加工承揽合同(二)
加工承揽合同合同协议3篇
加工承揽合同合同协议加工承揽合同合同协议精选3篇（一）加工承揽合同合同协议甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方有一定产品的加工需求，乙方有加工能力和资源，双方经友好协商，达成以下合作协议：一、合作内容1. 甲方委托乙方对甲方提供的产品进行加工。
2. 加工方式和具体工艺根据双方协商确定。
二、加工费用1. 加工费用按照实际加工的产品数量和质量来计算。
2. 双方约定的加工费用为（具体金额），支付方式为（具体方式）。
三、交货时间和地点1. 双方约定的交货时间为（具体日期）。
2. 交货地点为（具体地点）。
四、质量标准1. 乙方应保证加工出的产品符合甲方的质量要求和标准。
2. 如发现加工产品存在质量问题，甲方有权拒绝接收，并要求乙方立即进行修复或更换。
五、保密条款1. 双方对于在合作过程中了解到的商业机密或技术资料都应保密。
2. 不得将商业机密或技术资料转交给第三方，否则应承担法律责任。
六、违约责任1. 如一方未履行协议，应承担违约责任。
2. 未履行协议一方应承担给予对方违约金的责任。
七、合作终止1. 若双方协商一致，可以解除合作。
2. 解除合作应提前（具体天数）通知对方。
八、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体期限）。
2. 本协议备（具体份数）份，甲乙双方各执（具体份数）份。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：加工承揽合同合同协议精选3篇（二）加工承揽合同范本合同协议合同编号： [合同编号]甲方： [甲方名称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]电话： [甲方电话]乙方： [乙方名称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]电话： [乙方电话]鉴于乙方具有相关加工能力，甲方希望委托乙方进行相关加工，并双方达成如下协议：一、加工内容1. 甲方委托乙方进行如下加工（加工项目具体描述）。
2. 乙方接受甲方加工委托，并承诺按照甲方的要求和标准进行加工。
加工承揽合同简单版完整样本（五篇）
加工承揽合同简单版完整样本【加工承揽合同】甲方：(委托方名称)乙方：(承揽方名称)鉴于甲方有一定的加工需求，乙方具备相应的加工能力和经验，双方本着互利互惠、平等自愿的原则，经友好协商并遵守相关法律法规，达成以下加工承揽合同：第一条合同约定的加工项目范围和要求1.甲方委托乙方进行下列产品的加工：(详细列出加工项目的名称及要求)2.甲方应提供加工所需的原材料和配件，并保证其质量合格。
3.甲方要求乙方在加工过程中妥善保管原材料、配件及样品，并按照约定的加工要求进行加工。
第二条加工期限1.甲方与乙方约定的加工期限为_______(天/月)。
2.如因特殊情况导致加工延误，乙方应及时向甲方做出解释，并延长加工期限。
第三条加工费用及支付方式1.甲方应支付给乙方的加工费用为_______(具体金额)，以人民币计算。
2.加工费用的支付方式为：(如：一次性付清、分期付款等)，具体支付时间及方式由双方共同商定。
3.如甲方逾期支付加工费用，应承担乙方因此产生的合理费用(如利息、催收费用等)。
第四条加工质量和验收1.乙方承诺按照国家相关标准和甲方的要求进行产品加工，并保证产品的质量和性能符合合同约定。
2.甲方有权对加工产品进行验收，验收合格后方可交付给甲方。
3.如产品未通过验收，甲方应向乙方提出书面质量意见，并要求乙方进行重新加工或修复。
第五条知识产权1.乙方在加工过程中所使用的图纸、设计方案等知识产权归甲方所有。
2.乙方在加工过程中发现甲方提供的原材料、配件等侵犯第三方知识产权的，应及时通知甲方，并暂停加工。
第六条保密约定1.双方对本合同及涉及的商业秘密、技术资料及商业信息等保密，不得向第三方披露，除非经对方书面同意或依法规定。
第七条违约责任1.如任何一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金，违约金的数额由双方协商一致，如协商不成，应按照违约事实及造成的损失予以弥补。
2.如因一方违约致使另一方蒙受损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。
产品加工承揽合同完整版(4篇)
产品加工承揽合同完整版甲方：_____（定做方）乙方：_____（承揽方）附加身份证复印件。
加工_____，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：一、甲方权利和义务1、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费（550元/O），拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务1、通过考察同意后，自愿购买材料。
如产品质量问题，乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。
三、违约条款1、甲方违背合同第一条（2款）时以（550元/O）的1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期_____月，_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方_____乙方：__________年_____月_____日产品加工承揽合同完整版（二）甲方：(定做方)乙方：(承揽方)附加身份证复印件加工xx，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：一、甲方权利和义务1、合同签定后，甲方为乙方免费提供产品样本图案。
天然彩沙、镀金线及专用工具，乙方自购。
如在本厂购买材料，由于乙方个人原因，不能继续做画，为保证本厂产品质量，材料不退。
2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(550元/M2)，拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务1、通过考察同意后，自愿购买材料。
如产品质量问题，乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。
三、违约条款1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/M2)的1倍支付乙方违约金。
加工承揽合同书范本(精选3篇)
加工承揽合同书范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
订立合同双方：******承揽人：***************定作人：***************定作人托付承揽人加工******，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条加工成品编号：************名称：************规格：************单位：************数量：************备注：************其次条加工成品质量要求(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据)编号***********名称***********规格***********单位***********数量***********备注***********第三条原材料的供应方法及规格、数量、质量(1.用承揽人原料完成工作的，承揽人必需依照合同规定选用原材料，并接受定作人检验。
承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重作、修理、削减价款或退货。
2.用定作人原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。
定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格供应原材料。
承揽人对定作人供应的原材料要按合同规定准时检验，不符合要求的，应马上通知定作人调换或补齐。
承揽人对定作人供应的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。
3.原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。
)第四条技术资料、图纸供应方法(1.承揽人在依照定作人的要求进行工作期间，发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当准时通知定作人；定作人应当在规定的时间内回复，提出修改意见。
承揽人在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并准时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。
2.承揽人对于承揽的工作，假如定作人要求保密，应当严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。
加工承揽合同(2)
加工承揽合同（2）一、引言加工承揽合同是指一方(生产商)将加工内容及方式规定明确，并交由另一方(加工商)进行生产加工的合同。
在实际生产中，加工承揽合同具有重要意义，能够明确各方责任、合作关系，有利于双方合作的顺利进行。
二、合同条款2.1 加工任务双方应明确定义加工任务内容，包括加工产品、加工数量、质量要求、交付时间等细节内容。
加工任务的明确有助于双方对合作目标的理解，减少合作过程中的纠纷和误会。
2.2 加工费用合同中应明确约定加工费用的支付方式、金额和时间节点。
双方应在合同签订前充分沟通，确定费用标准并达成一致意见，以避免后期的纠纷。
2.3 质量标准加工承揽合同中应包含关于产品质量标准的详细规定，确保加工产品符合双方约定的质量要求。
质量标准的明确有助于双方在加工过程中的监督与检查。
2.4 保密条款双方在合作过程中可能涉及到双方的商业机密或技术信息，合同中应明确规定保密义务，确保双方的商业利益得到充分的保护。
2.5 违约责任合同中应对双方的违约责任进行明确约定，包括违约行为的定义、违约责任的承担方式等内容。
违约责任条款有助于双方在合作中保持信用，提高合作的效率和可靠性。
三、合同履行3.1 加工过程管理双方应加强对加工过程的管理，确保按照合同约定的要求进行生产加工。
加工商应加强对原材料、生产设备和生产环境的管理，生产商应加强对加工过程的监督和验收。
3.2 问题解决在合作过程中可能出现各种问题和纠纷，双方应及时沟通协商，寻求问题解决的最佳方式。
双方应保持良好的沟通和合作关系，共同解决合作中的各种难题。
3.3 合同变更如果在合作过程中需要对合同内容进行变更，双方应充分沟通，并在书面形式下签订变更协议。
合同变更应经过双方协商一致，并确保变更内容符合法律规定。
四、合同结束4.1 合同解除当双方完成加工任务并达到合同约定的交付标准时，合同自动解除。
双方应按照合同约定对加工产品进行交付和验收，完成合同义务。
4.2 评估总结合同结束后，双方应对合作过程进行评估总结，包括合作过程中存在的问题、合作效果及合作中的收获和经验教训等内容。
加工承揽合同范本4篇
加工承揽合同范本4篇篇1加工承揽合同范本甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（委托方联系人）电话：（委托方电话）乙方：（承揽方名称）地址：（承揽方地址）联系人：（承揽方联系人）电话：（承揽方电话）鉴于甲方拟委托乙方进行加工承揽业务，为明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵守。
具体事宜如下：一、合同内容及产品规格1. 甲方将提供待加工产品的种类及数量、规格、质量要求、加工工艺等相应要求提供给乙方。
2. 乙方按照甲方提供的要求进行加工并保证加工产品符合相关要求。
3. 加工产品的规格标准由甲方商定并签字确认。
二、交货时间及方式1. 乙方应按照约定的时间将加工产品送达到甲方指定地点。
2. 甲方如需将加工产品运送至其它地点，相关费用由甲方承担。
3. 送货方式：（具体送货方式由双方商定）三、合同价款及结算方式1. 本次加工承揽的合同价款为（具体金额），可按照以下方式结算：（双方商定）2. 完成加工后，乙方应向甲方提供相应的发票和结算单。
四、违约责任1. 甲方违反合同的，应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方在加工过程中存在质量问题、延误交货等行为的，应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
五、合同变更及解除1. 任何一方需变更合同内容的，必须经双方协商一致并签字确认。
2. 未经双方协商一致，任何一方不得擅自解除合同。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，应提交至签订地当地仲裁委员会仲裁。
七、其他约定事项（双方可根据实际情况增加其他约定事项）八、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
委托方（甲方）：承揽方（乙方）：签订日期：年月日签订日期：年月日（盖章）（盖章）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
篇2加工承揽合同范本甲方（委托方）：____公司乙方（承包方）：____公司鉴于甲方有一批____产品需要加工，经友好协商，甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，达成如下协议：第一条加工内容和标准1. 甲方委托乙方加工的产品为____，具体要求及标准详见附件（附件可另附）。
加工承揽合同书
加工承揽合同书
甲方（委托方）：
乙方（承揽方）：
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方自愿达成
如下合同，共同遵守并执行：
一、合同目的
甲方将加工业务委托给乙方，具体服务内容包括但不限于产品加工、质量检测等。
二、合同期限
本合同自双方签署之日起生效，至业务完成之日止。
三、业务内容
1. 甲方将需要加工的产品提供给乙方，并明确产品规格、数量、质
量标准等要求。
2. 乙方承诺按照甲方的要求进行加工，并保证产品质量符合国家标准。
3. 在加工过程中，如遇到问题乙方应及时与甲方沟通并协商解决。
四、报酬及结算方式
1. 甲方应按照双方约定的价格支付给乙方加工费用。
2. 结算方式：甲方应在产品加工完成后立即支付相应款项给乙方。
五、保密协议
双方在合作过程中涉及到的商业秘密及技术资料，均应严格保密，未经允许不得向第三方透露。
六、违约责任
1. 任何一方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。
2. 若乙方未按时完成产品加工，应承担延迟交货的赔偿责任。
七、争议解决
双方因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向双方约定的仲裁机构申请仲裁解决。
八、其他事项
1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，依法处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：____年___月___日。
加工承揽合同范本(2024律师整理版)6篇
加工承揽合同范本（2024律师整理版）6篇篇1甲方（定作方）：___________乙方（承揽方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行加工承揽事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在加工承揽过程中的权利和义务，确保双方合法权益，促进双方长期合作。
二、承揽工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，对甲方提供的原材料进行加工，制作成为甲方所需的产品。
2. 乙方应根据甲方的要求，对承揽工作的进度和质量进行严格控制，确保按时完成工作。
3. 乙方应对甲方提供的原材料进行合理保管，防止原材料损坏或丢失。
如有损坏或丢失，乙方应按照甲方要求进行赔偿。
三、工作期限及交付方式1. 乙方应在约定的工作期限内完成承揽工作，并按约定时间交付工作成果。
如因乙方原因未能按时交付，乙方应承担违约责任。
2. 乙方应按照甲方的要求，将工作成果送达指定地点。
如有特殊情况，双方应提前协商确定交付方式和时间。
四、质量标准和检验方式1. 乙方应按照甲方的质量要求完成承揽工作。
如工作质量不符合约定，乙方应承担修理、重作、减少报酬等违约责任。
2. 甲方有权对乙方完成的工作进行检验。
如甲方发现工作质量不符合约定，有权要求乙方进行整改或承担违约责任。
五、报酬及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付报酬。
报酬金额、支付方式和支付时间等具体事项，由双方另行签订协议确定。
2. 如甲方发现乙方完成工作存在质量问题，有权在报酬中扣除相应金额。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 乙方在完成工作时，不得侵犯甲方的知识产权。
如因此导致甲方遭受损失，乙方应承担赔偿责任。
七、违约责任1. 如乙方未按照约定完成承揽工作，或完成工作存在质量问题，应承担违约责任，包括修理、重作、减少报酬等。
加工承揽合同范本(3篇)
加工承揽合同范本定作方：北京××机电设备有限公司(以下简称甲方) 法定代表人：住所：邮编：联系电话：开户银行：帐号：委托代理人：身份证号：住所：邮编：联系电话：承揽方：公司(以下简称乙方)法定代表人：住所：邮编：联系电话：开户银行：帐号：委托代理人：身份证号：住所：邮编：联系电话：鉴于甲方是在北京市合法注册的，生产和经营的有限责任公司，并需要加工部件;鉴于乙方是在合法注册的，经营范围为的公司，具备承揽加工的资质和条件。
依据《民法典》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方加工如下产品：品名规格单位数量备注二、原材料提供：1、甲方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：____年 ____月 ____日。
2、甲方将原材料交付乙方之次日前乙方应当进行检验，并将确认情况书面通知甲方。
甲方提供的原材料确实存在缺陷或者不符合合同约定的，应当予以更换、补齐。
3、乙方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：：____年 ____月 ____日。
4、乙方应当将所提供的原材料交由甲方检验。
甲方应在乙方通知的次日前进行进行检验，并将确认情况书面通知乙方，由乙方在日内予以补正。
三、技术资料及图纸1、甲方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付乙方。
2、甲方将技术资料及图纸交付乙方之次日前，乙方应当进行检验。
乙方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当即时通知甲方;甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复，提出修改意见。
3、乙方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付甲方。
4、乙方将技术资料及图纸交付甲方之次日前，甲方应当进行检验。
甲方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当于当日通知乙方。
乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。
四、质量要求：1、乙方加工产品应当符合标准。
2、乙方按甲方质量要求和图纸，先做规格样品，由双方代表当面封存样品，作为验收的依据。
加工承揽合同范文9篇
加工承揽合同范文9篇第1篇示例：加工承揽合同甲方（委托方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方有一批需要加工的产品/零部件/材料（以下简称“产品”），现与乙方订立加工承揽合同如下：一、合同范围甲方委托乙方对以下产品进行加工承揽业务：（具体描述产品名称、规格、数量）二、加工内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的加工图纸和工艺要求，对产品进行加工。
加工过程中，应保证产品质量符合国家标准和甲方要求。
2. 加工过程中产生的废料由乙方自行处理，不得私自丢弃或转让给他人，应符合环保要求。
3. 加工完成后，乙方应对产品进行严格的检验，确保产品符合质量要求后交付给甲方。
4. 加工过程中如发生质量问题，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、交付时间及方式1. 乙方应按照双方约定的交付时间和地点将加工完成的产品交付给甲方，如需延期交付，应提前告知甲方并取得同意。
2. 产品的交付方式可以采取送货上门、快递发货等方式，具体方式由双方协商确定。
四、加工费用1. 甲方应按照双方约定的加工费用支付给乙方，支付方式可以是一次性支付或分期支付，具体支付方式由双方协商确定。
2. 如因甲方原因导致加工无法完成或需延期的，甲方应支付相应的延期费用。
五、保密条款双方应对加工过程中涉及到的技术、工艺、图纸等保密信息进行严格保密，不得向第三方透露或泄露，如因一方违反保密条款导致损失的，应承担相应的责任。
六、违约责任1. 如因一方原因导致合同无法履行或履行不完整的，应承担相应的违约责任。
2. 如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的加工完成日期。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：第2篇示例：加工承揽合同范文甲方（委托方）：鉴于甲方委托乙方对以下加工项目进行加工，双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方加工承揽事宜达成如下合同：一、项目内容甲方委托乙方对XX产品进行加工，具体加工内容包括但不限于XX工艺加工、XX零部件加工等。
图纸加工承揽合同（2篇）
图纸加工承揽合同甲方(定作方)：_____乙方(承揽方)：_____根据《_____》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为______。
2、制作内容(1)主钢构：由定作方提供钢板材质：_____;系列：_____;吨位：_____;单价约____元(大写：_____);(2)次钢构材质：_____;系列：_____;吨位：_____;单价约____元(大写：_____);(3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同价款及结算方式1、合同总价暂定为____元，(大写_____)(以实际决算为准)。
2、合同签订当日甲方付____元，(大写_____)给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。
最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：(1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□(2)其他检测项目：___________________________________。
(3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□四、交货地点和时间1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间：____年____月____日开始提货。
五、包装及运输1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。
要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。
农产品加工承揽合同三篇
农产品加工承揽合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（委托方）：____________乙方（承揽方）：____________鉴于甲方需要将农产品进行加工，乙方具备相应的加工能力，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、加工内容1.甲方应向乙方符合国家质量标准的农产品，具体品种、数量、质量等详见附件一。
2.乙方根据甲方的要求，对农产品进行加工，加工后的产品应符合约定的质量标准，具体要求详见附件二。
二、加工数量与期限1.乙方应按照甲方的要求，在约定的期限内完成加工任务。
具体加工数量和期限详见附件三。
2.若乙方因特殊情况无法在约定期限内完成加工任务，应及时通知甲方，并协商延长加工期限。
三、加工费用1.乙方应按照约定的加工费标准收取加工费用，具体标准详见附件四。
2.加工费用包括但不限于原材料、人工、运输等成本及乙方合理的利润。
3.甲方应在乙方完成加工任务后支付加工费用。
四、质量保证1.乙方应对加工后的产品质量负责，确保产品符合约定的质量标准。
2.甲方有权对加工后的产品进行检验，如检验不合格，乙方应按甲方的要求及时整改或重新加工。
五、保密条款1.乙方应对在加工过程中获得的甲方商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
2.保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金数额为损失金额的____________%。
2.甲方未按约定时间支付加工费用，乙方有权拒绝交付加工后的产品，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金数额为应付款项的____________%。
七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
加工承揽合同
加工承揽合同•相关推荐加工承揽合同范本（精选5篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的加工承揽合同范本（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
加工承揽合同1甲方：乙方：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据《中华人民共和国合同法》有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条：甲方委托乙方生产加工制作________________模具。
第二条：质量标准和要求、验收方法（标准）及地点：1、质量标准和要求：模具生产的质量标准按甲方的质量要求执行。
（1）乙方必须按甲方提供的模具技术要求设计、制造模具。
（2）合格模具定义：①模具必须符合经甲方确认后的模具结构图；②模具必须生产出符合甲方提供的正式零件图纸要求；③模具寿命必须符合本合同第六条之规定。
2、验收方法（标准）：①按甲方的图纸和技术要求执行。
②模具结构必须符合模具结构图纸。
3、验收地点：在甲方指定地点________________进行。
每次验收必须有双方签署的验收报告，如验收不合格，必须在验收报告上注明下次验收期限。
第三条：原材料来源原材料来源：模具制造生产所需的材料由乙方承担。
乙方必须保证按甲方提供的技术要求采购原材料，以确保产品质量的稳定性，若乙方偷工减料或以次充好，甲方可单方面终止合同第四条：交（收）货方法、地点及运杂费负担：1、交货方法及验收：本合同模具在乙方按甲方提供的图纸技术要求进行试模、送样，并经双方确认签板后视为模具验收合格。
2、交货地点：甲方指定场所________________________。
3、交货时间：乙方模具生产自付款之日起______天前交付本合同模具。
否则，乙方必须承担延期交货给甲方造成的损失（每迟交1日，罚款200元）。
货物加工承揽合同范本3篇
货物加工承揽合同范本3篇篇1甲方（定作方）：__________乙方（承揽方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行货物加工承揽事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同范围1. 甲方委托乙方进行__________货物的加工制作。
2. 乙方应按照甲方的要求进行加工制作，并确保产品质量符合相关标准和约定。
二、工作内容及要求1. 乙方应根据甲方提供的图纸、技术要求和说明进行加工制作。
2. 乙方应确保所使用的材料符合相关标准和甲方的要求。
3. 乙方应按照约定的时间完成加工制作，并及时交付甲方。
4. 甲方有权对乙方的加工过程进行监督，确保产品质量。
三、加工周期及交货地点1. 加工周期：自本合同签订之日起计算，预计完工时间为______天。
2. 交货地点：______________________。
四、质量与检验1. 乙方应确保加工产品质量符合相关标准和甲方的要求。
2. 双方应共同确定质量检验的标准、方法和验收程序。
3. 乙方应在产品加工完成后进行自检，确保质量符合要求。
4. 甲方有权对乙方加工的产品进行检验，如发现质量问题，有权要求乙方返工或退货。
五、报酬与支付1. 甲方应按照约定的报酬支付乙方加工费用。
2. 报酬金额：人民币______元（大写：______元整）。
3. 支付方式：______________________。
4. 付款时间：______________________。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中得知的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露对方的商业秘密和技术秘密。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付报酬，乙方有权终止加工制作，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按约定完成加工制作或产品质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。
加工承揽合同(二)
加工承揽合同(二)加承合（）字第号定作方：_______________（简称甲方）营业执照号码：_____________________承揽方：_______________（简称乙方）营业执照号码：_____________________根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：品名或项目规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟佰拾万仟佰拾元角分一、产品的质量、包装、加工方法：________________________二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________三、履行的期限、地点和方式：_________________________四、验收标准和方法：_________________________五、结算方式：_________________________六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____ ％的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____％的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。
七、双方约定的其它条款：________________八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。
加工承揽合同通用版范例(4篇)
加工承揽合同通用版范例甲方（承租方）：乙方（出租方）：甲方因_____需求，租用乙方演出器材设备，根据《_____》的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条承揽甲方活动的项目1、舞台搭建和舞美设计布置；2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作；3、活动所需设备和物品的运输、装卸；4、活动现场的录像。
第二条租赁设备概况设备的名称：_____。
租赁用途：_____。
使用时间：_____年_____月_____日。
安装时间：_____年_____月_____日_____时。
安装地点：_____。
拆卸时间：_____年_____月_____日_____时。
第三条租赁设备的运输与操作租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方承担。
第四条租赁设备的使用及规定1、合同期内，乙方设备由甲方统一管理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。
2、乙方应根据演出的作息时间，合理安排设备的维修、保养(费用自负)，确保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。
4、甲方应该积极配合乙方整理场地，提供电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。
第五条安全与治安1、甲方必须确保演出场地周围的安全保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的原因除外)。
2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。
第六条合同金额及付款方式1、合同总价款为人民币_____元（大写：人民币:_____整）。
2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_____％，即人民币_____元（大写：人民币:_____整）。
余额演出_____个工作日结清。
第七条双方责任1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。
2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。
加工承揽合同起诉状 (2)
加工承揽合同起诉状原告：甲方被告：乙方案由：加工承揽合同纠纷恭敬的法院：甲方与乙方签订了一份加工承揽合同，按照合同约定，甲方将原材料提供给乙方进行加工，并支付相应的加工费用。
然而，乙方未能按照约定的时间和质量要求完成加工任务，严重违反了合同约定。
现甲方特向贵庭提起诉讼，请求判决如下：一、判决乙方按照合同约定的时间和质量要求完成加工任务，并承担由此产生的违约责任；二、判决乙方支付甲方因乙方违约而造成的损失，包括但不限于原材料费用、加工费用、运输费用等共计人民币XXX元；三、判决乙方支付甲方的诉讼费用。
事实和理由如下：一、合同签订及约定甲方与乙方于XX年XX月XX日签订了一份加工承揽合同，合同编号为XXXXX。
合同约定了以下主要条款：1. 甲方将提供原材料给乙方进行加工，乙方应按照约定的时间和质量要求完成加工任务；2. 加工费用为XXXX元，乙方应在加工完成后 XX 天内支付给甲方；3. 合同约定的交货时间为XX年XX月XX日，乙方应按时交付加工好的产品给甲方。
二、乙方违约行为根据合同约定，甲方按时提供了原材料给乙方进行加工，但乙方未能按照约定的时间和质量要求完成加工任务，严重违反了合同约定。
具体违约行为如下：1. 乙方未能在约定的交货时间内交付加工好的产品，导致甲方无法按时完成交货义务；2. 乙方加工的产品存在多处质量问题，不符合合同约定的质量要求，严重影响了甲方的产品质量和市场声誉。
三、甲方遭受的损失由于乙方的违约行为，甲方遭受了以下损失：1. 原材料费用：甲方提供的原材料共计人民币XXX元；2. 加工费用：乙方未完成加工任务，导致甲方需要此外找其他厂家重新加工，额外支付了人民币XXX元；3. 运输费用：由于乙方未能按时交货，甲方需要重新安排运输，额外支付了人民币XXX元。
四、甲方的诉讼请求鉴于乙方的违约行为，甲方特向贵庭提起诉讼，请求判决如下：1. 判决乙方按照合同约定的时间和质量要求完成加工任务，并承担由此产生的违约责任；2. 判决乙方支付甲方因乙方违约而造成的损失，包括但不限于原材料费用、加工费用、运输费用等共计人民币XXX元；3. 判决乙方支付甲方的诉讼费用。
承揽合同二7篇
承揽合同二7篇篇1甲方（定作方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承揽方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方需要乙方为其提供特定的承揽服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、承揽事项1. 乙方应按照甲方的要求，进行____________（具体事项）的承揽制作。
2. 承揽物的规格、数量、质量、价格等详见附件《承揽物清单》。
二、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内向乙方支付合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成承揽制作并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。
4. 支付方式：____________（如银行转账、现金等）。
三、工期及交货方式1. 乙方应在收到预付款后______日内完成承揽制作。
2. 交货方式：乙方应按照甲方的要求，将承揽物送至指定地点。
3. 甲方如需变更交货日期或地点，应提前______日与乙方协商。
四、质量标准及验收1. 乙方应确保承揽物的质量符合《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规的规定。
2. 甲方应在收到承揽物后______日内进行验收，并出具验收报告。
如验收不合格，甲方有权要求乙方返工或退货。
3. 如因乙方原因导致承揽物质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任。
五、保密条款1. 双方应对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
加工承揽合同（二）
加承合（）字第号
定作方：__________________ （简称甲方）
营业执照号码：__________________________
承揽方：__________________ （简称乙方）
营业执照号码：__________________________
根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：
金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
一、产品的质量、包装、加工方法:
二、原材料的提供以及规格、数量、质量:
三、履行的期限、地点和方式：_______________________________
四、验收标准和方法：_______________________________
五、________________________________________ 结算方式：
六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值—％或酬金总额%的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值______________________________ ％的违约金；不
属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金___________ ％的违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。
七、双方约定的其它条款：____________________
八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式_________ 份，正本双方各执_____________ 份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到_____________ 年
________ 月________ 日止。
十二、本合同签订日期：___________ 年 _______ 月________ 日定作方：__________________
代表：____________________
开户银行：________________
帐号：____________________
承揽方：__________________
代表：____________________
开户银行：________________
帐号：____________________
_______ 年_____ 月 _____ 日。