工程款抵房款合同通用版--范本.doc

合集下载

房屋抵偿工程款协议书范本8篇

房屋抵偿工程款协议书范本8篇

房屋抵偿工程款协议书范本8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方在本协议签订前已向乙方支付了部分款项作为工程建设款项,因故未完全清偿应支付的款项。

双方为解决上述债权债务问题,达成如下协议:一、协议目的双方同意以房屋抵偿方式解决未清偿的工程款问题,通过本协议的签订与实施,实现工程款项的清算和房屋权属的转移。

二、工程款项确认双方确认,截至本协议签订之日,甲方尚欠乙方工程款项共计人民币______元(大写:______元整)。

该款项为甲方应向乙方支付的全部工程款项的余额。

三、房屋抵偿条款1. 甲方同意将其合法拥有的房屋(以下简称“抵债房屋”)用于抵偿所欠乙方的工程款项。

抵债房屋的详细情况如下:(1)房屋坐落地址:____________________(2)房屋产权证号:____________________(3)房屋面积:____________________平方米(4)房屋权属情况:____________________2. 抵债房屋的作价由双方协商确定,总计人民币______元(大写:______元整)。

3. 乙方同意接受上述抵债房屋,以抵偿甲方所欠的工程款项。

在抵债房屋过户至乙方或乙方指定第三方名下后,视为甲方已清偿所欠乙方的工程款项。

四、房屋过户条款1. 甲方应于本协议签订后______日内办理完毕抵债房屋的过户手续,将房屋过户至乙方或乙方指定第三方名下。

2. 过户过程中产生的税费由甲方承担。

3. 甲方保证抵债房屋的过户不违反国家法律法规,不存在权属纠纷、抵押、查封等情况。

如因此导致乙方无法取得房屋产权,甲方应承担违约责任。

五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定履行抵债房屋的过户义务,乙方有权要求甲方继续履行过户义务,并承担因此产生的违约责任。

2. 若因甲方原因导致抵债房屋无法过户至乙方或乙方指定第三方名下,甲方应退还乙方已支付的工程款项,并承担违约责任。

工程款抵房款合同范本五篇

工程款抵房款合同范本五篇

工程款抵房款合同范本五篇工程价款是指建筑企业因承包工程项目,按合同规定和工程结算办法的规定,将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。

以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇,欢迎阅读参考!工程款抵房款合同范本(一)甲方:(身份证号:)乙方:(身份证号码:)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。

甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议:一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。

二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。

该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。

四、乙方向甲方支付购房款的约定:1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。

4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

七、本协议自双方签字生效。

本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:乙方:年月日工程款抵房款合同范本(二)抵押权人:担保人:根据《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《城市房地产抵押管理办法》、《徐州市城市房地产管理办法》等法律、法规规定,本着自愿、公平和诚实信用的原则,当事人经共同协商,签订本合同。

工程抵押房合同5篇

工程抵押房合同5篇

工程抵押房合同5篇篇1甲方(抵押权人):___________________________乙方(抵押人):_____________________________鉴于甲乙双方经友好协商,就乙方向甲方提供抵押担保的事宜达成一致,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,特订立本工程抵押房合同,以明确双方的权利与义务。

一、抵押物描述乙方提供位于________________的工程房产作为抵押物,该房产建筑面积为_______平方米,产权清晰,无任何争议。

乙方保证该房产未设立其他抵押权,未涉及法律纠纷,不存在拆迁、冻结等限制产权转移的情况。

二、抵押担保范围1. 本合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权的费用等。

2. 甲方因乙方违约而遭受的其他损失。

三、借款金额及用途1. 借款金额:人民币________________元(大写:_________________________元整)。

2. 借款用途:用于_________________________工程的建设。

四、借款期限借款期限自合同签订之日起至____________止。

具体以双方实际划款日期为准。

五、利率及支付方式1. 利率:年利率为______%,在合同期限内保持不变。

2. 支付方式:按季度支付,每季度末的______日为利息支付日。

六、抵押登记双方应于本合同签订后_____日内,到法定登记机关办理抵押物登记手续。

登记费用由乙方承担。

七、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供关于借款使用情况的资料,并对资料的真实性进行检查。

2. 如乙方未按约定还款,甲方有权要求乙方支付违约金,并处置抵押物以实现抵押权。

3. 甲方应按约定向乙方提供借款。

八、乙方的权利与义务1. 乙方应按时支付利息,并在借款期满时归还本金。

2. 乙方应保证抵押物的产权清晰,不存在任何争议和纠纷。

3. 乙方不得将抵押物再次设立抵押权,未经甲方同意,不得转让、出租抵押物。

工程款抵押房子的合同6篇

工程款抵押房子的合同6篇

工程款抵押房子的合同6篇篇1甲方(抵押权人):__________地址:_______________________电话:_______________________身份证号:_____________________乙方(抵押人):___________地址:_______________________电话:_______________________身份证号:_____________________鉴于甲方与乙方因工程款项支付问题,经友好协商,乙方愿意将其所拥有的房产抵押给甲方作为工程款的担保。

为明确双方权利义务,保障双方合法权益,达成如下合同条款,以资共同遵守:第一条抵押房产基本情况乙方提供位于____________的房产作为抵押物,房产证编号为__________,房产面积_______平方米,具体位置详见房产证及相关证明材料。

该房产不存在权属纠纷,不存在法律瑕疵。

乙方保证对该房产拥有完全的处分权及相应的民事权利能力。

第二条工程款抵押情况本次抵押涉及的工程款项总额为人民币______元整(大写:_________元整)。

乙方因未能按时支付甲方工程款,同意将上述房产抵押给甲方作为支付工程款的担保。

待乙方支付全部工程款项后,本合同自动终止。

如乙方未能按期支付工程款项,甲方有权处置抵押房产以实现其债权。

第三条双方权利和义务1. 甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按期支付工程款项;在乙方违约时,有权处置抵押房产以实现债权;有权监督乙方对抵押房产的保管情况。

2. 乙方的权利和义务:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项;按期支付约定的工程款项后,有权要求甲方返还抵押物;负有妥善保管抵押物的义务,不得随意处置或出租、转让抵押物。

第四条抵押期限及延期本次抵押期限自本合同签订之日起至乙方支付全部工程款项之日止。

如乙方在期限内未能支付全部款项,甲方有权选择继续履行合同或依法处置抵押房产。

如需延期,双方应书面协商并签订补充协议。

工程款抵房款合同通用版范本(精选3篇)

工程款抵房款合同通用版范本(精选3篇)

工程款抵房款合同通用版范本(篇一)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

甲方:*********乙方:*********丙方:*********甲方、乙方于******年*****月*****日签订了项目工程施工合同(以下简称合同),合同编号为,合同金额为********元,结算额********元;该合同工程内容已完成并投入使用,现甲方仍欠乙方工程款********元;经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:一、抵款、抵房手续办理相关商定1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房,甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方,三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。

2、、该商品房位于**********区路号室,建筑面积为********平方米,单价********元平方米,房屋总额为********元人民币。

不论乙方转让给丙方单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。

4、丙方从乙方处购得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。

5、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;二、以房抵款金额及方式:1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款********万元;2、抵付方式:乙方给甲方开具工程款发票,甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中商定)。

3、若甲方抵付工程款额不足支付全部房款,其余房款,三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

4、、抵付工程款后的工程款余额,甲方同意按支付给乙方。

三、其它1、本协议未尽事宜,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2、本协议自三方签字盖章之日起生效。

一式6份,甲乙丙方各执两份。

甲方:*****乙方:*****法定代表人:*****法定代表人:*****经办人:*****经办人:*****丙方:*****身份证号码:*****住址:***********年*****月*****日工程款抵房款合同通用版范本(篇二)合同编号:合同标题:工程款抵房款合同通用版范本摘要:本合同有效确立甲方与乙方之间关于工程款抵房款的相关约定,旨在规范双方在合同履行过程中的权益与义务,以确保合同的顺利执行。

工程款抵押房子的合同6篇

工程款抵押房子的合同6篇

工程款抵押房子的合同6篇篇1工程款抵押房子的合同一、甲方(出借人)为____(房屋地址)、属于自有产权的房屋所有人,乙方(借款人)因____(工程款)、需要支付___元至甲方,为保障甲方应收的工程款,双方特签订本合同以明确权利义务,遵循友好协商的原则,约定如下:二、房屋权利情况1、房屋产权1.1 该房屋属于甲方全部产权,无抵押或其他形式负担。

1.2 房屋产权登记证明号码为____,面积为___平方米。

三、借款及抵押情况1、借款金额:乙方向甲方借款___元(大写)。

2、借款用途:支付____工程款。

3、借款还款期限:____年,自____年____月____日起。

4、借款利率:____%。

5、还款方式:等额本息/等额本金/其他(详细描述)____。

6、还款账户:____(账号)、____(户名)。

7、借款保证7.1 乙方承诺所借款项用于工程款支付,并保证不用于非法用途。

7.2 乙方保证还款期限内按照约定的还款方式和时间如期还款。

四、房屋抵押情况1、抵押权设立1.1 甲方同意将其所有权利的房屋作为借款质押物,向乙方抵押。

1.2 房屋抵押登记所需手续由双方共同承担,抵押登记费用由借款人承担。

2、抵押物权利清晰2.1 房屋抵押物有明确产权,不存在瑕疵。

2.2 房屋抵押未受到其他负担或异议,不存在法院强制执行,司法拍卖等情况。

3、抵押物保护3.1 甲方应保障抵押物不受到他方的侵犯、损坏或影响,如发生应及时通知乙方。

3.2 甲方应负担抵押物的日常维护和保养费用。

五、违约责任1、一方未按约定履行合同的,应承担相应的违约责任。

2、借款人违约导致抵押物价值减少或损坏,应按法律规定承担相应的赔偿责任。

3、甲方严禁私自处置抵押物或变更房屋权利,在未通知乙方的情况下将被视为严重违约。

六、其他约定事项1、本合同的任何争议应友好协商解决,协商不成的,提交___(所在地)人民法院处理。

2、本合同自签署之日起生效,至还款日期届满之日止。

工程款抵顶房屋协议书(2篇)

工程款抵顶房屋协议书(2篇)

工程款抵顶房屋协议书甲方(工程款支付方):____________________乙方(房屋提供方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方以工程款抵顶乙方房屋事宜,达成如下协议:一、协议主体1.1 甲方为具有独立法人资格的企业,具备履行本协议的能力和资格。

1.2 乙方为房屋所有权人,具备房屋处置的权利和资格。

二、工程款及房屋基本情况2.1甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币(大写):_______元整(小写):¥___ ____元。

2.2乙方房屋位于____________________,建筑面积为_______平方米,房屋所有权证号为____________________。

三、抵顶方式3.1甲方同意以其应支付给乙方的工程款抵顶乙方房屋价值,抵顶价格为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。

3.2 乙方同意将上述房屋过户给甲方,作为甲方支付工程款的抵顶物。

四、过户手续4.1 甲方负责办理房屋过户手续,乙方应提供必要的协助和配合。

4.2 乙方应在协议生效后_______日内将房屋过户给甲方。

五、违约责任5.1如甲方未按约定支付工程款,乙方有权要求甲方按照本协议约定的抵顶价格支付工程款。

5.2如乙方未按约定办理房屋过户手续,甲方有权要求乙方承担违约责任,赔偿甲方因此产生的损失。

六、争议解决6.1本协议履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

7.2 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(盖章):乙方(签字):签订日期:_______年_______月_______日工程款抵顶房屋协议书(二)甲方(工程款支付方):____________________乙方(房屋提供方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方以工程款抵顶乙方房屋事宜达成以下协议:一、协议主体1. 甲方为具有独立法人资格的企业,具备支付工程款的能力。

工程款抵押房子的合同5篇

工程款抵押房子的合同5篇

工程款抵押房子的合同5篇篇1合同协议甲方(借款人):____________________身份证号码:_________________________联系方式:_________________________乙方(抵押权人):___________________身份证号码:_________________________联系方式:_________________________鉴于甲方由于工程项目的需要,资金周转困难,特向乙方申请借款并以房产作为抵押物,乙方同意借款给甲方。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方以工程款抵押房产一事达成如下协议:一、借款条款1. 借款金额:甲方从乙方借款人民币(大写)_____________________元整(¥_________)。

2. 借款期限:自______年____月____日起至______年____月____日止。

3. 借款利率:年利率为_____%,利息按月支付。

4. 还款方式:甲方应按照约定的期限和利率按期偿还借款本金和利息。

二、抵押物条款1. 抵押物:甲方以其合法拥有的房产作为本次借款的抵押物,房产地址:_____________________,建筑面积:_______平方米,产权证号:____________。

2. 抵押期限:自本合同生效之日起至甲方还清全部借款本息及其他费用为止。

3. 抵押物保管:抵押期间,甲方应妥善保管抵押物,不得转移、变卖、毁损等,如有上述情况发生,乙方有权要求甲方立即偿还借款本息。

三、双方权利义务1. 甲方权利与义务:(1)甲方有权按照本合同约定取得借款。

(2)甲方应按时支付借款利息和偿还借款本金。

(3)甲方应保证抵押物的权属清晰,无任何纠纷。

(4)甲方应按照乙方的要求提供与借款有关的文件资料。

2. 乙方权利与义务:(1)乙方有权要求甲方按期偿还借款本息。

工程款抵房合同协议书范本(17篇)

工程款抵房合同协议书范本(17篇)

工程款抵房合同协议书范本(17篇)工程款抵房合同协议书范本(17篇)工程款抵房合同协议书范本篇1 ______(债务人,以下简称甲方)_______(债权人,以下简称乙方)债务,双方经平等协商,达成下列条款。

第一条抵债财产甲方同意以下列财产抵偿债务:(一)____________;(二)____________;(三)____________;第二条声明和保证甲方声明和保证如下:(一)对于本协议第一条所列抵债财产,甲方享有所有权或者合法的处分权;(二)在本协议第一条所列抵债财产上,没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担;(三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题,甲方目前没有卷入任何诉讼,也没有任何第三人提出异议;(四)基于抵债财产发生的各项税收和费用,甲方已经缴纳完毕,不存在任何拖欠;(五)本项以物抵债已征得甲方董事会同意(按甲方章程无须征得甲方董事会同意的,本款可删除);(六)本项以物抵债已由甲方报请主管部门和有关政府机关批准;(七)抵债财产的质量和性能状况如下述,此外不存在任何缺陷:____、第三条抵债金额本协议第一条所列抵债财产共折价人民币__元,扣除其中10%的折价款作为日后变现费用后,其余90%的折价款作为抵债金额用于抵偿银行债权。

本协议第一条所列抵债财产折价用于抵偿以下债务:1、____________________________________2、____________________________________3、____________________________________4、____________________________________第四条财产交付甲方最迟必须在____年__月__日之前将本协议第一条约定的抵债财产以及相关的产权证书交付乙方。

抵债财产的交付方式为:_______________________________________、第五条登记在财产交付后____日内,甲方须应乙方要求办妥必要的登记手续。

工程抵房合同范本三篇

工程抵房合同范本三篇

工程抵房合同范本三篇篇一甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方在[工程名称]项目中欠付乙方工程款项,为妥善解决双方的债权债务问题,经友好协商,甲方同意以其开发的房产抵偿所欠乙方的部分工程款,双方达成如下协议:一、抵房基本情况1. 甲方用于抵偿工程款的房屋位于[具体地址],房屋建筑面积为[X]平方米,房屋用途为[住宅/商业],房屋户型为[具体户型]。

2. 该房屋的不动产权证号为[具体证号],房屋状态为[毛坯/精装]。

二、抵房价格及工程款结算1. 双方协商一致,上述房屋的抵偿价格为人民币[X]元/平方米,总价款为人民币[X]元(大写:[大写金额])。

2. 经双方确认,甲方欠付乙方的工程款总额为人民币[X]元(大写:[大写金额]),以本房屋抵偿部分工程款后,剩余未结清的工程款为人民币[X]元(大写:[大写金额]),甲方应按照双方另行约定的方式和时间支付。

三、房屋交付及相关手续办理1. 甲方应于[具体日期]前将房屋交付给乙方使用,并确保房屋符合交付条件,包括但不限于通水、通电、通气等。

2. 甲方应在房屋交付后[X]日内,协助乙方办理房屋产权变更登记手续,所需税费由[双方约定承担方]承担。

四、双方的权利与义务1. 乙方有权对抵偿的房屋进行查验,如发现房屋存在质量问题或与约定不符,有权要求甲方予以解决。

2. 甲方应保证所抵偿的房屋不存在任何产权纠纷、抵押、查封等限制交易的情况,否则应承担相应的法律责任。

3. 乙方应按照本合同的约定接受房屋,并配合甲方办理相关手续。

4. 在办理房屋产权变更登记手续前,乙方不得擅自将房屋转让、出租或抵押给第三方。

五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定的时间交付房屋或办理产权变更登记手续,每逾期一日,应按照房屋总价款的[X]%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能按照本合同约定配合甲方办理相关手续,每逾期一日,应按照房屋总价款的[X]%向甲方支付违约金。

房屋抵顶工程款合同书(范本)6篇

房屋抵顶工程款合同书(范本)6篇

房屋抵顶工程款合同书(范本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方拖欠乙方工程款一事,双方经友好协商,甲方同意以房屋抵顶部分工程款,以解乙方权益。

为明确双方权利义务,达成如下协议:一、合同背景及目的双方根据签订的工程承包合同,在履行过程中因甲方未按时支付乙方工程款而产生债务问题。

现甲方同意以其合法拥有的房屋作为支付部分工程款的替代方式,以化解双方债务纠纷。

二、抵顶房屋基本情况1. 房屋坐落地址:_________________________。

2. 房屋面积及结构:建筑面积______平方米,结构为______。

3. 房屋权属证明:甲方需提供房屋的合法权属证明,包括但不限于房产证等。

4. 房屋状况:甲方保证抵顶房屋为空置状态,无租赁、抵押、查封等情况。

三、工程款抵顶事项1. 抵顶金额:经双方确认,甲方以房屋抵顶工程款共计人民币______元。

2. 抵顶方式:甲方将房屋产权转移至乙方名下,以消灭部分工程欠款。

3. 抵顶后欠款金额:抵顶后,甲方尚欠乙方工程款______元。

四、房屋产权转移1. 甲方需在合同签署后______日内办理房屋产权转移手续,将房屋产权转移至乙方名下。

2. 乙方应在办理产权转移手续时提供必要的协助和配合。

3. 产权转移过程中产生的税费由甲方承担。

五、房屋交付及风险转移1. 甲方应在办理完产权转移手续后______日内将房屋交付给乙方。

2. 房屋交付后,该房屋的风险由乙方承担。

3. 甲方应保证交付的房屋无结构性损坏,符合安全居住条件。

六、违约责任及救济措施1. 若甲方未按照合同约定办理产权转移手续及房屋交付,应按未抵顶工程款的______%向乙方支付违约金。

2. 若因甲方原因导致无法完成产权转移,乙方有权解除合同并要求甲方支付相应的工程欠款及利息。

3. 若乙方未按约定协助配合办理产权转移手续,应按未受领房屋的市值的______%向甲方支付违约金。

房屋抵顶工程款合同书(范本)5篇

房屋抵顶工程款合同书(范本)5篇

房屋抵顶工程款合同书(范本)5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方欠付乙方工程款,双方经友好协商,甲方同意以房屋抵顶部分工程款,为明确双方权利义务,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程款总额及欠款金额:双方确认工程总造价为人民币________元整(大写:________元整),截止本协议签订之日,甲方欠付乙方工程款人民币________元整(大写:________元整)。

二、房屋抵顶事项1. 房屋位置及面积:甲方同意将位于____________的房产(以下简称“抵债房屋”)用于抵顶部分工程款。

该房屋建筑面积为______平方米。

2. 房屋权属证明:甲方应在本协议签订之日起______个工作日内向乙方提供抵债房屋的权属证明文件。

如因甲方原因导致不能提供权属证明文件,乙方有权解除本协议。

3. 房屋价值及抵顶金额:双方经协商一致,确定抵债房屋的价值为人民币______元整(大写:______元整),用于抵顶甲方欠乙方的部分工程款。

4. 房屋过户费用:双方按照国家有关规定承担过户税费。

三、双方权利义务1. 甲方应保证抵债房屋的合法性,不存在产权纠纷及其他债权纠纷。

2. 甲方应在协议签订后______个工作日内办理抵债房屋的过户手续。

3. 乙方应在收到抵债房屋权属证明文件并确认无误后,办理相关收款手续。

4. 乙方应保证在收到抵债房屋后,不再向甲方追索已抵顶的工程款部分。

5. 乙方在取得房屋产权后,如因甲方原因导致无法正常使用或产权受到侵害,甲方应承担相应的赔偿责任。

四、违约责任1. 甲方如未按本协议约定履行义务,应支付违约金人民币______元整(大写:______元整)给乙方。

工程款抵房款协议书(精选16篇)

工程款抵房款协议书(精选16篇)

工程款抵房款协议书(精选16篇)工程款抵房款篇1甲方:有限公司乙方:有限公司经双方友好协商达成以下协议:1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款¥,现乙方申请将该笔款项转给,由在购买住宅一套,该房屋户名写为,身份证号,若产生一切责任由春承担。

2、该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核。

该笔费用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公司无关。

甲方:乙方:______年____月____日______年____月____日工程款抵房款协议书篇2甲方:乙方:根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。

一、项目概况:本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥________万元(大写:万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥________万元(大写:________元)人民币。

道路全长约6500米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。

二、项目建设完成时间:本工程项目于年月日前完成,在年月日前竣工验收。

三、工程价款决算原则:本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。

工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。

四、工程费用支付方式:所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。

工程款抵房款合同(三篇)

工程款抵房款合同(三篇)

工程款抵房款合同合同编号:【合同编号】甲方:【甲方姓名】(以下简称甲方)身份证号码:【甲方身份证号码】地址:【甲方地址】乙方:【乙方姓名】(以下简称乙方)身份证号码:【乙方身份证号码】地址:【乙方地址】根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方经友好协商,就工程款抵房款一事达成如下合同约定:第一条合同内容1.1 甲方是房屋所有权人,拥有【房屋地址】(以下简称房屋)的合法权益。

1.2 乙方是承包甲方房屋装修工程的承包商。

1.3 本合同的目的是为了解决甲方与乙方之间的工程款抵房款问题。

第二条工程款及房款的约定2.1 甲方与乙方经协商一致,确定了房屋装修工程的总价款为人民币【总价款】元(大写:【总价款大写】元)。

2.2 乙方购房支付的款项为人民币【乙方购房款】元(大写:【乙方购房款大写】元)。

2.3 工程款的支付方式约定如下:(1)甲方承诺按照以下方式与乙方结清工程款:a. 甲方将已支付的工程款与房屋的出售价款相抵减,结算后剩余的部分将作为工程款支付给乙方。

b. 工程款将在房屋交付前支付至乙方指定的银行账户。

2.4 甲方同意在支付工程款时,提供相应的支付凭证和工程验收报告。

2.5 本合同约定的工程款支付时间为甲方接受乙方完工通知后的【工程款支付时间】个工作日内。

第三条提醒事项甲乙双方在签订本合同前应自行了解相关法律法规的规定,并确保合同内容符合国家法律法规的要求。

对于违反法律法规的行为所导致的后果,甲乙双方承担相应的法律责任。

第四条违约责任4.1 乙方未按照本合同的约定提供工程服务,致使甲方无法按期取得房屋使用权的,甲方有权向乙方提出索赔,并要求乙方支付相应的违约金。

4.2 甲方未按照本合同的约定支付工程款的,甲方应按照约定支付违约金,并承担由此引起的一切法律责任。

第五条争议解决5.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

5.2 本合同履行过程中发生的争议,甲方与乙方应当友好协商解决。

工程款抵押房子的合同6篇

工程款抵押房子的合同6篇

工程款抵押房子的合同6篇篇1合同协议甲方(借款人):___________________身份证号码:_______________________联系方式:_______________________住址:_______________________乙方(贷款人):___________________身份证号码:_______________________联系方式:_______________________住址:_______________________鉴于甲方需要资金用于支付工程款,且甲方拥有房产抵押权,经双方友好协商,甲方同意将其房产抵押给乙方以获取贷款,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,就工程款抵押房子的合同事宜达成如下协议:一、贷款金额及用途贷款金额:乙方同意向甲方提供人民币______元的贷款。

贷款用途:甲方借款用于支付工程款。

二、抵押物描述及权属证明抵押物描述:甲方提供位于____________的房产作为抵押物。

该房产建筑面积______平方米,产权清晰,无任何纠纷。

权属证明:甲方应提供房产证、土地使用证等相关权属证明文件。

三、贷款期限及利率贷款期限:自本协议签订之日起计算,贷款期限为______年。

利率:贷款利率按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算。

还款方式:甲方应按约定时间向乙方支付利息及本金。

四、抵押物保险及费用承担抵押物保险:甲方应对抵押物购买财产保险,保险期限应覆盖贷款期限。

保险费用由甲方承担。

费用承担:本协议涉及的评估费、公证费、登记费等费用由甲方承担。

五、贷款发放及还款方式贷款发放:乙方在收到甲方提供的权属证明文件及办理相关手续后,将贷款发放至甲方指定账户。

还款方式:甲方应按月/季/年向乙方支付利息,并在贷款到期时一次性归还本金。

六、违约责任及处理违约情形:如甲方未按照约定时间支付利息或本金,或抵押物被查封、拍卖等情况,均视为违约。

工程施工抵房合同(3篇)

工程施工抵房合同(3篇)

第1篇甲方(抵房方):________乙方(施工单位):________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就工程施工抵房事项达成一致意见,特订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程内容:________1.4 工程规模:________1.5 工程投资:________第二条抵房条件2.1 甲方同意将位于________的房产作为施工场地,用于本工程的施工。

2.2 甲方承诺在施工期间,保证乙方正常施工,不得擅自占用或改变施工场地用途。

2.3 甲方应确保施工场地具备以下条件:(1)土地权属清晰,无任何权属纠纷;(2)土地平整,具备施工条件;(3)具备必要的排水、供电、供水等基础设施。

第三条工程施工3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程要求,按时、保质、保量完成工程施工。

3.2 乙方在施工过程中,应严格遵守国家有关安全生产、环境保护等法律法规,确保施工安全、环保。

3.3 乙方应按照合同约定的时间、进度完成工程施工,如遇特殊情况需延长工期,应提前向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可延长工期。

第四条抵房期限4.1 抵房期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

4.2 乙方在抵房期限内,应妥善使用甲方提供的房产,不得擅自改变房产结构、设施和用途。

第五条付款方式5.1 甲方按照工程进度支付工程款,具体支付方式如下:(1)工程开工前,支付合同总价款的20%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定比例时,支付相应比例的工程款;(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的30%;(4)工程保修期满后,支付合同总价款的10%。

5.2 甲方支付工程款时,应按照合同约定的付款方式进行。

第六条争议解决6.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2024年工程款抵房款合同(3篇)

2024年工程款抵房款合同(3篇)

2024年工程款抵房款合同合同编号:XXXXX签订日期:XXXX年XX月XX日甲方:(开发商全称)地址:联系人:电话:乙方:(购房人全称)身份证号码:地址:联系人:电话:鉴于乙方拟购买甲方开发的位于XX市XXX小区XX幢XX号的房屋,并且甲方同意乙方以工程款方式抵扣部分房款,为明确双方权益,双方经友好协商,本着公平、自愿、平等的原则,达成如下合同:第一条合同目的本合同的目的是明确乙方以工程款的形式抵扣部分房款的具体条款和条件。

第二条工程款抵房款金额1. 乙方拟以工程款的形式抵扣部分房款,具体金额为人民币(大写)_______________(¥__________)元,(小写)__________元。

2. 该金额应不超过甲方与乙方签订的房屋购买合同中约定的总房款的百分之______。

第三条工程款抵房款方式1. 乙方支付工程款应按照以下比例执行:(1)在本合同签订之日起______个工作日内,乙方须支付工程款的百分之______作为首付款;(2)乙方须在房屋交付或交付尾款之前,完成工程款的全部支付。

2. 工程款支付方式为通过银行转账方式,通过指定账户将款项支付至甲方指定账户,并在付款后提供付款凭证。

第四条房屋购买合同的约束力1. 乙方保证已与甲方签署了房屋购买合同,并确认房屋购买合同中约定的其他款项和条款仍然有效。

2. 甲方同意在本合同签订后,按照房屋购买合同中约定的日期和方式将房屋交付给乙方。

第五条违约责任1. 如果乙方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款,则甲方有权解除本合同,并追求乙方的违约责任。

第六条合同生效与解释1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

2. 本合同未尽事宜由双方协商解决,协商不成的,可根据中华人民共和国相关法律进行裁决。

第七条合同争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议时,应协商解决。

如协商不成,应提交给相关仲裁机构。

本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。

工程款抵房款合同范本五篇

工程款抵房款合同范本五篇

工程款抵房款合同范本五篇工程价款是指建筑企业因承包工程项目,按合同规定和工程结算办法的规定,将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。

以下是小编整理的工程款抵房款合同范本五篇,欢迎阅读参考!工程款抵房款合同范本(一)甲方:(身份证号:)乙方:(身份证号码:)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。

甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议:一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。

二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。

该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。

四、乙方向甲方支付购房款的约定:1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。

4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

七、本协议自双方签字生效。

本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:乙方:年月日工程款抵房款合同范本(二)抵押权人:担保人:根据《物权法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《城市房地产抵押管理办法》、《徐州市城市房地产管理办法》等法律、法规规定,本着自愿、公平和诚实信用的原则,当事人经共同协商,签订本合同。

工程款抵房款合同书(通用21篇)

工程款抵房款合同书(通用21篇)

工程款抵房款合同书(通用21篇)工程款抵房款合同书篇1甲方:(后附营业执照复印件)乙方:(后附营业执照复印件)丙方:(后附身份证复印件)鉴于:1、甲方、乙方于年月日签订了项目工程(以下简称合同),合同编号为,合同金额为元,结算额元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。

2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。

3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下,同时甲方也同意。

经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:一、以房抵款金额及方式:1、乙方同意甲方以位于房屋抵付甲方所欠工程款万元;2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。

二、房屋有关状况:1、该商品房建筑面积暂定为**平方米,单价*元平方米,房屋总额暂定为**元人民币。

不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。

2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。

以上费用收取种类、额度如有变化,按政府相关文件执行。

3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。

三、合同工程结算、付款约定:1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款,其余款项,三方同意简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款,甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。

四、甲方的协助1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。

2、甲方在**年**月**日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。

通用范文(正式版)工程款抵房协议合同完整版docx

通用范文(正式版)工程款抵房协议合同完整版docx

工程款抵房协议合同完整版1. 合同双方本合同由双方(称为“甲方”和“乙方”)共同订立:甲方(借款方):姓名/机构名称:联系号码/统一社会信用代码:地质/注册地质:方式号码/联系方式:乙方(抵押方):姓名/机构名称:联系号码/统一社会信用代码:地质/注册地质:方式号码/联系方式:2. 合同背景本合同是为了明确甲方向乙方借款,并以乙方名下的房屋作为抵押物而订立的。

3. 借款金额甲方向乙方借款金额为(大写):______________________ (小写):_________________________。

4. 还款方式甲方按照还款方式偿还借款:•还款期限:_______________________•还款方式:_______________________•每期还款金额:_______________________5. 抵押房屋信息•房屋所在地:______________________•房屋面积:_________________________•房屋权属证明:______________________•抵押权登记信息:_____________________6. 风险提示甲方需知悉风险:1.甲方如未按时按照合同约定还款,乙方有权依法采取追索措施,包括但不限于申请强制执行、诉讼等;2.如果甲方逾期还款,乙方有权处置抵押物,以清偿借款本金、利息、违约金和其他相关费用;3.房屋市场价值波动可能会影响抵押物的价值;4.受政策、经济和相关风险因素的影响,甲方可能面临还款压力和借款困难。

7. 合同生效和变更本合同生效后,任何一方需提前(书面/电子邮件等方式)通知对方,才能进行合同变更。

未经双方协商,任一方不得擅自变更合同内容。

8. 还款违约甲方如存在还款违约行为,应承担违约金并按照法律规定承担相应的法律责任。

9. 合同解除及违约责任双方约定如下:1.若甲方主动提前清偿借款,需提前通知乙方,并支付相应的违约金;2.若乙方未按约定履行相关义务,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应违约责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程款抵房款合同通用版工程价款是指建筑企业因承包工程项目,按合同规定和工程结算办法的规定,将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。

以下是整理的工程款抵房款合同范本五篇,欢迎阅读参考!工程款抵房款合同范本(一)甲方:(身份证号:)乙方:(身份证号码:)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。

甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议:一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。

二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。

该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。

四、乙方向甲方支付购房款的约定:1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。

4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。

七、本协议自双方签字生效。

本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:乙方:________年____月____日工程款抵房款合同范本(二)抵押权人:担保人:根据《物权法》、《中华人民共和国____市房地产管理法》、《中华人民共和国担保法》、《____市房地产抵押管理办法》、《____市____市房地产管理办法》等法律、法规规定,本着自愿、公平和诚实信用的原则,当事人经共同协商,签订本合同。

第一条为了确保贷款人与借款人签订的号借款(贷款)合同的履行,抵押人有限公司愿意以其位于小区的合法在建工程抵押给抵押权人,作为借款人履行债务的担保。

第二条在建工程取得方式、四至界限、使用性质、设施、工程进度状况、地块使用期限、相关证件号码:第三条该在建工程经江苏XX房地产土地评估咨询估价机构于________年____月____日估价,该在建工程价值(人民币) 元,大写。

该房地产出租及他项权设定情况。

第四条抵押权人同意抵押人以上述在建工程及相关权益作为借款人贷款。

贷款人在本合同生效后,即按借款(贷款)合同约定,向借款人提供抵押(按揭)房地产价值40﹪的抵押(按揭)贷款,贷款额为(大写) ,约定(按揭)贷款期自________年____月____日起至________年____月____日止。

第五条担保人同意为借款人与贷款人之间的贷款行为提供担保并另行签订书面担保合同。

工程款抵房款合同范本(三)抵押人: (以下简称甲方)地址:邮编:电话:法定代表人:抵押权人: (以下简称乙方)地址:邮编:法定代表人:电话:债务人: (以下简称丙方)地址:邮编:法定代表人:电话:鉴于:XXX年____月____日,本合同乙方与丙方签订《债权转让协议》(以下简称主合同,详见附件1),约定乙方向丙方转让不良资产,丙方应向乙方支付合同价款为元,付款期限为________年。

2. 甲方自愿将其在建工程作为抵押物,用于担保丙方按期履行付款义务。

经平等协商,各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同,以资共同信守。

一、抵押物状况1.坐落位置:_________区_________街路_________号(详见附件2《抵押物清单》)。

2.建筑结构:_________,用途:_________。

3.建筑面积:,占地面积:4.已完成部分:层数_________。

建筑面积_________平方米。

5. 竣工时间:6.土地使用性质:_________使用年限:_________7.证件(见附件37):国有土地使用证号:_________ 建设用地规划许可证号:建设工程规划许可证号:建设工程开工许可证号:开工许可证_________号:预售销售许可证号:8.其他:二、抵押物价值及抵押率1.甲、乙双方确认抵押物作价(大写)元整,抵押率为百分之,实际抵押额为元整。

三、担保范围抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的合理费用。

四、抵押登记1.各方应于本合同签订后 5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请。

2.乙方应于抵押权消灭后5个工作日内,向登记机关送达撤销抵押登记的通知,协助甲方办理撤销登记手续。

3.各方应当协力提供登记所需文件、资料等。

4.因抵押登记和撤销登记所发生的费用,由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的,由各方承担各自的费用。

五、抵押物的占有、使用与处分1.抵押物由甲方占有、使用,全部收益归甲方所有。

2.未经乙方同意,甲方不得擅自出售抵押物,但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。

3.抵押物灭失的,丙方应当另行提供担保或提前清偿债务,乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。

六、行使抵押权的条件1.出现下列情况之一时,乙方有权依法处分抵押物:(1)主合同约定的付款期限届满,丙方未依约支付合同价款的;(2)丙方被宣告解散、破产的。

2.处分抵押物所得价款,不足以偿还主债务的,乙方有权另行向债务人追索;价款偿还主债务后还有剩余的,应退还甲方。

3.乙方行使抵押权后,甲方有权向丙方追偿。

七、抵押权的消灭出现下列情形之一时,抵押权消灭:(1)主债权消灭;(2)抵押权实现;(3)法律规定的其他情形。

八、违约责任1.由于甲方保管不善,造成抵押物毁损的,乙方有权要求恢复原状,或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。

2.未经抵押人同意,乙方与丙方变更延长主合同付款期限的,可自行解除本合同,。

九、争议解决方式因履行本合同产生的纠纷,经各方协商仍无法解决的,任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。

十、附件1. 《债权转让协议》;2. 《抵押物清单》;3. 甲方股东会同意提供抵押担保的《股东会决议》十一、合同的生效1.本合同自各方代表人签字并加盖单位印X之日起生效。

2.本合同一式四份,甲、乙方各执二份,具有同等效力。

甲方:(印X)代表人:乙方:(印X)代表人:丙方:(印X)代表人:签订时间:________年____月____日签订地点:工程款抵房款合同范本(四)甲方:乙方:丙方:甲方、乙方于________年____月____日签订了项目工程施工合同(以下简称合同),合同编号为,合同金额为元,结算额元;该合同工程内容已完成并投入使用,现甲方仍欠乙方工程款元; 经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:一、抵款、抵房手续办理相关约定1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房,甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方,三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。

2、、该商品房位于____区路号室,建筑面积为平方米,单价元平方米,房屋总额为元人民币。

不论乙方转让给丙方单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。

4、丙方从乙方处购得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。

5、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;二、以房抵款金额及方式:1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款万元;2、抵付方式:乙方给甲方开具工程款发票,甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。

3、、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

4、、抵付工程款后的工程款余额,甲方同意按支付给乙方。

三、其它1、本协议未尽事宜,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2、本协议自三方签字盖章之日起生效。

一式6份,甲乙丙方各执两份。

甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:经办人:经办人:丙方:身份证号码:住址:________年____月____日工程款抵房款合同范本(五)甲方:地址:电话:邮编:乙方:地址:电话:邮编:丙方:地址身份证号码:电话:邮编:鉴于:1、甲方、乙双方于________年____月____日签订了项目建设工程合同(以下简称原工程合同),合同编号为,原工程合同所涉工程已竣工结算,结算工程款万元,甲方已支付至万元。

2、甲方为项目(以下简称该项目)的开发商,该项目位于。

土地使用权权证号为:;建设工程规划许可证号为:。

3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称上述房屋):号楼_ 单元室商品房、号楼_ 单元室商品房。

4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。

甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:一、以房抵款金额及方式1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。

丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。

如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的,由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。

2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价:3、抵款方式:①本合同生效后____日内,乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。

②甲方在收到上述发票后,与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。

③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》,丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后,丙方应当在接到甲方通知后____日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。

乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。

⑤甲方向丙方开具购房发票,同时乙方向甲方开具收款凭证。

4、《商品房预售合同》签订后,甲、丙双方应按该合同履行权利义务,面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。

二、原工程合同工程结算款付款约定甲乙双方确认:甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后,尚有万元工程款未支付,付款时间分别为:三、丙方签订《商品房预售合同》时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。

四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体,有权购买市的商品房。

相关文档
最新文档