《建筑工程招投标与合同管理》试题库及答案
建设工程招投标与合同管理综合检测卷试题2套及答案
《建设工程招投标与合同管理》（试卷一）一、单项选择题（每道题2分，共10道题，共20分）1、可以不采用．．．法定招标方式确定承包人的项目是（）A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目C、使用国际组织或外国政府资金的项目D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目2、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺生效3、甲、乙、丙三家施工单位组成投标联合体进行投标，甲施工单位在A地，乙施工单位在B地，丙施工单位在C地，招标项目在D地，则该招投标项目必须在（）的建设工程交易中心进行交易行为A、A地B、B地C、C地D、D地4、除专用条款另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（）A、协议书，中标通知书，本合同通用条款，本合同专用条款B、本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸C、工程量清单，图纸，标准、规范及有关技术文件，中标通知书D、图纸、标准、规范及有关技术文件，工程量清单，投标书及其附件5、投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（）A、审核工程量清单B、编制施工方案或施工组织设计C、进行各项调查D、研究招标文件6、发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验A、发包人B、承包人C、工程师D、政府有关机构7、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼8、采用工程总承包模式的建设项目，发包人可以将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位A、勘察、设计、施工和监理B、设计、施工、材料和设备采购C、资金筹措、设计、监理D、可行性研究、资金筹措、勘察设计9、关于招标信息发布的说法，错误．．的是（）A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出B、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同10、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求A、拖延工期后B、遭受损失后C、产生分歧后D、提起公诉后二、多项选择题（每道题2分，共5道题，共10分）1、建设工程的招标方式包括（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、联合招标E、国际招标2、投标有效期，实质上包括了招投标活动的（）环节A、招标B、投标C、开标D、评标E、中标3、招投标的主体，包括（）A、自然人B、事业单位法人C、社会团体法人D、合伙企业E、不具备法人资格的联营体4、建设工程施工合同争议的解决方式包括（）A、和解B、诉讼C、提交争端裁决委员会D、提交工程师裁决E、调解5、关于索赔，下列说法正确的有（）A、索赔是双方行为B、索赔是单方行为C、索赔是对立行为D、索赔是惩罚行为E、索赔是补偿行为三、判断题（每道题2分，共5道题，共10分）1、1892年在上海的江海关大楼工程招投标中中标，是我国招投标制度发展史上具有里程碑意义的事件。
国家开放大学《建筑工程项目招投标与合同管理》期末考试复习题及参考答案
第一套题客观题判断题（共10题, 共40分）1. 在我国, 业主也称为建设单位, 业主作为建筑市场的主体, 是长期和持续存在的。
T √F ×参考答案: F；考生答案: F；试题分数: 4；考生得分: 42. 建筑业企业连续三年年检合格, 方可申请晋升上一级资质等级。
T √F ×参考答案: T；考生答案: T；试题分数: 4；考生得分: 43. 公开招标, 是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
T √F ×参考答案: F；考生答案: F；试题分数: 4；考生得分: 44. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括: 编制招标相关文件, 组织资格预审, 召开标前会议, 开标、评标和定标。
T √F ×参考答案: F；考生答案: T；试题分数: 4；考生得分: 05. 根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定: “招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的, 应当先履行审批手续, 取得批准。
关于资金或者资金来源是否落实问题, 可不在招标文件中载明。
”T √F ×参考答案: F；考生答案: F；试题分数: 4；考生得分: 46. 投标人收到招标单位的投标申请书, 即获得工程承建权, 称为中标或得标, 表示投标人在投标竞争中获胜。
T √F ×参考答案: F；考生答案: T；试题分数: 4；考生得分: 07. 降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同, 但对单价合同最有效。
T √F ×参考答案: F；考生答案: T；试题分数: 4；考生得分: 08. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后, 招标人改变中标结果的, 应当重新再发新的中标通知书。
T √F ×参考答案: F；考生答案: F；试题分数: 4；考生得分: 49. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同, 通常不将监理合同和物资采购合同列入建设工程合同的范畴。
国家开放大学电大专科《建筑工程项目招投标与合同管理》简答题题库及答案(试卷号：2464)
国家开放大学电大专科《建筑工程项目招投标与合同管理》简答题题库及答案（试卷号：2464）盗传必究简答题1．什么是建设工程交易中心的三项基本功能？答：建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
2．什么是建设工程招投标？答：建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。
这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。
3．《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？答：根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。
”4．招标文件的编制程序一般包括哪些？答：招标文件的编制程序一般是：(1)熟悉工程情况(2)计算工程量(3)确定施工工期和开、竣工日期(4)确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用(5)确定投标、开标、定标的日期及其他事项(6)填写招标文件审报表5．影响投标决策的客观因素有哪些？答：影响投标决策的客观因素：(1)业主和监理工程师的情况(2)竞争对手和竞争形势的分析(3)法律、法规的情况(4)风险问题6．招标人在什么情况下可以确定排名第二的中标候选人为中标人？答：排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
7．建设工程施工合同订立应具备的条件是什么？答：建设工程施工合同订立应具备的条件：(1)初步设计已经批准。
(2)工程项目已经列入年度建设计划。
(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
(5)招标工程中标通知书已经下达。
8．按索赔的目的、处理方式、合同依据、有关当事人分，索赔的分类有哪些？答：(1)按索赔的目的分：工期索赔与费用索赔；(2)按索赔的处理方式分：单项索赔与总索赔(3)按索赔的合同依据分：条款明示的索赔与条款默示的索赔(4)按索赔的有关当事人分：承包商同业主之间的索赔、总承包商同分包商之间的索赔、承包商同供货商之间的索赔。
建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题
建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题1.1．（）是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。
单选题(1 分) 1分A.广义的建筑市场B.狭义的建筑市场C.有形的建筑市场D.无形的建筑市场正确答案: A2.2．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。
单选题(1 分) 1分A.政府主管部门B.业主C.承包商D.咨询服务机构正确答案: A3.3．建筑市场的客体是（）。
单选题(1 分) 1分A.建筑产品B.业主C.承包商D.咨询服务机构正确答案: A4.4．建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式，但是不具有（）功能。
单选题(1 分) 1分A.监督管理B.信息服务C.场所服务D.集中办公正确答案: A5.5．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。
单选题(1 分) 1分A.20B.30C.25D.35正确答案: B6.6．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
单选题(1 分) 1分A.40%B.50%C.60%D.70%正确答案: B7.7．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
单选题(1 分) 1分A.30%B.40%C.50%D.60%正确答案: A8.8．《招投标法》中规定的招标方式有公开招标和（）两种。
单选题(1 分) 1分A.私下招标B.秘密招标C.聘任招标D.邀请招标正确答案: D9.9．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中公开招标又称为（）。
A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标正确答案: B10.10．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中邀请招标又称为（）。
单选题(1 分) 1分A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标正确答案: A11.11．建设工程的投标人一般不包括（）。
00865_建筑工程项目招投标与合同管理(1)真题答案
《建筑工程项目招投标与合同管理》复习题判断题1、《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（）正确选项1.√(V)2、标的物的交付是买卖合同履行中最重要的环节，标的物的所有权自标的物交付时转移。
（）正确选项1.√(V)3、不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行评审。
（）正确选项1.√(V)4、承诺可以撤回，但撤回承诺的通知必须于承诺到达要约人之前或与承诺同时到达要约人。
（）正确选项1.√(V)5、承诺是指受要约人同意要约的意思表示，承诺不得撤回。
（）正确选项1.×(V)6、从形式上来看，工期延误的后果是时间损失；从本质上来看，工期延误的后果是造成经济损失。
（）正确选项1.√(V)7、代位权，是指对抗请求权或否认对方权利主张的权利，其作用在于通过行使这种权利而使对方的请求权消灭或使其效力延期发生。
（）正确选项1.×(V)8、担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，通常不需要当事人双方订立担保合同。
（）正确选项1.×(V)9、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（）正确选项1.√(V)10、缔约人需就合同条款至少是主要条款达成合意，合同才能成立。
（）正确选项1.√(V)11、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（）正确选项1.√(V)12、费用索赔的计算方法主要有总费用法、修正总费用法和分项法。
（）正确选项1.√(V)13、根据最低投标价法，最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中标候选人。
（）正确选项1.×(V)14、工程索赔的处理过程一般有7个步骤，依次是：递交索赔意向通知书、索赔资料准备、递交正式索赔文件、发包人审查、工程师审核索赔文件、协商谈判、承包人的决定。
招投标和合同管理复习题及答案
《建筑工程招投标与合同管理》期末复习题含答案1、建设单位必须在建设工程（立项批准）后、（工程发包）前，向建设行政主管部门或其授权的部门办理报建登记手续。
2、建设单位应当自领取施工许可证之日起( 3)个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（2）次为限，每次不超过（3 ）个月。
按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（ 6 ）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
3、下列哪些行为是违法的（ACDE）A．压级压价B．分包C．层层转包D．人为肢解发包E．资质挂靠4、建筑工程发承包方式按发承包的范围和内容可以分为（全过程承包）、（阶段承包）、（专项承包）。
5、下列哪些属于建筑市场主体（ABCD）A．建设单位B．工程监理公司C．承包人D．招标代理机构6、下列关于建设工程交易中心的说法中，正确的是（B）A．建设工程交易中心是政府管理部门，具备监督管理职能B．建筑工程交易中心是服务性机构，经批准可收取一定的服务费C．建设工程交易中心并非任何单位和个人可随意成立，以营利为目的D．工程交易行为可以在建设工程交易中心场内场外发生7、下列哪些工程建设项目，必须进行招标（BC）A．有特殊需要的工程项目B．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目C．全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目D．集体所有制企业投资兴建的项目，且投资额较小的项目8、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。
（X）9、按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（5）个工作日。
10、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。
A．是否进行资格预审B．是否组织现场考察C．是否解答投标单位的质疑D．是否公开开标11、当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( C)为准。
国家开放大学电大专科《建筑工程项目招投标与合同管理》单项选择题题库及答案(试卷号
国家开放大学电大专科《建筑工程项目招投标与合同管理》单项选择题题库及答案（试卷号国家开放大学电大专科《建筑工程项目招投标与合同管理》单项选择题题库及答案（试卷号：2464）盗传必究单项选择题1．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日之内订立书面合同。
A．20B．30C25D．352．()属于投标人的权益。
A．平等地获得招标信息B．组织和参与招投标活动，其行为对招标人或投标人产生效力C．依据招标文件规定，审定投标人的资质D．依法收取招标代理业务3．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的()。
A．计划价格B．预期价格C．实际价格D．合同价格4．整个招标过程的结果性阶段是()，包括：开标、评标、定标、签约等工作。
A．招标准备阶段B．招标实施阶段C．定标签约阶段D．履约阶段5．施工招标文件的内容一般不包括()。
A．工程质量及工期要求B．资格预审条件C．合同条件D．投标须知6．为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，降低投标报价不可以采取()方法。
A．设定降价系数B．降低管理费C．降低利润率D．降低规费和税金7．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人()。
A．应当按照合同约定履行义务，完成中标项目B．可将中标项目分解后分别向他人转让C．可向他人转让中标项目D．可将中标项目中的部分主体工作分包给他人完成8．评标工作是由(A．招标人B．评标委员会C．公证机关D．当地招标管理部门9．建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》中条款内容差异的主要原因是由于《建设工程设计合同》委托的工作内容不同，即承包工程项目的()任务。
A．勘察、设计B．设计、施工C．专业工程设计D．民用建筑工程设计10.工程师在收到承包商递交的索赔报告和有关资料后()天内未给予答复或未对承包商作进一步要求，则视为该项索赔已被认可。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案：参考答案：A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案：参考答案：A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案：参考答案：B4【单选题】联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案：参考答案：D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案：参考答案：B7【单选题】建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案：参考答案：D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案：参考答案：B9【单选题】招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案：参考答案：C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案：参考答案：A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中，依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案：参考答案：C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定，当一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案：参考答案：B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案：参考答案：B14【单选题】FIDIC合同条件规定，应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案：参考答案：A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案：参考答案：A（共20 分）16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
《建筑工程招投标与合同管理》试题
《建筑工程招投标与合同管理》试题说明：本次作业包括第一章绪论,第二章工程招标、投标概述的内容，请于四周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1。
业主____ 既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。
2。
承包商____ 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的,能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。
3.建设工程招标____是招标人标明自己的目的，发出招标文件招揽投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。
4。
建设工程投标____ 是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件,在规定的期限内报送招标人,参与该项工程竞争的经济行为。
5。
建设工程招标代理机构____ 是指受招标人的委托,代为从事招标组织活动的中介组织.它必须是依法成立,从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。
二、填空题（本大题共10小题,每小题2分,共20分.请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分）1。
建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品.2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。
3。
为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。
4。
建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是__从业企业_的资质管理，二是对_专业从业人员_的资格管理。
5。
建筑业企业申请资质,应当按照_属地管理_原则，向_企业注册_所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请。
建筑工程招投标与合同管理考试题(含答案)
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案一、单项选择题1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系B、民事权利义务关系C、刑事法律关系D、经济侵权关系6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。
A、主合同B、从合同C、独立合同D、无条件地必须履行的合同7、中标的承包商将由（）决定。
A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师8、业主在（）合同中承担的风险最小。
A、可调总价B、不可调总价C、单价D、成本加酬金9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件10、下列各项中， ( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
招标投标与合同管理实务试题(答案)
建设工程招标投标与合同管理实务试题一、多选1、索赔按目的划分包括（）。
A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、合同内索赔E、费用索赔2．《建设工程施工合同（示范文本）》中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( )。
A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时3．评审资格预审文件时，评审内容主要包括：（）A、法人资格B、商业信誉C、财务能力 D技术能力 E、施工经验4．《合同法》规定合同无效的情形有（）p170A、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、损害社会公共利益E、违反法律、行政法规的强制性规定5．建设工程施工招标的条件有：( )。
P21A.招标人已经依法成立B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准D.有相应资金或资金来源已经落实E.有招标所需的设计图纸及技术资料6．《建设工程施工合同（示范文本）》的组成包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、结算报告D、专用条款E、预算书7．《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括( )等。
A、协议书B、通用条款C、工程质量保修书D、专用条款E、发包人供应材料设备一览表8．施工分包合同的当事人为（）。
A建设单位B承包人 C监理单位 D设计单位E分包方9．合同的内容一般包括条款（）A、当事人的名称或者姓名和住所B、标的C、数量D、质量E、价款或者报酬10.建设工程施工合同的特征有（）A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.合同监督的严格性E.合同内容的复杂性11.可索赔的设计变更事项有（）。
工程招投标及合同管理试题库
| 《工程招投标及合同管理》习题参考答案一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1：下列说法中符合强制招标规模范围的条件下是( C )。
A施工单项合同估算价在100 ( 200)万元人民币以上的；B重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 ( 100)万元人民币以上的；C勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；D项目总投资额在2000(3000)万元人民币以上的。
2：强制招标的范围不包括( D )A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D个人投资的自住房屋建设项目。
3：下列关于联合体投标的说法中正确的是( A )A进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最低的确定联合体的资质等级。
( B )B.招标文件D.勘察设计资料请 ____ 的法人或者其他组织投标。
( )B.投标邀请书特定B 进行联合体投标的其资质按联合体投标中资质最高的确定联合体的资质等级。
C 进行联合体投标可以不签联合体投标协议。
D 联合体各方就中标项目对外向招标人刑事责任。
( 连带责任 )4 下列关于固定总价合同的适用范围不正确的是( )A 工程量和工作范围比较明确B 工期短(一般不超过 1 年)C 变更较少的工程D 工程结构复杂的工程。
5 . 编制投标文件的基本依据，就是 A. 招标说明书 C.施工合同 6. 公开招标是指招标人以 ___的方 A. 投标邀请书 不特定 C.招标公告不特定 D.招标公告特定7. 合同订立后，招标人应及时通知其他未中标的投标人，按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料，同时退还( C )C. 投标保证金D. 支付担保金8.下列情况中，经过投标人澄清和说明后，可以作为有效标书的是( D )A.报价低于成本 B .标书未密封C.逾期送达D.投标文件中有明显的文字错误9.采用不平衡报价法，对设计图纸内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的项目，单价可适当报 ____________ 些；对工程内容不明确的项目，单价可适当报__________ 些。
建设工程招投标与合同管理测试题三及答案-2---副本
《建设工程招投标与合同管理》测试题三一、单项选择题（每小题1分，共20分）1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（C）。
A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（B）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A．20天B．投标截止时间C．投标预备会D．7天3．招标程序有：①成立招标组织。
②发布招标公告或发出招标邀请书。
③编制招标文件和标底。
④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。
⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。
⑥发售招标文件。
则下列招标程序排序正确的是（B）。
A．①②③⑤④⑥B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥④D．①⑤⑥②③④4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
A．工程量清单B．实际工程量C．承包方报送的工程量D．合同中的工程量5．《中华人民共和国招标投标法》于（C）起开始实施。
A．2000年7月1日B．1999年8月30日C．2000年1月1日D．1999年10月1日6．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级7．以下不属于投标文件的内容是（D）A．投标函B．施工组织设计C．施工方案D．技术规范8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（C）进行。
A．当天公开B．当天不公开C．同一时间公开D．同一时间不公开9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。
建设工程招投标与合同管理考试题目及答案
（一）单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（ B ）。
A．设一个等级 B．设一至二个等级C．设一至三个等级 D．不设等级2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D )A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A ）服务。
A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划4．甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。
A．他肯定会成为项目经理了B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。
A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A．是政府管理部门B．是政府授权的监督机构C．具备监督管理职能D．是服务性机构7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B ）。
A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（ D ）分类。
A．按工程建设程序分类B．按行业分类C．按建设项目组成分类D．按工程发包范围分类9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B ）A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼（二）多选题1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。
建筑工程招投标与合同管理(专科)试题及参考答案
《建筑工程招投标与合同管理》复习题一、填空题（每题2分，共20分）1、建设工程交易中心是服务性机构，而非政府管理部门，也不是政府授权的监督机构，本身不具备监督管理职能。
2、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从业人员的资格管理。
3、我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
4、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成：一是经营管理类;二是专业技术；三是商务金融。
5、设备FOB价，即设备价，包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。
6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、《建设工程施工合同示范文本》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，协议书是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。
9、按索赔的处理方式分索赔可分为单项索赔和总索赔。
10、工期索赔值的计算方法主要有网络图分析法和比例计算法。
二、单项选择题（每题1分，共10分）1、建筑业企业连续（b）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。
A 、二B 、三C、四D、五2、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（b）家。
A、二B、三C、四D、五3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（c）。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（c）产生法律约束力。
A、仅对要约人B、仅对受要约人C、对双方D、对双方都不5、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（b）天内向监理工程师发出索赔意向通知。
A、18B、28C、36D、566、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（a）。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库（含参考答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息，吸引有承包能力的单位参与竞争，按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案：A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织；B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；C、有组织编制招标文件的能力；D、有审查投标单位资质的能力；正确答案：A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案：D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效，未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效，也可能全部无效正确答案：D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商，书面订立D、利用示范文本订立正确答案：A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案：C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案：D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义，向人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案：C9、民事法律关系客体，是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案：D10、保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案：C11、下列说法不正确的是( )。
建筑招招投标试题答案
《工程招投标与合同管理》试卷一、填空题（共20分,每空1分）1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程承发包方式.是指与双方之间的经济关系形式。
3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的。
4、建设工程招标方式有和。
5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目.包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购.必须进行招标。
6、我国法学界一般认为.建设工程招标是 .而投标是 .中标通知书是。
7、建设工程合同是进行工程建设. 支付价款的合同。
8、规费包括、、。
二、单项选择题（共20分,每小题2分）1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误.给建设单位造成损失的.建设单位应当要求（）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中.（）不得抵押。
A、土地所有权B、土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A、 2、B、 3C、5D、75、合同争议的解决顺序为（）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、根据专用条款约定的内容和时间.不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用.拆迁补偿、平整施工场地等工作.使施工场地具备施工条件.并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料.保证数据真实.位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点.以书面形式交给承包人.并进行现场交验7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时.发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目.单方发出解除合同的通知。
(0736)《建筑工程招投标与合同管理》网上作业题及答案
（0736）《建筑工程招投标与合同管理》网上作业题及答案1：2010年第一批次2：2010年第二批次3：2010年第三批次4：2010年第四批次5：2010年第五批次6：2010年第六批次1：[单选题]（）是指合同当事人之间的债权债务关系归于消灭而不复存在A：合同的变更B：合同的订立C：合同的终止D：合同的转让参考答案：C2：[论述题]怎么理解进度控制？参考答案：答：承包商在业主代表批准的进度计划基础上实施工程，但每个月需向业主代表报送进度报告。
报告内容主要包括：设计、采购、制造、货物到达现场、施工、安装、调试及运行的进展情况说明；设备制造期间的检查、实验报告和运抵现场的实际日期或计划日期；任何可能导致环境或社会公共利益蒙受损害事件的报告；实际进度与计划进度的对比，以及计划采取的措施等。
3：[单选题]设备材料采购中，在国际上通过公开的广泛征集投标者，引起投标者之间的充分竞争，从而使项目法人能以较低的价格和较高的质量获得设备或材料，这种招标方式叫做（）A：国际竞争性招标B：有限国际竞争性招标C：询价采购D：直接订购参考答案：A4：[单选题]（）是指当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为。
A：合同的变更B：合同的订立C：合同的终止D：合同的转让参考答案：D5：[单选题]（）是依据法律的规定或合同的约定，合同当事人一方(债权人)有权留存所占有的对方的财产，以保扩自己的合法权益。
A：留置B：定金C：抵押D：债权人免除债务参考答案：A6：[多选题]按我国现行规定，建设项目可行性研究的主要内容包括（）A：预算B：经济效果评价C：产品成本估算D：投资估算和资金筹措E：环境保护参考答案：BCDE7：[多选题]国外的可行性研究，依研究的任务和深度通常分为三个阶段：（）A：机会研究B：可行性初步研究C：可行性研究D：概算E：预算参考答案：ABC8：[多选题]《合同法》规定合同无效的情形有（）A：一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B：恶意串通，损害国家、集体或第三人利益C：以合法形式掩盖非法目的D：损害社会公共利益E：违反法律、行政法规的强制性规定参考答案：ABCDE9：[多选题]在施工安装阶段承包中，还可依承包内容的不同细化为：( )三种方式。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题（每小题2分，共20分）1.1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2．发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。
（）回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4．我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6．招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
（）判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题（每小题3分，共30分）11.（）是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建筑工程招投标与合同管理》题库
一、填空题
1.单价合同具有合理分摊 _ 风险等特点，其适用范围较宽。
成本加酬金合同中，发包人_基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低
2.合同订立阶段的管理包括合同_ 订立前的准备阶段_和__合同订立过程中 _合同的管理。
主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。
3.监理人向委托人办理完_竣工验收或移交 _手续，承包人和委托人签订工程保修责任书，监理人收到_监理报酬尾款 _，本监理合同即终止。
4.建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商
为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。
勘察、设计合同的_
发包人_一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。
5 .《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有承包人_承揽工程项目_一览表、发包人_供应材料设备__一览表、工程质量保修书三个附件。
他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。
6．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即_工期_索赔和_费用_索赔。
7．按索赔的处理方式分为：单项_索赔与总_索赔。
8．在索赔中，__单项__索赔通常原因单一，责任划。