某施工单位(乙方)与某建设单位
2015一建矿业实务案例分析题-总结版
17
全国一级注册建造师执业资格考试
第5步：进一步压缩关键线路
40 40 0 60 60 0 100
20(17)
关键线路多条，先比较后压缩，并行同步压缩，最大不超过总时差！
60 60 0 95 95 0 350
7
40 40 0 95 95 0
55(50)
35(30)
0 0 0 40 40 0
95 95 0 120 120 0
5
200 40(40)
6
300
9
420 25(20)
10
40 45 5 70 75 0
250 30(25)
8
70 75 5 90 95 5
120 20(15)
•比较同时压缩6－7+6－9与9-10费用，选择同时压缩6－7、6－9但压缩量6－7最 小，只有3d潜力，故只能压缩短3d，增加费用3×（300＋100）＝1200元，累计 压缩工期13天；累计增加费用为2500＋1200=3700元。
8
全国一级注册建造师执业资格考试
（ 1 ）该网络计划的时间参数计算结果已在图 1G420051-3 中标 出。从图中可以知道，该网络计划的关键线路是：①→②→④ →⑥→⑦→⑧，工期为38天。满足合同工期要求。
9
全国一级注册建造师执业资格考试
在工程的实施过程中，一旦出现工作时间的延误，有可能会影响工程的完 成时间。针对本工程的网络计划，有可能出现的情况为：
5
45(40)
6
9
25(20)
10
45 55 10 75 85 0
30(25)
8
75 85 10 95 105 10
20(15)
工程招标投标习题及答案
工程招标投标习题习题精选一一、单项选择题1.《招标投标法》明文规定的招标方式为（）。
A.公开招标和邀请招标B.公开投标和邀请投标C.公开招标和公开投标D.公开投标和邀请招标［答案］A2.组成联合体投标的，中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同。
就中标项目，联体应向招标人承担责任的方式是（）。
A.联合体各方各自承担自己的责任B.指定一方承担责任C.联合体各方承担连带责任D.由承包额最大的一方承担责任［答案］C3.根据《招标投标法》规定，投标人在提交投标文件截止日后、投标有效期终止日前撤回；标书，则招标人（）。
A.应无偿退回投标保证金B.可处以两倍保证金的罚款C.扣除保证金的50%D.可没收投标保证金［答案］D4.下列各项关于投标担保说法中，正确的是（）。
A.与投标担保相类似，投标人在招标时也应提供招标担保B.当投标项目出现问题，需要重新招标甚至终止招标，即使责任完全在招标人一方，标人仍可以拒绝所有招标，且无需对投标人承担赔偿责任C.在招标文件规定的投标有效期内，投标人可以撤回投标文件D.施工招投标中的投标担保应当在领取招标文件时提供［答案】B二、多项选择题1.下列各项中，属于常用投标技巧的有（）。
A.突然降价法B.多方案报价法C.不平衡报价法D.决策树法E.增加建议方案法［答案］ABCE2.下列各项中，属于不正当竞争行为的有（）。
A.招标投标过程中采取行贿、盗窃手段窃取标底和其他企业的投标技术或高新技术B.通过行贿招标单位而“内部确定”承包单位为本企业或与本企业有利害关系的单位C.在工程发包过程中，因受贿而泄露标底或直接发包给行贿单位的，或因玩忽职守而将有关工程情况泄露出去的D.作虚假广告宣传，采取欺骗手段，不顾本身的资质条件，越级承包建设工程的E.两个法人或其他组织联合投标的［答案］ABCD3.施工投标文件的编制内容包括（）。
A.投标书B.投标保证金C.合同条件D.具有标价的工程量清单与报价表E.对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应’［答案］.ACDE4.根据建设部《招标文件范本》规定，投标文件内容包括（）cA.合同协议条款B.授权委托书C.资格审查表D.辅助资料表E.投标保证金［答案］BCDE 三、案例【案例1.8.1】某大学（以下称招标人）拟对其在建工程追加附属小型工程，决定公开招标。
一建《建筑工程》章节习题：合同管理
一级建造师《建筑工程》章节习题：合同管理1A420000建筑工程项目施工管理1A420200合同管理1[单选题]分包单位拒不服从总包单位的安全生产管理而发生生产安全事故的，则( )。
A.由分包单位承担全部责任B.由分包单位承担主要责任C.由分包单位和总包单位承担连带责任D.由总包单位承担责任参考答案：B2[单选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，( )d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。
A.7B.14C.28D.56参考答案：C3[单选题]某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由( )承担。
A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司参考答案：C4[单选题]《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含( )。
A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用参考答案：D5[单选题]某建筑工程幕墙分包商欲将分包范围内的劳务作业分包给某建筑劳务公司，则该劳务分包( )。
A.必须经发包人的同意B.必须经总承包人的同意C.为分包工程再分包，违法D.无须征得同意，合法有效参考答案：D参考解析：《司法解释》第7条规定，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持，故选D。
6[单选题]固定单价合同中，分项工程工程量的风险属于( )。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.工程造价咨询机构参考答案：A7[单选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201中关于合同文件组成部分：①图纸;②工程预算书;③投标书附件;④有关标准规范。
如果上述文件就同一内容的约定不一致，则其优先解释顺序为( )。
A.③→④→②→①B.①→②→③→④C.①→②→④→③D.③→④→①→②参考答案：D8[多选题]承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张的情形有( )。
工程造价案例试题及答案解析
造价案例分析试题及答案试题一：某机械化施工公司承担了某工程的基坑土方施工。
土方量为10000m3，平均运土距离为8km，计划工期为10天，每天一班制施工。
该公司现有WY50、WY75、WY100挖掘机各2台以及5t、8t、10t 自卸汽车各10台，其主要参数见表1.1、表1.2。
挖掘机主要参考表1.2问题1：1．若挖掘机和自卸汽车按表中型号各取一种，如何组合最经济？相应的每立方米土方的挖、运直接费为多少？（计算结果保留2位小数）2．根据该公司现有的挖掘机和自卸汽车的数量，完成土方挖运任务每天应安排几台何种型号的挖掘机和几台何种型号的自卸汽车？3．根据所安排的挖掘机和自卸汽车数量，该土方工程可在几天内完成？相应的每立方米土方的挖、运直接费为多少？（计算结果保留2位小数）试题二：拟建某工业建设项目，各项数据如下：1．主要生产项目7400万元(其中：建筑工程费2800万元，设备购置费3900万元，安装工程费700万元)；2．辅助生产项目4900万元(其中：建筑工程费1900万元，设备购置费2600万元，安装工程费400万元)；3．公用工程2200万元(其中：建筑工程费1320万元，设备购置费660万元，安装工程费220万元)；4．环境保护工程660万元(其中：建筑工程费330万元，设备购置费220万元，安装工程费110万元)；5．总图运输工程330万元(其中：建筑工程费220万元，设备购置费110万元)；6．服务性工程建筑工程费160万元；7．生活福利工程建筑工程费220万元；8．厂外工程建筑工程费110万元；9．工程建设其他费用400万元；10．基本预备费费率为10％；11．建设期各年涨价预备费费率为6％：12．建设期为2年，每年建设投资相等。
建设资金来源为：第1年贷款5000万元，第2年贷款4800万元，其余为自有资金。
贷款年利率为6％(每半年计息一次)；13．固定资产投资方向调节税税率为5％。
问题：1．试将以上数据填入表2.1(建设项目固定资产投资估算表)。
建筑工程合同索赔案例
案例一:某国家机关新建一办公楼,建筑面积500０0m2,通过招投标手续，确定了由某装饰公司进行室内精装修施工，并及时签署了施工合同。
双方签订施工合同后,该装饰公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位,并与其签订了劳务分包合同,在合同中明确了双方的权利和义务．在装修施工过程中，建设单位未按合同约定的时间支付某装饰公司工程进度款,该装饰公司以此为由，在合同有明确约定的情况下,拒绝劳务公司提出的支付人工费的要求。
案例二某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。
合同工期为３８天。
由于该项目急于投入使用，在合同中规定,工期每提前(或拖后）１天奖励(或罚款)５00０元。
乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（如图所示）,并得到甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1:在房屋基坑开挖后,发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为１0个工日。
地质复查后, 根据经甲方代表批准的地基处理方案,增加直接费4万元，因地基复查和处理使房屋基础作业时间延长３天,人工窝工15个工日。
事件2:在发射塔基础施工时，因发射塔原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的基础，重新定位施工。
由此造成增加用工3０工日，材料费1。
2万元,机械台班费３00０元，发射塔基础作业时间拖延2天．事件3:在房屋主体施工中，因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该项工作作业时间延长2天。
事件４：在房屋装修施工基本结束时,甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义, 要求乙方进行剥漏检查。
检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围,乙方根据甲方代表的要求进行返工处理,合格后甲方代表予以签字验收.该项返工及覆盖用工20个工日,材料费为10０0元。
因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。
事件５:在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量差，甲方代表令乙方重新购买合格线材。
招投标与合同管理试卷二及答案
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划2、建筑市场的进入，是指各类项目的（ B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A.业主、承包商、供应商B.业主、承包商、中介机构C.承包商、供应商、交易机构D.承包商、供应商、中介机构3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ B ）家。
A.2B.3C.4D.5共 17 页第 1 页4、应当招标的工程建设项目在（ B ）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A.进行可行性研究B.办理报建登记手续共 17 页第 1 页C.选择招标代理机构D.发布招标信息5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是（ A ）。
A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.科技、教育、文化等项目6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。
共 17 页第 2 页A.一级B.二级 C .三级 D.特级7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
共 17 页第 2 页A.工程量清单B.实际工程量C.承包方报送的工程量D.合同中的工程量8、根据相关规定，对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。
对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收 ( A )。
A.押金B.成本费C.手续费D.租金9、投标文件正本（ A ），副本份数见投标人须知前附表。
2019案例分析题及答案
案例分析案例一1、某钢筋混凝土框架结构工程，地上十七层,地下三层，建筑总高 62m, 砼叠合楼板，玻璃幕墙外立面，预制钢筋混凝土楼梯。
基坑挖土深度为8m，地下水位位于地表以下 8m,采用钢筋混凝土排桩和钢筋混凝土内支撑支护体系。
工程在履约的过程中,发生了以下事件：事件一:监理工程师在审查施工组织设计时，发现需要单独编制专项施工方案的分项工程清单内列有塔吊安装拆除，施工电梯安装拆除、外脚手架工程.监理工程师要求补充完善清单内容。
事件二：项目专职安全员在安全“三违”巡视检查时，发现人工拆除钢筋混凝土内支撑施工的安全措施不到位，有违章作业现象,要求立即停止拆除作业.事件三:施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底中,要求使用卡环进行钢平台吊运与安装，并在卸料平台三个侧边设置 1200mm 高的固定式安全防护栏杆架子工对此提出异议。
事件四：主体结构施工过程中发生塔吊倒塌事故，当地县级人民政府接到事故报告后,按规定组织安全生产监督管理部门。
负有安全生产监督管理职责的有关部门等派出相关人员组成了事故调查组，对事故展开调查。
施工单位按照事故调查组移交的事故调查报告中对事故责任者的处理建议对事故责任人进行处理。
问题：1.事件一中,按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,本工程还应单独编制哪些专项施工方案?1。
专项方案有：1）、基坑工程；2）、模板工程及支撑体系；3）、起重机吊装及起重机械安装拆卸工程;4）、脚手架工程；5)、拆除工程;6)、暗挖工程；7)、其它。
2。
事件二中，除违章作业外,针对操作行为检查的“三违"巡查还应包括哪些内容？混凝土内支撑还可以采用哪几类拆除方法？1）、三违：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为发生;2）、拆除方法：机械拆除、爆破拆除、静力破碎。
3。
写出事件三中技术交底的不妥之处，并说明楼层卸料平台上安全防护与管理的具体措施.1）、施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底不妥，项目技术负责人交底;2)、卸料平台不应用卡环，应用通过钢丝绳与预埋的吊环可靠拉结，自成受力系统，连墙杆；3）、固定式防护栏杆不妥,应设置活动防护栏杆。
工程造价与管理(专升本)模拟题
工程造价与管理（专升本）模拟题一、填空题1、利息备付率是指项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的与的比值。
2、一般所说的三阶段设计是指、、。
3、建设项目的经济评价包括和两个层次。
4、静态投资包括、、和。
5、价值工程中的包括研究和生产阶段的费用构成的产品制造成本以及在使用过程中的能源消耗、维修和管理费用等所构成的产品使用成本。
6、财务评价动态指标有、、、.7、国民经济评价包括和。
8、竣工决算的主要内容、、、.9、常用的评标方法有、、和。
10、所谓绝对偏差，是指与比较所得的差额。
11、建设工程投资估算的编制方法主要有、、、和。
12、从广义的角度,可以将无形资产分为、和等。
13、国民经济盈利能力评价指标包括和.14、固定资产是指使用年限在年以上，单位价值在以上，并且在使用过程中保持不变的资产.二、单项选择题1、（）是影响和控制工程造价的关键环节。
A、工程施工B、工程管理C、工程设计D、设计准备2、采用邀请招标方式时,招标人应当向（）具备承担该工程施工能力、资信良好的施工企业发出邀请。
A、2个以上B、3个以上C、4个以上D、5个以上3、按照现行会计制度规定,下列各项中,应作为无形资产入账是（）.Ａ、开办费Ｂ、广告费Ｃ、为获得土地使用权支付的土地出让金Ｄ、长期待摊投资4、下列各项中，属于价格的基本职能是（）.A、表价职能和调节职能B、调节职能和核算职能C、核算职能和表价职能D、分配职能和核算职能5、关于工程量清单说法正确的是( ）。
A、工程量清单是招标文件的组成部分B、工程量清单是投标文件的组成部分C、工程量清单是合同的组成部分D、工程量清单由投标人提供6、经济内部收益率（)社会折现率时,应认为项目是可以接受的。
A、小于B、等于C、大于D、等于或大于7、价值工程的核心是（).A、成本分析B、费用分析C、价格分析D、功能分析8、下列关于工程索赔说法正确的是( ）。
A、索赔是承包人向发包人提出的经济或时间补偿要求B、索赔是一种需经对方确认的双方行为C、索赔事件的发生可以是合同双方以外的任何第三方行为引起的D、施工协议书不能作为索赔的依据9、承包方在工程变更确认后（）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
建筑施工组织与管理案例分析
2020年5月7日星期四
建筑施工组织与管理
15
建筑工程系
（3）索赔不成立，因不可抗力给承包商造成的该类
费用损失不予补偿。
（4）承包商使用的临时设施损坏的索赔不成立，业
主使用的临时用房修理索赔成立，因不可抗力造成的
各方的损失由各方分别承担。
（5）索赔成立，因不可抗力造成的工期延误，经业
主签证，可顺延合同工期。
（1）H工作刚刚开始；
（2）I工作仅完成了1个月的工作量；
（3）J工作和G工作刚刚完成。
问题：
（1）为了保证本工程的建设工期，在施工总进度计
划中应重点控制哪些工作？
2020年5月7日星期四
建筑施工组织与管理
20
2020/5/7
建筑工程系
（2）根据第7个月末工程施工进度检查结果，分别分
析E、C、D工作的进度情况对今后工作和总工期产生
且A1工作是关键工作。 问题3： （1）索赔成立。因不可抗力造成的部分已建工程工 程费用损失，应由业主支付。 （2）承包商用于施工机械损坏索赔不成立，因不可 抗力造成的各方的损失由各方承担。
由于工程上待安装的设备损坏索赔成立，虽然用于 工程的设备是承包商供应，但将形成业主资产，所以 业主应支付相应费用。
事件3：不能提出费用补偿及工期补偿要求，因为施 工机械故障属于乙方应承担的责任。
2020年5月7日星期四
建筑施工组织与管理
5
建筑工程系
事件4：不能提出费用补偿及工期补偿要求，
因乙方应该对自己购买材料质量和完成产品质量负责。
事件5：不能提出补偿要求，因为通过采取施工技
术措施使工期提前，可按合同规定的工期奖罚办法处
间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中，乙方可
公路实务教材中的案例题目
[案例1B420112)1．背景资料某企业投资公路工程项目(BOT形式)，其中一个标段有7个投标人参与投标，有效评标价分别是200万元、230万元、230万元、240万元、250万元、250万元、300万元。
在开标时采用抽签确定评标平均价下浮5％作为评标基准价。
投标报价为60分，评标价高于评标基准价一个百分点的扣2分，评标价低于评标基准价一个百分点的扣1分。
该公路项目投资方作为项目招标人以企业投资不属于《评标委员会和评标方法暂行规定》48条规定的“使用国有资金投资或者国家融资的项目”为由，在招标文件评标办法中要求评标委员会只需列出最高分的前三名投标人，由招标人在这三名投标人中进行综合考虑后，确定第一中标人。
2．问题：(1)计算该标段的评标平均价和评标基准价，计算各有效报价的得分。
(2)该公路项目投资方作为项目招标人确定第一中标人的方法是否可行?为什么?3．分析与答案：[案例1B420122] 1．背景某山区公路工程，业主在招标时给出了工程量清单，要求采用工程量清单报价的方法进行报价，给出的工程细目共七部分。
投标时，承包商在核算工程数量时发现桩基的设计数量比清单数量少，承包商为了降低报价，就对工程量清单进行了更改，按更改后的数量进行报价；在某桥梁工程报价时，承包商发现没有模板和脚手架细目，认为业主有漏项，以后工程施工时再进行增项，在报价时未考虑此费用。
各细目的单价确定后，承包商进行了汇总，得出了投标总价，写入丁投标书。
2．问题(1)公路工程工程量清单的工程细目包括哪七部分?(2)据上述材料，说出承包商投标时有无不妥之处，如有请指出，并说明理由。
[案例111420123]1．背景某路基土、石方工程，主要的分项工程包括开挖土方、填方等，按《公路工程标准施工招标文件》(200f)年版)合同文件：范本签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价、根据合同规定，承包人必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责计量，工程的总价款根据承包人取得计量证书的工程量进行结算。
2009年造价工程师考试案例分析全真试题(四)-中大网校
2009年造价工程师考试案例分析全真试题(四)总分：120分及格：72分考试时间：120分案例分析（每题5分）(1)承包人和发包人签订了物流货物堆放场地平整工程合同，规定工程按我市工程造价管理部门颁布的《综合价格》进行结算。
在履行合同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。
经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部广东省某厂估价标准机械化施工标准”结算。
工程完工结算时因为窝工问题和结算依据发生争议。
承包人起诉，要求发包人承担全部窝工责任并坚持按第一次合同规定的计价依据和标准办理结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。
法院经审理判决第一个合同有效，第二个回头交涉的合同无效，工程结算的依据应当依双方第一次签订的合同为准。
(2)某开发商拟开发一幢商住楼，有如下三种可行设计方案：方案A：结构方案为大柱网框架轻墙体系，采用预应力大跨度迭合楼板，墙体材料采用多孔砖及移动式可拆装式分室隔墙，窗户采用单框双玻璃钢塑窗，面积利用系数93%，单方造价为1437.58元/m2；方案B：结构方案同A墙体，采用内浇外砌、窗户采用单框双玻璃空腹钢窗，面积利用系数87%，单方造价1108元/m2。
方案C：结构方案采用砖混结构体系，采用多孔预应力板，墙体材料采用标准粘土砖，窗户采用单玻璃空腹钢窗，面积利用系数70.69%，单方造价1081.8元/m2。
方案功能得分及重要系数如表(3)根据下列条件，回答{TSE}题：(4)该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：(1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；(2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理；(3)开标人发现剩余的5家投标人中，有l家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。
一级造价师考试-案例分析(土建)-第五章 工程合同价款管理
本章授课思路：（三步走）考试大纲→基础知识点与专项训练→教材典型综合案例与应具备的相关知识点第一步：考试大纲1.工程合同价款的类型及其适用条件；2.工程变更的处理；3.工程索赔的计算与审核；4.工程合同争议的处理。
本章综合题型特点：3（三种进度表现形式：双代号、时标、横道图）＋3（三种情况的处理：索赔、变更、签证）第二步：基础知识点与专项训练基础知识点包括：1.工程索赔2.工程变更3.工程签证基础知识点一：工程索赔1.目标：掌握索赔的概念、成立的条件、程序与内容，重点掌握索赔工期及费用的计算。
2.索赔的概念索赔是指有合同的双方，在履行合同的过程中有损失发生，无过错、无责任、不应承担风险的一方要求另一方补偿的一种经济行为。
3.索赔成立的条件（承包人向业主方）（1）与合同比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；（2）造成费用损失不是由于承包商的过失引起的；（3）造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
4.索赔的程序（1）28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。
承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。
（2）承包人应在发出索赔意向通知后28天内，向发包人正式提交索赔报告。
索赔报告应详细说明索赔理由和要求，并应附必要的记录和证明材料。
提出索赔申请后，承包人应抓紧准备索赔的证据资料。
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。
（4）在索赔事件影响终了后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔报告，说明最终索赔要求，并应附必要的记录和证明材料。
5.索赔的内容说明：首先要明确合同关系；承包人向业主索赔的内容，包括工期与费用；总承包人向专业承包、劳务分包、材料供应商、机械租赁公司索赔的内容只有费用。
站位承包商角度，向业主可以提出以下索赔：（1）工期成立的理由：业主的责任且延误的时间超出某工作的总时差，超出部分可索赔。
一级建造师执业资格考试案例分析建筑工程合同管理2
案例分析题六某建筑工程，建筑面积3.8万m2，地下1层，地上16层。
施工单位（以下简称“乙方”）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同，合同工期600 d。
合同约定，工期每提前（或拖后）1 d，奖励（或罚款）1万元。
乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延误，每延误1 d，分包方应赔偿损失1万元。
主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式。
租赁合同约定，大模板到货每延误1 d，供货方赔偿1万元。
乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方的批准。
网络计划示意图如图6-2所示。
图6-2 网络计划示意图（单位：d）施工过程中发生了如下事件。
事件1：底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长5 d，因人工窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。
事件2：主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长10 d，直接经济损失20万元。
事件3：屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长3 d，直接经济损失0.8万元。
事件4：中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期延长9 d，直接费用增加3万元。
事件5：因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工30 d，直接费损失0.5万元。
其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符。
问题1. 用文字或符号标出该网络计划的关键线路。
2. 指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由。
3. 分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
4. 该工程实际总工期多少天？乙方可得到甲方的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少万元？5. 乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元？6. 如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期，在发生以上事件的前提条件下，为了能最大限度地获得甲方的工期奖，室内装修工程工期至少应压缩多少天？参考答案1. 该网络计划的关键线路为：①→②→③→④→⑥→⑧。
建设工程监理案例分析-22_真题-无答案
建设工程监理案例分析-22(总分140,考试时间90分钟)（一）1. 某住宅项目的施工单位为了能够春节前完成结构封顶，未经监理人员同意擅自浇捣顶层混凝土楼板。
监理工程师发现后，要求施工单位采取措施确保工程质量。
但最终由于该批混凝土存在严重质量问题，已经对工程的安全功能构成威胁，必须拆除后重新施工。
经估算，直接经济损失将达到60万元以上。
由于这次质量事故，开发商不得不延误1个月的交房期限，并因此将承担由于拖后交房的违约金126万元。
【问题】1．工程质量事故分为哪几类?本工程质量事故直接经济损失为多少?属于哪一类? 2．请列出监理工程师处理质量事故的依据。
3．工程质量事故处理方案有哪几类? 4．如果建设方向施工方提出索赔，监理工程师应做哪些工作? 5．请阐述质量事故处理中监理工程师应做好哪些工作。
（二）1. 某工程项目设计人员根据业主的使用要求，提出了A、B、C共3个设计方案。
有关专家决定从5个方面(分别以F1～F5表示)对不同方案的功能进行评价，并对各功能的重要性分析如下：F3相对于F4很重要，F3相对于F1较重要，F2和F5同样重要，F4和F5同样重要。
各方案单位面积造价及专家对三个方案满足程度的评分结果见表7-1。
表7-1 评分结果表功能 A B C 功能 A B CF1F2F3 988 8710 9810 F4F5单位面积造价/(元m2) 7101680 691720 881590【问题】试用0-1评分法计算各功能的权重(填入表7-2)。
表7-2 功能权重计算表功能F1 F2 F3 F4 F5得分权重F1 ×F2 ×F3 ×F4 ×F5 ×合计2．用功能指数法选择最佳设计方案(要求列出计算式)。
3．在确定某一设计方案后，设计人员按限额设计要求，确定建设工程目标成本额为14000万元。
然后以主要分部工程为对象进一步开展价值工程分析。
各分部工程评分值及目前成本见表7-3。
1建设单位与施工单位安全协议
4.施工现场应设置明显的安全警示标志，配备必要的个人防护装备；
5.双方应对施工现场的特种作业人员进行严格管理，确保其具备相应资质。
四、事故处理
1.发生安全事故时，双方应立即启动应急预案，采取措施控制事故发展；
2.事故发生后，双方应积极协助调查处理，如实提供相关资料；
2.如协商不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、附则
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；
2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为项目施工期间；
3.本协议的修改和补充，需双方书面同意，与本协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签名）：__________代表（签名）：__________
1建设单位与施工单位安全协议
一、协议背景
鉴于建设单位（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”）在建设项目过程中，为确保施工现场安全，保障双方员工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下安全协议。
二、安全责任
1.甲方责任：
（1）提供项目施工所需的合法手续，确保施工现场符合安全生产条件；
（2）负责对乙方进行安全教育和培训，确保乙方掌握安全生产知识；
（3）定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时督促乙方整改；
（4）对施工现场的安全事故承担相应责任。
2.乙方责任：
（1）严格按照国家有关法律法规和甲方的要求，开展施工现场安全生产工作；
签订日期：__________签订日期：__________
（2）负责施工现场的安全管理，确保施工人员遵守安全生产规定；
工程质量责任合同书(建设单位与施工单位)
工程质量责任合同书(建设单位与施工单位)【标题】工程质量责任合同书（建设单位与施工单位）【合同编号】[编号]【乙方】建设单位（以下简称甲方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人]联系电话：[联系电话]【甲方】施工单位（以下简称乙方）地址：[地址]法定代表人：[法定代表人]联系电话：[联系电话]鉴于甲方拟委托乙方进行工程施工，并为明确双方在工程质量方面的责任与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商一致，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责进行工程施工，乙方同意接受委托并承担相应的工程质量责任。
第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行的工程施工项目。
工程具体内容、工作量、工程期限等详细信息以其他相关协议或委托书为准。
第三条工程质量责任1.乙方应根据甲方提供的工程设计图纸、说明书、技术要求等，按照相关法律法规和技术标准的要求进行施工，并保证工程质量达到合同约定的标准。
2.乙方应全面掌握工程施工的相关技术要求和施工规范，并安排具备相应资格和技术能力的人员进行监管和施工。
3.乙方应建立健全施工质量管理体系，确保施工过程中的质量控制措施得以执行并有效落实。
4.如因乙方未能按合同约定的标准进行施工，导致工程质量问题，乙方应承担相应的返工、修复等责任，并承担由此引发的费用和损失。
第四条资金支付根据工程进度和乙方提供的施工报告，甲方按照合同约定的进度和金额支付相应的工程款项。
第五条合同变更1.任何合同的变更必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出补充合同。
2.在变更合同金额或其他重要事项的情况下，甲乙双方应及时办理相关手续并报有关行政部门备案。
第六条违约责任1.如甲方未按合同约定支付工程款项，应按合同金额向乙方支付滞纳金。
2.如乙方未按合同要求履行工程施工义务，导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
第七条争议解决本合同发生的争议应通过友好协商解决。
2023年监理工程师之交通工程监理案例分析通关题库(附答案)
2023年监理工程师之交通工程监理案例分析通关题库(附答案)大题（共10题）一、某高速公路项目，业主委托某监理公司进行施工监理，监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师任项目总监理工程师。
在项目实施过程中，发生以下事件：事件1：施工单位进场施工，发现按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方，运距10km），当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用作填土的不良土，施工单位只能另选取土场，运距增加2km，加修便道2km，这样造成该施工单位运输负担沉重，进度受到影响，成本费用大量增加。
施工单位就此提出，在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知施工单位。
而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，投标人已经认真进行了现场考察，对于料场应有充分考虑，拒绝任何增加费用的索赔要求。
事件2：桥梁基础为钻孔灌注桩，按照《招标文件》的要求，所有桩都要进行无破损法（超声波）检测，以确保桩基础的工程质量。
当桩基进行检测时，发现有-根断桩，断位处在地下水位以下，且地质资料显示该处有溶洞。
由此，施工单位向项目监理机构报送了处理方案，其要点如下：1.补桩。
2.调整承台的结构钢筋，外形尺寸做部分改动。
总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，经审核认为施工单位提交的处理方案可行，因此予以批准。
施工单位随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告：1.要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。
2.增加的补桩应予计量、支付。
理由是此桩断桩原因是地质不良，有溶洞所致。
事件3：在施工过程中未经监理工程师事先同意，施工单位就订购了一批预应力钢绞线。
钢绞线运抵施工现场后，经监理人员检查发现，钢绞线质量存在下列问题：【答案】事件1：（1）根据本案例所述的情况，施工单位可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。
作为监理工程师，不能同意施工单位的要求。
应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某施工单位（乙方）与某建设单位(甲方）签订了某项工业建筑的地基强夯处理与基础工程施工合同。
由于工程量无法准确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。
乙方的分项工程首先监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向造价工程师提出计量申请和支付工程款。
工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。
问题：1. 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下，为了使夯击范围适当扩大。
施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。
试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么？2. 在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？3. 在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。
为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求，试问造价工程师应如何处理？【分析要点:】该案例主要考核造价工程师在工程合同管理中的地位和作用，造价工程师的工作职责，工程变更价款的确定原则，以及如何处理因地下障碍和气候条件引起的工程索赔问题等。
【解题:】问题1：答：造价工程师的拒绝正确。
其原因：该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了工程合同约定的工程范围。
对该部分工程量监理工程师可以认为是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准自己追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担。
问题2：答：变更价款的确定原则：1. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同款；2. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同款；3. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，造价工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方法解决。
问题3：答：造价工程师应对两项索赔事件做出处理如下：1. 对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予乙方工期顺延和费用补偿。
2. 对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：（1）对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。
（2）对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。
被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担；工期顺延。
例题题目:】4、建设工程合同管理与索赔分析题2某建设单位（甲方）拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位（乙方）承建。
甲方双方签订的施工合同摘要如下：一、协议书中的部分条款（一）工程概况工程名称：职工住宅楼工程地点：市区工程内容：建筑面积为3200平方米的砖混结构住宅楼（二）工程承包范围承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程（三）合同工期开工日期：2002年3月21日竣工日期：2002年9月30日合同工期总日历天数：190天（扣除5月1～3日）（四）质量标准工程质量标准：达到甲方规定的质量标准（五）合同价款合同总价为：壹佰陆拾陆万肆仟元人民币（￥166。
4万元）（八）乙方承诺的质量保修在该项目设计规定的使用年限（50年）内。
乙方承担全部保修责任（九）甲方承担的合同价款支付期限与方式1．工程预付款：于开工之日支付合同总价的10％作为预付款。
预付款不予扣回，直接抵作工程进度款2．工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的10％；主体结构三层完成后，支付合同总价的20％；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20％；工程基本竣工时，支付合同总价的30％。
为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
3．竣工结算：工程竣工验收后，进行竣工结算。
结算时按全部工程造价的3％扣留工程保修金。
（十）合同生效合同订立时间：2002年3月5日合同订立地点：XX市XX区XX街XX号本合同双方约定：经双方主管部门批准及公证后生效二、专用条款中有关合同价款的条款合同价款采用固定价格合同方式确定合同价款包括的风险范围：（1）工程变更事件发生导致工程造价增减不超过合同总价10％；（2）政策性规定以外的材料价格涨落等因素造成工程成本变化。
风险费用的计算方法；风险费用已包括在合同总价中。
问题1：答：该承包商运用了三种报价技巧，即多方案报价法、增加建议方案法和突然降价法。
其中，多方案报价法运用不当，因为运用该报价技巧时，必须对原方案（本案例指业主的工期要求）报价，而该承包商在投标时仅说明了该工期要求难以实现，却并未报出相应的投标价。
增加建议方案法运用得当，通过对两个结构体系方案的技术经济分析和比较（这意味着对两个方案均报了价），论证了建议方案（框架体系）的技术可行性和经济合理性，对业主有很强的说服力。
突然降价法也运用得当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间，起到了迷惑竞争对手的作用。
若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前1小时突然交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。
问题2：答：该项目招标程序中存在以下问题：1. 招标单位的有关人员不应拒收承包商的补充文件，因为承包商在投标截止时间之前所递交的任何正式书面文件都是有效文件，都是投标文件的有效组成部分，也就是说，补充文件与原投标文件共同构成一份投标文件，而不是两份相互独立的投标文件。
2. 根据《中华人民共和国招标投标法》，应由招标人（招标单位）主持开标会，并宣读投标单位名称、投标价格等内容，而不应由市招投标办工作人员主持和宣读。
3. 资格审查应在投标之前进行（背景资料说明了承包商已通过资格预审），公证处人员无权对承包商资格进行审查，其到场的作用在于确认开标的公正性和合法性（包括投标文件的合法性）。
4. 公证处人员确认所有投标文件均有效标书是错误的，因为该承包商的投标文件仅有单位公章和项目经理的签字，而无法定代表人或其代理人的印鉴，应作为废标处理。
即使该承包商的法定代表人赋予该项目经理有合同签字权，且有正式的委托书，该投标文件仍应作废标处理工程设计、施工方案技术经济分析题3背景某企业拟建设一个生产性项目，以生产国内某种急需的产品.该项目的建设期为2年，运营期为7年.预计建设期投资800万元(含建设期贷款利息20万元)，并全部形成固定资产.固定资产使用年限10年，运营期残值50万元，按照直线法折旧。
该企业于建设期第1年投入项目资本金为380万元，建设期第2年向当地建设银行贷款400万元(不含贷款利息)，贷款利率10%，项目第3年投产.投产当年又投入资本金200万元，作为流动资金。
运营期，正常年份每年的销售收入为国为700万元，经营成本300万元，产品销售税金及附加税率为6%，所得税税率为33%，年总成本400万元，行业基准收益率10%。
投产的第1年生产能力仅为设计生产能力的70%，为简化计算这一年的销售收入。
经营成本和总成本费用按照正常年份的70%估算.投产的第2年及其以后的各年生产达到设计生产能力。
表1-4 某拟建项目的全部投资现金流量表单位：万元问题1. 计算销售税金及附加和所得税。
2. 依照表1-4格式，编制全部投资现金流量。
3. 计算项目的动态投资回收期和财务净现值。
4. 计算项目的财务内部收益卛。
5. 从财务评价的角度，分析说明拟建项目的可行性。
本案例全面考核了有关现金流量表的编制，并重点考核了建设项目财务评价中项目的内部收益。
投资回收期。
财务净现值等动态盈利能力评价指标的计算和评价.本案例主要解决以下四个概念性问题：1. 财务盈利能力分析的全部现金流量表中，固定资产投资不包括建设期贷款利息；2. 流量表中，回收固定资产余值的计算，可能出现两种情况：营运期等于固定资产使用年限，则回收固定资产余值=回收固定资产残值营运期小于固定资产使用年限，则回收固定资产余值=(使用年限-营运期)×年折旧费+残值3. 财务评价中，动态盈利能力评价指标的计算方法；4. 项目财务内部收益率反映了项目所占用资金项目的盈利率，是考核项目盈利能力的主要动态指标。
在财务评价中，将求出的全部投资或自有资金的财务内部收益率（FIRR）与行业基准收益率i c比较。
当FIRRi c时，可认为其盈利能力满足要求，在财务上是可行的.【解题:】建设项目财务评价案例分析2背景：某建设项目的工程费与工程建设项目其他非的估算额为52180万元，预备费为5000万元，项目的投资方向调节税率为５％，建设期３年。
３年的投资比例是：第１年２０％，第２年５５％，第３年２５％，第４年投产。
该项目固定资产投资来源为自有资产和贷款。
贷款的总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元。
外汇牌价为1美元兑换8.3人民币。
贷款的人民币部分，从中国的建设银行获得，年利率为12.48％（按季计息）。
贷款的外汇部分从中国银行获得，年利率为8％（按年计息）。
建设项目达到设计生产能力后，全厂定员为1100人，工资和福利费按照每人每年7200元估算。
每年其他费用为860万元（其中：其他制造费用为660万元）。
年外购原材料、燃料、动力费估算19200万元。
年经营成本为21000万元，年修理费占年经营成本10％。
各项流动资金最低周转天数分别为：应收帐款30天，现金40天，应付帐款为30天，存货为40天。
问题：1. 估算建设期的贷款利息。
2. 用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。
3. 估算拟建项目的总投资。
问题1：解：建设期贷款利息计算1. 人民币贷款实际利率计算人民币实际利率=(1+12.84%÷4)4-1=13.08%2. 每年投资的贷款部分本金数额计算人民币部分：贷款总额为：40 000-2 300×8.3=20 910万元第1年为：20 910×20%=4 182元第2年为：20 910×50%=11 500.50元第3年为：20 910×25%=5 227.50元美元部分：贷款总额为：2 300万元第1年为：2 300×20%=460万美元第2年为：2 300×55%=1 265万美元第3年为：2 300×25%=575万美元3. 每年应计利息计算（1）人民币建设期贷款利息计算：第1年贷款利息= (0+4 182÷2)×13.08%=273.50万元第2年贷款利息= [(4 182+273.50)+11 500.50÷2]×13.08%=1 334.91万元第3年贷款利息= [(4 182+273.5+11 500.5+1.334.91)+5 227.5÷2]×13.08%=2 603.53万元人民币贷款利息合计=273.5+1 334.91+2 603.53=4 211.94万元（2）外币贷款利息计算：第1年外币贷款利息=(0+460÷2)×8%=18.40美元第2年外币贷款利息={(460+18.40)+1 265÷2]×8%=88.87万美元第3年外币贷款利息={(460+18.48+1 265+88.88)+575÷2]×8%=169.58万美元外币贷款利息合计=18.40+88.87+169.58=276.85万美元问题2：解：用分项详细估算法估算流动资金：流动资金=流动资产-流动负债式中：流动资产=应收(或预付账款)+现金+存货流动负债=应付(或预收)账款1. 应收账款=年经营成本÷年周转次数=21 000÷（360÷30）=1 750万元2. 现金=(年工资福利费+年其他费)÷年周转次数=(1 100×0.72+860)(360÷40)=183.56万元3. 存货外购原材料.燃料=年外购原材料.燃料动力费÷年周转次数=19 200÷(360÷40)=2 133.33万元在产品=(年工资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费)÷年周转次数=(1 100×0.72+660+19 200+21 000×10%)÷(360÷40)=2 528.00万元产成品=年经营成本÷年周转次数=21 000÷(360÷40)=2 333.33万元存货=2 133.33+2 528.00+2 333.33=6 994.66万元由此求得：流动资产=应收账款+现金+存货=1 750+183.56+6 994.66=8 928.22万元流动负债=应付账款=年外购原材料.燃料.动力费÷年周转次数=19 200÷(360÷30)=1 600万元流动资金=流动资产-流动负债=8 928.22-1600=7 328.22万元问题3：解：根据建设项目总投资的构成内容，计算拟建项目总投资：总投资= [(52 180+5 000)(1+5%)+276.85×8.3+4 211.94]+7 328.22= 66 548.80+7 328.22=73 877.02万元工程价款结算与竣工决算背景：某施工单位承包工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：1. 建筑安装工程造价660万元，建筑材料及设备费占施工产值的比重为60％；2. 工程预付款为建筑安装工程造价的20％。