配电房工程施工合同

合集下载

配电房建筑合同范本

配电房建筑合同范本第一篇范文：合同编号：__________________________________________________一、合同主体1.1 甲方：承担配电房建设项目投资、管理、监督等职责。

1.2 乙方：负责配电房建筑及相关工程的设计、施工、验收等职责。

二、工程内容2.1 工程名称：配电房建筑项目2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程内容：（1）配电房主体建筑；（2）配电房内部设备安装；（3）配电房外部配套设施；（4）其他相关工程。

三、合同工期3.1 工程开工日期：____________________3.2 工程竣工日期：____________________3.3 工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为______个月。

四、合同价款4.1 工程合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

4.2 工程预付款：合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。

4.3 工程进度款：乙方按照甲方批准的工程进度计划，按月向甲方申请支付进度款。

4.4 工程结算：工程竣工验收合格后，甲乙双方按照合同约定进行工程结算。

五、质量要求5.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。

5.2 乙方应按照甲方提供的图纸及技术要求进行施工，未经甲方同意，不得擅自更改。

六、安全文明施工6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全。

6.2 乙方应加强施工现场管理，做好文明施工，确保施工现场环境卫生。

七、合同变更与解除7.1 合同履行期间，如发生不可抗力因素导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可以变更或解除合同。

7.2 合同解除后，乙方已完成的工程量按实结算，甲方按照合同约定支付相应款项。

配电房装修合同协议书

配电房装修合同协议书甲方（业主）：________________乙方（承包商）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方配电房装修工程项目达成如下协议：一、工程内容与范围1.1 乙方负责甲方配电房的装修工程，包括但不限于墙面粉刷、地板铺设、天花板安装、照明设施安装、安全标识设置等。

1.2 具体的装修设计方案以甲方签字确认的图纸和装修要求为准。

二、工程质量要求2.1 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，并保证工程质量符合甲方的要求。

2.2 乙方应使用符合国家标准的建筑材料和装修材料，严禁使用不合格或假冒伪劣的材料。

三、工程造价及支付方式3.1 双方经协商一致，本次配电房装修工程的总造价为人民币________元。

3.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：a. 合同签订后，甲方支付预付款人民币_______元，占总造价的____%。

b. 装修工程完成50%时，甲方支付第二笔款项人民币_______元，占总造价的____%。

c. 工程竣工验收合格后，甲方支付尾款人民币_______元，占总造价的____%。

四、工程期限4.1 乙方自本合同签订之日起____天内完成配电房装修工程。

4.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的工程完成日期。

五、违约责任5.1 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿相应损失。

5.2 如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期款项及滞纳金。

六、争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年__月__日（注：以上合同内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和双方协商结果确定。

配电房改造施工合同范本

配电房改造施工合同范本
甲方：（委托方）
地址：
法定代表人（委托方签字）：
联系电话：
乙方：（承包方）
地址：
法定代表人（承包方签字）：
联系电话：
鉴于甲方拟对配电房进行改造工程，经双方协商一致，就相关事宜订立如下合同：
一、工程范围：
1. 项目名称：配电房改造工程
2. 工程内容：包括但不限于电气设备更新、线路改造、安全防护设施更新等工作。

二、工程款及支付方式：
1. 工程总价为（具体金额），乙方应在签订合同时收取甲方工程款的（比例）作为预付款，剩余款项按照工程进度进行支付。

2. 工程款支付方式：甲方应按照工程进度及验收情况及时支付相应款项。

三、工程期限及交付：
1. 工程期限为（具体时间），工期延长需双方协商一致。

2. 工程完工后，乙方应向甲方出具《工程竣工验收报告》，经双方确认后交付使用。

四、违约责任：
1. 若乙方未按时完成工程，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金（具体金额）。

2. 若甲方未按时支付工程款，每延期一天，应向乙方支付违约金（具体金额）。

五、其他约定：
（双方自行添加其他约定）
六、合同解决争议的方式：
本合同一旦发生争执，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，提交甲方所在地人民法院处理。

七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：年月日。

配电房施工协议合同

配电房施工协议合同甲方（委托方）：______________乙方（施工方）：______________鉴于甲方需要进行配电房施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行配电房施工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

第二条工程质量和技术标准2.1 乙方必须按照国家现行的施工规范和质量检验标准进行施工。

2.2 乙方应保证工程质量达到甲方规定的标准。

第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：________________3.2 支付方式：________________3.3 工程竣工验收合格后，甲方在____个工作日内支付剩余款项。

第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

4.2 甲方应在接到通知后____个工作日内组织验收。

4.3 验收合格后，双方签署工程验收合格证明。

第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付工程款项。

5.1.2 甲方应提供施工所需的相关资料和条件。

5.1.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督。

5.2 乙方的权利与义务：5.2.1 乙方应按合同约定完成工程施工。

5.2.2 乙方应保证工程质量符合约定标准。

5.2.3 乙方应遵守甲方施工现场的安全管理规定。

第六条安全与环保6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

6.2 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。

第七条违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

配电工程安装合同书模板

配电工程安装合同书模板甲方（委托方）：_________地址：_______________代表人：_________联系电话：_________乙方（承包方）：_________地址：_______________代表人：_________联系电话：_________鉴于甲方需要进行配电工程安装，乙方具备相关资质并愿意承担该项工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商一致，订立本合同如下：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于___________（详细描述工程内容）4. 工程标准：按国家现行相关标准和规范执行，确保工程质量符合要求。

二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_______）。

2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及合理的利润与税金。

3. 价款支付方式：___________（明确付款时间点和比例）三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。

四、质量要求1. 乙方必须按照合同约定的标准和要求施工，确保工程质量。

2. 对于不符合质量要求的工程，乙方应负责无偿修复直至达到合格标准。

五、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款，应按未付款金额的千分之五每日向乙方支付违约金。

2. 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应按合同总价的千分之五每日向甲方支付违约金。

六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，由双方另行协商补充条款。

配电工程建设施工合同模板

配电工程建设施工合同模板一、合同基本信息甲方（业主）：________乙方（承包商）：________项目名称：________项目地点：________合同编号：________签订日期：________二、工程概述本合同旨在明确甲乙双方在________（工程名称）配电工程建设施工过程中的权利、义务与责任。

该工程包括________（具体工程内容），旨在实现________（工程目标）。

三、施工范围及标准乙方应根据国家相关标准和行业规范，完成以下施工任务：1. 施工图纸所示的全部工程内容；2. 施工过程中的相关测试与调试工作；3. 竣工验收及必要的技术培训和售后服务。

四、合同价格合同总价为人民币________元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

五、工期要求工程计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。

乙方应确保工程按期完成，如遇不可抗力因素需延期，应及时与甲方协商确定。

六、质量保证乙方必须保证工程质量符合国家标准及甲方要求，对存在缺陷的部分负责无偿修复或更换。

七、安全责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场安全，对因施工导致的人身伤害或财产损失负责赔偿。

八、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

十、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

这份配电工程建设施工合同模板范本旨在为甲乙双方提供一个标准化、规范化的合作框架，确保工程顺利进行，同时保护双方的合法权益。

在实际应用中，应根据具体工程项目的特点和需求，对合同条款进行适当的调整和补充，以达到最佳的合作效果。

配电室改造合同模板

配电室改造合同模板第一部分，合同背景。

1.1 合同双方，本合同由甲方（施工方）和乙方（委托方）双方签订。

1.2 合同目的，甲方承诺对乙方的配电室进行改造，以满足乙方对电力设施的需求。

1.3 合同签订日期，本合同于____年____月____日签订。

第二部分，工程内容。

2.1 工程范围，本次改造工程包括但不限于配电室的布局优化、设备更新、电缆更换等。

2.2 工程进度，工程计划于签订合同后____天内开始，并在____年____月____日前完成。

2.3 工程标准，工程应符合国家相关标准和乙方的要求。

第三部分，合同条款。

3.1 工程费用，本次改造工程的总费用为_______（大写）人民币，由乙方支付给甲方。

3.2 付款方式，乙方应在工程开始前支付总费用的____%作为预付款，余款在工程完成后____天内支付。

3.3 变更及索赔，若因乙方原因需要对工程内容进行变更，应另行协商费用及工期调整。

甲方如发现乙方提供的资料不准确或不完整，有权提出索赔。

3.4 质量保证，甲方对工程质量提供____年的质量保修期，期间内如发现质量问题，甲方将免费进行维修。

3.5 安全保障，甲方在施工过程中应加强安全管理，确保工程施工过程中无安全事故发生。

3.6 竣工验收，工程完工后，双方应进行竣工验收，确认工程符合设计要求和合同约定。

第四部分，其他条款。

4.1 违约责任，若一方未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。

4.2 合同解释，本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

4.3 合同生效，本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。

甲方（施工方），______________（盖章）乙方（委托方），______________（盖章）。

签字，______________签字，______________。

日期，______________日期，______________。

以上为配电室改造合同模板，双方应在充分了解合同内容并经过协商后签订。

室外配电室施工合同

室外配电室施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方室外配电室施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________室外配电室施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于配电室土建工程、电气设备安装、线路铺设、接地系统等。

二、合同价款及支付1. 合同总价款：大写：__________元，小写：__________元。

2. 本合同价为暂定价。

竣工后按实际工程量进行结算。

材料价格执行施工期间市当月信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。

3. 工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%，下余的5%作为保修金待保修期满后3日内支付。

三、承包方式乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。

四、开竣工日期开工日期：__________竣工日期：__________总工期：__________日历天。

五、工程质量乙方所施工的工程项目必须按照现行工程施工质量验收标准达到合格标准，且符合电力行业相关规范要求。

六、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程安全。

3. 乙方应保证施工现场的清洁，不得随意损坏甲方财物。

4. 乙方应按时完成工程，如有延期，应按合同约定承担违约责任。

七、违约责任1. 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2. 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。

3. 甲方未按时支付工程款，乙方有权终止施工，并要求甲方支付违约金。

八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

配电工程施工合同

配电工程施工合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：配电工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。

1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。

1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。

1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。

进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。

甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。

1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。

1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。

2.2 指派为甲方驻工地代表，负责协调、管理施工现场，确保施工顺利进行。

2.3 负责办理工程所需的相关审批手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。

2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料，并确保资料的准确、完整。

2.5 负责提供施工场地，确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。

第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工，确保工程质量。

3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度。

3.3 确保工程施工安全，防止安全事故的发生。

3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作，确保施工环境符合相关要求。

配电房建设施工合同范本

配电房建设施工合同范本甲方（委托方）：______________（单位名称）地址：________________________联系人：______________________电话：________________________乙方（承包方）：______________（单位名称）地址：________________________联系人：______________________电话：________________________鉴于甲方拟建设配电房，为完成本次工程，双方达成如下协议：一、工程名称：配电房建设工程二、工程地址：______________三、工程内容和范围：建设配电房及相关设备和设施，包括但不限于变压器、开关设备、配电柜等。

四、工程工期：约______天/月，具体工期双方协商确定。

五、工程价格：本工程总价为__________元（大写：人民币____________元整），具体费用结算方式双方协商确定。

其中，工程进度款支付比例约为______%，最终结算比例约为______%。

六、质量要求：本工程质量符合国家有关标准和甲方的要求。

七、权利与义务：1. 甲方的权利与义务：提供工程所需资料、协助工程进度、支付工程款项等。

2. 乙方的权利与义务：按时按质完成工程，确保工程质量等。

八、违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

九、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方协商解决；协商不成，可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。

甲方（盖章）：______________（签字）乙方（盖章）：______________（签字）日期：______________年__________月__________日。

配电房工程合同模板

甲方（承包方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方（发包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方具有从事配电房工程的资质和能力，乙方委托甲方进行配电房工程的施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.工程名称：配电房工程2.工程地点：（工程地点）3.工程内容：按照乙方提供的设计图纸和技术要求，进行配电房建设及配套设施安装等工作。

二、工程标准1.本工程应符合国家相关标准及法律法规，并保证工程质量、工程进度及安全生产。

2.甲方应按照乙方的要求进行施工，并经乙方验收合格后交付使用。

三、工程时间1.工程开始时间：自双方签订本合同之日起，甲方应在10个工作日内开展施工。

2.工程完工时间：甲方应在乙方规定的时间内完成工程。

四、费用支付1.乙方应按照工程进度和质量支付工程款项。

支付方式为分期支付，具体按照工程进度分期支付。

2.工程完工后，乙方应在验收合格后的15个工作日内结清尾款。

1.双方若有变更施工内容，需经双方协商一致，并签订书面变更合同。

2.如因甲方原因导致工程不能按期完工或工程质量不符合要求，甲方应赔偿乙方损失并承担相应的法律责任。

六、保修期1.工程保修期为（保修期限），在此期间内发生工程质量问题，甲方应免费修复。

2.超出保修期后，乙方需支付维修费用。

七、保密条款1.双方应保守工程相关信息的机密性，不得泄露给第三方。

2.工程结束后，双方可根据需要签署解除保密协议。

八、争议解决1.因本合同引起的争议，双方应协商解决。

协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律。

九、附则1.本合同自双方签字生效，至工程完工及验收合格后终止。

2.未尽事宜，双方可签署补充协议。

甲方（承包方）签字：___________________ 日期：___________________乙方（发包方）签字：___________________ 日期：___________________。

配电室工程合同协议书

配电室工程合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于双方基于平等、自愿的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行配电室工程项目的施工达成如下协议：一、工程概述本合同所涉及的配电室工程位于___________，主要包括但不限于以下几个方面：1. 配电室的设计、施工及调试；2. 相关设备的采购、安装及验收；3. 工程施工过程中的安全管理与监督；4. 工程竣工后的质量保证与售后服务。

二、合同价格双方约定，本工程的总合同价为人民币_________元。

该价格包含了所有必要的材料费、人工费、管理费及其他相关费用。

三、工期与进度1. 工程计划开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。

2. 乙方应按照合同约定的工期完成工程任务，如遇不可抗力因素影响工程进度，应及时通知甲方并协商解决。

四、质量要求乙方必须严格按照国家有关标准和规范执行，确保工程质量符合设计要求和相关法规的规定。

五、支付方式1. 甲方应按合同约定支付预付款、进度款及竣工结算款。

2. 预付款占总合同价的______%，在合同签订后______个工作日内支付。

3. 进度款根据实际完成的工程量按比例支付。

4. 竣工结算款在工程验收合格后的______个工作日内支付。

六、违约责任如任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，由双方协商补充条款或另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________ 授权代表签字：_____________签订日期：______年______月______日。

配电工程合同协议书范本

配电工程合同协议书范本一、合同编号与参与方信息合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包商）：[填写]二、项目概述本合同旨在规范甲乙双方在[详细描述工程项目名称和地点]的配电工程建设过程中的权利、义务和责任。

该工程包括[具体说明主要工作内容及技术要求]。

三、合同金额与付款方式合同总金额为[明确金额]元人民币。

付款方式按照以下流程进行：[详细说明预付款、进度款、竣工款等支付条件和时间节点]。

四、工期与交付工程开工日期定为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。

乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范，并按约定时间完成交付。

五、质量保证与验收乙方须对所施工的配电工程提供[约定年限]年的质保期。

工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可视为工程交付完成。

六、违约责任若任何一方未能履行合同约定，需承担相应的违约责任。

具体违约赔偿标准及处理办法详见合同。

七、争议解决合同执行过程中出现争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构或法院]进行裁决。

八、其他条款本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。

所有补充协议均为本合同不可分割的一部分。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、附件随本合同附上相关技术图纸、设备清单及其他辅助文件，作为合同执行的依据。

本配电工程合同协议书范本提供了一套标准化的合同框架，以帮助甲乙双方明确各自的权利和义务，降低法律风险，确保项目的顺利进行。

在实际操作中，各方应根据具体情况调整和完善合同内容，以适应不同的工程项目需求。

需要注意的是，本文所提供的范本仅供参考，具体合同内容应结合实际情况和法律法规进行调整。

在签订合同前，建议双方咨询专业法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。

完整配电房工程施工合同

完整配电房工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设配电房工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就配电房工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____配电房工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于配电房的土建施工、电气设备安装调试、线路敷设等，具体工程内容以施工图纸和双方确认的工程清单为准。

二、工程期限1、本工程的工期为自合同生效之日起_____个日历天。

2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认工期的调整。

三、工程质量及验收1、乙方应严格按照国家及地方现行的相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2、工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的_____个工作日内组织验收。

3、验收合格后，双方应签署工程验收单。

如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。

四、工程价款及支付方式1、本工程的总价款为人民币_____元（大写_____元整）。

此价款为固定总价，包含但不限于工程材料、设备采购、施工安装、运输、调试、税费等所有费用。

2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付合同总价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_____%；（4）剩余合同总价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。

配电房土建工程施工合同样板

配电房土建工程施工合同样板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：为确保工程质量，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：配电房土建工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程结构：根据设计图纸，配电房为框架结构，包括基础、主体结构、屋面、地面、内外墙体等。

1.4 工程规模：配电房建筑面积为____平方米，具体尺寸以设计图纸为准。

第二条承包方式2.1 乙方采用包工不包料的方式承包本工程。

甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。

2.2 施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币____元（大写：____元整），具体价格以双方协商为准。

第三条甲方责任3.1 甲方应提供施工所需的水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

3.2 甲方负责办理工程所需的相关手续，包括但不限于规划、建设、环保、安全等手续。

3.3 甲方应协助乙方解决施工过程中的外部关系，确保工程顺利进行。

第四条乙方责任4.1 乙方负责按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量和施工进度。

4.2 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作。

4.3 乙方应遵守施工现场的环保要求，做好施工过程中的环境保护工作。

第五条工程质量5.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。

5.2 乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

5.3 工程验收合格后，乙方应负责工程的保修工作。

第六条付款方式6.1 工程进度付款：按照双方协商确定的工程进度，甲方按照实际完成的工程量支付相应的工程款。

6.2 工程验收合格后，甲方支付剩余的工程款。

第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2 如果协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

专电配电工程合同

专电配电工程合同
一、合同双方
甲方：（填写甲方公司名称）
乙方：（填写乙方公司名称）
二、工程内容
甲方委托乙方进行专电配电工程的设计、施工、调试及验收等工作。

三、工程期限
工程开始日期：（填写日期）
工程结束日期：（填写日期）
四、工程质量
乙方必须按照国家有关标准和规定，确保工程质量达到优良等级。

五、工程费用
工程总价：（填写金额）
付款方式：（填写付款方式）
六、违约责任
如甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权停工，并由甲方承担由此产生的一切后果。

如乙方未按约定时间完成工程或工程质量未达到约定标准，乙方应负责修复，并承担由此产生的一切后果。

七、争议解决
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款
（根据具体情况添加其他条款）
九、合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

十、合同附件
本合同的附件包括工程设计图纸、工程量清单、工程质量标准等，与本合同具有同等法律效力。

甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日期：（填写日期）
以上只是一份基本的专电配电工程合同范本，具体内容还需要根据实际情况进行调整。

在签订合同时，双方都应仔细阅读合同内容，确保自己的权益得到保障。

同时，合同的执行也需要严格按照合同约定进行，以保证工程的顺利进行。

配电房装修合同模板

配电房装修合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方本着公平、自愿、平等的原则，就甲方委托乙方进行配电房装修的相关事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方对甲方位于（地址）的配电房进行装修，装修内容包括但不限于墙面、地面、天花板、门窗、电气设备、照明设备等。

1.2 装修工期为（时间），具体时间双方商定。

二、装修要求2.1 装修工程应保证符合国家相关规范和标准，保证装修质量，达到设计要求。

2.2 乙方应按照甲方提供的设计方案和要求进行施工，未经甲方同意不得擅自变更。

2.3 乙方应按照合同约定的工期完成装修工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任和违约责任。

三、费用支付3.1 甲方应按照本合同约定的支付方式及金额支付装修费用。

3.2 装修费用总额为（金额），具体支付方式和时间双方商定。

四、保质保量4.1 乙方应对装修工程负责，保证装修质量符合国家相关标准。

4.2 装修完成后，乙方应提供装修保修期为（时间），在此期间内对已完成的工程提供保修服务。

五、违约责任5.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任。

5.2 若乙方在装修过程中出现严重质量问题导致返工或修补的，乙方应承担相应的违约责任。

5.3 若甲方在支付装修费用上有拖欠行为，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。

六、争议解决6.1 如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交相关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。

6.2 争议解决方式以仲裁为主，仲裁地点为合同签订地附近的仲裁机构。

七、其他事项7.1 本合同在双方签字盖章之日生效，有效期为合同签订后为止。

7.2 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为配电房装修合同的所有内容，双方遵守合同内容，共同完成装修工程，如有违约行为，将承担相应的法律责任。

配电工程施工合同

配电工程施工合同甲方（甲方全称）、乙方（乙方全称），经友好协商，就甲方委托乙方进行配电工程施工事宜达成如下协议，以明确双方权利和义务：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方对项目（项目名称）进行配电工程施工，包括但不限于线路敷设、设备安装、测试调试等工程内容。

1.2 项目地址：（具体地址）1.3 项目工期：从合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。

第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按照国家有关标准和规定进行工程施工。

2.2 施工过程中，乙方需按照进度计划，保质保量完成各项工程内容，并确保工程质量符合相关要求。

2.3 乙方负责选购所需的施工材料和设备，并保证材料符合国家标准，设备符合要求。

第三条技术保证3.1 乙方施工过程中，如有技术问题需要及时与甲方商讨，确保工程顺利进行。

3.2 施工结束后，乙方应提供相关技术资料和保修承诺，并对施工过程中发现的问题负责解决。

第四条工程验收4.1 工程完成后，乙方应与甲方一同进行工程竣工验收，确保工程质量达到双方约定的标准。

4.2 工程竣工验收不合格的，乙方应及时整改，并在规定时间内完成重新验收。

第五条施工进度及款项支付5.1 施工过程中，乙方应按照约定的进度计划进行工程施工，如遇特殊情况需延期或调整进度计划，应提前与甲方协商并取得书面同意。

5.2 甲方应按照约定的支付比例，及时支付乙方相应的款项，以保证施工进度顺利进行。

第六条紧急情况处理6.1 如在施工过程中出现紧急情况，乙方应立即通知甲方，并采取有效措施予以处理，以减少可能的损失。

6.2 甲方在收到乙方通知后，应及时配合乙方处理紧急情况，以确保工程顺利进行。

第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误的，乙方应承担相关责任，并赔偿甲方因此产生的损失。

7.2 如因甲方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误，甲方应承担相关责任，并赔偿乙方因此产生的损失。

第八条保密条款8.1 双方在履行本合同过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息均应保密，不得向第三方泄露。