工程竣工验收签证书(范本)
有关竣工验收报告范文（通用20篇）
有关竣工验收报告范文有关竣工验收报告范文在人们越来越注重自身素养的今天，越来越多的事务都会使用到报告，不同种类的报告具有不同的用途。
你知道怎样写报告才能写的好吗？下面是小编帮大家整理的有关竣工验收报告范文（通用20篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
竣工验收报告1一、工程概况由—工程有限公司承建的—x工程项目，位于—x。
建设单位为—x；地质勘察单位为—x；设计单位为—x；监理单位为—x；监督机构为—x；材料试件检测单位为—x。
该工程为七层框架结构，建筑面积—x，中标价为—x，建筑物长度m、宽度m、高度m，底层层高m、标准层层高m，基础型式为混凝土独立基矗该工程于—xx年x月x日开工，至—xx年x月x日完成并进行了初验收；且工程档案资料完整、齐全，并经总监理工程师审查通过。
我公司对初验提出的整改项目在—xx年x月x日已全部整改完成至符合质量标准要求。
至此，我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。
二、质量控制措施我公司在中标此工程后，马上组织精干力量，挑选比较优秀的管理人员组成项目经理部，由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》，并经公司技术负责人审核后，报请总监理工程师审查通过。
我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系，把质量责任落实到每一个员工，实行质量与经济挂勾制度，在施工中严格执行“三检”制度，并切实把好原材料质量关；从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工，严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范；按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—新规范进行质量验收，没有违反工程建设标准强制性条文，没有发生质量事故和人员伤亡事故。
三、各分部工程质量情况分述如下1、地基与基础分部工程：本分部工程共分为2个子分部工程（无支护土方子分部和混凝土基础子分部）、5个分项工程计10个检验批。
1）分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；检验批的质量验收记录完整；子分部工程所含分项工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合规范规定；观感质量验收合格。
工程竣工验收移交签证书
建设单位：（章）
法人代表：年月日
施工单位：（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ）
项目负责人：年月日
本表一式5份，由监理部填写，项目法人、施工单位、项目监理部、设计单位各存一份。
工程竣工验收移交签证书
工程名称：编号:
本工程经双方签订合同，由进行施工，
按照施工图纸要求，施工单位已施工完毕，并按国家规定由建设单位进行验收。经验收，双方协定如下：
（一）至年月日起由建设单位进行保管和使用。
㈡使用后保修期为月。
㈢验收未完工程项目与处理意见如下：
项目监理部：（章）
总监理师：年月日
设计单位：（章）
施工签证合同范本
施工签证合同范本甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工的事宜，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：具体详见附件一改造项目工程表1.4 承包方式：包工包料第二条工程造价本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
第三条合同工期3.1 双方商定总工期为____天。
3.2 开工日期：____年__月__日，竣工日期：____年__月__日。
3.3 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延：（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、火灾、地震等）造成的停工。
（2）因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。
（3）因停水、停电等情况达六小时以上时。
（4）甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。
（5）甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条工程质量标准和保修期4.1 工程质量标准按国家现行施工规范、验收规范和甲乙双方约定的标准执行。
4.2 保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
第五条合同的履行5.1 乙方应按合同约定的内容、质量、进度要求完成施工任务。
5.2 甲方应按合同约定的时间、金额支付工程款。
5.3 甲方应提供施工所需的设计图纸、施工方案、施工场地、水源、电源等条件。
5.4 乙方应严格按照设计图纸、施工方案和施工规范进行施工，确保工程质量。
第六条合同的变更和解除6.1 合同的变更必须经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 合同的解除必须经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。
第七条违约责任7.1 乙方未按合同约定的内容、质量、进度要求完成施工任务的，甲方有权按合同约定扣除乙方违约金，并有权要求乙方承担因此造成的损失。
工程签证要求及标准【范本模板】
工程签证工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。
通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
依据承发包合同约定分类现场经济签证包括：（1）零星用工.施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。
(2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料,需要在施工前确定材料价格。
(7）其它需要签证的费用。
工期签证包括停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延.注意事项及时办理现场签证。
凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签,可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。
并且要马上向你的领导汇报办理情况。
不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等，应在合同中约定而合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定.签证七原则1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价)的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2 、实事求是原则：如无法套用综合单价(或定额单价)计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿.3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
验收报告范文(共8篇)
篇一：工程验收报告(范文)******************有限公司******工程验收报告*********公司*****年***月********工程验收申请书******公司：三维办公服务中心于20119年9月中旬进入贵公司施工，目前已完成了合同规定中各个系统的实施工作，现提出验收报告：图片已关闭显示，点此查看****公司年月日设备验收清单项目合同设备清单图片已关闭显示，点此查看甲方验收人签字：年月日验收结论书本工程主体结构施工操作规范，现场管理良好，材料符合要求，经现场监理工程师实测实量，施工、安装均符合设计要求及施工规范，满足使用功能。
经检查，工程符合设计要求及验收标准，同意验收验收：签字：日期: 设计师：签字：日期:复审（行政总监）签字：日期:篇二：竣工验收报告范文工程竣工验收报告包头市质监站各位领导、各参建单位领导、专家：首先欢迎各位领导、专家参加内蒙古宏成得能源贸易公司包头油库t101—t212的竣工验收。
施工单位感谢市质监站、建设单位、勘察单位、设计单位、及监理公司，在这20个油库的施工过程中，给予的大力支持帮助和认真的指导、监督。
现在这20个油库，已按施工合同要求、设计文件内容及相关规范施工完毕，具备竣工验收条件。
现将公司自检情况作如下汇报：一、工程概况：工程名称：内蒙古宏成得能源贸易有限公司包头油库工程建设单位：内蒙古宏成得能源贸易有限公司勘察单位：包头科达勘察公司设计单位：天津中德工程设计有限责任公司施工单位：内蒙古兴业达建筑安装有限公司第三项目部监理单位：包头三和建设监理有限责任公司工程开工日期为2011年月日，竣工日期为2011年月日。
库区用地建筑面积66666.67m2。
共计20个油罐，基础垫层为c20素混凝土，根据地质勘察报告，砼环墙中间砂垫层下用素土填实每层虚铺200-300mm，机械夯实，夯实系数0.95-0.96。
环墙内砂垫层采用砂卵换填，分层铺实，砼环墙材料混凝土c25，钢筋为hpb235，hrb335级，环向手里钢筋混凝土保护层>35mm。
(整理)工程竣工验收签证
安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收鉴定书安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收工作组二OO九年六月八日安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收鉴定书验收主持单位：安徽省怀洪新河河道管理局项目法人：安徽怀洪新河五河县河道管理局设计单位：五河县建筑设计室、安徽水温工程勘察研究院施工单位：安徽阜阳建工集团有限公司监理单位：蚌埠市安利水利工程监理有限公司质量监督单位：五河县建筑工程质量监督站运行管理单位：安徽怀洪新河五河县河道管理局验收日期：2009年6月8日验收地点：蚌埠市五河县安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收鉴定书前言根据工程验收规程，由安徽省怀洪新河河道管理局组织成立安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收委员会，于2009年6月8日在蚌埠市五河县对安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程进行了竣工验收。
验收委员会由安徽省怀洪新河河道管理局、安徽怀洪新河五河县河道管理局、西坝口管理处、五河县建筑工程质量监督站、五河县建筑设计室、蚌埠市安利水利工程监理有限公司等单位的代表和邀请专家共人组成（竣工验收委员会成员名单附后）。
验收委员会查看了工程现场，听取了施工管理工作报告、监理工作报告和建设管理工作报告，检查了工程建设和运行情况，核查了工程有关资料。
根据工程验收规程的有关规定，验收委员会经过充分讨论和认真研究，提出并通过了安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程竣工验收鉴定书。
一、工程概况（一）工程名称与位置安徽怀洪新河五河县河道管理局管理房工程位于西坝口南，安徽怀洪新河五河县河道管理局办公楼对面，管理房为两层，框架结构，建筑面积为4824平方米。
（二）工程主要建设内容2008年8月经五河县发展和改革委员会五发改［2008］89号《关于安徽怀洪新河五河县河道管理局新建管理用房项目的批复》批准建设。
批复管理房总投资414万元。
工程主要任务：新建怀洪新河五河县河道管理局管理房工程，管理房为两层，框架结构，建筑面积为4824平方米。
启动验收签证书--线路标准版(终版)
输电线路工程启动竣工验收证书工程名称： XXX ５００kV输电线路工程 XXX标段验收机构：启动验收委员会验收日期：年月日总部建设部（签字/盖章）：总部生产技术部（签字/盖章）：质监中心站（签字/盖章）：生产运行管理单位（签字/公司盖章）：建设管理单位（签字/公司盖章）：运行维护单位（签字/公司盖章）：监理单位（签字/公司盖章）：设计单位（签字/公司盖章）：施工单位（签字/公司盖章）：填写说明一、本证书系根据《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL /T 782—2001和《高压直流输电工程启动及竣工验收规程》DL /T 968—2005的有关内容编制形成，适用于国家电网公司建设部负责组织实施的跨区电网输电线路工程，按施工标段编制并签署意见。
二、本证书是启动验收委员会对工程的总体评价性资料，也是工程各标段基建移交生产的交接签证，也是国家电网公司对工程的总体性评价和鉴定资料。
三、本证书采用A4纸版式、仿宋_GB2312字体打印，封面采用白色，不允许塑封；本证书办理后，一套提交国家电网公司直流、交流建设分公司集中归档，其他单位的分发及份数由建设管理单位商有关单位后自行明确。
四、在本证书的办理过程中，有关填写要求如下：（一）全线综合性资料，由建设管理单位组织有关单位填写。
1、工程简介和建设情况：此部分应包含线路工程的建设意义、建设地点、规模、形象面貌及主要技术经济指标、工程特点、建设情况（包括标段划分、参建单位、设计及施工概况、工期安排等）等进行简要介绍。
2、工程验收范围：鉴于线路工程的共性，示例中的内容可保留。
3、工程启动验收委员会及竣工验收组名单：按照国家电网公司印发的启委会成立文件录入。
4、工程建设有关单位代表名单：在工程投运前由建设管理单位负责汇总、提供。
5、工程移交有关单位代表名单：由建设管理单位负责统一，内容应包括运行、施工、监理、设计、质监等单位。
6、工程移交生产交接书：工程移交生产交接书系基建向生产运行的移交签证手续，应由建设管理单位与生产运行管理单位办理。
工程量签证单
文件表式的格式设臵及使用说明：一、格式表名：小二，加粗，仿宋GB2312；表头（工程名称、编号）：五号，仿宋GB2312，不分行；表格：居中，其内字体一般为仿宋GB2312，小四，段落的行距为1.5倍；备注行：仿宋GB2312，五号，行前空四个字符；表号：仿宋GB2312，五号，右侧对齐。
页边距：左、上边各2.5cm，右、下边各1.5cm，页眉、页脚各1.5cm。
二、使用补充说明1、使用时页脚“CCM 广东创成建设监理咨询有限公司”去掉，不再设臵页眉和页脚。
2、各种表式的附表的编号同前报审表。
3、各种表式报审的数量根据实际需要而定，要保证建设单位1份、监理单位1份、承包单位2份，其它相关单位有需要的话1份。
表下方关于文件份数的说明根据实际进行适当修改。
4、以上文件表格的使用必须经过各单位的文档专职编辑、审定后上报。
监理服务过程质量记录表式清单QWR7.5.1-02说明：A类表为施工单位用表；B类表为监理单位用表；C类表为参建单位通用表格。
工程开工报审表工程名称：编号：本表一式四份, 由承包单位填写，建设单位、项目监理部各一份、承包单位存二份。
表号：□□□-A-01 （B版）单位（分部）工程开工报告工程名称: 编号: （同工程开工报审表）表号：□□□-A-01（附1）（B版）开工条件考核表单位工程名称：编号：（同工程开工报审表）考核结果：合格○基本合格△不合格Ⅹ表号：□□□-A-01（附2）（B版）施工组织设计/方案报审表工程名称:中山嘉明电力有限公司3×390MW燃气-蒸汽联合循环热电冷联产工程项目编号:JMSQ-SDDJ-FABS-00-JX-006本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。
表号：□□□-A-02 （B版）分包单位资格报审表工程名称: 编号:本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。
表号：□□□-A-03 （B版）报验申请表工程名称: 编号:本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存一份。
工程竣工结算单【范本模板】
工程竣工结算单
一、乙方（厦门安能建设有限公司）为甲方基建工程进行施工(合同编号：）。
于年月日竣工并验收合格。
二、本工程总结算（结算书加现场签证单)工程款大写: 元
(￥：元）
前期甲方已付工程款大写：元（￥: 元）
现甲方应付工程款大写: 元(￥: 元)
三、此单一式三份，甲方一份、乙方二份，双方签字盖章生效。
四、请客户务必于工程结算完三天内将结算交到乙方公司财务.乙方在收到结算款后，开具收款凭证。
甲方：乙方：厦门安能建设有限公司
甲方(代表）：乙方（代表）:
电话：电话：
年月日年月日
30。
项目竣工验收合同书模板
项目竣工验收合同书模板甲方：（委托方）姓名（或名称）：地址：联系人：电话：传真：乙方：（承包方）姓名（或名称）：地址：联系人：电话：传真：鉴于甲方委承包方进行（项目名称），经双方友好协商，达成以下《项目竣工验收合同书》：一、项目基本情况1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目内容：1.4 合同金额：1.5 竣工日期：1.6 交付日期：二、工程质量保证2.1 乙方承诺所提供的服务和产品在技术上符合国家有关标准和规定，保证项目的质量和安全。
2.2 竣工验收期限内，如发现任何质量问题，乙方将负责进行整改，确保项目的质量。
三、工期保证3.1 乙方承诺按照合同要求按时完成项目，并保证项目顺利交付。
3.2 如因乙方原因导致工期延误，乙方将承担相应的经济责任。
四、竣工验收标准4.1 甲方将根据合同约定的验收标准进行验收，验收标准应符合国家相关标准和规定。
4.2 竣工验收合格，乙方承担后期的维护保养责任；如不合格，乙方须负责整改，直至符合要求。
五、支付方式5.1 甲方将按照合同约定的支付方式进行支付，支付金额应符合实际完成的工程量和质量。
5.2 如有变更需求或增减工程量，双方应重新协商确定支付金额。
六、保密条款6.1 双方保证在合作过程中的商业秘密、技术资料等保密，不得泄露给第三方。
6.2 乙方在项目竣工后应销毁所有涉及甲方商业秘密的资料。
七、争议解决7.1 双方如在合作过程中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可向有关部门提起仲裁。
7.2 争议期间，双方应继续履行合同项下的义务，直至争议解决。
八、其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至竣工验收合格之日止。
8.2 在合同履行过程中，如发现有需要变更的情况，双方应重新协商确定变更。
8.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为《项目竣工验收合同书》内容，双方认真阅读并同意以上约定。
市政工程竣工验收方案范文(3篇)
市政工程竣工验收方案范文市政工程竣工预验收、验收及结算操作流程一、市政工程预验收操作流程竣工验收的主要依据应是：1、上级主管部门的有关工程竣工的文件和规定2、工程设计文件。
包括施工图纸、设计说明书、设计变更洽商记录等；3、招标投标文件和工程合同；4、施工技术验收标准和规范。
（范本）（范本）工程预验收是工程完工后在竣工验收前要进行的一项工作，是为竣工验收做准备。
预验收由项目总监理工程师主持，参加的单位包括施工承办单位和监理单位。
工程实体的验收一般要在竣工资料验收合格后进行。
预验收工作在实际操作中有些变化，参加的单位有时不止监理和施工单位，还邀请项目业主、设计单位参加，有时甚至邀请质量监督部门参加，为的是更好地发现问题、指出问题、解决问题，竣工资料也是经过项目监理处___后在预验收时同步由资料验收组验收。
预验收时，由项目总监主持。
首先简单介绍情况，提出工作要求，规定完成和开总结会时间，然后把参加的人员分组，指定各组组长。
组长一般由监理人员担任，参加验收的各单位人员根据需要分别分到各组。
一般分成三个大组，分别是外观组、资料组、实测组，实测组又可分成若干小组，根据项目现场情况，外观组也可分成几个小组。
分组后，各组在组长的引领下分别开展工作，工作完成各组把结果整理后验收组开会总结。
总结时重点指出工程实体和资料中存在的问题，并给工程外观、资料、实测打分，最后评出综合分和质量等级，特别要求施工承办单位对存在问题在限定时间内整改完毕。
如果发现问题较多，则指出问题，先不打分，留待问题整改完毕再评分。
对于存在的问题，监理必须发出《监理工程师通知单》要求施工承包单位限期整改。
预验收时，施工方应提交全套竣工验收资料进行审核，主要检查的内容有：1、工程项目开工报告；2、工程项目竣工报告；3、图纸会审和设计交底记录；4、设计变更通知单；5、施工___设计、专项施工方案、专家评审记录；6、工程质量事故发生后调查和处理资料；7、水准点位置、定位测量记录、沉降及位移观测记录、交桩记录；8、材料、设备、构建的质量合格证明资料；9、试验、检验报告；10、隐蔽验收记录和施工日志；11、打桩记录、试桩报告；12、竣工图；13、程竣工验收及资料鉴于番禺大道改造工程为市政工程立项，因此资料的整理应按照建设部《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》及___省市政工程协会主编的《市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表应用指南》进行编制，同时参照番禺区档案馆管理规定及技术要求实施整理成册；附属单位（如电气、绿化等）在市政省统表中没有相应表格的，可利用附属工程施工的专用表格进行补充完善。
竣工资料封面(可以直接使用的模板)
竣工资料（第一册共十四册）案卷题名：建设工程前期文件【立项、报建、报监、地勘、环评、施工图审查】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：**********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第二册共十四册）案卷题名：建设工程前期文件【招标文件、中标通知书、合同、施工许可证】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第三册共十四册）案卷题名：建设工程前期文件投标文件【第一册共二册】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第四册共十四册）案卷题名：建设工程前期文件投标文件【第二册共二册】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第五册共十四册）案卷题名：开工报告、图纸会审纪要、变更通知施工组织设计、技术交底、定位放线测量记录建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第六册共十四册）案卷题名：原材料、构件合格证和试验报告混凝土、砂浆配合比和强度试验报告【1】【2】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第七册共十四册）案卷题名：下停车场厕所分部、分项、检验批质量验收记录表隐蔽工程验收记录、施工记录、竣工验收文件【1】【2】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：*********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第八册共十四册）案卷题名：上停车场厕所分部、分项、检验批质量验收记录表隐蔽工程验收记录、施工记录、竣工验收文件【1】【2】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：*********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第九册共十四册）案卷题名：二道海停车场厕所分部、分项、检验批质量验收记录表隐蔽工程验收记录、施工记录、竣工验收文件【1】【2】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：*********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第十册共十四册）案卷题名：监理文件材料建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：*********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第十一册共十四册）案卷题名：【竣工图】（1）牟尼沟景区下停车场厕所竣工图【竣工图】（2）牟尼沟景区上停车场厕所竣工图【竣工图】（3）牟尼沟二道海停车场厕所竣工图建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：*********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第十二册共十四册）案卷题名：建设工程竣工结算书【1】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：*********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第十三册共十四册）案卷题名：建设工程竣工结算书【2】建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：*********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）竣工资料（第十四册共十四册）案卷题名：（1）技术、经济签证核定单（2）工程量计算书建设单位：************************设计单位：************************建筑设计有限公司勘察单位：************************建筑设计有限公司监理单位：*********************建设工程监理有限公司施工单位：*******建设有限公司编制单位：*******建设有限公司（盖章）。
小水电站竣工验收签证书
玉山县中蓬小水电站竣工验收签证书水电站基本建设工程验收规程鉴定格式二○○四年八月玉山县中蓬小水电站工程竣工验收签证书一、工程概况（一）工程名称、位置：中蓬电站位于玉琊溪分支中蓬溪上，地处玉山县南山乡中蓬村。
（二）工程总体布置：见附图。
主要经济技术指标：装机400千瓦，多年平均发电量100.44千瓦时，单位电能投资1.45元。
财务内部收益率13.7%，财务净现值47.3万元。
（三）主要设计单位：玉山县水利水电勘察设计室。
（四）建设单位：玉山县三清水利开发有限公司。
（五）施工单位：中蓬村工程队。
（六）主要施工过程：工程于2002年12月开工，2004年5月竣工。
2002年12月至2003年4月进站公路施工完成；2003年4月至2004年2月电站引水渠施工完成；2003年9月至2004年2月压力管道施工完成；2003年12月至2004年2月电站厂房施工完成；2004年3月至2004年4月电站机电设备安装完成；2004年5月电站所有工程扫尾完成。
（七）工程完成情况和主要工程数量及投资工程完成情况：该工程主要完成一座拦水坝，长1500米引水渠一条，125立米前池一个，225米长压力管道一条，一座发电厂房，二台机电设备安装，500米输电线路一条。
完成主要工程量：土石方开挖9919.7立米，M7.5浆砌石1650立米，C10细石砼砌块石134.3立米、C10砼48.21立米，C15砼411.5立米，钢筋9.4吨，二套水轮发电机组设备安装。
完成工程投资145.1万元。
二、竣工决算及分析该工程决算投资145.1万元。
具体项目上：第一部分，建筑工程。
（一）挡水工程：设计2.3万元，竣工决算1.8万元，节省0.5万元；（二）引水工程：设计43.80万元，竣工决算51.9万元，突破8.1万元；（三）压力前池：设计4.26万元，竣工决算4.0万元，节省0.26万元；（四）压力管道：设计3.65万元，竣工决算5.65万元，突破2.0万元；（五）发电厂房：设计7.49万元，竣工决算9.7万元，突破2.21万元；（六）交通工程：设计6.0万元，竣工决算4.0万元，节省2.0万元；（七）输电线路：设计1.8万元，竣工决算1.0万元，节省0.8万元。
工程竣工监理验收报告范本
工程竣工监理验收报告范本工程竣工监理验收报告范本（精选篇1）临安市环保局：兹有杭州临安__有限公司，x月x日经环保审批，x月x日投入试生产至今，审批号：临环保[]__号或登记表批复[]__号；项目名称：年生产__多少吨或（件）；__；联系人：__；联系电话：__。
根据环评批复意见我公司已委托__环保公司进行规划设计，并按照设计要求开展了以下环保治理工作：1、废水：厂区内实行雨污分流制，雨水接至厂外雨水沟（管道）排放；生活废水《如无生产废水的企业，（食堂废水经格油池处理后纳入地埋式废水处理装置）其他生活废水经三格地埋式废水处理装置处理后达标排放》和生产废水经__方法处理后达标排放。
《园区企业废水经预处理并达到纳管标准后和生活废水一起纳入园区污水管网（附废水纳管协议书复印件）》。
2、废气：在__工艺所产生的__废气经风机收集后，经__吸附净化装置处理后，通过__米高的烟囱排放；锅炉废气经水膜除尘器处理后，通过__米高的烟囱排放，除尘废水经三格式沉淀池加药沉淀后循环使用不外排。
3、噪声：机械设备已安装防震隔声垫，车间内所有门窗均使用隔音玻璃隔声，生产加工时密封紧闭门窗确保噪声能够达标排放。
4、固体废物：（1）工业废料：经分类收集后综合利用；（2）生活垃圾：经统一收集后由环卫部门定期收集处置。
4、粉尘：采用__除尘设施收集处理后达标排放。
5、食堂油烟：已安装了油烟净化器，产生的油烟废气经净化器处理后高空排放（或本项目不设食堂）。
现已全部落实到位，特申请贵局对我公司该建设项目配套的环保设施组织竣工验收监测。
（附环评材料和审批文件、园区企业需提供污水纳管协议）特此报告!工程竣工监理验收报告范本（精选篇2）一、工程概况：1、工程名称、地点、规模、类型：乐海路天然气加气站，项目位于乐海路与浔江路交口处，现为厦门华润燃气有限公司的加气站，新建加气站建筑面积538.36㎡，规划用地面积2975.75㎡，合同工期为117天。
竣工验收签证书
建设单位:责任人:
年月日
监理单位:
负责人:
公章:
年月日
施运行单位:
负责人:
公章:
年月日
1B-J3,1B-J4,SJ144,1X1-JBC3,1X1-ZBC1,1X1-JBC1,1E-SJ1,1E-SJ4,1X1-JBC2
地线规格
镀锌钢绞线:GJ-50、80
跨越塔型
1E-SJ4
线路长度
线路总长:2*1.366km+1.513km
实际完成关键工程量:
土石方量967m3混凝土量344m3
基础基数总计13基
本工程新建段线路长约2*1.366km,共使用铁塔8基,其中利用铁塔2基,新建铁塔6基。
拆除单回路110kV线路1.3km,拆除110kV单回路铁塔6基。
拆除铁塔N4、N3、N2、N1、G097、G098。
本工程沿线地质划分为:一般土25％,松砂石40％,岩石35％。基础风速28m/s,覆冰厚度10mm冰区。
泽当侧(泽当—山南段)依据系统要求应将导线应换为JLHNR1/LBY14-100/30,但本π接工程工期比较担心,而冲泽线换导线工程列入了昌珠110kV变电站输变电工程中现处于可研阶段,为方便材料采购及运行,本工程导线仍采取JL/G1A-120/20钢芯铝绞线,待昌珠110kV变电站输变电工程实施时将导线更换为JLHNR1/LBY14-100/30。
沃卡~冲木达110千伏单回线改接至山南220千伏变线路工程（含冲泽π接山南220千伏变电站110千伏线路工程）
完工验收签证书
四川三江建设工程有限企业
二○一五年九月二十九日
工程总说明
1、π接段
本工程将冲木达～泽当110kV线路π接进山南220kV变电站,其中110kV冲泽线冲木达段接入由南向北2#间隔, 110kV冲泽线泽当段接入由南向北10#间隔。设计路径方案线路长度为1.513km（其中泽当侧长度为0.305km,冲木达侧长度为1.208km）110kV单回架空线路本体设计,导线采取JL/G1A-120/20钢芯铝绞线,地线采取JLB20A-50-7铝包钢绞线。
工程竣工验收签证书项目施工管理表格
姓名
验委会职务
工作单位
原单位职务、职称
签名
工程名称：表格编号：KG-G106-J4序号：
参加工程建设的单位
代表签名
建设单位:
生产单位:
监 理 单 位:
设计单位:
施工单位：
调试单位：
签字日期： 年 月 日
竣工资料交接签证书
工程名称：表格编号：KG-G106-J5序号：
专业
序号
编号
工程名称
页/份
份数
建设单位代表签字:
年 月 日
施工单位代表签字:
年 月 日
工程竣工验收签证书
建设单位：
生产单位：
监 理 单 位：
设计 单位：
施工 单位：
调试 单位：
竣工验收日期:年月日
工程竣工验收签
工程名称：表格编号：KG-G106-J3序号：
工程名称
工程地点
建设依据
建设规模
开工日期
年月日
竣工日期
年月日
总合 同 额
总决算金 额
形成额定生产能力
工程情况
竣工验收委员会意见：
包干合同工程签证(2份合同范本)
包干合同工程签证(2份合同范本)【第1份】施工工程合同，包干单价样板合同编号：建设工程施工合同工程名称：工程工程地点：市路号发包方：承包方：签订日期：发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将工程交由乙方承包。
为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订合同如下：一、工程地点：市路号。
二、工程名称：工程。
三、工程内容：乙方按□甲方提供的施工图□甲方要求完成施工内容。
四、承包方式：□包工包料。
□除由甲方提供外，其余包工包料。
□主材由甲方提供，乙方包人工、辅材。
五、工程造价及计价依据：本工程预算造价暂定为人民币元整，增加的签证工程的造价不作为进度款拨付的依据，最终结算造价根据实际施工工程量乘以包干单价计算。
本合同约定包干单价详见合同所附《工程包干单价清单》。
本合同约定的包干单价不受设备材料价格、人工费、政策性调整等任何因素影响。
按本合同约定方式计算的结算总造价已包含乙方为完成本合同项下工程所需的人工、材料、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金及其他费用等一切费用。
承包人的施工方案只作为完成施工任务的技术方案不作为计价依据。
六、施工工期：本工程施工工期为日历天，自甲方签发书面开工令之日起计算至工程竣工验收合格之日止。
出现以下合同约定工期延误的情形时，乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后，甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述，是否符合工期延误的合同约定条件，由甲方总工室签字盖章后认定：1、甲方未能按约定提供工作面及施工条件影响施工的□(有甲供材料的条件下适用)2、甲方未能及时提供甲供材料影响施工的3、因停水、停电连续影响达到8小时以上的4、因图纸重大变更导致工程量增加超过10%，并对关键工序有实质性影响的5、不可抗力6、因与其他施工队交叉作业造成的停工□(室内工程不适用)7、雨季以外特殊下雨天，50mm以上雨量的，且下雨时间超过4小时可顺延半天，以此类推。
工程验收竣工图合同范本
工程验收竣工图合同范本甲方（接收方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于甲方需要乙方完成 [工程名称] 的竣工图绘制工作，并按照合同约定提交给甲方验收，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的乙方应按照甲方的要求和国家相关规范，完成 [工程名称] 的竣工图绘制，并提交给甲方进行验收。
第二条竣工图内容乙方提交的竣工图应包括但不限于以下内容：1. 工程总体布置图；2. 各专业施工图纸；3. 设计变更及现场签证记录；4. 其他甲方要求的相关图纸和文件。
第三条竣工图要求1. 竣工图应准确反映工程实际情况，与施工过程中的设计变更、现场签证等保持一致。
2. 竣工图应清晰、完整，图面整洁，符合国家有关制图标准。
3. 竣工图应包括电子版和纸质版，电子版应为 CAD 格式或其他甲方认可的格式。
第四条竣工图提交时间乙方应在工程竣工验收合格后 [具体时间] 个工作日内，将竣工图提交给甲方。
第五条验收标准甲方按照国家相关规范和本合同约定的标准对竣工图进行验收。
第六条违约责任1. 如乙方未能按时提交竣工图，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的 [百分比]%。
2. 如竣工图不符合本合同约定的要求，乙方应负责修改，并承担由此产生的全部费用。
第七条其他约定[双方可根据具体情况，增加其他必要条款]第八条争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： [甲方全称]（盖章）法定代表人或授权代表签字： [签字]日期： [签订日期]乙方： [乙方全称]（盖章）法定代表人或授权代表签字： [签字]日期： [签订日期]请注意，这只是一个基本的范本，具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规来确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国南方电网公司
输变电工程竣工验收签证书
（范本）
工程名称：________________________
年月日
目录
一、工程规模和主要技术经济指标
二、工程竣工报告
三、工程启动验收概况
四、工程启动验收委员会鉴定书
五、工程移交生产交接书
六、附录
一、工程规模及主要技术经济指标（一）线路工程部分
（四）接地极及其线路工程部分
（五）串补站工程部分
二、工程竣工报告
三、工程启动验收概况
工程启动验收委员会鉴定书
kV工程启动验收委员会于年月日对工程进行了启动调试、试运行，并对工程全部设施的质量进行了验收检查。
工程启动验收委员会认为工程启动、调试和24h（直流工程按设备合同约定）试运行正常、性能满足设计要求，工程质量符合国家规定达到设计和施工验收规范标准，启动验收工作符合工程启动验收规程的要求。
工程启动验收委员会认定，本工程可以正式投入带电运行。
工程尚余的一般缺陷、遗留问题按清单要求限期完成。
附件：1.工程启动验收委员会委员名单
2.工程启动试运指挥组成员名单
3.工程验收检查组成员名单
4.工程遗留问题及未整改质量缺陷清单
工程启动验收委员会
主任委员（签字）：
年月日。