索赔材料编制说明

合集下载

变更索赔成功案例-某工程主材调差报告(含计算及价格指数测算)

关于上报左岸大坝2013年期间主材价差调整报价书的函某水电站工程建设监理中心：按照业主所下发2013年价格指数及合同文件相关条款，我部对大坝标2013年期间价差调整项目进行了详细的统计和计算，现特此上报大坝标2013年期间价差调整报价书。

请审批！附件：大坝标2013年期间价差调整报价书某水电站工程项目部二○一四年十二月十日编制说明一、项目概述由于在本合同实施期间，因物价波动的影响导致承包商造价增加，按照合同文件通用条款第37款、专用条款第37.1款及相关文件之规定，我部对左岸大坝标2013年期间价差项目进行了详细的统计和计算，按照业主所下发文件及合同文件相关要求和条款，现特此申请对左岸大坝标2013年期间价差项目进行报价，增加费用总价为7357063.39元。

二、编制依据1、《某水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程》（合同编号：ZM2010/C02-L）合同文件；2、《主标合同价格调整指数测算报告》。

三、变更成立分析1、根据合同专用条款第37.1条之规定：“在本合同实施期间，由于物价波动的影响发包人只对本合同《工程量清单》中的单价承包项目进行价格调整（工程量清单备注栏中注有“总价承包”的项目不进行价格调整）。

调整的因素只为单价承包项目中的人工费（含机上人工）、材料费（发包人提供的材料除外）和施工机械使用费中的折旧费；单价承包项目中的其他工程只对人工费进行调整。

”、“价格调整开始时间从2012年1月起，每半年调整一次。

”2、根据变更管理办法第1条之规定：“改变合同中任何一项工作的标准或性质属于变更项目”。

四、工程量计算根据月进度支付申请报表（2013年12月）及取费费率表对各分项工程年度产值进行了统计，详见报价书中附表-左岸大坝标分项工程年度完成产值汇总表。

五、单价编制说明（一）单价编制依据：1、根据合同文件通用条款第37款、专用条款第37.1款之规定，我部分包对各分项工程年度产值进行了统计，参照合同文件规定计算公式（()1-∑+=∆ontniniOii FFBAPP）对左岸大坝标2012年期间价差调整项目费用进行计算；（二）税金：套用合同对应税金比例。

索赔申请书

索赔申请书
尊敬的贵公司：
我是贵公司客户，我在您公司购买了一台产品，但是在使用过程中发现了一些质量问题。

根据消费者权益保护法，我特此向贵公司提出索赔申请。

我购买的产品是一台XX型号的电视，购买日期为2021年5月1日，购买地点为贵公司位于XX街道的门店。

在使用过程中，我发现电视屏幕出现了明显的漏光现象，严重影响了观看效果。

经过多次联系贵公司的售后服务人员，他们进行了多次维修，但问题仍未得到解决。

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十三条规定，消费者购买的商品或者接受的服务不符合质量要求的，有权要求退货、换货或者修理。

鉴于我购买的电视产品存在质量问题，我特此向贵公司提出以下索赔要求：
1. 退货，我要求贵公司接受我对该电视产品的退货申请，并按照购买时的价格全额退款。

2. 补偿，由于该产品存在质量问题给我带来了不便和损失，我要求贵公司对我进行适当的经济补偿。

我希望贵公司能够尽快处理我的索赔申请，并在法定期限内给予答复。

如果贵公司对我的索赔要求有任何疑问，我愿意配合提供相关证据和资料。

期待贵公司能够尽快解决此事，保障消费者的合法权益。

谢谢！
申请人，XXX。

联系方式，XXX。

日期，2022年1月1日。

合同索赔协议书模板

合同索赔协议书模板
甲方：（甲方名称）
乙方：（乙方名称）
以下简称为“甲方”和“乙方”，双方于（日期）签署本合同索赔协议书，并同意以下条款：
第一条索赔责任
1.1 甲方在本协议下承诺向乙方支付关于（事件或产品）的索赔款项。

1.2 索赔款项的支付应在（时间）内完成。

第二条索赔条件
2.1 甲方承认并同意，乙方在（事件发生或产品出现问题）后需提供相关证据及索赔材料。

2.2 乙方提供的索赔材料应真实准确，并可由甲方调查验证。

第三条索赔金额
3.1 索赔金额应根据实际情况进行合理确定，乙方提供的相关证据及索赔材料将成为确定
索赔金额的依据。

3.2 索赔金额一经确定，甲方应及时支付给乙方。

第四条索赔流程
4.1 乙方需在（时间）内提交索赔申请给甲方，包括相关证据及索赔材料。

4.2 甲方在收到乙方的索赔申请后，应及时进行调查核实，并在（时间）内做出答复。

4.3 若甲方认可乙方的索赔申请，应在（时间）内支付索赔款项给乙方。

4.4 若甲方对乙方的索赔申请有异议，甲方需在（时间）内书面通知乙方并说明理由。

第五条其他条款
5.1 本协议有效期为（时间），自协议签署之日起生效。

5.2 甲乙双方同意按照本协议的约定履行其义务，并保证不得擅自取消或修改协议内容。

5.3 本协议的任何争议应协商解决，协商不成的可向有关部门申请调解或仲裁。

5.4 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。

施工工程索赔策划书3篇

施工工程索赔策划书3篇篇一施工工程索赔策划书一、前言在施工工程中，由于各种不可预见的因素，如地质条件变化、设计变更、工程量增加等，可能导致工程成本的增加或工期的延长。

为了保障施工方的合法权益，减少不必要的经济损失，我们制定了本索赔策划书。

二、索赔依据1. 合同文件：包括施工合同、补充协议、会议纪要等，这些文件是索赔的主要依据。

2. 法律法规：国家和地方的相关法律法规，如《建筑法》、《招标投标法》等，对施工工程索赔有明确的规定。

3. 技术规范：施工过程中应遵循的技术规范和标准，如设计图纸、施工工艺等，这些规范和标准是判断工程质量和索赔的重要依据。

三、索赔范围1. 费用索赔：包括额外的人工、材料、设备使用费用，以及因工程变更导致的费用增加。

2. 工期索赔：由于非施工方原因导致的工期延长，应给予相应的工期索赔。

3. 利润索赔：因工程延误导致的利润损失，应进行利润索赔。

4. 其他损失：如因工程质量问题导致的返工、修复费用，以及因不可抗力导致的损失等。

四、索赔计算1. 费用索赔：根据实际增加的费用，按照合同约定的计算方法进行计算。

2. 工期索赔：根据实际延长的工期，按照合同约定的工期索赔计算方法进行计算。

3. 利润索赔：根据实际利润损失，按照合同约定的利润索赔计算方法进行计算。

4. 其他损失：根据实际损失情况，按照合同约定或相关法律法规进行计算。

五、索赔证据1. 合同文件：包括施工合同、补充协议、会议纪要等，这些文件是索赔的主要依据。

2. 来往函件：与业主、监理、设计等单位的来往函件，这些函件是证明索赔事实的重要证据。

3. 会议纪要：工程例会、专题会议等会议纪要，这些纪要记录了工程中的重要事项和协商结果。

4. 施工现场记录：如施工日志、质量检查记录、验收记录等，这些记录是证明工程实际情况的重要依据。

5. 工程照片和影像资料：拍摄的施工现场照片和影像资料，这些资料可以直观地反映工程的实际情况。

6. 鉴定报告：由专业机构出具的鉴定报告，如工程质量鉴定报告、工程造价鉴定报告等，这些报告是证明索赔事实和损失的重要证据。

工程咨询公司索赔方案

工程咨询公司索赔方案一、问题描述近年来，我国工程建设规模不断扩大，工程咨询公司在项目策划、设计、施工等阶段扮演着重要的角色。

然而，由于各种原因，工程咨询公司在项目中往往会遇到一些问题，比如工程变更、设计问题、施工质量不合格等，从而导致工程咨询公司需要向业主索赔。

本文将针对工程咨询公司在索赔方面的问题进行探讨，并提出一些解决方案。

二、索赔的原因1. 工程变更在项目实施阶段，由于一些客观原因，如地质条件、环保要求、业主需求等，导致工程设计方案需要进行变更。

这时，工程咨询公司需要对变更前后的设计方案进行比对，并针对变更所带来的时间、成本等方面的影响提出索赔。

2. 设计问题在项目实施中，有时会出现设计方案中存在的问题，比如结构设计不合理、材料选用不当、施工工艺难以实施等，这些问题会影响到项目的进度和质量。

在这种情况下，工程咨询公司需要对设计方案进行调整，并向业主提出索赔要求。

3. 施工质量不合格在施工阶段，有可能会出现施工质量不合格的情况，比如偷工减料、施工技术不过关等。

这种情况下，工程咨询公司需要对施工质量进行评估，然后向业主提出索赔要求。

三、索赔方案1. 工程变更的索赔方案对于工程变更带来的影响，工程咨询公司可以考虑以下方案：（1）编制变更说明书在变更发生后，工程咨询公司需要及时编制变更说明书，明确变更前后的设计内容、影响范围、变更理由等，以便向业主进行交涉。

（2）合理评估变更成本工程咨询公司需要对变更前后的设计方案进行成本评估，包括时间成本、人力成本、材料成本、设备成本等，并提出合理的变更费用索赔。

同时，需要与业主进行协商，达成一致意见。

2. 设计问题的索赔方案对于设计问题带来的影响，工程咨询公司可以考虑以下方案：（1）重新设计方案对于设计问题，工程咨询公司需要及时调整设计方案，解决问题，并通过专业评估，明确设计问题带来的时间成本、人力成本、材料成本等，并向业主提出相应的索赔要求。

（2）与业主进行沟通工程咨询公司需要与业主进行充分的沟通，明确设计问题的性质和影响，并提出合理的索赔方案，以便双方达成一致意见。

工程索赔报告范文

工程索赔报告范文报告标题：工程索赔报告报告对象：工程业主及相关部门报告时间：XXXX年XX月报告内容：尊敬的业主及相关部门：我公司于XXXX年XX月承接了贵公司XXX项目的施工工作，实现了项目的顺利开展与完成。

但在项目施工过程中，由于XXX原因，我公司遭遇了一些不可预见的困难与费用支出。

现向贵公司汇报工程索赔情况如下：1. 索赔原因：在项目实施过程中，XXX问题直接导致了施工工程质量的下降，同时也给现场施工带来了一定的危险和难度。

由于工程施工中涉及到多个方面的工作，这些问题可能与贵方工程设计、工程监理等方面存在不足有关，与我公司施工技术水平及工作质量无关。

因此我公司要求对此情况进行索赔。

2. 索赔标准：根据《国务院关于实行工程建设项目合同管理的通知》和《建筑施工合同》，我公司提出以下索赔标准：（1）工期索赔：由于XXX问题，我公司受到的影响较大，施工周期延迟XX天，索赔标准为：工程总造价XXX元/天，共计XXXX元；（2）材料费用索赔：XXX问题导致了现场施工条件改变，导致了材料消耗变化及材料浪费，索赔标准为：材料费用总额XX万元，索赔XXXX元；（3）劳务费用索赔：XXX问题导致现场工作难度增加，现场人员需要进行额外的劳动，索赔标准为：劳务费用总额XX万元，索赔XXXX元。

3. 解决方案：为了最大化降低索赔损失，我公司建议贵公司和我们共同商讨解决方案，避免产生不必要的经济损失。

我们可以根据双方需求，在索赔标准上进行适当的调整，也可以重新评估项目施工情况，提出新的方案。

希望贵公司给予积极回应。

最后，在此对贵公司给予的信任表示感谢，我们将继续努力，严格按照项目合同要求完成施工工作，为贵公司输送高质量的工程成果。

此致，敬礼！XXX施工公司签署人：XXXX联系电话：XXXX-XXXX-XXXX。

工程施工索赔报告书

工程施工索赔报告书尊敬的领导：根据公司的要求，我整理了一份关于工程施工索赔的报告。

在这份报告中，我将详细介绍工程施工过程中遇到的问题和困难，以及我们提出索赔的理由和依据。

希望领导审阅后能够理解我们的处境，并给予支持和帮助。

一、工程基本信息我们公司于去年承接了某大型工程项目的施工任务。

该项目是一座高层建筑，涉及到建筑结构、机电设备安装以及装修等多个方面。

项目总投资达到数千万元，是公司今年的重要业务之一。

二、工程施工难点在工程施工过程中，我们遇到了诸多困难和问题。

首先是施工现场环境复杂，周围有多层建筑和人员密集地带，导致施工进度受到了很大的影响。

其次是施工材料供应不及时，造成了工期延误和额外的人力物力成本。

最后是施工中出现了一些设计变更和现场调整，需要额外的工程量和费用。

三、索赔理由基于以上情况，我们提出了一定的索赔要求。

具体如下：1. 施工现场环境影响：由于周围环境复杂，我们需要额外的安全措施和人员配备来保障施工的进行。

这导致了额外的人工成本和时间成本。

因此，我们要求对这部分费用进行索赔。

2. 施工材料供应问题：材料供应不及时导致了工期延误和额外费用支出。

这部分费用应当由供应商承担责任，并赔偿给我们。

3. 设计变更和现场调整：由于设计变更和现场调整，我们需要重新调整工程量和费用。

这些额外的费用应当由业主承担，我们提出了索赔要求。

四、索赔依据我们的索赔依据主要包括了相关合同条款、施工方案、工程量清单和成本核算表。

我们对相关文件进行了详细的整理和核对，确保索赔的合法性和合理性。

五、索赔金额根据我们的计算，我们提出了一定的索赔金额。

具体数额根据实际损失和费用支出做出，我们希望能够得到公司的支持和认可。

六、结语在工程施工中，我们公司遇到了许多问题和困难。

但我们始终坚持高质量、高效率的原则，为项目的顺利完成而努力奋斗。

希望领导能够理解我们的处境，给予支持和帮助。

我们相信，在公司的领导下和全体员工的共同努力下，这个项目一定能够取得成功。

施工合同索赔样板

施工合同索赔样板尊敬的发包方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，以及双方签订的《xxx施工合同》（以下简称“合同”），就本合同执行过程中发生的下列事项，我方正式向贵方提出索赔：一、索赔事项1. 由于贵方原因，导致工程进度延误，给我方造成了额外的人工、材料、设备等成本支出。

2. 贵方在合同约定的工期内未完成相关手续，导致工程停工，给我方造成了经济损失。

3. 贵方提供的施工图纸和设计文件存在缺陷，导致施工过程中出现返工，增加了我方的施工成本。

4. 贵方在合同履行过程中，未按照约定支付工程进度款，给我方造成了资金压力。

5. 由于不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等，导致工程进度延误，给我方造成了额外成本支出。

二、索赔依据1. 合同条款：双方签订的合同中明确规定了工程进度、付款时间等条款，贵方未按约定履行，给我方造成了损失。

2. 法律法规：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的相关规定，贵方应承担因未履行合同而产生的法律责任。

3. 事实证据：包括施工记录、财务报表、停工证明、图纸缺陷证明等，证明我方损失的具体数额和原因。

4. 不可抗力因素：如有自然灾害、社会事件等，应按照合同约定和相关法律法规处理。

三、索赔金额和工期补偿1. 人工费、材料费、设备费等额外成本支出：根据实际发生费用，按照合同约定的分摊比例计算。

2. 利润损失：根据合同约定的利润率和工程进度，计算因工期延误导致的利润损失。

3. 利息损失：根据合同约定的利率和工期延误时间，计算因进度款未支付导致的利息损失。

4. 反索赔：如贵方有证据证明我方存在过错，应按照实际情况进行赔偿。

四、索赔程序1. 发出索赔意向通知：在得知索赔事件发生后，我方将在合同约定的时间内向贵方发出索赔意向通知。

2. 提交索赔报告：在发出索赔意向通知后，我方将在合同约定的时间内向贵方提交详细的索赔报告，包括证据和计算依据。

3. 协商解决：双方就索赔事项进行协商，争取达成一致解决方案。

2022-2023年工程索赔包括哪些内容

工程索赔包括哪些内容导读：工程索赔是指因工程质量、材料或其他方面消失问题导致有人受伤或产生损失，由此产生的索赔。

那么，毕竟工程索赔包括哪些内容呢？有应当怎样索赔呢？接下来就由我为您介绍相关内容，盼望能对您有所关心。

一、工程索赔包括哪些内容工程索赔的内容：１、不行抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度，导致施工单位必需花费更多费用来完成此项工作。

２、发包人违约引起的索赔发包人违约通常表现为没有为承包人供应商定的施工条件，未根据合同商定的期限和数额付款等，监理人未能根据合同商定完成工作，如未能发出图纸，指令等也视为发包人违约。

３、合同错误引起的索赔如合同条文不全，错误，冲突等设计图纸，技术规范错误等。

４、合同变更引起的索赔因发包人提出工程延期，加速或工程终止的合同条件发生变化，致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。

二、工程索赔的资料要哪些工程索赔资料的预备包括索赔信、索赔报告、附件三部分。

１、索赔信索赔信是一封承包商致业主或其代表的简短信函，应提纲挈领地把索赔文件的各部分贯穿起来。

索赔信包括（１）说明索赔大事；（２）列举索赔理由；（３）提出索赔金额与理由；（４）索赔附件说明。

２、索赔报告索赔报告是索赔材料的正文，一般包括三个主要部分。

１、报告的标题报告的标题应言简意明地概括出索赔的核心内容。

２、事实与理由该部分陈述客观事实，合理引用合同规定，建立事实与索赔损失间的因果关系，说明索赔的合理合法性。

３、损失与要求索赔金额与工期在此只需列举各项明细数字及汇总即可。

编制索赔报告时应留意以下几方面：（１）对索赔大事要叙述清晰明确，避开采纳"可能'、"或许'等估量猜想性语言，造成索赔劝说力不强。

（２）报告中要强调大事的不行预见性和突发性，并且承包商为避开和减轻该大事的影响和损失已尽了最大的努力，实行了能够实行的措施，从而使索赔理由更加充分，更易于对方接受。

建筑施工合同索赔格式

建筑施工合同索赔格式一、前言根据XX项目建筑施工合同（以下简称“合同”）的约定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，共同完成了合同约定的工程。

现由于某些原因，甲乙双方在合同执行过程中产生了若干争议，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方决定就相关争议事项进行索赔。

为确保索赔的合法性、合规性和完整性，特制定本索赔格式。

二、索赔事项1. 索赔事项一：甲方逾期支付工程款（1）事实和理由：根据合同约定，甲方应按照工程进度支付工程款。

然而，自XX年XX月XX日至索赔提出之日，甲方累计逾期支付工程款XX万元。

甲方逾期支付工程款的行为已严重违反了合同约定，给乙方造成了资金周转困难，影响了工程的正常进行。

（2）索赔金额和期限：乙方要求甲方支付逾期支付的工程款XX万元，自逾期之日起至实际支付之日止的利息XX万元。

同时，乙方要求甲方支付因逾期支付工程款而导致的额外费用XX万元。

2. 索赔事项二：甲方变更设计导致工程量增加（1）事实和理由：在合同执行过程中，甲方根据自身需要，多次变更设计，导致工程量增加。

根据合同约定，设计变更应提前征得乙方同意，并按照合同约定进行工程量的增减和价款的调整。

然而，甲方在未征得乙方同意的情况下，擅自变更设计，给乙方造成了工程量的增加和施工进度的延误。

（2）索赔金额和期限：乙方要求甲方按照合同约定支付因设计变更导致的工程量增加部分的价款XX万元。

同时，乙方要求甲方支付因设计变更导致的额外费用XX万元。

3. 索赔事项三：甲方原因导致工期延误（1）事实和理由：根据合同约定，工程竣工日期为XX年XX月XX日。

然而，由于甲方原因，如设计变更、甲方审批延误等，导致工程进度受到影响，实际竣工日期为XX年XX月XX 日。

甲方原因导致的工期延误已严重违反了合同约定，给乙方造成了人员、设备等资源的浪费。

（2）索赔金额和期限：乙方要求甲方支付因工期延误导致的额外费用XX万元，包括但不限于人员、设备等资源的浪费。

质量索赔单

供应商名称：光大采购件编码：采购件名称：
发布时间：15.3.16SQE负责人：采购件名称采购件单价数量
工时数标准采购件名称采购件单价数量相关环境件名称
单价
数量
停线时间
客户向LTY索赔金额产品在客户处的缺陷等级实验内容
实验单价数量
¥500.00元
元
实际合计金额＝
¥500.00
伍佰注：1.合计索赔金额＝料废索赔（采购件销售单价×系数×不良品数） 2.本金额不包含税金
缺陷描述及处理：
第6条到货批量质量问题，即外观有明显质量问题{如明显缺料、明显批量（供货数的10%）}，或明知是不合格的产品流入我司或客户处
李娜
公司名称
外购产品索赔单
抄送：计财部
编号：
进货检验
生产过程
顾客处
1.料废索赔
2.劳务索赔
3.让步索赔
4.附加材料索赔
5.停线索赔
6.追加索赔
7.信誉索赔
8.实验费
说明：
1.自供应商接到此信息，在7个工作日内无任何回复，则视为默认，直接从供应商货款中扣除。

2.所有未投入生产的不合格采购件自信息发出后，供应商必须在7个工作日内进行确认，15个工作日内办理相关退废手续，否则我公司有权不代为保管。

3.所有因不合格采购件自身原因造成的生产废损，供应商必须在7个工作日内进行确认，否则视为默认，我公司有权在7个工作日后对生产废损品做任何处理。

施工合同索赔说明模板

施工合同索赔说明模板一、引言1.1 为了保障双方权益，确保合同按照计划有序执行，特制订本施工合同索赔说明，明确在合同履行过程中双方因不可抗力、合同变更、责任追究等情况造成索赔的程序、责任和方式，以便处理好双方在合同执行过程中的争议。

1.2 本索赔说明适用于双方签署的施工合同的履行过程中发生的索赔情况，如需索赔，应按照本说明的规定进行处理。

二、索赔范围2.1 双方在合同履行过程中如有因不可抗力、合同变更、责任追究等情况造成的经济损失，均可向对方提出索赔。

2.2 索赔范围包括但不限于以下情况：(1) 不可抗力，如地震、火灾、水灾等自然灾害；(2) 合同变更，如双方在合同履行过程中经协商一致调整合同内容导致的经济损失；(3) 责任追究，如因双方责任不清导致的纠纷，需据事实分清责任并进行赔偿。

2.3 索赔范围不包括以下情况：(1) 双方未经协商一致进行合同变更；(2) 一方因未履行合同义务导致的损失；(3) 一方故意或过失行为导致的损失。

三、索赔程序3.1 索赔方应及时向对方提出书面索赔申请，并附上相关证明材料。

3.2 被索赔方应在收到书面索赔申请后十个工作日内进行核实并给予答复，如需调查，则调查结果应在二十个工作日内出具。

3.3 双方应友好协商解决索赔事宜，如未能达成一致意见，可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼解决。

3.4 索赔方应配合被索赔方进行案件调查和协调，如提供虚假证据或妨碍调查，可能导致索赔失败。

四、索赔责任4.1 不可抗力引起的索赔，双方不承担责任，但应依据合同规定处理相关事宜。

4.2 合同变更引起的索赔，应由发起变更的一方承担责任，按照变更后的合同内容进行赔偿。

4.3 责任追究引起的索赔，应根据责任承担情况进行赔偿分配，如需调解，可委托专业机构进行协调。

五、索赔方式5.1 索赔款项应按照合同约定的支付方式进行结算，避免拖欠及歧义。

5.2 如需提供相关证明材料，应具备法律效力且真实有效。

变更索赔报告--某工程非承包商原因造成工期延误及误工变更索赔报告

致：某电力有限责任公司编号：XL/CI-2-变-004 某某水电站工程指挥部某建设监理中心某某水电站工程监理部日期：2018年8月2日关于支付某某水电站引水隧洞工程2#工作面施工期间非承包人原因停工误工费用的函某某水电站引水隧洞2#工作面工程施工过程中，因甲供材料砂石料、钢筋不及时导致工程停工，因敏感时期（春季期间、十八大期间、每年两会及3.14期间）政府管控禁止使用炸药，因业主征地问题导致当地村民阻工阻止渣场弃渣，因业主提供系统电源停电等问题，造成工程施工停工误工严重。

施工期间（2010年9月至2013年12月）共造成停工误工248天。

以上停工误工均为非承包人原因。

停工误工时间、人员及设备数量业主、监理工程师已签字确认。

停工误工人工、设备费用按现行定额执行。

引水隧洞2#工作面施工期间停工误工费用共计2158900元元。

现将予以上报，请给予批复，并结算支付停工误工费用。

谨致诚挚问候并致良好祝愿！附件：《关于支付某某水电站引水隧洞工程2#工作面施工期间非承包人原因停工误工费用的报告》。

某工程建设开发有限责任公司某某水电站引水隧洞2#洞工程项目部项目经理：2018年8月2日主题词：施工期间停工误工费用函抄送：共印份某电力有限责任公司某河某某水电站关于支付某某水电站引水隧洞工程2#工作面施工期间非承包人原因停工误工费用的报告合同名称：引水隧洞工程2#工作面合同编号：XL/CI-2承包单位：某工程建设开发有限责任公司编制日期：2018年8月2日一、编制原则1、依据合同原则2、实事求是原则二、编制依据1、合同及相关文件（1）本合同协议书（包括补充协议书）；（2）中标通知书；（3）合同预谈判会议纪要及附件；（4）经双方确认的已标价的工程量清单；（5）专用合同条款；（6）招标文件补遗通知、澄清函及其它；（7）通用合同条款；（8）技术条款；（9）图纸；（10）投标函及投标函附录；（11）合同附件；（12）经双方确认进入合同的其它文件（经双方确认的往来有效文件、会议纪要等）。

施工合同索赔文件

施工合同索赔文件一、前言根据施工合同编号：[XXXXXX]，以下简称“本合同”，我方（以下简称“索赔方”）因贵方（以下简称“被索赔方”）违反合同规定，给我方造成了经济损失和额外费用。

依据合同条款及相关法律法规，现向贵方提出索赔，并要求贵方承担相应的赔偿责任。

二、索赔事由1. 合同履行过程中，被索赔方未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致我方无法按计划进行后续工作，产生了逾期费用。

2. 被索赔方在施工过程中，未能严格按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量问题，我方不得不花费额外费用进行修复。

3. 被索赔方在合同履行过程中，未能按照约定提供施工所需的原材料，导致工程进度受阻，我方不得不承担因此产生的额外费用。

4. 被索赔方在合同履行过程中，未能按照约定提供施工设备，导致工程进度受阻，我方不得不承担因此产生的额外费用。

5. 被索赔方在合同履行过程中，未能按照约定提供技术支持和服务，导致工程进度受阻，我方不得不承担因此产生的额外费用。

三、索赔依据1. 本合同的相关条款，包括但不限于合同履行、工程质量、违约责任等方面。

2. 中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等。

3. 双方在合同履行过程中形成的书面文件、电子邮件、传真等，包括但不限于工程进度报告、质量报告、会议纪要等。

4. 双方在合同履行过程中的口头约定和行为，包括但不限于双方代表在施工现场的沟通、协调等。

四、索赔金额和赔偿方式1. 逾期费用：根据合同约定，被索赔方应承担逾期费用，具体金额根据逾期天数和合同约定金额计算。

2. 修复费用：根据合同约定，被索赔方应承担工程质量问题的修复费用，具体金额根据修复工程量和合同约定金额计算。

3. 额外费用：根据合同约定，被索赔方应承担因未能提供施工所需原材料、设备、技术支持和服务而产生的额外费用，具体金额根据实际发生费用和合同约定金额计算。

4. 赔偿方式：被索赔方应在收到索赔通知书后30日内，按照本索赔文件的要求，向我方支付索赔金额。

施工单位索赔程序

施工单位索赔程序
施工单位索赔程序：
1.取得证据：施工单位在发现应该向业主进行索赔时，首先要做的就是收集证据，包括相关合同、交底记录、工程图片、工程验收记录等。

2.编制索赔材料：施工单位根据证据，对索赔事项进行详细说明，并列出索赔金额及计算方法。

3.提交索赔申请：将索赔材料递交给业主，并同时抄送监理单位和设计单位，注明索赔事项、索赔金额和计算方法。

4.业主答复：业主接到索赔申请后，会对所涉及的问题进行调查，并对施工单位的索赔申请进行答复。

业主可以接受施工单位的索赔申请，也可以拒绝索赔。

5.协商解决：如果业主未能满足施工单位的索赔要求，施工单位可以与业主进行协商，尝试寻找共赢的解决方案。

6.仲裁或诉讼：如果协商失败，施工单位可以申请仲裁或提起诉讼，通过法律手段解决争议。

在进行仲裁或诉讼前，施工单位需要准备好充分的证据和相关文件，以便在诉讼过程中证明自己的权利。

7.执行判决：如果仲裁或诉讼得出有利于施工单位的判决，施工单位需要向法院申请执行，确保索赔金额得到及时兑现。

工程索赔方案范文

工程索赔方案范文一、引言二、索赔的基本情况1.施工方为XX工程项目的承包方，甲方为工程项目的业主。

2.工程项目合同号为XXX，签订时间为XXXX年XX月XX日，工期为XXXX.3.工程项目的施工情况以及甲方对施工方的要求和指示等多次改变，导致工期延误、成本增加等问题。

4.工程项目合同明确规定了索赔的程序和时间限制。

三、索赔主要依据1.合同约定（1）在签订合同时，双方应当遵守合同的约定，包括工程项目的工期、质量、支付条件等。

甲方需按照合同约定提供相应的支持和协助。

（2）合同约定了索赔的程序和时间限制。

2.变更指令（1）甲方对工程项目提出了多次变更指令，使得施工方需要进行额外的工作和材料采购等，导致成本增加和工期延误。

（2）根据合同约定，甲方应当出具书面的变更指令，并与施工方达成一致的变更费用和工期等处理方式。

四、索赔的具体事项和要求1.工期索赔（1）因甲方违反合同约定或对施工方的变更指令等导致工程项目的工期延误，施工方有权要求索赔。

（2）索赔金额根据工期延误的具体情况进行计算，包括人工成本、机械设备租赁费用和其他直接相关费用等。

2.成本索赔（1）施工方在工程施工过程中，因甲方要求变更工程项目的设计或修改了原始的施工方案等，使得施工方需要额外采购材料或更改原有的施工工艺等，导致成本增加的情况下，施工方有权要求索赔。

（2）索赔金额根据成本增加的具体情况进行计算，包括材料采购费用、工人加班费、机械设备调整和维护费用等。

3.利润索赔（1）甲方对施工方的指示和要求等使得施工方需要进行工期延误的补偿等工作，使得施工方的其他工程项目受到影响，导致利润减少，施工方有权要求索赔。

（2）索赔金额根据利润减少的具体情况进行计算，包括其他工程项目的减少利润、其他可能的商业损失等。

五、索赔的流程和时间限制1.索赔的流程（1）施工方在发现索赔问题时，立即向甲方提出书面通知，并提供相应的证据和计算依据等。

（2）甲方在收到施工方索赔通知后，有义务进行调查和处理，并在一定的时间范围内向施工方作出回应。

某工程窝工损失索赔报告

工程有限公司项目部文件编号：-005号关于补偿引水隧洞窝工增加费用索赔报告致：水电站工程指挥部：并工程项目监理部：我部于2011年8月5日与公司补充签订了“引水隧洞工程”施工合同。

我部于2009年8月1日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。

2009年11月17日开始支洞施工，2010年6月10日完成支洞开挖。

原计划2010年5月11日开始主洞开挖施工，实际于2010年6月11日开始主洞开挖，计划于2011年7月19日完成主洞开挖，实际因业主资金等原因至今尚未完成。

2013年10月底工程全面停工。

工程施工期间，多次发生自然灾害、不良地质、高寒地区气候寒冷以及业主资金不到位、材料供应不及时等因素，致使现场人员、设备不能满负荷运转，甚至出现半停工状态，月完成产值极低以至不足以支付人员工资和生活费用。

根据本工程施工合同条款“42发包人违约”和“47工程风险”的规定，现将《引水隧洞施工期间窝工增加费用补偿的报告》呈报贵部，请予审批。

二〇一五年三月三十日主题词：窝工补偿报告项目部2015年3月30日印拟稿：校核：签发：引水隧洞工程施工期间窝工增加费用补偿的报告一、项目概述我部于2009年8月1日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。

2009年11月17日开始支洞施工，2010年6月10日完成支洞开挖。

原计划2010年5月11日开始主洞开挖施工，实际于2010年6月10日开始主洞开挖，计划于2011年7月19日完成主洞开挖，实际因业主资金等原因至今尚未完成。

2013年10月底工程全面停工。

引水隧洞自2010年6月10日开工至2013年10月23日全面停工，历时1231天，其中施工时段为1036天，全面停工时间为195天，而主洞计划开挖完成时间434天，窝工602天，窝工率为58.11%。

工程索赔的处理程序

一、工程索赔的处理程序1、当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内(济德路、绕城路规定的时限为2l天)向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。

1.1、项目种类及起止日期计算方法a.延期发出图纸引起的索赔：当接到中标通知书后28天之内，施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向施工单位进行技术交底。

如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位进行技术交底。

如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。

由于为施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔，相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费[机械台班停滞费=(机械折旧费+经常维修费)×50%]用索赔。

b.恶劣的气候条件导致的索赔：分为工程损失索赔及工期索赔;业主一般对在建项目进行投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用，在建项目未投保时，应根据合同条款及时进行索赔;该类索赔计算方法：在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

例七合同97年5月l 3日-18日济南市骤降大到暴雨，使便道、A匝道桥承台基坑、部分涵洞及砂垫层受灾，我部立即向保险公司申请损失费用。

c.工程变更导致的索赔：分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等;计算方法：施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔结束日。

d.以承包商之能力不可预见引起的索赔：由于在工程投标时图纸不全，有些项目承包商无法作正确计算，如地质情况，软基处理等，该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。

计算方法：在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日，终止日为索赔结束日。