2016年上半年重庆省监理工程师：担保合同考试题
重庆省2016年下半年监理工程师合同管理：质押的概念考试题
重庆省2016年下半年监理工程师合同管理：质押的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更分为设计变更和其他变更两类。
下列变更事项中，属于其他变更的是。
A：改变工程的标高和基线B：增加合同中约定的工程量C：提高合同中约定的质量标准D：改变施工作业顺序和时间E：专业监理2、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。
经验收检验后确认达到竣工标准。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。
A：承包人自检合格日B：承包人递交竣工验收报告日C：竣工验收开始日D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日E：专业监理3、图纸会审的内容一般不包括下列。
A：审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求B：图纸是否经设计单位正式签署C：设计地震烈度是否符合当地要求D：正确贯彻设计意图E：工程变更单4、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为__关系。
A．依次B．搭接C．组织D．工艺5、大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行质量验收，土建施工部门应提交供监理工程师审查。
A：混凝土强度测试报告B：基础预压及沉降观测记录C：施工依据及质量控制资料D：基础预埋件的规格清单E：工程变更单6、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有。
A：工作A和工作BB：工作C和工作DC：工作B和工作DD：工作c和工作FE：自我评定7、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。
A：方案设计文件B：初步设计文件C：施工图设计文件D：设计概算文件E：专业监理8、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：省级人民政府C：设区的市级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金9、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有__。
重庆省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题
重庆省2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】发包方只给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围，承包方填报相应的价格，最后按实际完成的工程数量进行结算，这属于。
A：可调单价合同B：估算工程量单价合同C：纯单价合同D：固定价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或。
A：要求补充材料B：见证取样试验C：专家分析论证D：退回重新报审E：工程变更单3、【例1·单选题】对大多数工程项目来说，单位时间的资源消耗在整个使用范围内通常是。
A：中间多，两头少B：中间少，两头多C：前期少，后来逐渐增多D：前期多，后来逐渐减少E：自我评定4、关于建设工程监理规划编写的说法，正确的是。
A：监理规划的编写必须满足业主的要求，且宜粗不宜细B：监理规划编写应留有审批时间，以便监理单位负责人对监理规划进行审批C：监理工作的组织、控制、方法、措施等是监理规划中必不可少的内容D：监理规划的内容应按监理投标阶段和监理合同实施阶段分别编制E：工程保险金5、为实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是__。
A．加强索赔管理，公正地处理索赔B．建立图样审查、工程变更和设计变更管理制度C．审查承包商提交的进度计划D．及时办理工程预付款及工程进度款支付手续6、下列各组数值比较中，一般不用于投资控制动态比较的是。
A：合同价与实际投资值B：投标价与施工图预算值C：概算值与施工图预算值D：合同价与概算值E：工程保险金7、对报审的分包单位资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求建设单位意见。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：质量监督站D：监理单位技术负责人E：工程变更单8、理论换算法的换算依据是。
重庆省2016年上半年监理工程师合同管理：抵押权的实现考试试卷
重庆省2016年上半年监理工程师合同管理：抵押权的实现考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、实施监理的某工程项目．在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是。
A：进行原因分析B：要求有关单位提交质量问题调查报告C：及时向建设单位和监理公司汇报D：施工单位进行质量缺陷调查E：工程变更单2、依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。
A：三分之一B：三分之二C：四分之一D：一半E：工程保险金3、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，能够有效地提高工程建设的管理水平。
A：工程质量管理B：工程投资管理C：工程进度管理D：建设工程合同管理E：专业监理4、【例2·单选题】《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求，国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。
A：承包人应向业主提交索赔意向通知B：承包人应向工程师提交索赔意向通知C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失E：专业监理6、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为。
A：600B：1200C：1800D：2200E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、项目监理机构组织结构设计中，管理层次可分为三个层次，其中不包括。
A：决策层B：指导层C：中间控制层D：操作层E：工程保险金8、要限制宏命令的操作范围，可以在创建宏时定义A．宏操作对象B．宏条件表达式C．窗体或报表控件属性D．宏操作目标9、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
重庆省2017年监理工程师：担保合同考试试题
重庆省2017年监理工程师：担保合同考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在各种风险对策中，预防损失的主要作用是。
A：中断风险源B：降低损失发生的概率C：降低损失的严重性D：遏制损失的进一步发展E：工程保险金2、某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应。
A：不批准顺延工期B：应批准顺延工期1天C：应批准顺延工期2天D：应批准顺延工期3天E：专业监理3、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，一般由企业按照属地原则向备案。
A：地方政府建设行政主管部门B：上级政府建设行政主管部门C：地方政府投资主管部门D：上级政府投资主管部门E：工程保险金4、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。
A：需承包人书面通知工程师B：应经建设行政主管部门批准C：应经工程师批准D：需承包人书面通知发包人E：专业监理5、在时标网络计划中的关键线路有关说法不正确的是。
A：凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B：关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C：在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D：在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差E：自我评定6、质量管理体系的审核中，是对质量保证能力的审核。
A：局部审核B：分类审核C：内部审核D：外部审核E：工程变更单7、《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员．应当依法取得的范围内从事建筑活动。
A：相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉及B：相应的职称证书，并在其职称等级对应C：相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可D：相应的继续教育证明，并在其接受继续教育E：工程保险金8、【例1·单选题】某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。
承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。
重庆省2016年上半年监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试题
重庆省2016年上半年监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制2、组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量属于职权。
A：项目总经理B：项目总工程师C：项目董事会D：总监理工程师E：工程保险金3、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避4、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要。
A：确定后续工作和总工期的限制条件B：采取措施调整进度计划C：分析进度偏差对后续工作和总工期的影响D：实施调整后的进度计划E：自我评定5、建设项目静态投资考虑的因素是。
A：价格上涨风险引起的投资增加B：因时间迁移而产生的单利利息支出C：因时间迁移而产生的复利利息支出D：因工程量误差而可能引起的投资增加E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是。
A：施工投标保证B：施工履约保证C：施工预付款保证D：质量保证金保证E：专业监理7、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。
某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。
该50万元工程款的签认应当由。
A：发包人承担责任B：发包人代表承担责任C：发包人与发包人代表承担连带责任D：施工企业决定责任承担人E：专业监理8、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金9、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的。
重庆省2016年下半年监理工程师合同管理：抵押权的实现考试试题
重庆省2016年下半年监理工程师合同管理：抵押权的实现考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、检查某工程的实际进度后，绘制的进度前锋线如图4-9所示，在原计划工期不变的情况下，H工作尚有总时差天。
A：B：1C：2D：3E：自我评定2、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。
A：固定总价合同B：估计工程量单价合同C：可调单价合同D：纯单价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。
A．专业条款B．补充协议C．双方协商D．仲裁4、建设工程施工合同范本的组成不包括。
A：投标书B：协议书C：通用条款D：专用条款E：专业监理5、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．56、静态投资包括建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费用和。
A：预备费B：基本预备费C：涨价预备费D：建设期利息E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则。
A：发包人承担全部费用，工期相应顺延B：发包人承担全部费用，工期不予顺延C：承包人承担全部费用，工期不予顺延D：承包人承担全部费用，工期相应顺延E：专业监理8、所有的施工合同价款都必须在中注明。
A：招标书B：协议书C：投标书D：中标通知书E：专业监理9、某承包商承接某办公楼的施工任务，为了如期完工，承包商编制了周密的施工进度计划。
其主体工程双代号时标网络计划如下图所示。
如果E工作比实际进度延误了4个月，则施工进度计划工期延误个月。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定10、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。
A：基本预备费B：涨价预备费C：工程建设其他费D：设备及工器具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、对施工单位工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是__的职责。
重庆省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题
重庆省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是__。
A．单位工程动用时间B．土建工程完工日期C．一季度进度目标D．二期(年)工程进度目标2、建设工程决策、设计、施工、工期、造价等直接或间接地影响工程项目质量，这体现了工程质量的__。
A．影响因素多B．质量波动大C．质量隐蔽性D．终检的局限性3、【例1．单选题】委托监理合同法律关系的客体是。
A：监理工程B：监理服务C：监理规划D：监理投标方案E：专业监理4、下列选项不属于建设工程投资特点的有。
A：建设工程投资数额巨大B：建设工程投资需单独计算C：建设工程投资核算复杂D：建设工程投资确定层次繁多E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于。
A：材料设备因素B：资金因素C：施工技术因素D：社会环境因素E：自我评定6、【例3·单选题】某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：50．00B：90．00C：137．25D：184．50E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、关于主动控制与被动控制的说法，正确的是。
A：被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率及其偏差的严重程度B：对于发生概率小且发生后损失较小的风险因素，采取主动控制措施更经济C：被动控制的效果在很大程度上取决于反馈信息的全面性、及时性和可靠性D：仅仅采取被动控制措施是不现实的，因为很多风险因素是不可预见的E：工程保险金8、用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是。
A：预算定额手册中的价格B：当时当地的实际市场价格C：调价文件公布的价格D：国家计划价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、编制物资供应计划的实际工作中首先应考虑的平衡。
重庆省2016年上半年监理工程师：担保合同考试试卷
重庆省2016年上半年监理工程师：担保合同考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。
A：现场同期记录B：索赔意向通知C：索赔报告D：索赔证据E：专业监理2、某工程双代号时标网络计划如图3-44所示，其中工作B的总时差为周。
A：B：1C：2D：3E：自我评定3、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核是未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。
A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B：承包人承担费用和延误的工期C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E：专业监理4、建设工程投资控制的目的是。
A：投资越少越好B：中标价低于标底价C：实现项目投资管理目标D：控制动态投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、利用横道图表示建设工程进度计划，其局限性之一是不能。
A：直观反映各项工作的持续时间B：反映建设工程所需资源量C：反映工程费用与工期之间的关系D：直观反映建设工程的施工期限E：自我评定6、工程项目质量控制就是为了确保__的质量标准，所采取的一系列监控措施、手段和方法。
A．监理工程师规定B．合同规定C．政府规定D．业主规定7、某土建工程，以直接费为计算基础，其中直接费为200万元。
间接费费率为10％，利润率为7％，税率为3．48％，则该工程的含税造价为万元。
A：206．82B：221．30C：227．50D：243．59E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离可能性的基础上，拟订和采取有针对性的预防措施，从而减少乃至避免目标偏离的控制方式是。
A：闭环控制B：反馈控制C：主动控制D：被动控制E：工程保险金9、可调总价合同较固定总价合同多考虑的调值因素是。
A：设计变更B：工程范围变更C：通货膨胀D：不可抗力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、扩大单价法编制单位工程概算首先以为依据，编制成扩大单位估价表。
2015年重庆省监理工程师考试《合同管理》：合同担保模拟试题
2015年重庆省监理工程师考试《合同管理》：合同担保模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其它费用为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为万元。
A：6000B：6600C：11500D：59900E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、工程竣工验收之前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的__。
A．范围和内容应按国家规定确定B．范围和内容应由当事人约定C．范围按国家规定，内容由当事人约定D．范围由当事人约定，内容按国家规定3、下列选项属于指定代理关系终止条件的是。
A：代理期间届满B：作为代理人的法人终止C：代理事项完成D：被代理人死亡E：专业监理4、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，一般情况下，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是。
A：进行原因分析B：要求有关单位提交质量缺陷调查报告C：及时向建设单位和监理公司汇报D：组织调查取证E：工程变更单5、【例1．单选题】建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有的特点。
A：单位时间内所需用的资源量较少B：使各专业工作队能够连续施工C：施工现场的组织、管理工作简单D：同一施工过程的不同施工段可以同时施工E：自我评定6、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。
A：发包人B：承包人C：使用人D：以上都不正确E：专业监理7、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，需要通知监理人A：第一阶段B：第二阶段C：第三阶段D：三个阶段都需要E：专业监理8、下列属于监理工程师控制建设工程进度的组织措施的是__。
2016年上半年重庆省监理工程师合同管理：缺陷责任试题
2016年上半年重庆省监理工程师合同管理：缺陷责任试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于行使抗辩权的说法，正确的是。
A：行使抗辩权方仍然承认合同有效B：行使抗辩权是解除合同的必要条件C：行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D：行使抗辩权表明合同变更E：专业监理2、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。
2年末存款本息和为元。
A：4160．00B：4243．22C：4248．99D：4492．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、与邀请招标相比，公开招标的特点是__。
A．竞争程度低B．评标量小C．招标时间长D．费用低4、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
A．专家调整法B．流程图法C．经验数据法D．初始清单法5、设备购置费的构成为。
A：设备原价B：设备原价、设备运输费C：进口设备抵岸价、设备运杂费D：设备原价、附属工器具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某关系社会公共利益的国家投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。
A：必须公开招标B：必须邀请招标C：可直接委托发包D：必须聘请招标代理机构委托发包E：工程保险金7、工程上的防洪与抗震能力、防水隔热属于的质量范畴。
A：适用性B：耐久性C：安全性D：可靠性E：工程变更单8、编制施工总进度计划时。
组织全工地性流水作业应以的单位工程为主导。
A：工程量大、工期短B：工程量大、工期长C：工程量小、工期短D：工程量小、工程长E：自我评定9、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。
在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。
A：25B：30C：40D：50E：专业监理10、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于。
重庆省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题
重庆省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某项目建设期为2年，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8％，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为万元。
A：80B：286．4C：160D：240E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，需要在设计准备阶段。
A：编制工程项目设计出图计划B：进行环境及施工现场条件的调查和分析C：审查工程项目建设总进度计划D：进行工程项目工期目标的论证和决策E：自我评定3、在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。
A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间B：确定各单位工程的开工及交工动用日期C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D：确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度E：自我评定4、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。
A：承包人B：发包人C：政府部分D：发包人和承包人E：专业监理5、某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在施工实施期，监理单位应收集的信息是__。
A．建筑材料必试项目有关信息B．建设单位前期准备和项目审批完成情况C．当地施工单位管理水平、质量保证体系等D．产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等6、根据《建设工程设计合同示范文本》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理7、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为17％，该批设备无消费税。
2016年重庆市监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2016年重庆市监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务2.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是（）A.变更价格应包括在签约合同价中B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格3.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C. 允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标4.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是( )。
A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效5.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（D ）履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议6.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人7.根据美国AIA 标准合同文件，CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商8.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构9.某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
2016年上半年重庆省监理工程师合同管理：除外责任考试试卷
2016年上半年重庆省监理工程师合同管理：除外责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。
A：评标的工作量大B：选择中标人的范围广C：评标时间长D：招标费用高E：专业监理2、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于的管理职能。
A：业主B：政府C：监理单位D：施工单位E：工程变更单3、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。
某投标人报价io00万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为。
A：1020万元B：1000万元C：980万元D：960万元E：专业监理4、在直方图的绘制过程中，当用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在以上。
A：30个B：40个C：50个D：60个E：工程变更单5、【例2·单选题】承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，。
A：应进行修改之后，再次提交B：发出通知，催促其提出审查结论C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D：不得进行下一步的工作E：专业监理6、不接受任何可能影响其独立判断的报酬属于FIDIC道德准则中的。
A：对社会和咨询业的责任B：廉洁和正直C：公平D：反腐败E：工程保险金7、某项目投资中，建筑安装工程费用为560万元，设备及工、器具购置费为330万元，工程建设其他费用为110万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元，则静态投资为万元。
A：1000B：1100C：1155D：1214E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。
A：1B：5C：7D：14E：工程变更单9、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
重庆省2016年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试题
重庆省2016年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、”既能满足组织内部质量管理的要求，又能满足组织与顾客的合同要求，还能满足第二方认定、第三方认定和注册的要求。
”属于质量管理体系的特征。
A：符合性B：系统性C：全面有效性D：动态性E：工程变更单2、【例3·单选题】在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先。
A：确定可调整进度的范围B：确定可利用的资源数量C：分析所采取措施的成本D：分析比较各种措施的优劣E：自我评定3、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行。
A：见证取样检测B：主控项目的复查C：抽样检测D：检验资料的抽查E：工程变更单4、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的5、在工程网络计划中，M工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第22天、第23天、第25天，则M工作的自由时差为天。
A：4B：2C：3D：5E：自我评定6、关于供货方代运货物的说法错误的是。
A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B：采购方接收后，运输部门不再负责C：在交运前出现的问题，由供货方负责D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责E：专业监理7、临床实践中肢体动脉瘤的好发部位是A．锁骨下动脉B．肱动脉C．髂动脉D．胭动脉E．足背动脉8、某材料采购合同中，双方约定的采购量为500吨，合理磅差为0．3％。
如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中错误的有。
A：计量498吨，则应补交2吨B：计量498．7吨，则应补交1．3吨C：计量499．2吨，则不再补交D：计量501．7吨，则退还1．7吨E：专业监理9、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为天。
2016年重庆市整理监理工程师《合同管理 》历年真题
2016年重庆市整理监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将( ) 返还承包商。
A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。
A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人3.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆4.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.305.根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过( )天。
A.21B.28C.42D.567.根据《(标准施工招标资格预审文件〉和(标准施工招标文件〉试行规定》，招标人编制施工招标文件时，应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。
A.投标人须知B.招标公告格式C.合同协议书格式D.合同争议评审条款8.根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的( )A.2%B.3%C.5%D.10%9.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人10.关于货样买卖合同的说法，正确的是( )。
2016年上半年海南省监理工程师：担保合同考试试题
2016年上半年海南省监理工程师：担保合同考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任2、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由承担。
A：施工承包人B：建设单位C：供货方D：采购方E：专业监理3、项目监理机构组织结构设计中，管理层次可分为三个层次，其中不包括。
A：决策层B：指导层C：中间控制层D：操作层E：工程保险金4、在某工程网络计划中，已知某工作总时差和自由时差分别为6天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长厂5天，说明此时工作M 的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟__。
A．5天，但不影响总工期B．1天，但不影响总工期C．5天，并使总工期延长1天D．4天，并使总工期延长1天5、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2．0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2．2万元，施工企业应要求供应商支付。
A：4．2万元B：2．2万元C：2．0万元D：0．2万元E：专业监理6、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同有效期终止日应为。
A：颁发工程接收证书日B：颁发履约证书日C：承包商提交结清单日D：结清单生效日E：专业监理7、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。
A：参加工程竣工验收B：编写工程质量评估报告C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E：工程保险金8、我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于。
2016年重庆市整理监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2016年重庆市整理监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。
A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前2.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查3.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金4.材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是( )。
A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法5.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15 日内B.与中标人签订书面合同后的5 日内C.招投标结束后的30 日内D.招投标结束后的15 日内6.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%7.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价8.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用9.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工10.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年上半年重庆省监理工程师：担保合同考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列质量事故中，属于建设单位责任的是。
A：商品混凝土未经检验造成的质量事故B：总包和分包职责不明造成的质量事故C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D：地下管线资料不准确造成的质量事故E：工程变更单2、搭接网络计划中，时距就是。
A：相邻两项工作之间的时间差值B：相邻两项工作之间的搭接关系C：相邻两项工作之间的逻辑关系D：相邻两项工作之间的工艺间接时间E：自我评定3、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4．15万元，外贸手续费13．8万元，增值税198．72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％，则该进口设备的抵岸价为万元。
A：1212．67B：1215．67C：1320．67D：1323．67E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、项目监理机构中操作层主要由组成。
A：监理员B：专业监理工程师C：总监理工程师D：总监理工程师代表E：工程保险金5、由于是工程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由承担。
A：发包人B：承包人C：甲某D：乙某E：专业监理6、建设领域各项制度实际上是以为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。
A：项目法人负责制度B：招标投标制度C：工程监理制度D：合同制度E：专业监理7、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独D．公开、公正、平行竞争8、水泥安定性检验方法属于。
A：有关材料及其制品质量的技术标准B：有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定C：有关材料搜集方面的规定D：有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程E：工程变更单9、对于机械类部件，质量控制点应设置在。
A：放样、切割下料尺寸、坡口焊接、部件组装、变形校正、油漆、无损探伤等工序及工艺过程B：调直处理、机械加工精度、组装等工序及工艺过程C：元件、组件、部件组装前的检查、组装过程、仪表安装、线路布线、空载和负荷试验等D：无损探伤、调直处理、变形校正等工序及工艺过程E：工程变更单10、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。
那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理11、国产非标准设备的原价应该__实际出厂价。
A．接近于B．严格等于C．低于D．高于12、依据《工程监理企业资质管理规定》，下列工程监理企业资质标准中，属于乙级专业资质标准的是。
A：具备独立法人资格且注册资本不少于300万元B：有必要的工程试验检测设备C：注册造价工程师不少于2人D：企业技术负责人具有15年以上从事工程建设工作的经历E：工程保险金13、下列文件中。
由总监理工程师负责组织编制的是。
A：监理细则B：监理规划C：监理大纲D：监理投标书E：工程保险金14、双代号网络计划中引入虚工作的一个原因是为了。
A：表达不需要消耗时间的工作B：表达不需要消耗资源的工作C：表达工作间的逻辑关系D：节省箭线和节点E：自我评定15、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。
A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。
A．一般质量事故B．严重质量事故C．重大质量事故D．特别重大事故17、【例2·单选题】工程网络计划的工期优化是通过，使计算工期满足要求工期。
A：改变关键工作之间的逻辑关系B：将关键工作压缩成非关键工作C：压缩直接费最小的工作的持续时间D：压缩关键工作的持续时间E：自我评定18、在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作。
A：全部为关键工作B：至少有一项为关键工作C：自由时差相等D：总时差相等E：自我评定19、建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整，直至后才能真正形成建设工程投资。
A：编制估算B：概算C：预算D：竣工决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工20、某项目的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。
其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。
则其项目资本金净利润率(ROE)为。
A：10％B：15％C：20％D：30％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。
A：业主额外支付B：工程师承担C：承包商自行承担D：业主与承包商协商补偿E：专业监理22、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。
A：需承包人书面通知工程师B：应经建设行政主管部门批准C：应经工程师批准D：需承包人书面通知发包人E：专业监理23、在风险等级图中，风险量最大的区域是。
A：ⅠB：ⅡC：ⅣD：ⅤE：工程保险金24、组织机构简单，权力集中，命令统一，决策迅速的监理组织形式是。
A：直线制B：职能制C：直线职能制D：矩阵制E：工程保险金25、建设工程委托监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、【例3·多选题】下列工程进度控制措施中，那些是属于工程师采取的技术措施。
A：审查施工单位的进度计划B：建立工程进度计划制度C：协调进度计划与合同工期之间的关系D：利用网络技术控制工程进度E：协助施工单位编制施工组织设计2、不确定性分析的主要方法有。
A：盈亏平衡分析法B：价值工程分析法C：敏感性分析法D：概率分析法E：ABC分析法3、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定__。
A．合同主体不变仍为甲乙两公司B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E．丙公司直接对乙公司承担合同义务4、建设项目董事会的职权包括__。
A．负责筹措建设资金B．负责提出开工报告C．负责控制工程投资、工期和质量D．负责生产准备和培训人员E．负责提出项目竣工验收申请报告5、在进行工程质量事故处理时，通常应征求__对事故处理的意见和要求。
A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．监理单位E．使用单位6、设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有。
A：主要零件B：技术纯熟工序C：关键部位D：薄弱环节E：易产生缺陷的工艺过程7、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的。
A：工伤保险费B：劳动保护费C：医疗保险费D：因气候影响的停工工资E：流动施工津贴8、常用的偏差分析方法有。
A：网络图法B：横道图法C：表格法D：曲线法E：赢值法9、下列关于代理型CM模式的表述中，正确的有__。
A．GMP数额的谈判是CM合同谈判的焦点和难点B．CM单位对设计单位没有指令权C．业主与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同D．CM单位是业主的咨询单位E．代理型CM模式的管理效果没有非代理型CM模式的管理效果好10、政府的工程质量监督管理的特点有__。
A．法令性B．权威性C．科学性D．强制性E．服务性11、工程项目竣工后，应及时组织等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。
A：招标中介机构B：设计单位C：施工单位D：工程监理单位E：设备供应单位12、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有。
A：施工图审核B：施工图会审C：设计交底准备D：设计交底会议E：设计交底会议纪要整理13、依照施工合同示范文本通用条款的规定，__属于发包人应当完成的工作。
A．办理施工许可证B．提供工程进度计划C．确定坐标控制点D．做好施工现场地下管线的保护工作E．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作14、下列有关项目监理机构组织形式的说法正确的是。
A：在直线职能制监理组织形式中，职能部门是直线指挥人员的参谋，他们只能对下级部门进行业务指导，而不能对下级部门直接进行指挥和发布命令B：矩阵制监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向的子项目系统，另一套是横向的职能系统C：直线制监理组织形式不适用于小型建设工程D：职能制监理组织形式一般适用于大、中型建设工程E：采用职能制监理组织形式时，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级15、下列选项中，关于项目建设总进度计划的作用叙述正确的有。
A：保证项目建设的连续性B：增强建设工作的预见性C：确保项目按期动用D：编制上报年度计划的依据E：使建设前期的各项工作相互衔接16、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有。
A：双方签订的采购合同B：施工合同对材料的要求C：合同约定的质量标准D：合同未约定的推荐性质量标准E：双方当事人共同封存的样品17、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。
A：直接投资B：资本金注入C：贷款贴息D：投资补助E：转贷18、测定、编制项目监理机构监理人员需要量定额的依据是__。
A．委托监理合同B．工程复杂程度等级C．工程建设强度D．监理工程师的监理工作内容E．监理人员的技术职称结构19、纯单价合同计价方式主要适用于工程。
A：没有施工图B：工程简单C：工程量不明D：资金不足E：急需开工20、【例4·多选题】监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括。
A：协助业主确定工期总目标B：办理工程立项审批或备案手续C：办理建筑材料及设备订货手续D：调查和分析环境及施工现场条件E：编制施工图出图计划21、在《担保法》规定的担保方式中，不能作为保证人。
A：公民B：国家机关C：企业法人的分支机构D：企业法人的职能部门E：经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关22、下列关于工程延期审批成立的条件表述正确的是__。