tbs护坡工程施工合同

TBS护坡工程施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方TBS护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。

一、工程概况
1. 工程名称：TBS护坡工程（以下简称本工程）。

2. 工程地点：甲方指定地点。

3. 工程内容：甲方指定范围内TBS护坡工程施工，包括施工准备、施工图纸设计、施工方案制定、施工材料采购、施工设备租赁、施工人员招聘、施工质量控制、施工安全防护等全部施工内容。

4. 承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。

二、建设工期
总工期 30天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。

本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。

三、承包单价
1. 本工程价款实行综合单价包干：人民币元/平方米。

2. 上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械
设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输费等。

四、质量标准
1. 乙方应按照甲方的要求及有关施工规范要求，保质保量地完成本工程。

2. 工程质量应达到甲方要求及国家相关标准，包括但不限于《绿化营养基（绿化基材）》(Q/71189.91-0.1-2001)、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）、《公路工程施工安全技术规范》（JTJ 076-95）等。

五、付款方式
1. 甲方按照乙方实际完成的工程量，按照本合同约定的单价支付工程款。

2. 工程完工后，经甲方验收合格，甲方应在验收合格之日起 10日内支付乙方工程款。

六、违约责任
1. 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2. 甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

七、争议解决
1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他
1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程完工并验收合格之日止。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：年月日。