建设工程监理合同文本
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系,规范建设工程监理服务,保障工程质量和安全,依法独立公正进行监理,特制订本合同。
第二条合同定义1.建设工程监理:指甲方雇佣监理人员,对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制,确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。
2.监理人员:指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人,负责承担建设工程监理的全过程工作。
3.甲方:本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。
以下简称“甲方”。
4.监理服务方:指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。
以下简称“监理服务方”。
第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。
2.监理服务方应根据本合同的约定,进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。
3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见,并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。
第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则,履行监理职责,保持独立性和公正性。
2.监理服务方应及时到场,对建设工程的施工情况进行监理,并提供监理意见和建议。
3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。
4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。
5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况,并向甲方提供法律咨询和法律支持。
第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并采取合理措施解决。
建设工程监理合同(示范文本)
建设工程监理合同(示范文本)全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同(示范文本)甲方(监理单位):____________________(Name of the Supervision Unit)乙方(被监理单位):____________________(Name of the Supervised Unit)为了加强对建设工程质量的监督和管理,保障项目的顺利进行,特订立本监理合同,共同遵守相关法律法规和监理规范,确保工程质量和工期的合理实现。
第一条监理内容1.1 乙方委托甲方对其负责的工程进行监理,包括但不限于对施工过程、工程质量、工程计划的审核监督。
1.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理工作,保障工程质量和工程进度的安全顺利。
1.3 乙方必须配合甲方的监理工作,提供必要的资料、条件和协助。
第二条监理费用2.1 乙方应按照合同约定支付甲方的监理费用,费用标准为_____________(具体金额),支付方式为_____________。
2.2 如乙方违约或导致监理费用增加的,应当照价赔偿。
第三条监理时限3.1 监理工作应与工程建设同时进行,不得迟滞或耽误工程的进度。
3.2 如乙方需要延长工期,应提前向甲方提出书面申请,并经双方协商确定延期时间。
3.3 若因甲方原因导致监理工作不能按时完成,应适当延长监理时限。
第四条监理报告4.1 甲方应每周向乙方提交监理报告,报告内容包括但不限于工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的情况。
4.2 如发现重大安全隐患或工程质量问题,甲方应及时向乙方报告,并协助乙方解决。
第五条监理结果5.1 甲方应按照国家有关规定出具监理报告,对工程质量及时进行评估,并提出合理的建议和改进措施。
5.2 如乙方对监理结果有异议,应及时向甲方提出并提交相关证据,双方协商解决。
第六条违约责任6.1 如一方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿对方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致无法履行合同的,应及时通知并协商解决。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202) 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同概述本合同由监理方(以下简称“甲方”)与被监理方(以下简称“乙方”)订立,旨在规范并约束双方在建设工程监理过程中的权利和义务。
二、合同条款2.1 服务内容1. 乙方作为甲方的监理人员,将按照国家法律法规、建设工程监理规范和本合同约定,对甲方承建的工程进行监督、检查、管理和协调,并提供相关技术咨询与服务。
2.2 合同期限1. 本合同有效期自双方签订之日起,至工程竣工验收合格之日止。
2.3 工作内容与要求1. 乙方应全程参与甲方工程的施工过程,对工程质量、安全、进度、合同履行等进行监督和检查,提出必要的修改和改进意见,并向甲方提供技术支持与咨询。
2.4 工作报告与验收1. 乙方每季度向甲方提交工作报告,报告内容应包括工程进展、质量问题、安全管理情况、工程变更等,以及对工程施工进行的监督和检查情况。
2.5 合同变更1. 如工程发生变更,双方应及时与合同约定的程序进行协商和变更,并签订书面补充协议。
2.6 质量及安全责任1. 乙方应对工程施工过程中出现的质量问题负责,对施工工序进行把关和检验,并及时提出处理意见。
对工程安全事故负有举报和预警责任。
2.7 合同费用1. 甲方按照合同约定向乙方支付合理的监理费用,并按时支付。
2.8 违约与解除1. 任何一方违反本合同约定的条款,应承担相应的违约责任;违约方在收到相应违约通知后,应立即纠正违约行为,如无法纠正,则守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约损失。
三、其他事项1. 本合同的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
四、附件无以上为建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202),供参考使用。
请各方根据实际情况进行合同内容的具体约定和修改,确保合同的合法性和有效性。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)1. 合同概述本合同由甲方(监理人员)和乙方(建设单位)双方订立,用于约定和管理建设工程监理事宜。
2. 合同条款2.1 合同目的合同的目的是确保建设工程的质量、进度和安全,并保护甲方和乙方的合法权益。
2.2 合同范围本合同涵盖以下内容:a) 监理人员职责和权限b) 工程质量控制要求c) 工程进度管理要求d) 工程安全管理要求e) 合同费用和支付方式f) 双方的权利和义务g) 合同解除和争议解决方式2.3 合同费用2.3.1 监理人员的费用由乙方支付,并按照合同约定的方式和进度进行支付。
2.3.2 如果监理人员需要进行额外工作或超时工作,应由乙方支付相应的费用。
2.4 合同期限本合同的期限为工程开始日期至竣工日期,具体日期需双方协商一致,并在合同中明确规定。
3. 附件本合同附带以下附件:a) 监理人员职责和权限规定b) 工程质量控制要求文件c) 工程进度管理要求文件d) 工程安全管理要求文件e) 资料和报告格式要求文件4. 法律名词及注释以下是本合同中涉及的法律名词及注释:a) 建设工程:根据国家法律法规规定,以及乙方要求的范围内,包括设计、建筑、装修、设备安装等工程内容。
b) 监理人员:按照国家法律法规要求,由乙方委托的具备相应资质、经验和职责的专业人员或机构。
c) 合同费用:根据工程规模、工程内容和合同约定,由甲方向乙方开具的监理人员服务费用。
d) 竣工日期:工程完工并取得相关验收证明的日期。
5. 可能遇到的困难及解决办法本合同在实际执行中可能遇到以下困难:a) 不可预见的建设工程变更或突发事件:甲方和乙方应及时协商解决,并根据实际情况进行调整合同条款和费用。
b) 工程质量争议:甲方和乙方应按照国家相关法律法规和合同约定的程序进行鉴定和解决争议。
c) 进度延误:甲方和乙方应共同承担责任,并协商解决延误原因和补救措施。
建设工程委托监理合同示范文本(5篇)
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________总投资:__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:__________(签章)监理人:__________(签章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮编:__________ 邮编:__________电话:__________ 电话:__________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
2023工程建设监理合同(15篇)
2023工程建设监理合同(15篇)工程建设监理合同1________(以下简称“业主”)与_______(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。
一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:监理范围:二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理委托函或中标函;②工程建设监理合同标准条件;③工程建设监理合同专用条件;④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
本合同的监理业务自年月日开始实施,至年月日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。
副本份,各执份。
业主:(签章)监理单位:(签章)法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮编:邮编:电话:电话:年月日年月日签于签于工程建设监理合同2委托人:监理人:合同编号:合同名称:简称委托人),委托(以下简称监理人)提供工程监理服务,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程等别(级):4.工程总投资(人民币,下同):5.工二、监理范围1、监理项目名称:2、监理项目内容及主要特性参数:3、监理项目投资:4三、监理内容、期限1、监理服务内容:按专用合同条款约定。
2、监理服务期限:自年月日至年月日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为(大写)______元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书(含补充协议);2、专用合同条款;3、通用合同条款;4、监理大纲;5、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202本合同由承包商和监理机构(以下简称双方)共同签订,为确保建设工程质量和工期的合理控制,规定以下条款:第一条合同目的本合同旨在明确承包商与监理机构之间的权利和义务,以及监理机构在建设工程施工过程中的监管职责和责任。
第二条合同范围1. 承包商委托监理机构对建设工程进行全过程监理,监督施工过程,确保工程质量和安全。
2. 监理机构应提供专业的技术服务,协助承包商解决施工过程中的问题,并对已完成的工程进行验收和质量评估。
第三条合同期限本合同自起始日期起生效,至工程竣工并交付使用之日终止。
第四条合同费用1. 承包商应按照约定支付监理机构相应的监理费用,具体数额由双方协商确定。
2. 若发生额外费用,双方应协商解决并签订补充协议。
第五条合同履行1. 监理机构应派遣专业人员进行现场巡查和监督,定期向承包商提供工程进展报告和质量评估。
2. 监理机构在发现施工过程中的问题时,应及时向承包商提出整改意见,并跟踪整改进展。
3. 承包商应保证施工过程符合相关法律法规和质量标准,在监理机构的指导下进行施工。
第六条违约责任1. 若承包商未按合同约定支付监理费用,监理机构有权中止工作并要求支付违约金。
2. 若监理机构未履行监理职责,造成工程损失或延误,监理机构应承担相应的赔偿责任。
第七条合同解除1. 若双方一致同意解除合同,应签署解除协议并进行工程交接手续。
2. 若合同解除有争议,双方应通过协商或法律途径解决。
第八条附则1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 对本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
附件:1. 建设工程施工合同2. 工程设计图纸和说明书3. 工程验收和质量评估报告法律名词及注释:1. 承包商:承担建设工程施工任务,并与监理机构签订监理合同的责任主体。
2. 监理机构:负责对建设工程进行监督和管理的承揽单位。
建设工程监理合同(示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同(示范文本)1. 引言此份建设工程监理合同(简称“本合同”)由甲方(建设工程业主)和乙方(建设工程监理机构)双方在平等、自愿的基础上签订,以规范建设工程监理服务,保障建设工程质量和工程安全。
2. 合同背景甲方计划进行建设工程项目(简称“工程项目”):项目名称:____________________项目地点:____________________在此背景下,甲方需要聘请乙方作为建设工程的监理机构,负责监理工程施工过程中的技术、质量和安全等方面的监督和管理。
3. 合同内容3.1 服务范围乙方将根据甲方的委托,提供建设工程监理服务:3.1.1 监督和管理施工过程中的技术、质量和安全等方面。
3.1.2 对施工图纸、设计方案、施工工艺等进行审核和监督。
3.1.3 监测建设工程进度和质量,并提出必要的监督指导。
3.1.4 及时报告工程进展情况、施工质量问题和安全隐患等,并提出相应的处理意见。
3.2 服务期限本合同的服务期限从__年__月__日起,至工程竣工验收合格之日止。
双方可以协商一致,决定延长或缩短服务期限。
3.3 服务报酬3.3.1 甲方为乙方提供的建设工程监理服务,应按照方式支付报酬:(1)按照合同总价的百分比进行支付,共分__次支付。
(2)每次支付的比例和时间节点如下:支付比例时间节点__%工程开工后__%完成__%的工程进度后__%完成__%的工程进度后__%工程竣工验收合格后3.3.2 若在工程施工过程中,因乙方原因导致工程进度延误或构成严重质量问题,甲方有权暂停支付报酬,并有权向乙方追究责任。
3.4 合同变更除非双方协商一致,否则不得擅自变更本合同。
若因工程需要或其他特殊情况,需要变更本合同的,必须经双方书面协商并签署变更协议后方可生效。
3.5 合同解除下列情况发生时,本合同自动解除:(1)工程项目终止或中止;(2)双方协商一致决定解除本合同;(3)因任何原因,乙方无法继续履行本合同;(4)依法解除。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本
一、签署日期
本合同于(日期)在(地点)签署。
二、监理服务内容
1. 监理人应对建设工程的施工过程进行全面监督、检查和协调,确保施工符合相关法律法规和技术标准。
2. 监理人应编制相应的监理计划和报告,定期向业主提供工程监理进展情况的汇报。
3. 监理人应协助业主与施工单位、设计单位等相关方沟通,解决工程实施中出现的问题。
三、监理报酬
1. 业主应按照本合同约定的支付方式和标准支付监理报酬。
2. 监理报酬的支付时间安排为:(具体时间)。
四、变更和解除合同
1. 业主有权在提前通知监理人的情况下变更合同内容,但应支付相应的费用。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同,任何一方均有权解除合同。
五、违约责任
1. 若监理人未按合同约定提供监理服务,应承担违约责任。
2. 若业主未按时间支付监理报酬,应承担违约责任。
六、其他事项
1. 本合同自双方签署之日起生效,有效期至工程竣工验收完毕。
2. 本合同一式两份,双方各执一份。
七、签订地点
上海市
甲方(监理人):____________ 乙方(业主):
____________
日期:____________ 日期:____________
以上为建设工程监理合同示范文本,双方请仔细阅读并签字确认。
《工程建设监理合同(示范文本)
《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定,并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同(示范文本)》的要求,结合本工程的具体情况,经双方协商一致后签订。
第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动,包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。
第三条监理合同双方应当遵守合同约定,履行各自的权利和义务,共同维护建设工程的合法性和安全性。
第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则,严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。
第五条监理合同双方应当尊重社会公德,保护环境,确保建设工程的质量和安全。
第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格,依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。
第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质,承担建设工程监理业务的单位。
第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。
第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。
第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场,负责监理工作的人员。
第三章监理合同双方的权利与义务(一)建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等;(二)建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求;(三)建设工程的施工组织设计、施工方案等;(四)其他与建设工程有关的资料。
第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料,制定监理规划和监理实施细则,并报建设单位批准。
第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查,发现问题及时向建设单位报告,并提出处理意见。
第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核,确保其符合法律法规和技术规范的要求。
第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查,确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、监理范围及内容乙方承担甲方建设工程的监理任务,具体内容包括但不限于:1. 监督管理施工单位施工质量、进度和安全问题。
2. 审查施工单位的施工组织设计、施工方案等。
3. 对工程设计变更、技术核定等进行审核。
4. 监督工程材料的选用及施工质量检验。
5. 协调甲方与施工单位之间的关系,处理有关问题。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币________元整。
2. 支付方式:监理费用分________次支付。
第一次支付________%,计________元;第二次支付________%,计________元;工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应向乙方提供必要的工作条件,协助乙方履行职责。
4. 甲方应及时提供工程相关文件、资料。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按时进场履行监理职责,确保工程进度和质量。
3. 乙方应按照合同约定进行工程监理,严格执行国家有关工程建设的法律、法规和标准。
4. 乙方应客观公正地履行监理职责,对工程质量承担监理责任。
5. 乙方应妥善保管甲方提供的文件、资料,并承担保密责任。
《建设工程监理合同(示范文本)
乙方(盖章):______________________
签订日期:______________________
2.2监理内容:
2.2.1对工程的设计文件、施工方案、施工图纸等进行审查,并提出审查意见;
2.2.2对施工现场的施工质量、安全、进度、投资控制等进行监督、检查和控制;
2.2.3对工程材料的质量、数量、规格等进行检验和检测;
2.2.4对工程的质量、安全、进度、投资控制等进行评估和总结;
2.2.5对工程的竣工验收工作进行监督和评定;
4.2监理费用的支付方式:
4.2.1委托方在本合同签订后7个工作日内,向监理方支付监理费用的50%;
4.2.2监理工程进度达到30%时,委托方向监理方支付监理费用的30%;
4.2.3监理工程进度达到70%时,委托方向监理方支付监理费用的10%;
4.2.4监理工程竣工验收合格后,委托方向监理方支付监理费用的10%。
6.4委托方应承担因自身原因导致的工程质量、安全事故的责任;
6.5委托方Βιβλιοθήκη 遵守国家保密法律法规,严格保守合同和工程相关的商业秘密。
第七条违约责任
7.1双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失;
7.2双方应遵守国家相关法律法规,如因违反法律法规导致的违约,应承担相应的法律责任。
5.5监理方应遵守国家保密法律法规,严格保守合同和工程相关的商业秘密。
第六条委托方的义务和责任
6.1委托方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求,为监理方提供必要的工作条件和支持;
6.2委托方应按照合同约定及时支付监理费用,不得无故拖欠或扣除;
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本合同编号,【编号】。
甲方(监理单位),【甲方名称】。
地址,【地址】。
联系人,【联系人姓名】。
电话,【联系电话】。
乙方(被监理单位),【乙方名称】。
地址,【地址】。
联系人,【联系人姓名】。
电话,【联系电话】。
根据《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规,甲乙双方经友好协商,就乙方的【项目名称】建设工程监理事宜达成如下协议:第一条监理范围。
1. 甲方应对乙方的【项目名称】建设工程进行全程监理,包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全、工程造价等方面的监督和检查。
2. 甲方应对乙方的建设工程设计、施工、材料采购等环节提出合理化建议,并对乙方提出的技术方案进行审查和评定。
第二条监理义务。
1. 甲方应派专业技术人员到现场进行监理,确保建设工程符合国家相关标准和规定。
2. 甲方应及时向乙方提供监理意见和报告,对工程中存在的质量问题提出整改意见,并监督整改情况。
第三条乙方配合。
1. 乙方应积极配合甲方的监理工作,提供必要的工程资料和信息。
2. 乙方应按照甲方的监理意见和要求进行整改,并保证工程质量和安全。
第四条监理报酬。
1. 甲方的监理报酬为【具体金额】,支付方式为【支付方式】。
2. 如因乙方原因导致监理工作超出约定范围或增加监理工作量的,乙方应按照约定支付额外的监理费用。
第五条违约责任。
1. 若甲方未按约定履行监理义务,造成乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方未按约定配合监理工作,导致工程质量、安全等问题的,乙方应承担相应的违约责任。
第六条合同变更。
1. 合同履行过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 双方未经协商一致擅自变更合同内容的,变更内容无效。
第七条争议解决。
本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交【仲裁机构/法院】仲裁/诉讼解决。
第八条其他。
本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
第九条生效与解释。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方盖章之日起生效。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3。
工程规模:;4。
工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同.三、组成本合同的文件1. 协议书;2。
中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3。
投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4。
专用条件;5. 通用条件;6。
附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名: ,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥ ).包括:1. 监理酬金:。
2. 相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1。
监理期限:自年月日始,至年月日止.2。
相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止.(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间: 年月日。
2。
订立地点: 。
3。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
建设工程监理合同规范文本
建设工程监理合同规范文本建设工程监理合同是建设单位与监理单位之间就某一具体工程项目的监督管理服务所达成的法律协议。
该合同通常包含以下几个核心部分:一、合同当事人信息合同的开头部分应详细列出甲方(建设单位)和乙方(监理单位)的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等基本信息,确保合同主体清晰可辨。
二、合同标的及范围明确指出合同的具体标的物是哪一个工程项目,以及监理工作的具体内容和范围,包括但不限于工程质量、进度、成本和安全的监督与管理。
三、监理职责详细阐述监理单位的职责,如对施工过程进行全程跟踪检查,确保工程质量符合国家标准和设计要求;对施工进度进行监控,确保工程按期完成;对工程成本进行控制,防止超预算现象发生;以及对施工现场的安全生产进行监督管理等。
四、权利与义务双方的权利与义务应当平等、公正地列明。
建设单位需按时支付监理费用,提供必要的工作条件;监理单位则需依约履行监理职责,保守商业秘密,不得泄露甲方的技术和经营信息。
五、违约责任合同中应明确规定,任何一方违反合同约定的,应当承担相应的违约责任。
这包括但不限于违约金的支付、损害赔偿等。
六、争议解决方式对于合同执行过程中可能出现的争议,合同应提前约定争议的解决方式,比如协商解决、提交仲裁委员会仲裁或者向人民法院提起诉讼等。
七、其他条款包括合同的生效条件、变更和解除的条件、不可抗力条款、保密条款、知识产权条款等,这些条款根据具体项目的需要灵活设置。
八、附件合同的最后应附上相关的图纸、技术标准、工程量清单等附件,作为合同不可分割的一部分。
九、签字盖章合同文本的甲乙双方应签字并加盖公章(或合同专用章),表明双方对合同内容的认可和承诺遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:建设工程监理合同工程名称:委托人:监理人:签订时间:年月日签订地点:编制及使用说明一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。
文本编制主要遵循以下原则:1、法律规定与企业实际相适应。
通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。
2、通用性与针对性相统一。
示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。
3、原则性与操作性相结合。
文本的通用条款一经确定,不应随意更改。
需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。
二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。
三、示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。
四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。
地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报股份公司法律事务部备案。
五、具体填写说明:1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。
2、在写明“监理内容”时,要详细写明委托阶段内每项具体监理工作,可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。
3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括:检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。
4、根据股份公司合同管理办法,对于合同14.1加盖单位印章的规定,原则上我方单位应使用合同专用章;六、填写要求:1、条款必须齐全,不能缺项。
2、填写语言应简练、准确。
3、填空条款填空处不能为空白。
如不需填写该项条款,填入“无”或“/”。
目录1.工程概况: (1)2.监理的范围和内容 (2)3.监理的期限和地点 (2)4. 监理工作要求 (2)5.监理费的计取与支付 (3)6.委托人权利和义务 (4)7. 监理人权利和义务 (5)8. 健康、安全及环境保护 (6)9. 保密 (6)10. 不可抗力 (6)11.违约责任 (6)12合同的变更与解除 (7)13.争议的解决 (8)14.合同效力及其它约定 (8)建设工程监理合同委托人:住所:企业(法人)营业执照注册号:法定代表(负责)人:监理人:住所:企业(法人)营业执照注册号:法定代表(负责)人:根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着自愿、平等、诚实信用的原则,双方就项目工程监理事宜,协商一致,签订本合同。
1.工程概况:工程项目名称:;工程施工地点:;工程规模:;总投资:。
2.监理的范围和内容2.2监理范围:;2.2监理内容:。
3.监理的期限和地点3.1监理期限:自年月日至年月日;3.2监理地点:。
4. 监理工作要求4.1监理人应组建由____________________ 等名监理工程师组成的监理机构,其中为总监理工程师;监理人更换监理工程师,应以书面形式征得委托人同意;4.2监理工作应严格执行国家有关法律、法规制定的有关规定及相关行业标准,符合委托人规定的各项质量、进度、安全、环保等等各项指标;4.3监理人应在前编制包括工程监督管理方案在内的项目监理规划,按进度分专业编制工程建设监理实施细则,并报送委托人;4.4监理人应按委托人书面同意的监理规划和监理实施细则进行监理,并及时向委托人提交监理工作月报、监理工作总结以及监理业务范围内的专项报告;4.5监理人应按委托人的通知及时参加工程竣工预验收,签署建设监理意见,并于监理业务完成后日内,向委托人提交工程建设监理档案资料;4.6监理人使用委托人提供的设施和物品,应在监理工作完成后 10 日内移交给委托人;4.7委托人应向监理人提供监理工作所必要的资料和工作条件;4.8委托人应当在实施监理前,将委托的监理人、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限,书面通知被监理单位;4.9委托人应于日内对监理人书面提交并要求做出决定的监理事宜做出书面答复;4.10委托人的常驻代表为;委托人更换常驻代表,要在日前以书面形式通知监理人;4.11其他约定:。
5.监理费的计取与支付5.1监理费的计取5.1.1监理费用总价:(大写人民币):元;(小写人民币):元。
5.1.2计取标准:按照公司计划规划部下达的监理费用计划执行。
5.2支付方式:选择下列第 5.2.2.2 种方式。
5.2.1一次性支付:监理任务完成,委托人收到并认可监理人提交的工程建设监理档案资料后日内支付全部监理费用。
5.2.2.分期支付:5.2.2.1 合同生效后日内,支付监理费用总价的 %;5.2.2.2(按照进度支付):;5.2.3甲方在最终结算时扣除监理费用总价%的费用作为服务质量保证金。
质保期为工程竣工验收合格后年。
质保期满后天内,甲方视乙方服务质量情况支付服务质量保证金。
5.2.4其他约定:。
5.3监理人应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
收款人:开户行:账号:6.委托人权利和义务6.1审查监理人及其监理工程师的监理资质;6.2监督、检查监理人履行监理职责情况,有权要求更换不称职的监理工程师;6.3认定工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和设计使用功能要求,审批工程设计变更;6.4组织有关单位对设计文件、施工方案、施工进度计划、施工项目预算、施工图预算、监理规划及细则等技术资料进行审定;6.5当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与他人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到解除合同并要求监理人承担相应的赔偿责任;6.6其他约定:。
7. 监理人权利和义务7.1审查工程施工组织设计和技术方案,按照保安全、保质量、保工期和降低成本的原则,向被监理单位提出建议,并向委托人提出书面报告;7.2检验工程材料和施工质量。
对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知被监理单位停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知被监理单位停工整改、返工;7.3检查、监督工程施工进度,签认工程提前竣工日期或工程延期竣工日期;7.4监理过程中如发现被监理单位人员工作不称职,监理人可要求被监理单位调换有关人员;7.5对监理过程中发现的可能影响到安全生产、工程质量、工程造价以及工期的问题,应立即要求被监理单位采取措施,并及时向委托人报告;7.6不得承包工程,不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备;7.7所委派的监理工程师不得在政府机关或施工、设备制造、材料供应单位兼职,不得是施工、设备制造和材料、构配件供应单位的合伙经营者;7.8未经甲方书面同意,不得擅自将本合同项下的监理业务转委托;7.9其他约定:。
8.健康、安全及环境保护双方有关健康、安全及环境保护的权利、义务,依照本合同附件《工程监理合同》执行。
9. 保密监理人因履行本合同所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属委托人所有,监理人负有保密义务。
未经委托人书面同意,监理人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式对外泄露或用于与本项目无关的其他任何事项。
10. 不可抗力10.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件;10.2由于不可抗力原因,使双方或任何一方不能履行合同义务时,应采取有效措施,尽量避免或减少损失,将损失降低到最低程度。
并在不可抗力发生后 24 小时内以书面形式通知对方,并在其后 3 日内向对方提供有效证明文件;10.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。
一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。
11.违约责任11.1委托人的违约责任11.1.1未按约定向监理人提供实施监理职责所必需的工程项目资料、必要的工作条件和外部环境,致使监理人无法正常履行合同职责超过天的,承担合同价款 %的违约金;11.1.2迟延支付监理费用,每迟延一日,承担迟延支付部分万分之一的违约金;11.2监理人的违约责任11.2.1未按约定组建监理机构、编制工程建设监理规划和监理实施细则,致使合同履行延期的,每迟延一日,承担合同价款 1 %的违约金;11.2.2监理任务完成后,未及时向委托人提交工程建设监理档案资料,每延迟一日,承担合同价款 1 %的违约金;11.2.3监理人擅自将本合同项下的监理业务转委托的,承担合同价款 30 %的违约金;11.2.4监理人根据本条支付违约金后,还应当继续履行合同义务;11.2.5监理人失职,没有尽到监理职责出现工程质量问题给委托人造成损失的,监理人负责赔偿。
12合同的变更与解除12.1本合同经双方协商一致,可以变更或解除,变更或解除协议应采用书面形式。
12.2出现下列情形之一的,一方可以解除合同,但应提前30天向对方发出书面解除通知,合同解除并不影响各方解除合同前依法应享有的权利和承担的义务:12.2.1监理人未按约定履行工作职责,在委托人限定期限内仍未整改的;12.2.2监理人因自身工作失误给委托人造成损失拒不赔偿的;12.2.3监理人擅自将本合同项下的监理业务转委托的;12.2.4监理人或其委派的监理工程师与第三方串通,损害委托人权益的;12.2.5委托人未按约定支付监理费用超过应付金额%以上,经监理人书面催告后日仍未支付的,监理人可以解除合同。
12.3其他约定:13.争议的解决因本合同发生争议,双方应协商解决。
协商不成的,按照以下第方式解决:13.1提交仲裁委员会仲裁。
13.2向人民法院提起诉讼。
13.3因关联交易合同发生争议,由双方协商解决。
14.合同效力及其它约定14.1本合同经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并加盖单位印章之日起生效。
14.2双方就监理过程中健康、安全及环境保护签订的《工程监理HSE 合同》,是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
14.3本合同未尽事宜,由双方另行签订书面补充协议;补充协议与本合同内容不一致的,以补充协议为准。
14.4本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
14.5以下文件为本合同的附件:14.5.1 补充条款;14.5.2 ;14.5.3 ;14.5.4 。
14.6其他约定:甲方(盖章):乙方(盖章) :法定代表人(负责人)法定代表人(负责人)或委托代理人:或委托代理人:联系人:联系人:电话/传真:电话/传真:年月日年月日15.补充条款15.1监理方要按照建设单位计划规定的时间完成结算审查任务,在规定时间内没有完成审查任务,每超一日监理单位交纳违约金元。
违约金总额不超过工程监理费的10%。
15.2由监理方审核的竣工结算,必须执行徐州市建筑工程现行有关竣工结算、决算办法。