广西2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
2015年广西监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题
2015年广西监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目范围及工程量明确，且工期在1年以内的工程可采用合同。
A：固定总价B：可调总价C：可调单价D：固定单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】方案评价的基本方法包括定性评价法和定量评价法，下列属于定性评价法的是。
A：德尔菲法B：直接评分法C：加权评分法D：环比评分法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理4、【例1·单选题】地基基础工程施工试验与检测包括地基土的质量检验，下列不属于地基土的检验。
A：换填垫层法的质量检验B：地基土的物理性质试验C：混凝土结构实体检测D：桩基承裁力试验E：工程变更单5、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．56、总监理工程师代表可以帮助总监理工程师处理__。
A．审批项目监理实施细则B．主持监理工作会议C．调换不称职的监理人员D．审核签署工程款支付证书7、目标控制的效果直接取决于__。
A．目标控制效果的评价是否科学B．目标控制措施是否得力C．目标规划的质量D．目标计划的质量8、施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是控制。
A：事前B：事中C：事后D：事前和事中E：工程变更单9、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为。
A：固定价格B：可调价格C：综合单价D：成本加酬金E：专业监理10、设备制造监理实践中也称没备监造，但质量监造不解除__对合同设备质量应负的责任。
A．发包人B．承包人C．监理人D．供货方11、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足和相应设计阶段的要求。
2015年下半年四川省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
2015年下半年四川省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。
若合同终止，发包人应向设计人支付。
A：合同约定设计费的60％B：双倍定金作为赔偿C：合同约定设计费的一半D：合同约定的全部设计费E：专业监理2、根据《房屋建筑施工旁站监理管理办法(试行)》，施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前小时，书面通知项目监理机构。
A：48B：24C：12D：6E：工程保险金3、【例2·单选题】下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。
A：强化验收B：完善手段C：加强评定D：过程控制E：工程变更单4、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。
A：匀速进展横道图比较法B：前锋线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：S曲线比较法E：自我评定5、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A．2665B．2645C．75D．556、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是。
A：监理能力B：监理收费C：检测设备D：企业信誉E：专业监理7、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6B：23．6C：23．8D：24．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。
监理工程师《合同管理》真题及答案（2）
监理工程师《合同管理》真题及答案（2）2015监理工程师《合同管理》真题及答案21.某国外设备投标的到岸价为30D万美元，评宙供货范围偏差增加评标价△万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】D22.关于勘察成果的说法，错误的是()。
A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质愔况修正勘察结果【答案】D23.关于设计合同履行的说法，正确的是( )。
A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金【答案】C24.关于设计文件的说法，正确的是()。
A.发包人可要求监理人修改不重要的设计B.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改D.设计宙批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担【答案】C25.关于工程设计管理的说法，正确的是()。
A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位芫成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质重軎故分祈【答案】B26.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是( )。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D27.根据《标准施工合同》，履约拒保和预付款担保采用的担保形式是()。
A.均米用无条件担保B.分别米用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件拒保D.分别米用有条件担保和无条件担保【答案】A28.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-82
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-821、委托代理终止的原因包括( )。
【多选题】A.代理期限届满B.监护关系消灭C.代理人死亡或丧失民事行为能力D.被代理人取消委托E.被代理人取得民事行为能力正确答案:A、C、D答案解析:2、大型工程招标投标工作的评价应采用( )。
【多选题】A.综合评分法B.专家评定法C.淘汰法D.议标法E.评标价法正确答案:A、E答案解析:3、施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验不合格时，应由( )。
【单选题】A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C.承包人只给予发包人顺延相应工期D.发包人和承包人共同承担责任正确答案:A答案解析:4、下列对于施工分包合同的订立描述正确的是（）。
【单选题】A.承包人应让分包人充分了解总承包合同的各项规定B.当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同副本C.分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系D.总承包合同中涉及分包工程的价款有必要让分包人了解正确答案:C答案解析:本题考查的是施工分包合同的订立。
选项A，承包人应让分包人充分了解总承包合同中除了合同价格以外的各项规定；选项B，当分包人提出要求时，承包人应向分包人提供一份总承包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件；选项D，总承包合同中涉及分包工程的价款无须让分包人了解。
5、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是（）。
【单选题】A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款正确答案:B答案解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。
选项B，调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。
广西2015年监理工程师合同管理：合同终止概述考试题
广西2015年监理工程师合同管理：合同终止概述考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为天。
A：26B：24C：22D：20E：自我评定2、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为。
A：流水节拍B：流水步距C：流水强度D：流水节奏E：自我评定3、设计招标的特点是。
A：让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B：投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C：设计投标书的竞争D：设计费用的竞争E：专业监理4、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。
A：匀速进展横道图比较法B：前锋线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：S曲线比较法E：自我评定5、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。
A：25％B：50％C：30％D：10％E：专业监理6、监理规划编写依据不包括。
A：政府批准的工程建设文件B：工程决策过程中输出的有关工程信息C：建设单位的合理要求D：建设工程监理合同文件E：工程保险金7、建筑工程一切险往往还加保。
A：安装工程一切险B：人身意外伤害险C：机动车辆险D：第三者责任险E：专业监理8、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
A：施工单位搭设的临时设施费B：工程排污费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、建设项目在建设期内，由于价格变化引起投资增加，需要事先预留的费用属于。
A：未明确项目准备金B：基本预备费C：建筑安装工程间接费D：涨价预备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、根据钻孔灌注桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。
广西2015年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题
广西2015年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、法人成立进行注册登记时，应当以为住所。
A：主要办事机构所在地B：董事长的户口所在地C：主要合同履行地D：主要经营场所所在地E：专业监理2、【例1·单选题】下列属于项目监理机构内部人际关系的协调的是。
A：在矛盾调解上要恰到好处B：明确规定每个部门的目标C：事先约定各个部门在工作中的相互关系D：建立信息沟通制度E：工程保险金3、【例2·单选题】在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是。
A：加工处理收集到的实际进度数据B：调查分析进度偏差产生的原因C：实际进度与计划进度的对比分析D：跟踪检查进度计划的执行情况E：自我评定4、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6B：23．6C：23．8D：24．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例2·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入。
A：企业管理费B：材料费C：固定资产使用费D：工具用具使用费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、是典型的质量控制动态分析法。
A：排列图法B：直方图法C：分层法D：控制图法E：工程变更单7、【例4·单选题】下列属于内部审核主要目的的是。
A：确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度B：为受审核方提供质量改进的机会C：选择合适的合作伙伴D：证实合作方持续满足规定的要求E：工程变更单8、依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括。
A：项目监理机构的组织形式B：监理工作的控制要点C：监理设施D：监理工作制度E：工程保险金9、关于违约金的说法，正确的是。
广西2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题
广西2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。
A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延E：专业监理2、在双代号时标网络计划中，关键线路是指__。
A．没有虚工作的线路B．由关键节点组成的线路C．没有波形线的线路D．持续时间最长工作所在的线路3、从业主的角度，关于项目总承包管理模式特点的说法，正确的是。
A：合同关系简单，故合同管理难度较小B：合同关系简单，但合同管理难度较大C：合同关系复杂，故合同管理难度较大D：合同关系复杂，但合同管理难度较小E：工程保险金4、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种储备。
此项费用是。
A：不可预见准备金B：应急费用C：未明确项目准备金D：建设成本上升费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某项目建设期为2年，运营期为5年。
建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。
若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。
A：413．52B：444．23C：560．49D：601．34E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、对质量缺陷的存在影响下道工序和分项工程的质量时，其处理方案需征得同意，由施工单位处理，处理结果应重新进行验收。
A：建设单位B：设计单位C：监理单位D：工程质量监督机构E：工程变更单7、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的8、是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。
2015年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题
2015年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可予调整。
A：施工设备B：工料价格指数C：施工顺序D：施工方法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、2011年年底，某工程受大雪影响，导致承包商工期延长，则承包商有权索赔。
A：费用，但不包括工期B：工期、费用，但不包括利润C：工期，但不包括费用D：工期、费用和利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。
A：合同B：组织C：技术D：经济E：工程保险金4、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理5、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是__。
A．定金B．留置C．抵押D．质押6、见证取样过程中，见证人不得少于人。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金7、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是。
A：勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B：勘察工作已经进行了25％，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C：勘察工作已经进行了40％，发包人应支付预算额100％的勘察费D：勘察工作已经进行了80％，发包人应支付预算额100％的勘察费E：专业监理8、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于。
A：不可原谅的延期B：可原谅并给予补偿费用的延期C：承包人应承担的风险责任D：可原谅但不给予补偿费用的延期E：专业监理9、【例1·单选题】在工程施工阶段．可以通过模拟施工，事先发现施工过程中存在的问题，这体现了BIM的。
2015年下半年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
2015年下半年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避2、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体3、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性4、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位5、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费6、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则7、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性B．安全性C．可靠性D．适用性8、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策9、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
A．终身保修B．30年C．50年D．设计文件规定的年限10、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长11、可不作为开工必须具备的条件是__。
A．施工组织设计已获总监理工程师批准B．测量控制桩、线已查验合格C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D．工程投资资金全部到位12、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
广西2017年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
广西2017 年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。
A：接受继续教育B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章E：工程保险金2、根据《建设工程安全生产管理条例》，针对编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。
A：起重吊装工程B：脚手架工程C：高大模板工程D：拆除、爆破工程E：工程保险金3、某单位工程采用固定节拍流水施工，施工过程数目 n=4，施工段数目 m=4，流水节拍 t=2 月，工作之间无间歇，则流水施工工期T=月。
A： 12B： 14C： 16D： 18E：自我评定4、下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是 __。
A．落实质量控制责任B．制定质量控制协调程序C．严格质量控制工作流程D．严格进行平行检验5、【例1·单选题】编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的进一步扩充而得。
A：投资总概算B：网络图C：施工组织设计D：横道图E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是。
A：平行施工和流水施工B：依次施工和流水施工C：搭接施工和平行施工D：依次施工和平行施工E：自我评定7、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金8、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工 __。
A．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B．经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D．必须由总承包单位自行完成9、EPC 模式条件下，工程质量控制的重点在。
2015年下半年西藏监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
2015年下半年西藏监理工程师《合同管理》：合同的解除试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例3·单选题】仅适用于工作从开始到结束的整个过程中进展速度均为固定不变的实际进度与计划进度比较的方法是。
A：匀速进展横道图比较法B：S曲线比较法C：香蕉曲线比较法D：前锋线比较法E：自我评定2、红细胞破坏后被单核—巨噬细胞系统吞噬不出现__A．Hb分解为血红素和珠蛋白B．血红素降解为胆绿素、铁和一氧化碳C．珠蛋白降解为氨基酸D．血红蛋白与结合珠蛋白结合为复合体E．红细胞被分解成铁、珠蛋白、胆红素3、【例·单选题】下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。
A：建设工程勘察合同B：建设工程设计施工总承包合同C：建设工程设计合同D：建设工程施工合同E：专业监理4、【例1·单选题】监理工程师受业主委托对项目设计和施工实施全过程监理时，应。
A：审核设计单位分专业设计进度计划，编制设计总进度计划B：审核单位工程、分部工程进度计划，编制施工总进度计划C：审核设计单位和施工单位提交的进度计划，编制监理总进度计划及其分解计划D：审核项目总进度计划，编制工程项目年度计划E：自我评定5、【例2·单选题】经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足结构安全和使用功能的检验批，应。
A：重新进行验收B：返工重做后才能验收C：予以验收D：按协商文件进行验收E：工程变更单6、【例2·单选题】是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针。
A：质量手册B：程序文件C：质量计划D：作业指导书E：工程变更单7、【例2·单选题】国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。
A：分包商的报价B：承包商对分包商的管理费C：业主对分包商的管理费D：分包商的报价加总包管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务是。
2015年下半年广西监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题
2015年下半年广西监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由负责。
A：业主代表B：政府质量监督员C：监理工程师D：施工项目经理E：工程变更单2、对履约保证金等项目。
监理工程师一般采用进行计量支付。
A：均摊法B：凭据法C：图纸法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列内容中，属于建设工程静态投资的是。
A：涨价预备费B：基本预备费C：建设期利息D：铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某项目的建设工期为3年。
其中，第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12％。
若采用复利法计算建设期间的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为万元。
A：1525．17B：1361．76C：1489．17D：1625．17E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例2·单选题】组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：总监理工程师代表D：建设行政主管部门E：工程保险金6、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性B．安全性C．可靠性D．适用性7、下列对于应急费的阐述，正确的是。
A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金B：不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用D：未明确项目准备金是用来补偿估算的误差E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某工程施工招标时，招标人在投标有效期满后向某投标人发出了中标通知，关于该中标通知说法正确的是__。
A．该投标人未及时通知招标人，应为新要约B．该中标通知到达该投标人后，为有效的承诺C．该投标人未及时通知招标人的，该中标通知为有效的承诺D．该中标通知为要约邀请9、某工程对首层第三施工段的墙体混凝土强度进行了回弹试验，所得强度数据见下表：不考虑极端数据的舍弃，则该组强度数据的中位数是__。
2015年下半年重庆省监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
2015年下半年重庆省监理工程师《合同管理》：合同的解除试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以。
A：折价拍卖工程B：提交裁决C：起诉D：停工E：专业监理2、某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的__。
A．双方享有的同时履行抗辩权B．后履行方享有的抗辩权C．先履行方享有的不安抗辩权D．后履行方享有的不安抗辩权3、合同解除后，合同中的__条款仍然有效。
A．结算和清理B．仲裁和诉讼C．结算、清理、违约D．结算、仲裁、违约4、【例1．单选题】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定申标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：15B：20C：30D：60E：工程保险金5、是指单位时间内投入的建设工程资金的数量。
A：工程建设强度B：工程建设工期C：工程建设投资D：建设工程复杂程度E：工程保险金6、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。
A：单位时间内的资源需求量B：各项工作之间的逻辑关系C：各项工作的持续时间D：各项工作之间的搭接时间E：自我评定7、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价(CIF)为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为l7％，该批设备无消费税。
银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则这批设备应纳的增值税为万元人民币。
A：208．08B：240．56C：277．44D：282．08E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、Project Controlling咨询单位的核心工作是。
A：信息处理B：收集信息C：分析信息D：出具有关的书面报告E：工程保险金9、工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取的措施。
2016年上半年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
2016年上半年广西监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括。
A：检查产品合格证B：出厂检验报告C：进场复验报告D：物理性质试验报告E：工程变更单2、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是。
A：按评标价确定中标人，按评标价订立合同B：按评标价确定中标人，按投标价订立合同C：按投标价确定中标人，按投标价订立合同D：按投标价确定中标人，按评标价订立合同E：专业监理3、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土)，在5个施工段上组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为天。
A：29B：26C：24D：23E：自我评定4、在工程网络计划中，关键线路是指的线路。
A：单代号搭接网络计划中时距为零B：双代号网络计划中由关键节点组成C：单代号网络计划中由关键工作组成D：双代号时标网络计划中元波形线E：自我评定5、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。
当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应。
A：向发包人索赔B：向乙施工单位索赔C：向监理单位索赔D：自行承担E：专业监理6、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。
A：直线制B：职能制C：直线职能制D：矩阵制E：工程保险金7、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由负责。
A：业主代表B：政府质量监督员C：监理工程师D：施工项目经理E：工程变更单8、采用工程量清单方式招标时，由负责工程量清单的准确性和完整性。
A：招标人B：投标人C：评标委员会D：项目业主E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析
2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析DC．指定代理D．职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。
参见教材P8.12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。
对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
资格预审公告具有代替招标公告的功能。
参见教材P26、35.18．工程设计招标采用的开标形式是（）A．由招标单位直接宣读各投标人报价B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
参见教材P48.22．关于《建设工程勘察合同（一）（GF-2000-0203）》和《建设工程勘察合同（二）（GF-2000-0204）》两个示范文本的说法，正确的是（）。
A．两个文本的主要内容是致的B．两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同（）和建设工程勘察合同（二）适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。
参见教材P62。
23．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A．发包人应在合同生效生支付预付款B．工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。
陕西省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试卷
陕西省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主2、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。
乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应。
A：要求甲公司支付电视机货款B：要求该采购员支付电视机货款C：中止合同并要求甲公司退货D：换货后要求甲公司支付电视机货款E：专业监理3、FIDIC《施工合同条件》适用于__。
A．固定总价合同B．调值总价合同C．单价合同D．成本加酬金合同4、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是。
A：抵押人依法有权处分的国有土地使用权B：抵押人使用的宅基地C：抵押人拥有的股票D：学校设施E：专业监理5、关于Partnering模式特征的说法，错误的是。
A：Partnering模式要求各方高层管理者参与并达成共识B：Partnering模式协议规定了参与各方的目标、权利和义务C：Partnering模式的参与者出于自愿D：Partnering模式强调信息开放与资源共享E：工程保险金6、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。
A：建设全过程B：决策阶段C：设计阶段D：施工阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。
承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。
工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。
承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。
2015年下半年四川省监理工程师《合同管理》：合同的解除试题
2015年下半年四川省监理工程师《合同管理》：合同的解除试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、编制工程质量评估报告的时间是。
A：分部工程验收合格后B：工程竣工验收合格后C：工程竣工预验收合格后D：保修期过后E：工程保险金2、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。
A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料3、总监理工程师代表可以帮助总监理工程师处理__。
A．审批项目监理实施细则B．主持监理工作会议C．调换不称职的监理人员D．审核签署工程款支付证书4、某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应。
A：不批准顺延工期B：应批准顺延工期1天C：应批准顺延工期2天D：应批准顺延工期3天E：专业监理5、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是。
A：总体平均值B：样本平均值C：中位数D：变异系数E：工程变更单6、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，已完工程及设备保护费是指在，对已完工程及设备进行保护所需的费用。
A：施工过程中B：施工结束后C：竣工验收前D：竣工验收后E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于的是。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料E：工程变更单8、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费80万元，建筑安装工程投资1O00万元，建设期利息50万元，工程建设其他费750万元，涨价预备费90万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。
2015年下半年陕西省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
2015年下半年陕西省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设施工合同(示范文本)》，表明合同终止。
A：竣工验收合格B：工程移交C：竣工结算D：结清单生效E：专业监理2、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括。
A：计时工资B：奖金C：加班工资D：管理人员工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4．15万元，外贸手续费13．8万元，增值税198．72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％，则该进口设备的抵岸价为万元。
A：1212．67B：1215．67C：1320．67D：1323．67E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是。
A：总体平均值B：样本平均值C：中位数D：变异系数E：工程变更单5、下列关于监理合同生效说法错误的是。
A：建设工程监理合同属于无生效条件的委托合同B：合同双方当事人依法订立后合同即生效C：建设工程监理合同属于有生效条件的委托合同D：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后合同生效E：工程保险金6、【例1．单选题】对通用条件中的某些条款进行补充、修改属于的内容。
A：协议书B：投标文件C：中标通知书D：专用条件E：工程保险金7、【例2·单选题】在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括。
A：编制说明B：总概算表C：综合概算表D：单位工程概算表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、的建立为组织的运作提供了具体的要求。
A：质量方针B：质量目标C：质量计划D：程序目标E：工程变更单9、建设工程合同应当采用书面形式，是的体现。
A：合同标的的特殊性B：合同履行期限的长期性C：计划和程序的严格性D：合同形式的特殊要求E：专业监理10、监理单位是从__的角度出发对工程进行质量控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广西2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列风险分类中，属于按风险影响范围分类的是。
A：基本风险和特殊风险B：基本风险和投机风险C：责任风险和行业风险D：地区风险和自然风险E：工程保险金2、某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8%，则该项目8年内累计财务净现值为__万元。
A．114.75B．134.39C．145.15D．160.003、在FIDIC《工合同条件》下，__有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商。
A．业主B．承包商C．分包商D．设计单位4、在建立项目监理机构的工作步骤中，最后需要完成的工作是。
A：制定工作流程和信息流程B：制定岗位职责和考核标准C：确定组织结构和组织形式D：安排监理人员和辅助人员E：工程保险金5、下列不属于视为投标人串通投标的情形的是。
A：招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B：不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C：不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D：不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异E：工程保险金6、根据《注册监理工程师管理规定》。
下列权利和义务中，属于注册监理工程师享有的权利是。
A：保证执业活动成果的质量B：依据本人能力从事相应的执业活动C：在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动D：接受继续教育，努力提高执业水准E：工程保险金7、【例3·单选题】监理工程师在项目质量控制中，应以为核心。
A：质量控制B：质量控制点C：质量第一D：人E：工程变更单8、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果分部分项工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。
A：分部分项工程清单的项目特征描述B：设计图纸的项目特征描述C：设计变更的项目特征描述D：实际施工的项目特征描述E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、要约与要约邀请的共同特征是。
A：内容具体明确B：具备合同的一般条款C：明示订立合同的意思表示D：对行为人具有约束力E：专业监理10、【例1·单选题】承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。
A：发包人要求的设计变更B：承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C：由自身原因导致施工进度滞后D：承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低E：专业监理11、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。
A：基本预备费B：涨价预备费C：工程建设其他费D：设备及工器具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、关于主动控制与被动控制的说法，错误的是。
A：仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的B：仅采取主动控制措施是不可能的，也可能是不经济的C：采取主动控制措施需付出一定代价，适合于风险量大的风险事件D：被动控制可以针对出现的问题采取措施，比主动控制效果好E：工程保险金13、【例2·单选题】建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。
A：合同B：组织C：技术D：经济E：工程保险金14、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉于扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则。
A：甲、乙都应向发包人索赔B：甲、乙分别承担对方的损失C：甲、乙分别承担各自的损失D：甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担E：专业监理15、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。
招标人对该优惠条件的正确处理是。
A：接受该优惠条件B：接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C：拒绝接受该优惠条件D：将该投标人的投标按废标处理E：专业监理16、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。
按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。
A：索赔报告B：索赔意向通知C：索赔依据和资料D：工期和费用索赔的具体要求E：专业监理17、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1-4周实际完成的工程量见表4-5，则截至第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。
A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60天B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60天C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50天D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50天E：自我评定18、某建设工程由甲、乙、丙、丁4个单位工程组成，甲单位工程最先开工；甲单位工程开工后1个月乙单位工程开工；甲单位工程开工后2个月丙、丁单位工程同时开工，则该建设工程开工报审表的正确填报方式是。
A：甲、乙2个单位工程分别填报，丙、丁2个单位工程统一填报B：甲单位工程单独填报，乙、丙、丁3个单位工程统一填报C：甲、乙2个单位工程统一填报。
丙、丁2个单位工程统一填报D：甲、乙、丙、丁4个单位工程统一填报E：工程保险金19、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是。
A：分析影响施工进度的原因B：掌握各项工作时差的利用情况C：提供计划调整和优化的依据D：发现进度偏差及其大小E：自我评定20、投标保证的有效期限从之日起计算。
A：招标文件出售B：投标文件递交C：投标截止D：中标通知书发出E：专业监理21、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为。
A：A单位工程竣工日后1年B：A单位工程竣工日后1年3个月C：全部工程竣工日后1年D：全部工程竣工日后1年3个月E：专业监理22、下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制经济措施的是。
A：进行工程计量B：做施工记录C：控制设计变更D：编制工作流程图E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、《施工组织设计或(专项)施工方案报审表》需要由签字，并加盖执业印章。
A：专业监理工程师B：总监理工程师代表C：总监理工程师D：建设单位代表E：工程保险金24、在工程网络计划中，某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的。
A：自由时差B：总时差C：时间间隔D：时距E：自我评定25、施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是控制。
A：事前B：事中C：事后D：事前和事中E：工程变更单二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、在建设工程设计准备阶段监理工程师进度控制的任务包括。
A：协助建设单位确定工期总目标B：编制工程项目建设总进度计划C：编制设计阶段简单的工作计划D：施工现场条件调查和分析E：编制施工总进度计划2、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理下程师而言，特别要做好__。
A．特殊专业工程不允许分包B．主体工程的施工任务不允许分包C．安装工程的施工不允许分包D．只允许一家分包人进行分包E．主要工程量必须由承包人完成3、建筑工程概算审查的主要内容包括（）。
A．工程量的审查B．采用的定额或指标的审查C．概算文件组成的审查D．各项费用的审查E．材料预算价格的审查4、建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有。
A：工地内第三者对工程造成的损害B：与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C：与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D：工地外第三者对工程造成的损害E：承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害5、申请方、受审核方或获证方对认证机构的各项活动持有异议时，可__。
A．向仲裁机构提出仲裁B．向其认证机构提出申诉C．向其认证机构上级主管部门提出申诉D．向人民法院起诉E．向申请单位上级主管部门提出申诉6、可以不申请办理施工许可证的情形有。
A：工程投资额在80万元以下的建筑工程B：工程投资额在30万元以下的建筑工程C：建筑面积在以下的建筑工程D：政府投资的建筑工程E：建筑面积在以下的建筑工程7、某工程单代号网络计划如下图所示，关键工作有（）。
A．工作BB．工作CC．工作HD．工作DE．工作F8、为了使施工进度控制目标更具科学性和合理性，在确定施工进度控制目标时应考虑的因素包括。
A：类似工程项目的实际进度B：工程实施的难易程度C：工程条件的落实情况D：施工图设计文件的详细程度E：建设总进度目标对施工工期的要求9、在保修期内，由于施工单位的原因，项目出现了质量问题，原施工单位又不能及时检查修理，影响了使用，造成了一定的损失，业主对此__。
A．可以另行委托其他施工单位进行维修，其费用由原施工单位负责B．不能另行委托其他施工单位，但可就造成的损失提出索赔C．不仅可以另行委托其他施工单位，还应就造成的损失提出索赔D．处理完原施工单位质量问题后，如预留的保修费用有所剩余，至保修期满应将所剩余的保修费用结付给原施工单位E．因原施工单位在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再结付给施工单位10、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。
采购方提货后的支付责任包括。
A：及时支付全部货物的货款B：及时支付订购数量的货款C：及时支付订购数量及合理尾差的货款D：按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E：在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用11、根据《招标投标法》的规定，开标时发现投标文件未完全符合招标文件要求的下列情况中，导致投标文件无效的有。
A：投标文件未按要求予以密封B：投标函未加盖企业法定代表人印章C：投标人未提供投标保函或投标保证金D：投标文件对招标文件的响应存在细微偏差E：联合体投标未附联合体共同投标协议书12、设备采购方案明确设备采购的。
A：范围及内容B：原则C：程序D：市场E：方式和方法13、编制标底价格应遵循的原则有__。
A．标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内B．标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合C．标底价格应包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费D．按企业级别取费E．按工程项目类别取费14、下列关于对中标通知书的说法，正确的是。
A：中标通知书由招标人发出B：中标通知书只对中标人具有法律效力C：只有招标人才能确定中标人D：中标通知书对招标人具有法律效力E：中标通知书发出30日内签订合同15、不确定性分析的主要方法有。