2010三级甘肃省建造师法规(必备资料)
2013三级甘肃省建造师法规重点资料(必备资料)
1、下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是（）。
A．利用全站仪复查轴线偏差B．利用酚酞溶液观察混凝土表面碳化C．利用磁场磁粉探查焊缝缺陷D．利用小锤检查表面砖铺贴质量2、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由（）A、工程承包人办理并支付保险费用B、劳务分包人办理并支付保险费用C、工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用D、劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用3、某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施。
该措施属于纠偏措施中的（）。
A、技术措施B、经济措施C、合同措施D、组织措施4、施工项目成本分析的基础是（）成本分析。
A．工序B．分部分项工程C．单项工程D．单位工程5、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）A、建设工程承包合同B、工程监理大纲C、设计文件D、工程建设强制性标准6、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）A、工程总承包单位B、建设单位C、建设主管部门D、质量监督站7、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），关于工程项目合同类型选择任的说法，正确的是（）A、对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适合用于总价合同B、采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分C、采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力D、对使用工程量清单计价的合同，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同8、对施工成本偏差分析的目的是为了有针对性的采取纠偏措施，而纠偏首先要（）。
A、分析偏差产生的原因B、确定偏差的主要对象C、采取适当的技术措施D、采取有针对性的经济措施9、某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一个总价，在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准。
2010三级甘肃省建造师法规考资料
1、下列说法错误的是( )。
A．质量控制可以归结为作业技术活动和管理活动B．质量管理是质量控制的一部分C．作业技术是突出产品质量或服务质量的直接手段D．产品或服务质量是作业技术活动的直接结果2、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB6441--1986)标准规定，职业伤害事故分为( )。
A．19B．20C．21D．223、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。
A．变动单价合同B．固定总价合同C．固定单价合同D．变动总价合同4、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。
A．变动单价合同B．固定总价合同C．固定单价合同D．变动总价合同5、建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括( )。
A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出C．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划6、有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括( )。
A．分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令B．在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系C．分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师D．当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令7、国际上把建设( )单位所提供的服务归为工程咨询服务。
A．设计B．施工C．监理D．承包8、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。
A．经监理工程师认可C．经双方协商一致D．经业主同意9、建设工程信息分类方法中，按设计准备、设计、招投标和施工过程等进行信息分类是属于按( )的划分方式。
A．项目管理工作过程B．项目管理的任务C．项目实施的工作过程D．项目管理工作任务10、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
2010三级新疆维吾尔自治区建造师《法律法规》考试重点和考试技巧
1、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
A．管理和控制B．管理和协调C．管理和监督D．管理和指挥2、在我国的行政法规中，为了加强对建设工程质量的管理，特别在( )中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
A．《建筑法》B．《建设工程质量管理条例》C．《建设工程质量验收统一标准》D．《合同法》3、对查出的安全隐患要做到“五定”，“五定”包括( )。
A．定整改计划人、定整改措施、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人B．定整改执行人、定整改方案、定整改完成地点、定整改完成人、定整改验收人C．定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收入D．定整改检查人、定整改方案、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人4、国际上，一些大型建设项目专门委托( )从事项目信息动态跟踪和分析，以信息流指导物质流，从宏观上对项目的实施进行控制。
A．软件公司B．咨询公司C．科研机构D．软件工程师5、以下有关工程竣工验收的表述中，正确的是( )。
A．发包人应在收到承包人的竣工验收报告后14天内组织竣工验收B．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由发包人承担责任C．工程未经竣工验收，发包人强行使用时，由此发生的质量问题，由承包人承担责任D．发包人应在竣工验收后28天内给予认可或提出修改意见6、下列不属于安全生产“六关”的是( )。
A．措施关B．交付关C．教育关D．惩罚关7、直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费和( )。
A．施工机械安、拆费B．施工机械使用费C．燃料动力费D．施工机械场外运费8、在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为( )。
A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格9、应该在( )办理工程质量监督申请手续。
2010年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析【完整版】
2010年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。
2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。
A．中断B．中止C．终止D．届满【答案】A【解析】根据《民法总则》第一百九十五条的规定，诉讼时效因权利人向义务人提出履行请求而中断。
从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算。
本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。
2．二级注册建造师注册证书有效期为（）年。
A．1B．2C．3D．4【答案】C【解析】我国建造师执业资格分为一级建造师和二级建造师两个级别。
注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。
注册证书与执业印章有效期为3年。
注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。
延续注册的，有效期为3年。
3．下列规范性文件中，效力最高的是（）。
A．行政法规B．司法解释C．地方性法规D．行政规章【答案】A【解析】行政法规的效力低于宪法和法律。
地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。
行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律、行政法规。
最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力，具有法律规范的性质，在司法实践中具有重要的地位和作用。
4．没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（）之债。
A．合同B．侵权C．不当得利D．无因管理【答案】D【解析】无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。
无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。
无因管理产生的债称为无因管理之债。
2010建造师考试真题及答案解析(法规)
2010年二级建造师考试真题及答案解析《工程法规及相关知识》来源：快学网时间：2010/11/14 浏览：650次【字体大小：小中大】2010年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案解析一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）A．7天B．15天C．20天D．30天【答案】B【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日。
2.工程建设强制性标准由（快学网）负责解释。
A．国家质量监督检验检疫总局B．国务院建设行政主管部门C．省级人民政府建设行政主管部门D．工程建设标准批准部门【答案】D【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。
3.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。
A．万分之五B．千分之五C．万分之三D．千分之三【答案】A【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
4.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（）A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B．某施工单位未按照合同约定工期竣工C．因台风导致工程损害D．某工程存在质量问题【答案】A【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。
2010一级甘肃省建造师法规(必备资料)
A．《工程施工组织设计》
B．《施工项目管理实施规划》
C．《质量手册》
D．《施工质量计划》
2、单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（ ）提交竣工验收备案部门。
A．３天内
B．7天内
C．5天内
D．10天内
A．投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格
B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
C．投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格
D．投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格
43、下列施工质量事故处理方式中，（ ）是指经过适当的加固补强、修复缺陷，自检合格后重新进行检查验收。
B．20
C．21
D．22
34、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针
B．监督机制
C．实施和运行
D．检查和纠正措施
35、对危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )的验收，合格后方可使用。
A．专业管理部门
B．施工单位
C．业主
D．监理单位
36、按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。
A．高于利息的50％
B．利息
C．滞纳金
D．50％的利息
37、对建设工程项目管理进行( )，应首先分析的是成本问题。
A．检查
B．验收
A．专业管理部门
B．施工单位
C．业主
D．监理单位
28、在编制资源进度计划时，应将重点放在( )上。
A．大宗资源
二级建造师冲刺资料(法规)2010年新版
（2）《生产安全事故和调查处理条例》关于事故报告的处理1）事故单位的报告：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。
2）监管部门的报告特别重大事故、重大事故：上报国务院安监部门；较大事故：报省一级安监部门；一般事故：市一级安监部门。
每级上报时间不超过2小时3）报告的内容：道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
4）应急救援5）现场与证据3、生产安全事故调查处理（1）《生产安全事故和调查处理条例》对事故调查的规定1）事故调查的管辖级别管辖：特别重大：国务院或授权部门；重大：省级政府；较大：市级政府；一般：县级政府。
自事故发生之日起30日内（道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内），因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，依照本条例规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查。
地域管辖：特别重大以下事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查。
2）事故调查组的组成3）事故调查组的职责4）调查的期限：事故发生之日起60日内提交事故调查报告。
5）事故调查报告（2）《生产安全事故和调查处理条例》关于事故处理的规定1、处理时限：特大事故：30日；其他：15日。
2、整改4、法律责任。
（略）（四）安全生产的监督管理1、安全生产监督管理部门国务院负责安全生产监督管理的部门对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理；国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产工作实施监督管理；建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施2、安全生产监督管理措施建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。
建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用。
2010二级甘肃省建造师法规重点资料考资料
1、按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。
A．高于利息的50％B．利息C．滞纳金D．50％的利息2、工程管理信息资源不包括：( )。
A．组织类工程信息B．技术类工程信息C．合同类工程信息D．法规类工程信息3、承包人在( )天内对核算资料进行核实确定。
A．7B．14C．21D．284、下列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。
A．施工措施费B．办公费C．材料费D．施工机械使用费5、下列选项中，属于施工方进度控制技术措施的是( )。
A．编制资源需求计划B．进度控制职能分工C．选用对实现进度目标有利的施工方案D．对工程进度进行风险分析6、( )是实现安全生产第一的是最重要手段。
A．改进为主B．检查为主C．调整为主D．预防为主7、意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A．保险人B．承包人C．分包人D．发包人8、下列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。
A．施工措施费C．材料费D．施工机械使用费9、建设工程项目的实施，需要( )资源、物质资源和信息资源。
A．人力B．财力C．物力D．合同10、下列费用中，不属于施工项目直接成本的是( )。
A．施工措施费B．办公费C．材料费D．施工机械使用费11、按照国际惯例，通常发生逾期支付情况，在索赔款额的计算中可包括( )。
A．高于利息的50％B．利息C．滞纳金D．50％的利息12、( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。
A．《工程施工组织设计》B．《施工项目管理实施规划》C．《质量手册》D．《施工质量计划》13、平行系发包摸式致命的弱点是( )。
A．费用控制难度大B．对进度控制不利C．质量控制难度大D．对组织协调不利14、在多数条件下，建设工程项目总承包采用( )。
A．变动单价合同B．固定总价合同C．固定单价合同D．变动总价合同15、国际上把建设( )单位所提供的服务归为工程咨询服务。
A．设计B．施工C．监理16、( )网络计划是前后工作之间有多种逻辑关系的肯定型网络计划A．单代号时标B．双代号时标C．双代号搭接D．单代号搭接17、施工总承包合同一般实行( )。
2010三级陕西省建造师法规重点资料考资料
1、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。
P207A.工程开工以后合同履行完毕以前B.合同成立以后和工程竣工以前C.合同成立以后和履行完毕以前D.合同成立以前和履行完毕以后答案：C2、施工承包合同履行中，工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后( )小时内提出书面处理意见。
P191A.8B.24C.32D.48答案：D3、在施工过程中，承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( )。
P204A.总价合同B.单价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同答案：D4、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。
为此，业主有权( )。
P201A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新报混凝土单价D.将该标作废标处理答案：B5、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
P201A.工程量B.价格C.设计错误D.环境变化答案：A6、固定总价合同减少了业主的风险，有利于业主控制( )。
P202A.工程质量B.工程进度C.工程成本D.工程风险答案：D7、施工过程中由于一些意外情况导致暂停施工的，根据施工合同示范文本的规定，其处理原则是( )。
P192A.视风险责任应由谁承担而确定工期是否给予顺延B.工期应予顺延C.工期不予顺延D.由发包人与承包人商确定工期是否顺延答案：A8、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。
P208A.工程变更指令的发出——工程变更的执行B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行C.工程变更指令的发出及执行D.工程变更责任分析与补偿要求答案：C9、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。
2010年施工用书增值服务4
全国二级建造师执业资格考试用书(第三版)《建设工程施工管理》2010年网上增值服务（4）一、如何进行施工现场安全防护布置？根据建设部有关建筑工程安全防护的有关规定，项目经理部必须做好施工现场安全防护工作。
（1）施工临边、洞口交叉、高处作业及楼板、屋面、阳台等临边防护，必须采用密目式安全立网全封闭，作业层要另加防护栏杆和18㎝高的踢脚板。
（2）通道口设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆，两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。
（3）预留洞口用木板全封闭防护，对于短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。
（4）电梯井口设置定型化、工具化、标准化的防护门，在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。
（5）楼梯边设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。
（6）垂直方向交叉作业，应设置防护隔离棚或其他设施防护。
（8）高空作业施工，必须有悬挂安全带的悬索或其他设施，有操作平台，有上下的梯子或其他形式的通道。
二、如何进行施工现场防火布置？（1）施工现场应根据工程实际情况，订立消防制度或消防措施。
（2）按照不同作业条件和消防有关规定，合理配备消防器材，符合消防要求。
消防器材设置点要有明显标志，夜间设置红色警示灯，消防器材应垫高设置，周围2m内不准乱放物品。
（3）当建筑施工高度超过30m（或当地规定）时，为防止单纯依靠消防器材灭火不能满足要求，应配备有足够的消防水源和自救的用水量。
扑救电气火灾不得用水，应使用干粉灭火器。
（4）在容易发生火灾的区域施工或储存、使用易燃易爆器材时，必须采取特殊的消防安全措施。
（5）现场动火，必须经有关部门批准，设专人管理。
五级风及以上禁止使用明火。
（6）坚决执行现场防火“五不走”的规定，即：交接班不交待不走、用火设备火源不熄灭不走、用电设备不拉闸不走、可燃物不清干净不走、发现险情不报告不走。
三、如何进行施工现场临时用电布置？（1）施工现场临时用电配电线路1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
建造师2010 法规
（2）法人：
能够独立承担民事责任
法人成立的条件：
企业法人和非企业法人（机关法人、事业单位法人、社会团体法人）
（3） 其他组织
依法设立并领取营业执照的分支机构
依法登记领取营业执照的私营独资企业、合伙组织
依法登记领取营业执照的合伙联营企业
依法登记领取我国营业执照的中外合作经营企业、外资企业
为了保障物权的实现，按照约定可以向登记机关申请预告登记。预告登记后，未经预告登 记的权利人同意处分该不动产的，不发生物权效力
能够进行不动产登记之日起三个月内未申请登记的，预告登记失效
动产交付
动产物权的设立和转让，自交付时发生效力。
西安建筑科技大学管理学院
17
1Z301030民法
6、建设用地使用权
指定代理的人民法院或指定单位取消代理
由于其他原因引起的代理人和被代理人之间监护关系 的消灭
西安建筑科技大学管理学院
14
IZ301030民法
IZ301034债权制度
1、债的发生根据
合同、 侵权的行为（违法行为）、不当得利、无因管理
2、债的常见分类方式 意定之债与法定之债 按份之债和连带之债
1、连带债务人的每一方都负有清偿全部债务 的义务
1、知识产权的基本特证
专有性（独占性或排他性）：与物权相同，都是绝对权
具有人身权和财产权的双重性质：不具有物质形态的智力成果是和其他民事权利区 别的首要特征
地域性
时间性：注意：著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限 制、商业秘密没有时间限制
2、著作权
保护对象：在工程建设领域，除文字作品外，还有美术作品、建筑作品、图形作品、 模型作品
同一工程相邻分段发包或分期施工的
2010三级广西壮族自治区建造师法规重点资料考试技巧与口诀
1、根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（）A、建设工程承包合同B、工程监理大纲C、设计文件D、工程建设强制性标准2、某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。
A、3150.00B、3240.00C、3244.50D、3245.133、编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m3，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）A、64B、60C、48D、38.44、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故和调查中，由监察机关对有关责任人员依法给与处分的违法行为是（）A、迟报或漏报事故B、销毁有关证据C、指使他人作伪证D、拒绝事实对事故责任人的处理意见5、某工程采用单价合同。
施工过程中承包人向发包人提交了已完工程质量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是（）。
A、发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场B、发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量C、发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量D、发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量6、编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m3，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为（）A、64B、60C、48D、38.47、施工项目成本分析的基础是（）成本分析。
A．工序B．分部分项工程C．单项工程D．单位工程8、施工企业职业健康安全管理体质的运行及维持活动中，应由（）对管理体系进行系统评价A、施工企业技术负责人B、施工企业安全部门负责人C、项目经理D、施工企业的最高管理者9、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。
A、5B、4C、3D、210、施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。
甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例(2021年)
甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例(2021年)文章属性•【制定机关】甘肃省人大及其常委会•【公布日期】2021.07.28•【字号】甘肃省人民代表大会常务委员会公告（第73号）•【施行日期】2021.10.01•【效力等级】省级地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】工程质量安全监管正文甘肃省人民代表大会常务委员会公告（第73号）《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》已由甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2021年7月28日修订通过，现将修订后的《甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例》公布，自2021年10月1日起施行。
甘肃省人民代表大会常务委员会2021年7月28日甘肃省建设工程质量和建设工程安全生产管理条例（2017年9月28日甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过2021年7月28日甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订）目录第一章总则第二章建设单位的责任和义务第三章勘察、设计、施工图审查单位的责任和义务第四章施工单位及其相关单位的责任和义务第五章监理单位的责任和义务第六章工程质量检测、监测机构的责任和义务第七章建设工程质量保修第八章监督管理第九章法律责任第十章附则第一章总则第一条为了加强建设工程质量和建设工程安全生产管理，保障人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》和国务院《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。
第二条本省行政区域内从事建设工程的新建、改建、扩建和拆除，以及与建设工程质量和建设工程安全生产相关的监督管理活动，适用本条例。
本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装及装修工程。
军事建设工程、抢险救灾、农民自建低层住宅及其他临时性房屋建筑的质量和安全生产管理按照相关规定执行。
法律、行政法规对建设工程质量和建设工程安全生产管理已有规定的，依照其规定执行。
2010三级江西省建造师法规重点资料考试答题技巧
B．验收
C．判断
D．总体诊断
6、承包人在( )天内对核算资料进行核实确定。
A．7
B．14
C．21
D．28
7、对质量不合格的施工结果，经设计人的核验，虽没达到设计的质量标准，却尚不影响结构安全和使用功能，经业主同意后可予以验收，这种施工质量事故处理方式是( )。
D．对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划
53、在施工成本控制的步骤中，通过检杳，可以估算整个项目完成时的( )，为决策提供支持。
A．施工成本
B．报价成本
C．直接成本
D．合同成本
54、造成经济损失( )万元以上或重伤3人以上或死亡2人以下等后果的质量事故属于重大施工质量事故。
B．项目管理的任务
C．项目实施的工作过程
D．项目管理工作任务
10、( )规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。
A．《招投标法》
B．《建筑工程质量管理条例》
C．《中华人民共和国建筑法》
D．《安全生产法》
B．氮氧化物(NOx)
C．一氧化碳(CO)
D．氮气(N2)
33、职业建康管理体系一级要素中不包括( )。
A．职业建康安全方针
B．监督机制
C．实施和运行
D．检查和纠正措施
34、建筑工程安全施工控制中，要求对危险源进行分类，“可能发生意外释放能量的载体或危险物质”，称作( )危险源。
A．投入的施生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格
B．工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格
2010三级甘肃省资质要求考试答题技巧
1、某工程项目因施工需要，向有关部门办理了夜间施工手续。
但在施工过程中，因施工噪声过大，被有关部门处以罚款。
根据施工合同示范文本的规定，对该情况的处理应是( )。
P190A.办理手续费用由发包人承担，罚款由承包人承担B.办理手续费用与罚款均由发包人承担C.办理手续费用由承包人承担，罚款由发包人承担D.办理手续费用与罚款均由承包人承担答案：A2、工程变更指示的发出( )。
P208A.有书面和口头两种形式B.只有口头形式C.采取口头形式，但须书面确认D.只有书面形式答案：A3、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。
P193A.在工程竣工验收前，由承包人组织B.在工程竣工验收前，由发包人组织C.在工程竣工验收后，由工程师组织D.在工程竣工验收后，由发包人组织答案：D4、出现合同实施偏差，承包商采取的调整措施可以分为( )。
P207A.组织措施，技术措施，经济措施，管理措施B.组织措施，技术措施，经济措施，合同措施C.法律措施，技术措施，经济措施，合同措施D.组织措施，应急措施，经济措施。
合同措施答案：B5、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同，在评标过程中，发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致，究其原因是投标者在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的结果。
为此，业主有权( )。
P201A.以总价为准调整单价B.以单价为准调整总价C.要求投标者重新报混凝土单价D.将该标作废标处理答案：B6、采用固定价格的施工劳务分包合同，根据施工劳务分包合同示范文本的规定，合同没有特别约定的情况下，可以调整价格的是( )。
P197A.由于劳务分包人原因造成的返工B.通货膨胀导致劳务价格变化C.法律政策变化导致劳务价格变化D.由于劳务分包人原因造成的安全事故答案：C7、我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。
P190A.建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)B.水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)C.公路工程国内招标文件范本D.建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)答案：D8、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。
2010三级陕西省建造师法规最新考试试题库(完整版)
1、建设项目总承包的核心意义在于（）。
A、合同总价包干降低成本B、总承包方负责“交钥匙”C、设计与施工的责任明确D、为项目建设增值2、根据双代号网络图绘制规划，下列网络图中绘图错误的是（）处。
A、5B、4C、3D、23、施工项目成本分析的基础是（）成本分析。
A．工序B．分部分项工程C．单项工程D．单位工程4、根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，则下一步应进行的工作是（）。
A．制定事故处理方案B．事故的责任处C．事故处理的鉴定验收D．提交处理报告5、施工定额的研究对象是同一质量的施工过程。
这里的施工过程是指（）。
A、工序B、分部工程C、分项工程D、整个建筑物6、根据《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）发包人进行安全文明施工费预付的时间和金额分别是（）。
A、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B、预付时间为工程开工后42天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%C、预付时间为工程开工后28天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D、预付时间为工程开工后14天内，金额不低于当年施工进度计划的安全文明。
工费总额的80%7、根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是（）。
A、意外伤害保险B、基本医疗保险C、工伤保险D、失业保险8、根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于（）。
A、公共信息B、项目管理信息C、工作总体信息D、施工信息9、9，不考虑其他因素，则该分工程的结算款应为（）元。
A、36625B、35000C、33750D、3287510、施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是（）。
A、量价分离B、包于控制C、预算控制D、跟踪检查11、根据《建设工程合同(示范文本）（GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场时，应取得（）书面同意。
2013三级甘肃省建造师法规最新考试试题库(完整版)
B.通货膨胀导致劳务价格变化
C.法律政策变化导致劳务价格变化
D.由于劳务分包人原因造成的安全事故
答案：C
24、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。P192
40、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。P204
A.技术方案
B.实际成本
C.质量要求
D.进度
答案：B
41、一般情况下，在签订成本加酬金合同时，工程的( )难以确定。P204
A.技术方案
B.实际成本
C.质量要求
D.进度
A.业主
B.政府部门
C.设计单位
D.承包商
答案：A
29、根据施工合同示范文本的规定，投料试车应( )。P193
A.在工程竣工验收前，由承包人组织
B.在工程竣工验收前，由发包人组织
C.在工程竣工验收后，由工程师组织
D.在工程竣工验收后，由发包人组织
A.监督
B.跟踪
C.履行
D.控制
答案：C
12、某工程项目施工过程中，发包人与承包人对混凝土工程质量产生争议，双方经协商，一致同意由某工程质量检测机构对质量进行鉴定，则所需要的费用应由( )。P192
A.发包人承担
B.责任方承担
C.发包人与承包人各承担50%
A.经监理工程师认可
B.在合同中约定
C.经双方协商一致
D.经业主同意
答案：B
5、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、。P208
甘肃省建设工程施工许可管理办法
甘肃省建设工程施工许可管理办法第一条为进一步加强建设活动的监督管理，维护建设市场秩序，保证建设工程的质量和安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《甘肃省建筑市场管理条例》和《建筑工程施工许可管理办法》（建设部第71号令），结合我省实际，制定本办法。
第二条本省境内总投资在30万元以上或建筑面积在300平方米以上的建设工程，包括基本建设、技术改造、房地产开发、装饰装修等工程项目，不论其资金来源，都必须由建设单位在开工前依照本办法的规定，向建设行政主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。
第三条部属、省属和中央在甘单位的建设项目及全省重大建设项目由省级建设行政主管部门核发施工许可证；其它项目由工程所在地的地（州、市）建设行政主管部门负责核发施工许可证。
独资、合资、合作企业以及无主管部门企业投资的建设项目和房地产开发项目，按投资和建设规模划分：总投资在1000万元以上或总建筑面积在1万平方米以上的建设项目由省建设行政主管部门核发施工许可证；限额以下的建设项目由项目所在地（州、市）建设行政主管部门负责核发施工许可证。
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设工程，由省建设行政主管部门根据国家审批的开工报告颁发施工许可证。
第四条凡未取得施工许可证的建设工程，一律不得开工。
任何部门和单位不得以其它审批方式取代施工许可证，也不得将应该申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。
第五条项目法人申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：（一）项目可行性研究报告（立项）已经批复；（二）项目初步设计已经批复；（三）已经办理该项目建设用地批准手续；（四）在城市规划区的建设工程，已经取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；（五）项目总投资、资本金、年度投资已基本落实；项目法人应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。
建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%；（六）拆迁进度符合施工要求，施工场地完成“四通一平”，基本具备施工条件；（七）已按有关规定进行了工程招标，确定了施工队伍；（八）有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已经按规定进行了审查；（九）有保证工程质量和安全的具体措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、对各专业分包工程，总承包商负有( )的责任，并承担由此造成的损失。
P206
A.管理和控制
B.管理和监督
C.管理和协调
D.管理和指挥
答案：C
2、采用成本加酬金合同，对于业主而言，有利于( )。
P204
A.进度管理
B.质量管理
C.成本管理
D.风险管理
答案：A
3、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。
P202
A.投标时的工程量和价格
B.投标时的工程量，施工中变化的价格
C.合同价格，实际完成的工程量
D.施工中变化的价格，实际完成的工程量
答案：C
4、采用单价合同后，实际支付时以( )为准计算。
P202
A.投标时的工程量和价格
B.投标时的工程量，施工中变化的价格
C.合同价格，实际完成的工程量
D.施工中变化的价格，实际完成的工程量
答案：C
5、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。
P203
A.固定单价合同
B.总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
6、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。
P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.办理竣工验收备案手续
答案：C
7、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总
价进行相应调整。
P203
A.造价工程师认可
B.合同约定
C.监理工程师认可
D.承包商要求
答案：B
8、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。
P204
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.变动单价合同
D.单价合同
答案：B
9、出现合同实施偏差，承包商采取的调整措施可以分为( )。
P207
A.组织措施，技术措施，经济措施，管理措施
B.组织措施，技术措施，经济措施，合同措施
C.法律措施，技术措施，经济措施，合同措施
D.组织措施，应急措施，经济措施。
合同措施
答案：B
10、当时间非常紧迫时，宜采用下列哪种合同形式( )。
P204
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.变动单价合同
D.单价合同
答案：B
11、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。
P191
A.发包人
B.工程师
C.工程师与承包人共同
D.承包人
答案：D
12、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。
P198
A.按设计要求执行
B.按颁布的国家标准执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行
D.由承包人视情况而定
答案：A
13、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。
P191
A.发包人
B.工程师
C.工程师与承包人共同
D.承包人
答案：D
14、下列关于总价合同说法不正确的是( )。
P203
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
答案：D
15、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。
根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。
P191
A.第一次送交竣工验收报告的日期
B.第一次竣工验收的日期
C.第二次竣工验收的日期
D.第二次送交竣工验收报告的日期
答案：D
16、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。
P197
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案：D
17、施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审查后在规定时间内予以了确认。
施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由( )承担责任。
P191
A.发包人
B.工程师
C.工程师与承包人共同
D.承包人
答案：D
18、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。
P192
A.承包人应再次提交竣工验收报告
B.承包人可以自行组织竣工验收
C.承包人承担意外责任
D.视为竣工验收报告已经被认可
答案：D
19、某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是( )。
P198
A.按设计要求执行
B.按颁布的国家标准执行
C.按颁布的国家标准与设计要求折衷执行
D.由承包人视情况而定
答案：A
20、某工程承包人于2004年5月1日按合同规定向发包人提交了竣工验收报告，但直到6月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则( )。
P192
A.承包人应再次提交竣工验收报告
B.承包人可以自行组织竣工验收
C.承包人承担意外责任
D.视为竣工验收报告已经被认可
答案：D
21、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。
由此导致的费用增加应( )。
P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案：C
22、合同跟踪以( )等方面为对象。
P206
A.工程质量、工程进度、工程数量、成本的增加和减少
B.工程质量、工程进度、工程成本
C.工程质量、工程数量、工程成本
D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本
答案：A
23、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。
P201
A.工程量
B.价格
C.设计错误
D.环境变化
答案：A
24、工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对( )、工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。
P207
A.施工程序
B.施工环境
C.施工标准
D.施工规范
答案：A
25、对于总价合同，如果在施工过程中施工内容和有关条件不发生变化时，业主支付给承包商的价款额是( )。
P202
A.合同总价格加价格风险因素
B.合同总价格加政策风险因素
C.合同总价格
D.合同总价格加法律风险因素
答案：C
26、由设计方提出的工程变更应该与( )协商或经其审查批准。
P208
A.承包商
B.规划部门
C.监理公司
D.业主
答案：D。