通信工程施工劳务承揽合同
通讯施工劳务合同5篇
通讯施工劳务合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1通讯施工劳务合同甲方：（委托方）乙方：（承揽方）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方根据平等自愿的原则，就甲方委托乙方从事通讯施工劳务事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条任务内容1.1 乙方接受甲方的委托，参与通讯施工劳务工作，包括但不限于通讯基站建设、通讯线路铺设、通讯设备维护等工作。
1.2 任务内容包括但不限于：项目策划、人员调配、材料采购、施工管理、质量检验等。
第二条任务期限2.1 任务期限自双方签订本合同之日起生效，至工作完成之日止。
2.2 如因不可抗力等情况导致工作延期，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定新的任务期限。
第三条任务报酬3.1 甲方委托乙方从事通讯施工劳务事宜，根据双方协商一致的报酬标准支付报酬。
3.2 乙方根据履行的工作内容、工作量和质量，向甲方出具相应的工作报告，甲方进行确认后支付报酬。
3.3 报酬支付方式为每次工作完成后结算，乙方提供发票，甲方在收到发票后十五个工作日内支付报酬。
第四条保密义务4.1 乙方承诺在履行本合同过程中，严格遵守甲方的保密规定，不得泄露与本合同相关的商业秘密及相关资料。
4.2 乙方应妥善保管甲方的资料和设备，不得私自使用或外借给他人。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未能按时完成任务或任务质量不符合要求，甲方有权要求乙方重新履行义务，若造成损失，乙方应当承担相应的赔偿责任。
第六条特别约定6.1 本合同经双方签字盖章确认后生效，未尽事宜双方可另行协商确定。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日以上为通讯施工劳务合同的内容，双方应妥善履行合同义务，确保工作顺利完成。
如有争议，双方应友好协商解决，以维护双方的合法权益。
愿合作愉快，共同发展。
篇2通讯施工劳务合同一、合同双方甲方：（委托方）单位名称：__________社会统一信用代码：__________法定代表人：__________职务：__________联系电话：______________乙方：（承包方）单位名称：__________社会统一信用代码：__________法定代表人：__________职务：__________联系电话：______________二、合同内容根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方承揽甲方通讯施工劳务事宜订立合同如下：1. 项目名称：__________2. 施工地点：__________3. 施工内容：包括但不限于设备安装、线路铺设、调试等相关工作。
通信工程简易施工合同
通信工程简易施工合同甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方就________（工程项目名称）的建设达成如下协议：一、工程内容与范围1. 工程地点：________2. 工程规模：________3. 主要工作内容包括但不限于：________- 通信线路的铺设- 基站的建立与调试- 网络系统的集成与测试4. 工程质量要求：必须符合国家及行业相关标准。
二、合同价格1. 合同总价为人民币________元。
2. 付款方式：________- 预付款比例及时间- 进度款支付条件- 竣工结算等三、工期要求1. 开工日期：________年____月____日2. 竣工日期：________年____月____日3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应及时协商确定新的竣工日期。
四、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量，严格按照国家标准及设计文件执行。
2. 工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后视为工程交付。
3. 对于发现的问题，乙方应在约定时间内无偿修复。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任。
六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________年____月____日。
通信工程包工合同
通信工程包工合同甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_______________（工程名称）通信工程施工达成合作意向，特此签订如下合同：一、工程内容及要求1. 工程包括但不限于：线路铺设、基站建设、系统集成、调试等相关工作。
2. 工程需符合国家相关通信工程建设标准及质量要求。
3. 工程地点：_________________。
4. 工程开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
3. 付款方式按照以下流程进行：- 预付款：合同签订后7个工作日内支付合同总金额的10%。
- 阶段付款：根据工程进度分阶段支付，具体比例由甲乙双方协商确定。
- 尾款支付：工程竣工验收合格后，甲方应在7个工作日内支付剩余款项。
三、工期及延期1. 乙方应按合同约定时间完成工程，并保证工程质量符合标准。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整计划。
3. 若因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。
四、质量保证及售后服务1. 乙方应对所提供材料和施工质量负责，确保达到行业标准。
2. 工程竣工后进入保修期，保修期内出现非人为损坏问题，乙方负责无偿修复。
3. 保修期满后，乙方应提供有偿维护服务，费用另行协商。
五、违约责任1. 任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。
2. 违约方需赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接经济损失和预期利益损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
2023一建《通信》真题及答案
1.维护监控系统在通信网中属于（）。
A.信令网B.同步网C.管理网D.业务网【参考答案】C【解析】P8 管理网主要包括：网络管理系统、维护监控系统等，由操作系统、工作站、数据通信网、网元组成。
网元指网络中的设备，可以是交换设备、传输设备、交叉连接设备、信令设备。
2.在移动通信（）阶段，核心网引入了SDN 和NFV 网络技术。
A.2.5GB.3GC.4GD.5G【参考答案】D【解析】P57 5G 网络架构将引入全新的网络技术，SDN、NFV 将成为5G 网络的重要特征。
3.下列接入网传输速率图示，正确的是（）。
【参考答案】A【解析】P121.高速率数字用户线(HDSL）技术采用了回波抵消和自适应均衡技术，延长基群信号传输距离。
系统具有较强的抗干扰能力，对用户线路的质量差异有较强的适应性。
2.不对称数字用户线(ADSL）技术可以在一对普通电话线上传送电话业务的同时，向用户单向提供 1.5～6 Mbit/s 速率的业务，并带有反向低速数字控制信道，而且ADSL 的不对称结构避免了HDSL 方式的近端串音，从而延长了用户线的通信距离。
14.关于互联网协议的说法，正确的是（）。
A.IPv4 使用的路由表长度较小B.IPv6 支持自动配置使得网络管理更方便C.IPv4 地址长度比IPv6 更长D.IPv6 使用子网划分地址块切碎技术提高地址数量【参考答案】B【解析】P18（1）IPv6 具有充足的地址空间。
IPv6 中IP 地址的长度为 128 位。
理论上可以提供的地址数比 IPv4 多296 倍。
（2）IPv6 使用更小的路由表：遵循聚类原则，可以路由表中用一条记录表示一片子网，大大减小了路由器中路由表的长度，提高了路由器转发数据包的速度。
（3）IPv6 增加了增强的组播支持以及对流的控制。
（4）IPv6 加入了对自动配置的支持。
（5）IPv6 具有更高的安全性。
5.关于光传输网特点的说法，正确的是（）。
通信工程施工合同范本
通信工程施工合同范本一、施工合同的背景与目的通信工程施工合同是指为了规范通信工程建设过程中各方的权益，确保工程顺利进行而签订的一份法律文件。
施工合同的主要目的是明确各方在合同范围内的权责义务，明确工程的质量要求和完成期限，并确保支付合理的工程费用。
二、合同主体本合同由甲方（工程业主）和乙方（施工方）双方共同签署，双方必须遵守并履行合同的各项规定。
三、工程内容本合同所指通信工程包括但不限于：通信基站建设、通信网络设备安装、通信线缆布线等工程内容。
四、工期与延期1. 工程的起始日期和完成日期应在合同中明确约定，以确保工程进度的合理安排。
2. 若因不可抗力或特殊情况导致工期延误，延期事由及原因应及时通知甲方，并在得到甲方书面同意后，按照双方协商的方式进行工期调整。
五、质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规范的要求进行施工，并保证工程质量达到约定的技术指标。
2. 工程完成后，乙方应向甲方提供完整、清晰的施工验收报告及相应的工程档案。
六、费用支付1. 工程费用按照合同约定的付款方式进行支付，确保合同款项的及时支付。
2. 如甲方逾期30天未支付款项，乙方有权要求甲方支付相应利息。
七、保证和保险1. 乙方必须确保工程质量符合国家法律法规的要求，并提供合格的材料和设备。
2. 乙方应购买适当的责任保险，对工程中的人身伤亡和财产损失进行保险赔付。
八、解除合同合同的解除应符合以下情况：1. 经双方协商一致，或符合国家法律法规的规定。
2. 一方违反合同约定，经书面催告后未在合理期限内改正。
九、争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权根据有关法律向有管辖权的法院提起诉讼或仲裁。
十、其他约定1. 本合同未尽事宜由双方协商决定。
2. 本合同一经签署即生效，并取代双方之前可能存在的一切口头或书面约定。
十一、合同附件以下文件作为本合同的附件：1. 工程设计文件；2. 合同付款方式及款项划分表；3. 施工进度计划；4. 工程变更和索赔处理及结算报告；5. 其他业务相关文件。
通信工程施工分包合同模板
通信工程施工分包合同模板通信工程施工分包合同。
一、甲方，【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
电话，【联系电话】。
传真，【传真号码】。
乙方，【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
电话，【联系电话】。
传真，【传真号码】。
鉴于甲方拥有【项目名称】工程的总包工程施工合同，现甲方委托乙方进行【项目名称】工程的分包工程施工，双方经友好协商，特签订本合同，并共同遵守。
二、工程名称，【工程名称】。
三、工程地点，【工程地点】。
四、工程内容，【工程内容】。
五、工程工期，【工程工期】。
六、工程质量标准，【工程质量标准】。
七、工程报酬，甲方应支付乙方的工程报酬为【工程报酬金额】（大写，【工程报酬金额大写】）元整。
八、支付方式，甲方应按照工程进度和质量情况，分批支付乙方工程款，具体支付时间和金额见附件【支付计划表】。
九、工程保修期，乙方交付工程后，应承担【工程保修期】的保修责任，期满后甲方验收合格后方可支付尾款。
十、违约责任，任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
十一、争议解决，本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向【争议解决方式】申请仲裁。
十二、其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
十三、合同生效，本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并支付尾款后终止。
甲方（盖章），_____________ 乙方（盖章），_____________。
法定代表人，_____________ 法定代表人，_____________。
日期，_____________ 日期，_____________。
附件，支付计划表。
支付计划表。
工程进度支付比例支付金额。
（例，开工前 10% 10000元）。
（例，基础施工完成 20% 20000元）。
（例，主体结构封顶 30% 30000元）。
（例，工程竣工验收合格 40% 40000元）。
以上为《通信工程施工分包合同》的模板，具体内容可根据实际情况进行修改。
施工工程承揽合同(4篇)
施工工程承揽合同发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)根据甲乙双方协商，甲方将_____工程承包给了乙方施工，为明确双方职责，确保工程顺利完工，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《_____》及相关法律法规。
遵循平等自愿、公平和诚信的原则。
双方协商一致，就本工程具体情况，达成以下条款：一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程价款：按图纸实际建筑面积50元/O,工程面积_____平方米，工程总价_____元四、工程承包方式及范围：1、承包方式：包工不包料2、承包范围：本工程图纸范围内的钢结构、墙板、屋面板的加工制作及安装，施工所需的工具及电缆、电线(包含切割片、焊条等)乙方自负，施工过程中所需的脚手架及吊车由甲方负责。
注;工程中钢结构的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的补刷。
五、验收标准：乙方按照甲方签字认可的图纸进行施工，施工过程中甲方逐项验收，确认合格，施工完毕验收完毕。
六、工程开竣工日期：_____年_____月_____,竣工日期_____年_____月_____、因材料短缺、下雨停电等造成的延误，工期顺延。
七、付款方式：本工程乙方进场甲方支付_____元生活费，主钢立完，甲方支付人工费总额的_____，次钢安装完再付总额的_____%,墙板安装完再付总额的_____%,顶板安装完再付总额的_____%,余款待工程竣工验收合格后十五天内一次付清。
墙板、屋面板安装完毕，付工程人工总费的_____%，在竣工验收合格后十五日内余款一次付清。
八、甲乙双方责、权、利：甲方必须保证乙方施工所需材料及时足额供应，若材料短缺造成工期延误，乙方不承担任何责任。
乙方必须保质保量完成此工程，若因质量事故造成延误工期，材料浪费，乙方承担由此造成的一切经济损失九、安全：为保证工程质量和施工安全，甲方指派_____为现场负责人，乙方指派_____为现场负责人，共同齐抓共管，在施工期间，遵守《中华人民共和国治安法》及甲方现场管理人员指挥，不得强干、蛮干。
通信工程施工劳务承揽合同
通信工程施工劳务承揽合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承揽方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行通信工程施工，乙方具备相应的施工劳务能力，双方经友好协商，依据及相关法律法规的规定，就通信工程施工劳务承揽事宜达成如下协议：一、承揽项目及范围1、项目名称：＿____通信工程施工项目。
2、项目地点：＿____。
3、承揽范围：包括但不限于通信线路铺设、通信设备安装调试、通信基站建设等相关劳务工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸和技术要求为准。
二、承揽期限1、本合同的承揽期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、如因甲方原因或不可抗力等因素导致工期延误，经双方协商一致，工期相应顺延。
三、承揽价款及支付方式1、本合同的承揽价款为人民币_____元（大写_____元整）。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付承揽价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付承揽价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付承揽价款的_____%；（4）剩余承揽价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、施工质量及验收1、乙方应严格按照国家及行业相关标准、甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合要求。
2、施工过程中，甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的_____个工作日内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
4、工程验收合格后，双方应签署工程验收单。
如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权对乙方的施工进度、施工质量进行监督检查。
通信工程施工协议范本doc
通信工程施工协议范本一、工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容和范围：[工程内容和范围]1.4工期：[工期]二、工程价格2.1工程总价款：人民币[工程总价款]元（大写：[工程总价款大写]）。
2.2付款方式：（1）首期付款：人民币[首期付款]元（大写：[首期付款大写]），甲方于本协议签订之日起三日内支付给乙方；（2）进度款：根据工程施工进度，甲方按照乙方提供的付款计划支付给乙方。
2.3发票：乙方在收到甲方付款后，应及时向甲方提供合法的发票。
三、工程保修3.1乙方对工程施工提供[保修期限]的保修服务，保修期限从工程竣工之日起计算。
3.2保修内容：乙方在保修期内负责修补和更换因施工质量问题引起的工程故障和缺陷。
四、工程质量和验收4.1工程质量：乙方应按照国家相关标准和规定进行工程施工，确保工程质量符合约定的要求。
4.2工程验收：工程竣工后，甲方有权根据项目验收标准对工程进行验收。
如工程不符合约定的要求，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到验收标准为止。
五、违约责任5.1乙方若未按照本协议约定的工程价格和工期履行施工义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的直接经济损失。
5.2甲方若未按照本协议约定的付款方式和时间支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期支付款项的违约金。
六、保密条款6.1双方应对在履行本协议过程中所获得的商业秘密和机密信息严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。
七、争议解决7.1本协议的解释和适用以相关法律法规为准。
7.2如因本协议履行发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2本协议自双方签字盖章之日起生效，并于工程竣工后解除。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
施工服务合同
[]施工服务合同合同签订地：［］合同编号：［]甲方:地址：法定代表人/负责人：授权代表：乙方：地址：法定代表人/负责人:授权代表:为规范双方工程施工合作事项，明确甲乙双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宜春电信本地网通信工程部分项目的施工事项协商一致,订立本合同。
第一条定义除非另有约定，本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释义、表述为准。
1.1“项目”：指双方在本合同中约定的合作范围内的项目。
1。
2“建设单位”：是指向甲方发包并与甲方签订施工合同的单位或个人。
1.3“项目经理”:指一方指定履行本合同相关权利和义务的代表。
1。
4“初验”:指项目施工完成后，建设单位按相关验收规范文件组织的初步验收。
1。
5“终验”：指通过试运行期后，建设单位组织的最终验收.1.6“有效发票”：指符合国家相关规定及甲方合理财务要求的商业发票。
1。
7“工期”：指双方在本合同中约定,按总日历天数（包括法定休息日、节假日)计算的项目实施天数。
第二条合同期限2。
1 本合同有效期自［2012 ]年[ 1 ]月[ 1 ]日至［2012 ]年[ 12 ］月[ 31 ]日.合同期满后，甲、乙双方如无异议，协议顺延，但顺延期不超过一年。
第三条工程委托3.1 甲方在合同有效期内将建设单位的工程项目委托乙方完成。
但下列情况下，甲方有权另行处理（或调整委托份额)：3。
1.1 涉及到甲方及建设单位核心利益的工程或干线以上工程；3.1。
2 特殊情况下（包括但不限于乙方出现施工力量不足、工程质量问题以及客户投诉、建设单位要求等原因），无法正常委托的工程;3。
1。
3 乙方无法按质按量完成优先区域或份额的工程时；3。
1.4 乙方违反本合同相关约定条款；3.1。
5 甲方根据业务发展需要必须调整时。
3。
2 具体单项工程的服务内容、工期要求,双方另行签订《施工服务订单》（“订单”），3.3 乙方必须无条件接受甲方在本合同规定范围内的工程委托订单;3.4具体项目的工期、进度、材料和设备的供应以订单约定为准。
通信工程施工安全协议书模板(6篇)
通信工程施工安全协议书模板总包方（甲方）：分包方（乙方）：为贯彻"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针，加强和规范工程施工安全技术管理工作，预防施工生产安全事故发生，保障员工的安全与健康，促进企业经济发展。
实现全年安全生产事故"零"指标。
施工作业人员应认真学习并执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等关于安全生产的法律、法规及相关的标准、规范、规程。
结合工程实际情况，明确双方的管理责任和义务，经双方协商，签订本协议，双方共同遵照执行。
一、工程概况：工程名称：工程地点：分包内容（范围）场地内吊装分包方式：（包工包料）工期：____年____月____日始二、甲方责任和义务1、负责审查分包单位的企业资质，安全生产许可证资质，项目管理人员岗位证书，不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人施工。
2、负责监督检查乙方安全防护用品的使用及购置情况。
3、负责监督检查乙方员工安全生产教育、培训、考核、建档工作。
4、负责对乙方施工现场安全生产工作进行考核。
5、负责组织、计划、布置、检查、总结、评比上级部门开展的有关安全生产活动。
6、督促、监督、检查乙方的安全生产工作主要内容：施工作业面安全防护，劳动保护用品的配备和使用情况，职工的教育考核及遵章守纪情况，特种作业人员上岗和设备设施验收情况等。
对管理松懈、责任制度不落实、事故隐患严重和违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等情况有权责令予以纠正，预期不改正或反复出现类似隐患责令停工整改，并根据中煤三建武汉轨道____号线一期BT项目第二标段第一分部《安全生产和文明施工奖罚办法》予以经济处罚。
7、负责对乙方特殊作业人员持证上岗监督管理。
8、当遇有两个（含两个）以上分包单位在同一现场施工，又存在交叉作业等危及人身安全的情况时，负责组织协调相关分包方及时签订《安全生产管理协议书》，并监督各方执行情况。
9、在工程开工前一周内与工程分包方签订安全生产管理协议书，以契约的形式明确双方的安全管理职责和义务，落实责任。
网络通信工程施工安全协议(保密条款)(34篇)
网络通信工程施工安全协议（保密条款）（34篇）网络通信工程施工安全协议（保密条款）（精选34篇）网络通信工程施工安全协议（保密条款）篇1甲方：乙方：鉴于甲方通信业务发展及建设需求，甲方委托乙方进行甲方通信工程施工。
为加强工程施工过程中的安全生产及保密管理，有效防止施工安全事故发生，保障生命、财产和通信安全，促进施工顺利进行，明确施工安全责任，经甲乙双方友好协商，达成以下施工安全保密协议。
第一条牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产工作，确保通信系统的正常运行，促进通信建设事业发展。
第二条乙方必须取得建筑施工企业安全生产许可证后方可从事通信建设工程施工。
施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件必须符合国家法律、法规相关规定。
第三条乙方为该项目的安全责任人，必须遵守有关安全生产的法律、法规，遵循通信工程建设标准强制性条文之规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
第四条施工过程中发生的一切安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。
第五条工程建设期间，由于乙方管理不善，造成其他电信运营商通信网络中断，由乙方承担全部责任，与甲方无关。
第六条工程建设期间(验收前)，由于乙方管理不善，造成甲方提供的工程施工材料损坏或丢失，由乙方承担全部责任。
第七条甲方提供给乙方工程施工所需爆破材料的管理由乙方负全部责任，引发的安全事故由乙方负全部责任，与甲方无关。
第八条乙方的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。
第九条乙方应当具备有关法律、行政法规和通信行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。
第十条乙方的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：1、建立、健全本单位安全生产责任制;2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;3、保证本单位安全生产投入的有效实施;4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
中国移动通信集团安徽有限公司通信工程施工单位管理办法(V201510)
中国移动通信集团安徽有限公司通信工程施工单位管理办法（V201510）2015年10月制度基础信息表：目录第一章总则 (5)第二章管理施工单位的职责划分 (5)第三章施工单位的资质及人员上岗证要求 (6)第四章施工前期管理 (8)第五章施工阶段管理 (9)第六章验收阶段管理 (13)第七章施工单位的考核与奖惩管理 (13)第八章监督检查和责任追究 (15)第九章附则 (15)第一章总则第一条为加强对通信工程施工单位的管理，规范建设流程，降低建设成本，不断提高工程质量，降低与合作方的合作风险，完善工程合作单位的准入和退出机制，根据国家有关法律法规和集团公司有关文件精神，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于管理参与安徽移动通信工程建设的施工单位。
本办法规定了对施工单位的管理职责划分、资质要求，明确了工程准备、实施、验收等各阶段的管理以及施工安全、人员备案、考核等方面的要求。
第三条本办法明确的施工单位资质、人员要求、考核处罚等规定，若与集团公司后期的一级集采的相关规定和要求有冲突时，以集团公司要求为准。
第四条本管理办法的解释权和修改权属于中国移动通信集团安徽有限公司工程建设部。
第二章管理施工单位的职责划分第五条省公司工程建设部是全省常规通信项目（切块投资项目除外）施工单位管理的主管部门；省公司网络部是全省网优切块资金项目施工单位管理的主管部门；省公司网管中心是省本部各类常规通信项目、项目会计核算单位包含省本部和地市公司核心机房内的多本地网项目施工单位管理的具体责任部门；省公司信息系统部是省本部项目、项目会计核算单位中包含省本部的多本地网项目，且项目专业属性为业务支撑系统、信息化系统的项目施工单位的具体责任部门；各分公司工程建设管理部门为本区域施工单位管理的具体责任部门。
第六条省公司工程建设主管部门职责：（一）制定施工单位质量、安全、后评估等方面的规章制定及实施细则、工作流程等。
（二）配合采购部门完成全省范围内的施工单位招投标工作。
中建泓泰通信工程有限公司、杨某等劳务合同纠纷民事二审民事判决书
中建泓泰通信工程有限公司、杨某等劳务合同纠纷民事二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷劳务合同纠纷【审理法院】广西壮族自治区桂林市中级人民法院【审理法院】广西壮族自治区桂林市中级人民法院【审结日期】2022.05.17【案件字号】(2022)桂03民终1333号【审理程序】二审【审理法官】张鹏王治斌唐勇【审理法官】张鹏王治斌唐勇【文书类型】判决书【当事人】中建泓泰通信工程有限公司;杨某;韦某;罗美枝;韦姿伊;代铭【当事人】中建泓泰通信工程有限公司杨某韦某罗美枝韦姿伊代铭【当事人-个人】杨某韦某罗美枝韦姿伊代铭【当事人-公司】中建泓泰通信工程有限公司【代理律师/律所】叶静娴广西桂海天律师事务所;张飞鹏广西桂宁律师事务所;唐银娟广西悦康律师事务所【代理律师/律所】叶静娴广西桂海天律师事务所张飞鹏广西桂宁律师事务所唐银娟广西悦康律师事务所【代理律师】叶静娴张飞鹏唐银娟【代理律所】广西桂海天律师事务所广西桂宁律师事务所广西悦康律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】中建泓泰通信工程有限公司【被告】罗美枝;韦姿伊;代铭【本院观点】综合诉辩双方意见，本案争议焦点为：上诉人中建泓泰公司是否应当向被上诉人杨某、韦姿伊、韦某、罗美枝支付劳务费。
【权责关键词】追认法定代理无权代理表见代理实际履行合同约定第三人法定代理人证据不足新证据证明责任（举证责任）诉讼请求简易程序开庭审理维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审期间，双方当事人未提交新证据。
经审查，一审法院查明的基本事实属实，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，综合诉辩双方意见，本案争议焦点为：上诉人中建泓泰公司是否应当向被上诉人杨某、韦姿伊、韦某、罗美枝支付劳务费。
2018年8月28日，上诉人中建泓泰公司与案外人廖乃战签订《中国移动2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购(广西)项目框架合作合同》，合同签订后，廖乃战委托其合作伙伴代铭负责与上诉人中建泓泰公司对接、召集工人施工及支付工人相关费用等事项。
通信工程施工劳务承揽合同
甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围和内容：_______第二条甲方权利和义务2.1 甲方负责组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2.2 甲方负责提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、施工方案、工程进度计划等；2.3 甲方负责主材的供应，详见附件《发包人供应材料、设备一览表》；2.4 甲方指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；2.5 甲方在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后，会同有关部门及时组织验收；2.6 甲方按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条乙方权利和义务3.1 乙方必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经甲方认可的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；3.2 乙方应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3.3 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；3.4 非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；3.5 乙方精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；3.6 乙方严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；3.7 乙方按工程进度和质量要求完成施工任务，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
第四条合同工期4.1 本合同工期为_______，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第五条工程款支付5.1 甲方按工程进度和质量要求，分阶段向乙方支付工程款。
具体支付方式及比例如下：（1）开工前支付合同总价的_______%；（2）工程进度达到_______时支付合同总价的_______%；（3）工程进度达到_______时支付合同总价的_______%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价的_______%。
建设工程施工合同与承揽合同的区别
建设工程施工合同与承揽合同的区别转载▼标签：钢结构加工建筑施工合同加工承揽合同房产建设工程施工合同和承揽合同的最大不同之处，主要体现在以下三个方面：1、合同标的物的区别。
建设工程施工合同完成的工作构成不动产，即合同标的物是不动产物，包括民法意义上的完全不动产物和大部分类不动产物，而承揽合同完成的工作则不构成不动产的，即标的物一般是指动产。
国务院制定的《建设工程质量管理条例》第2条第2款规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
”《建设工程安全生产管理条例》第2条第2款规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。
”《建筑业企业资质管理规定》第2条第2款规定：“本规定所称建筑业企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。
”从上述规定可以看出：建设工程包括土木建筑工程、安装工程和装修工程三类工程，三类工程的共同点就是：工程施工完成后，均构成了不动产物，包括完全不动产物和类不动产物。
（1）完全不动产物是指在物理上固定在土地上、不能随便移动的构筑物。
不动产物一般是指比较大而复杂、建设工程的要求比较高的土木建筑物和基础建设项目，如办公楼、厂房、码头、公路等，但也包括投资额小、工程技术要求比较简单的建设项目，如民宅、垃圾站、传达室等。
不动产物的建设，通常要涉及对土地利用的强制性规范的限制，当事人不得违反规定自行约定。
例如，发包人拟投资建设一座厂房，必须经过有关部门的审批，办理土地使用、占用手续，符合有关规划要求，办理开工许可证等。
国家建设主管部门制定的工程类别及等级中，把工程类别分为房屋建筑工程、冶炼工程、矿山工程、化工石油工程、水利水电工程、电力工程、林业及生态工程、铁路工程、公路工程、港口与航道工程、航天航空工程、通信工程、市政公用工程和机电安装工程十四类，从中可以看到，上述工程的共同点是，工程完成后均成为了完全不动产物。
通信工程施工规定
通信工程施工规定一、总则1.1 为了规范通信工程施工行为，保障通信工程质量，确保施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电信条例》等法律法规，制定本规定。
1.2 本规定适用于我国境内通信工程的新建、改建、扩建和维护等活动。
1.3 通信工程施工应遵循质量第一、安全第一的原则，严格执行国家及行业的技术规范和标准，保障通信工程的安全、优质、高效完成。
二、施工许可和资质管理2.1 通信工程施工前，施工单位应依法取得施工许可，并在施工期间保持有效。
2.2 施工单位应具备相应的通信工程施工资质，并在资质等级许可的范围内承揽工程。
2.3 施工单位应按照资质等级要求，配置足够的工程技术人员、施工设备和资金，确保工程质量安全。
三、施工质量和安全3.1 施工单位应按照工程设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。
3.2 施工单位应建立健全安全生产责任制，制定施工安全措施，确保施工安全。
3.3 施工单位应加强对施工现场的管理，保证施工现场整洁、有序，确保工程顺利进行。
3.4 施工单位应做好工程资料的收集、整理和归档工作，确保工程资料的完整、准确和可追溯。
四、施工材料和设备4.1 施工单位应使用符合国家及行业标准的材料和设备，确保工程质量。
4.2 施工单位应加强对施工材料和设备的检查、检验，杜绝使用不合格产品。
4.3 施工单位应按照设计要求进行设备安装，确保设备安装牢固、可靠。
五、施工环境5.1 施工单位应遵守环境保护法规，做好施工现场的环境保护工作。
5.2 施工单位应妥善处理施工过程中的废弃物，防止污染环境。
5.3 施工单位应保障施工现场的交通安全，遵守交通法规，确保施工期间的交通畅通。
六、施工期限6.1 施工单位应按照工程合同约定的工期完成工程施工。
6.2 施工单位应合理组织施工，确保工程进度不受影响。
6.3 施工单位如需延长工期，应提前向建设单位提出申请，经批准后方可延长。
七、施工费用7.1 施工单位应按照工程合同约定的费用支付施工人员工资、材料和设备费用等。
通信工程施工人员合同
通信工程施工人员合同合同编号：________甲方（雇主）：________乙方（施工人员）：________鉴于甲方需要进行通信工程施工，并希望聘请有经验和技能的施工人员来完成相关工作；乙方愿意提供其专业技能进行施工工作。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工作内容与要求1. 乙方应根据甲方提供的技术规范和工程要求，负责________（具体工程项目名称）通信工程的施工任务。
2. 乙方应确保施工质量符合国家及行业标准，并在规定的时间内完成施工任务。
二、施工期限施工开始日期为____年___月___日，预计完工日期为____年___月___日。
除非遇到不可抗力因素，否则乙方应保证按期完成施工任务。
三、报酬与支付方式1. 甲方同意支付乙方施工费用总额为人民币________元。
2. 施工费用将分阶段支付，首期支付比例为__%，后续根据工程进度逐次结算。
3. 所有款项应通过银行转账的方式支付给乙方指定的银行账户。
四、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成施工任务或施工质量未达到要求，应按照约定向甲方支付违约金。
2. 如甲方未能按约定时间支付施工费用，应向乙方支付滞纳金。
五、安全与保险1. 乙方必须遵守安全生产法规，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 甲方应为乙方提供必要的安全培训和装备。
3. 乙方应自行负责其个人意外伤害保险，甲方可根据需要为工程项目投保相应的工程保险。
六、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年___月___日乙方代表（签字）：________ 日期：____年___月___日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工劳务承包合同
甲方（以下简称甲方）：
乙方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，经甲乙双方协商，甲方同意将2016年期间，相应的项目工程劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点：
工程地点
二、承包方式与要求：
工程由乙方以包工、包食宿方式承包。
要求承包方系具备用工资质的主体，主要工种拥有《登高证》、安监局的《电工证》（上述证书必须系由江苏省的主管部门颁发，否则无效）、上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容：
经双方协商，该地区工程由乙方进行承包，
1、承包单价：其承包单价光（电）缆施工单价为每公里元；钢绞线施工单价为每公里元；立水泥杆施工单价为每根；协调费为元；综合工程协调费根据各运营商政策执行。
2、上述单价包括以下内容：工人工资、工人食宿、工程交底纪要、变更的有关施工的全部内容；设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全：
1、根据业主要求，该工程质量要求达到优良，如承包工程被评定为不合格，由乙方进行返工直至合格，同时返工期间，甲方有权停止乙方承接的其他工程，其一切经济损失（包括不限于工人工资、工人食宿费、业主/发包方对甲方的处罚、交通费用等）由乙方自行承担，并有权从乙方劳务结算中扣回，无需另行协商。
2、乙方必须保证自有全体人员安全，必须严格遵守《安全操作
规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，保证施工现场安全，避免造成对第三方人身伤害、财产损失，杜绝安全事故的发生。
否则造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
如发生安全事故，造成受害方对甲方提起诉讼或者其他途径追究甲方承担赔偿责任的，甲方有权就该赔偿额向乙方提起诉讼追偿。
五、考核与时效
1、乙方承接工程后，确保在每天的晚8点之前以电子邮件的方式向甲方发送每天的日报、每周星期五的下午4点钟之前发送周报、每月的最后一个工作日的下午4点钟之前发送月报。
否则，甲方有权要求乙方承担每次200元的罚款，在劳务结算中直接扣回。
2、如承接的工程被评定为不合格，每次甲方有权要求乙方承担单项工程金额5%---10%的违约金，在劳务结算中直接扣回。
3、单项工程工期最长不得超过5天，综合工程工期具体根据甲方的要求完成。
否则每超过一天，甲方有权要求乙方承担单项工程金额1%---3%的违约金，在劳务结算中直接扣回。
4、⑴乙方违反本合同第四条第2款，没有造成人员伤亡、财产损失的，甲方有权在工程结算时扣除100元---1000元的违约金；造成伤亡、财产损失，损失金额在20000元以下的，每次承担2000元的违约金；损失金额在20000元以上或者每年损失金额累计相加达到20000元以上的，甲方有权扣留乙方承接的所有工程的工程款及有权选择是否解除合同。
⑵如乙方承接的工程发生安全事故，甲方有权扣留乙方承接的所有工程的工程款，有权选择是否解除合同。
5、上述的违约金条款可以同时适用。
五、文明施工：
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料进场地清，严格把好材料节约关，不准乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
同时，乙方负责人必须管好自己
的队伍，外地的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。
未满法定年龄，不得来工地做工。
六、付款方式与工期：
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，整体结束后付至劳务费的50%.工程竣工验收后付至劳务费的70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一年内付清。
乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。
除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
（一）甲方：
1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
（二）乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责，如因人身损害，造成受害方对甲方提起诉讼或者其他途径追究甲方承担赔偿责任，甲方有权就该赔偿额向乙方提起诉讼。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4、乙方必须按照《劳动法》、《劳动合同法》规定聘用员工，不得临时用工，为员工依法缴纳社会保险，同时按照4类人员缴纳人身伤害意外商业保险，登高、涉电人员投保的意外伤残、死亡保险赔偿金不得低于60万元，意外医疗保险赔偿金不得低于20万元；其他作业人员的意外伤残、死亡保险赔偿金不得低于30万元，意外医疗保险赔偿金不得低于5万元；如乙方违反上述义务，在出现的人身伤害及死亡事故时，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责，如因人身损害，造成受害方对甲方提起诉讼或者其他途径追究甲方承担赔偿责任，甲方有权就该赔偿额向乙方提起诉讼。
5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。
一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6、为确保工期，乙方必须保证工程足够的劳动力，不得消极怠工，但不得让不具备登高、涉电资格的人员登高、涉电，不得疲劳用工，不得使用未成年人、达到退休年龄的人员，否则，乙方承担一切赔偿责任，甲方概不负责。
7、如出现工伤（包括职业病、慢性病）、人身损害、财产损害赔偿纠纷，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责，如因人身损害，造成受害方对甲方提起诉讼或者其他途径追究甲方承担赔偿责任，甲方有权就该赔偿额向乙方提起诉讼。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因，损害甲方信誉、现场设备及对工程造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中直接扣除。
3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，否则，由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表：代表：
2016年1月10日2016年1月10日。