木工承包合同

模板工程承包合同
［合同编号：］
工程名称：
工程地址：
发包单位：
承包单位：
模板工程承包合同
发包单位：)（下称甲方）
承包单位：（下称乙方）
经甲乙双方协商一致,确定乙方作为一期工程模板分项工程承包单位，为明确双方权利义务，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合本工程的具体情况，签订本合同，供双方共同遵守执行。

一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：本工程由10栋高层住宅楼、1幢6层幼儿园、1幢2层营销中心组成，总建筑面积约248000 m²,地下一层，地上18～32 层，结构形式为现浇钢筋砼框肢剪力墙结构。

二、承包范围：
按照深圳市镒铭建筑设计有限公司设计的施工图纸和有关技术文件（含设计变更、图纸会审、设计变更通知书、建设单位修改通知等）的要求。

第9、10、11、18、19幢，共5幢以及各幢所处范围的地下室、商铺和配套工程，建筑面积地上约118000m²；地下室一层约16000m2的模板制安分项工程全部由乙方进行承包（地下室范围界线具体由项目部确定）。

主要内容有：基础、地下室、主体、架空层和商铺及配套的模板分项工程。

三、承包方式：
1、采用包工包料、包机具、包辅材、包质量、包安全、包进度、包文明施工、包节约材料、包劳保用品、包停工窝工、包工人福利社保等的承包方式。

2、甲方根据工程的进度提供以下机具设备及材料：
预制砼内撑条（剪力墙模板内撑用）、塔吊、施工电梯、大面积施工场地照明及配电箱。

3、除甲方提供的机具设备及材料外，其它本专业工种承包范围内的全部机具及材料和用品，均由乙方自备。

包括但不仅限于：
（1）、木模板、枋木、钢管、扣件、方管、支架（多功能架）、圆盘锯、切割机、砂轮盘、铁斗车、氧气、乙炔、电动工具及小型工具、手持工具和手用工具、吸尘机、电线、三级配电箱、钨丝灯以及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品。

（2）、辅材：铁钉、铁片、铁丝、止水螺杆、穿墙螺杆及螺丝、蝴蝶扣、螺母、铁垫片、穿墙塑料管、塑料塞头和塑料管、双面胶纸、清洗塑料软水管。

四、工程量、计量单位：
4、合同总价约人民币：￥1840.00 万元（大写：壹仟捌佰肆拾万元）。

以上综合固定单价已包括本合同承包范围内的所有的工程项目，未单独载明的工程项目或为完成本合同约定标的相关工作均包括在固定单价内。

除本合同固定单价，甲方
为实现本合同项下权益，不再向乙方或任何第三方支付其他任何费用或款项。

六、价格内容：
1、模板分项工程内容：
（1）、负责承包范围内全部模板（包含基础、地下室、挡土墙、主体结构、配套工
类堆放；
（2）
（3）
3
（4）
的工作。

（5）
（6）
（7）
（8）
的要求执行）；
（9）
定场所堆放；
（10）
及板缝封补。

2
（1）
（2）
（3）、周转材料上下车费用：工程所需之模板、枋木、支架等上下车及其费用。

材料的场内二次及多次转运、堆放、收拣以及工序中的各种配合用工、迎接检查用工等费用
（4）、其它约定：工序内所有配合用工、迎接检查用工、场地内二次转运用工、材料堆放用工、标准化工程管理需要用工、高层（28~32层）塔楼完成到15层时需全部换新模板等均已包含在承包单价内。

3、不在本合同内的零星工程，甲方要求乙方配合完成的，乙方应无条件予以配合，并按双方商定单价结算，如确实计算工程量有困难的（包括施工电梯楼层出入口平台，
防护棚，防护挡板等防护要求用的），按甲方签证工日每工日人民币：120.00 元结算（大写：壹佰贰拾元整）；
4、本单价在合同期内不予调整，如乙方中途停工要求提高单价，甲方有权立即终
扣除已
5。

1
2；
1
（
（
（
2
（
70％结算，（
总工期的前提下，甲方可对顺延工期予以合理调整）；
九、双方责任
（一）、甲方责任
1、负责提供施工图纸壹套（与本合同工作内容有关的标准图集由乙方自己负责）；
2、负责工程的统一指挥和协调，安排总体施工进度计划，组织工程质量和安全技术交底；
3、负责提供管理人员办公用房壹间，提供生活厨房用房叁间，水电费由乙方负责；
4、提供垂直运输机械、大面积施工照明和每两层一个上楼电箱（配电箱后电线和电箱由乙方负责），塔吊、物料机司机由甲方负责；
5、负责按时拨付工程款；
6
；
7
8
9
1
2
（费3
4
保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、交通、路政等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
5、建立健全质量安全检查制度，现场设专职质量安全检查员和专职电工员，做好自检记录，如存在安全隐患应及时报告甲方进行处理；
6、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月30日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的材料、劳动力安排计划，经项目部有关人员批准后严格实施；
7、按发包人统一规划堆放材料、工机具，按工程发包人标准化工地要求设置标牌，做好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫和清洁工作；
8、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收；
9、工人进退场的各种费用由乙方自理；
，本工
），如乙方施币
返工，直至符合质量验收要求为止。

造成该节点工期逾期，按上述工期约定责任处罚；
6、模板工程质量标准及责任
（1）、需拉水平线设置垂直控制线，确保横平竖直，位置正确，平整度和垂直度达到优良验收标准；必须达到稳固、平整、垂直、接搓严密、不漏浆、不涨模。

如出现涨模、漏浆、平整度或垂直度超标的要及时整改，并处以每处200元罚款；如发生模板坍塌事故，处以每处2000元罚款并赔偿甲方损失的材料；造成严重后果的，一切责任均由承包人负责；
（2）、超过3米高度和跨度大于5米的大型模板的侧模应预留出渣清扫口；完工后模内（柱、梁、墙、板）必须干净无杂物，否则处以每处200元罚款；
（3）、出现涨模、漏浆、平整度或垂直度超标的，乙方必须在拆模两天后一星期内泥工批荡前修凿平整，其人工费由乙方负责。

否则甲方有权派人处理，其工费按双倍处
罚乙方；若因模板下沉、倾斜、涨模、爆模造成砼质量事故的，按所损失的材料费双倍处罚；
（4）、楼板天花、楼梯板平整度要求达到不需要批砂浆找平的程度每跨楼板天花平整度高差控制在1.5cm以内。

如因模板安装质量差造成需要批挡的，批挡的材料费和人工费均由乙方负的安全知识，落实工人安全生产责任制。

严格遵守《建筑安全施工生产十大禁令》和项目部质量安全文明管理等有关规定，随时接受各级主管部门的检查。

认真执行安全技术交底，按有关安全规定施工，杜绝违章生产、违章作业。

如发现违章作业，每次罚款贰佰元（200.00元），如违章作业出现安全事故，所造成的后果均由乙方负责；
2、正确使用专业机械，严格按操作规程操作，严禁把输送管、工机具、材料等堆放在脚手架上，否则每处罚款贰佰元（200.00元）；标准层严禁圆盘锯机具上楼作业，否则每发现一次罚款贰佰元（200.00元）；乙方应定期进行安全检查，发现问题及时汇报甲方，消除隐患后才能继续施工，否则责任由乙方自负；
3、上班必须穿工作鞋、带安全帽（乙方自备）、佩带工作卡，违者每人每次每项罚款伍拾元（50.00元）；
，该款项在工5
6
7
元（200.00
8
（1000.00
9
（100.00元）；
10、乙方必须教育工人爱护公物，不得有破坏工地财物、建筑成果及盗窃事件的发生，如有违犯者，按其价值十倍处罚，情节严重的移交有关部门处理；
11、每个施工班组厨房用电量要报甲方电工班长，经电工班长验收和计量用电量符合要求后方可使用，否则造成事故均由乙方负责（石油气或煤燃料由乙方负责）。

十二、工程验收和工程保修
1、乙方应在施工过程中积极协助，配合甲方、业主及监理工程师的临时验收、隐蔽工程验收及最终验收工作。

2
1、
2、
所有费用3
4
5、。

6
7
金；
8、双方在本合同履行过程中，若产生争议、纠纷（包括但不限于甲乙双方在其他项目存在的争议、纠纷，甲乙双方对本项目合同条款的理解、工程款的支付、工程签证、工程承包范围等存在的争议、纠纷。

），争议、纠纷的解决不得影响工程的进度，乙方不得以此为由采取消极怠工、擅自停工等行为，否则乙方应向甲方支付人民币50000元/天的违约金。

9、按本合同约定，乙方应承担的所有违约金、罚款等甲方均有权直接在支付给乙方的工程款、进度款中直接扣除。

十四、争议的解决
如本合同执行中双方发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及终止
1、本合同双方签字盖章后生效。

2、双方履行完合同全部义务，并经工程发包人验收合格后，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

3、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；
4、本合同未尽事宜，双方另行友好协商。

发包方：承包方：
甲方代表：乙方代表：
身份证号码：
合同签订时间：年月日
11。