2016年河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更模拟试题
河南省2016年下半年监理工程师《合同管理》:合同的解除考试试题
![河南省2016年下半年监理工程师《合同管理》:合同的解除考试试题](https://img.taocdn.com/s3/m/0dcd415cb307e87100f69603.png)
河南省2016年下半年监理工程师《合同管理》:合同的解除考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则。
A:发包人承担全部费用,工期相应顺延B:发包人承担全部费用,工期不予顺延C:承包人承担全部费用,工期不予顺延D:承包人承担全部费用,工期相应顺延E:专业监理2、按照FIDIC施工合同条件规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验,工程师应以__签发接收证书。
A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日3、【例3·单选题】物资供应计划的编制首先要考虑的平衡。
A:数量B:时间C:运输D:资金E:自我评定4、某分部工程由三个施工段组成,组织等节奏流水施工,已知施工过程数为4,流水节拍为2天,间歇时间之和为2天,则工期为天。
A:8B:10C:12D:14E:自我评定5、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较,通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后,还可根据工作的预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。
A:累计完成量B:自由时差和总时差C:计划工期D:计算工期E:自我评定6、甲单位与乙设计院就购买该设计院设计专利签订了合同,此合同法律关系的客体是__。
A.物B.行为C.智力成果D.活动7、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师。
A:有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担B:无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度C:有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担D:无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度E:专业监理8、风险管理过程中的首要步骤是。
A:风险评价B:风险预控C:风险决策D:风险识别E:工程保险金9、根据《招标投标法》的规定,招标过程中发生下列情况的,招标人可以据此没收投标保证金的是。
2016年河南省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
![2016年河南省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)](https://img.taocdn.com/s3/m/b31e95aa82d049649b6648d7c1c708a1284a0a6f.png)
2016年河南省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构2.在施工招标工作中,中标人最终应由()确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构3.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验,该第三方检验机构的检验结果对()有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方4.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款,发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准5.根据《标准施工合同》,工程预付赫担保采用的形式是( )。
A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函6.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工,为防止重复投保或漏保,双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体7.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体8.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%9.根据项目NEC《工程施工合同》,关于合同履行管理的说法,正确的是A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理10.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时,应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间11.根据《标准勘察招标文件》,评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议,评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则12.根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还承包商的方式是A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还13.下列合同文件中,列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
河南省2016年监理工程师《合同管理》:施工合同履约保证模拟试题
![河南省2016年监理工程师《合同管理》:施工合同履约保证模拟试题](https://img.taocdn.com/s3/m/62b1be3baaea998fcc220e83.png)
河南省2016年监理工程师《合同管理》:施工合同履约保证模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、在建设工程实施过程中,对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施,这是因为__。
A.风险可以忽略不计B.主动控制是不可能的C.主动控制是不经济的D.被控制的效果比主动控制好2、按照FIDIC施工合同通用条款的规定,如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失,则承包商的赔偿应__。
A.以履约保函金额为限B.以中标的合同金额为限C.为业主的全部损失D.包括业主的全部损失加违约金3、根据《工程监理企业资质管理规定》,综合资质工程监理企业须具有个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。
A:6B:5C:4D:3E:工程保险金4、【例1·单选题】2008版IS09000族标准的文件结构中,支持性标准为。
A:IS09000:2005质量管理体系基础和术语B:ISO/TR10006项目管理质量指南C:IS010012测量控制系统D:质量管理原则E:工程变更单5、【例1·单选题】监理工程师物资供应进度控制的主要工作内容不包括。
A:组织物资供应招标工作B:编制或审核物资供应计划C:协助工程业主进行物资供应决策D:办理物资运输事宜E:自我评定6、收受定金的一方不履行约定的债务的,应当倍返还定金。
A:1B:2C:3D:4E:工程保险金7、资格预审和资格后审不同时使用,资格后审适用于。
A:技术难度较大B:投标人数量多C:标准化项目D:公开招标E:专业监理8、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。
法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告,在国内具有性质。
A:最高决议B:最终裁定C:一般裁定D:行政决议E:工程变更单9、设计招标的特点是。
A:让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B:投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C:设计投标书的竞争D:设计费用的竞争E:专业监理10、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系,这是建设工程监理的具体表现。
河南省2017年监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试题
![河南省2017年监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试题](https://img.taocdn.com/s3/m/9d927fcf360cba1aa811daf8.png)
河南省2017年监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、【例3·单选题】材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远少于合同约定,采购方应该。
A:提取部分材料,按实际交付数量付款B:按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款C:拒绝提前提货,拒付货款D:提取全部材料,可以拒付少交部分的货款E:专业监理2、【例1·单选题】作为指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。
A:监理规划B:监理大纲C:监理实施细则D:监理工作总结E:工程保险金3、根据《建设工程委托监理合同》示范文本,关于监理人义务的说法,正确的是。
A:向设计单位提供设备厂家名录B:向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C:指示设计单位变更设计D:保守设计单位申明的秘密E:专业监理4、《建设工程安全生产管理条例》规定。
施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和报告。
A:监理机构B:安全生产管理机构C:建设单位D:建设主管部门E:工程保险金5、建设工程风险损失,最终都可以归纳为__。
A.质量事故B.安全事故C.进度拖延D.经济损失6、【例1.单选题】对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔,监理工程师应当。
A:批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用B:批准相应的直接工程费C:批准相应的措施项目费D:不予批准E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、设计合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应__。
A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的2%的违约金8、邀请招标的邀请对象的数目以__家为宜。
A.3B.5C.7D.5~79、对于分阶段设计审查中,施工图设计评审的重点是。
A:设计依据B:总平面步骤、工艺流程能否实现C:使用功能是否满足质量目标和标准D:工程进度能否实现E:工程变更单10、下列关于监理合同生效说法正确的是。
河南省2015年下半年监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试题
![河南省2015年下半年监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试题](https://img.taocdn.com/s3/m/4920f7c3d15abe23482f4dbe.png)
河南省2015年下半年监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、下列体现建设工程三大目标之间对立关系的是。
A:适当增加投资数量,缩短工期.使工程项目尽早动用,投资尽早收回B:适当提高建设工程功能要求和质量标准。
能够节约工程项目动用后的运行费和维修费C:制定科学合理的建设工程进度计划,不但可以缩短建设工期,而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价D:如果要抢时间、争进度,以极短的时间完成建设工程,势必会增加投资或者使工程质量下降E:工程保险金2、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。
《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是。
A:承包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用B:承包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用C:发包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用D:发包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用E:专业监理3、建设工程决策、设计、施工、工期、造价等直接或间接地影响工程项目质量,这体现了工程质量的__。
A.影响因素多B.质量波动大C.质量隐蔽性D.终检的局限性4、承包商计算索赔费用常用的方法是。
A:总费用法B:修正的总费用法C:单价法D:实际费用法E:由于传染病的影响而暂时停止的施工5、建筑工程一切险往往还加保。
A:安装工程一切险B:人身意外伤害险C:机动车辆险D:第三者责任险E:专业监理6、设备的购置是影响设备质量的关键环节,设备安装单位直接从市场上采购设备时,设备采购方案最终需获得__批准。
A.设计单位现场代表B.建设单位项目负责人C.监理单位项目总监D.总包单位项目负责人7、某通用设备采购合同中约定:采购方付款后,供货方交货。
合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。
A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C:不安抗辩权D:先诉抗辩权E:专业监理8、单位工程中的分部工程是按划分的。
2016年河南省监理工程师《合同管理 》历年真题
![2016年河南省监理工程师《合同管理 》历年真题](https://img.taocdn.com/s3/m/fadad102ec630b1c59eef8c75fbfc77da2699730.png)
2016年河南省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,设计文件需政府有关部门审查或批准的工程,发包人应在审查同意承包人的设计文件后()天内,向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.282.购境外货物时,由卖方负责办理租船订舱,并承担货物装船之前的一切费用,以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价3.根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可直接请工程师确认、取消或改变4.建设工程材料采购合同履行中,关于材料交付法律意义的说法,正确的是A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成,采购合同即终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担5.美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)的说法,正确的是( )。
A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式6.关于工程设计招标管理的说法,正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目,才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查7.根据《标准勘察招标文件》,评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议,评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则8.施工单位采购大宗建筑材料,与材料供货商签订的合同属于( )合A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程9.施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于( ) 评审的内容。
2016年河南省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
![2016年河南省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)](https://img.taocdn.com/s3/m/bbe7c645ae1ffc4ffe4733687e21af45b207fe5f.png)
2016年河南省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定,也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点,则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地2..根据《标准勘察招标文件》,属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收3.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正4.公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日5.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是( )。
A.标的物交付B.当事人之间意思表示一致C.货款交付D.材料设备所有权转移6.建设工程招标程序中,投标保证金可以不予退还的情形是()。
A.投标人在投标函中规定的投标期撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用8.建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照(D )履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议9.根据《标准设计施工总承包招标文件》,当发包人要求,中标通知书,合同协议书和专条款容不一致时,如果专用条款没有另行约定,应以( )的容为准。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)
![监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/5be00bbcf121dd36a32d82cd.png)
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据资料错误原因,则修改资料责任应由()来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由()。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除,转付给承包方c.承包方承担,因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由()控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位()。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为()。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,()。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,()。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为()。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商()。
2016年河南省监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
![2016年河南省监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/9dba1b1c82c4bb4cf7ec4afe04a1b0717fd5b315.png)
2016年河南省监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成( )A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理2.关于建设工程设备采购评标的说法,正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足*要求的,***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算3.建设工程材料采购合同中未约定交货期限时,合同双方既不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定的,正确的处理原则是()A.只有债权人可以随时要求履行B.债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行C.必须由债务人根据债权人要求的时间履行D.必须由债权人根据债务人要求的时间履行4.机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法5.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法,正确的是( )。
A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后,向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书,视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,为保证工程质量和施工安全,提出相关措施建议的内容包括( )。
A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案7.在施工招标程序中,发售招标文件后的下一个工作阶段是()A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件8.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是( )。
2016年河南省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题
![2016年河南省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题](https://img.taocdn.com/s3/m/19815ad6951ea76e58fafab069dc5022aaea46f6.png)
2016年河南省汇编监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体2.根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算术错误时,正确的处理方式是A.视投标书不符合评审标准,否认其投标B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审3.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为( )。
A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关4.根据《标准施工合同》,合同协议书十陈明确规定合同组成文件外,矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式5.某工程施工合同约定,土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
承包人以工期紧为由,未通知监理人到场检查,自行检验后进行了填筑作业。
监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验,经随机抽检,填筑质量符合合同要求,由此增加的费用和工期延误由( )承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同6.某工程采用《标准施工招标文件》招标,中标施工单位履行合同中,因不可抗力影响,部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。
承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。
监理人对此索赔的正确处理方式是( )。
A.批准延长工期、增加费用和利润B.仅批准延长工期C.批准延长工期、增加费用D.仅批准增加费用7.公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日8.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。
2017年上半年河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试题
![2017年上半年河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试题](https://img.taocdn.com/s3/m/2706588c6bec0975f465e25b.png)
2017年上半年河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、下列关于招标流程的相关说法错误的是。
A:招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续B:必须设定标底C:现场踏勘的费用由投标人自己承担D:对于投标人提问的问题,招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人E:专业监理2、要约与要约邀请的共同特征是。
A:内容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力E:专业监理3、在代理型CM模式下,CM合同价格为。
A:CM费+CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价B:CM费+CMPC:CM费D:CMPE:工程保险金4、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,在下列费用中,属于规费的是。
A:施工单位搭设的临时设施费B:工程排污费C:生产工人劳动保护费D:已完工程和设备保护费E:由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例1·单选题】双代号时标网络计划中,某线路不出现波形线,这意味着。
A:该线路为关键线路B:该线路不受其他工作影响C:本双代号时标网络计划的计算工期小于计划工期D:本双代号时标网络计划的计算工期大于计划工期E:自我评定6、某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件。
招标人对该优惠条件的正确处理是。
A:接受该优惠条件B:接受该优惠条件,但在评标时仅作参考C:拒绝接受该优惠条件D:将该投标人的投标按废标处理E:专业监理7、关于设计招标的说法,正确的是。
A:招标文件中应有具体的工作量B:评标时不考虑设计资历C:评标时应进行投入、产出经济效益的比较D:开标时应按报价高低排定标价次序E:专业监理8、可不作为开工必须具备的条件是__。
A.施工组织设计已获总监理工程师批准B.测量控制桩、线已查验合格C.征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D.工程投资资金全部到位9、【例3·单选题】材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远少于合同约定,采购方应该。
2017年河南省汇编监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
![2017年河南省汇编监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)](https://img.taocdn.com/s3/m/ebeba00a4a35eefdc8d376eeaeaad1f346931138.png)
2017年河南省汇编监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用公式法调整工程价款时,合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时,由监理人与() 协商后进行调整。
A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门2.根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是( )。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法3.根据《民法典》合同编,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的,保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求4.因卖方未能按时支付合同约定的材料时,每延迟一天,应向买方支付0 违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%5.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天通知承包人。
A.28B.30C.58D.606.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计管理的说法,正确的是( )。
A. 设计的实际进度滞后计划进度,发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本7.材料设备采购招标中,划分采购合同的原则是A.符合采购资金的到位计划和周转计划,充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争,降低价格,保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动,减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力,减少运输规划,提高仓储能力8.根据英国工程施工合同,条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷9.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为( )。
河南省2016年上半年监理工程师《合同管理》:合同的转让模拟试题
![河南省2016年上半年监理工程师《合同管理》:合同的转让模拟试题](https://img.taocdn.com/s3/m/d6dce0bff524ccbff12184db.png)
河南省2016年上半年监理工程师《合同管理》:合同的转让模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、在工程网络计划的执行过程中,监理工程师检查实际进度时,只发现工作M 的总时差由原计划的4天变为-3天,说明工作M的实际进度。
A:拖后7天,影响工期3天B:拖后7天,影响工期4天C:拖后4天,影响工期3天D:拖后3天,影响工期3天E:自我评定2、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。
《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是。
A:承包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用B:承包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用C:发包人按规定办理有关手续,发包人承担由此发生的费用D:发包人按规定办理有关手续,承包人承担由此发生的费用E:专业监理3、总监理工程师应在开工日期天前发出工程开工令。
A:1B:5C:7D:14E:工程变更单4、【例1·单选题】工程项目建成后,不可能像某些工业产品那样,可以拆卸或解体来检查内在的质量,所以工程质量应重视的控制。
A:施工前期B:施工工艺和施工方法C:施工准备和施工过程D:投入品质量E:工程变更单5、按照《担保法》的规定,下列财产中可以作为抵押物的是。
A:抵押人依法有权处分的国有土地使用权B:抵押人使用的宅基地C:抵押人拥有的股票D:学校设施E:专业监理6、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为__。
A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行7、在某工程双代号网络计划中,工作M的最早开始时间为第15天,其持续时间为7天。
该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第27天和第30天,最迟开始时间分别为第28天和第33天,则工作M的总时差和自由时差天。
A:均为5B:分别为6和5C:均为6D:分别为11和6E:自我评定8、某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。
2016年上半年河南省监理工程师合同管理:合同解除考试试卷
![2016年上半年河南省监理工程师合同管理:合同解除考试试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/b7a71e04c281e53a5902ff15.png)
2016年上半年河南省监理工程师合同管理:合同解除考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、价值工程的目的是__。
A.思想方法的更新和技术管B.对功能与成本进行系统分析和不断创新C.提高功能对成本的比值D.多领域协作,降低产品成本2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目,建筑工程一切险的投保人应为。
A:发包人B:承包人C:监理人D:分包人E:专业监理3、关于定标的说法,正确的是。
A:确定中标人的权力归评标委员会B:招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C:招标人可以根据自己的意愿确定中标人D:中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同E:专业监理4、某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作B的总时差和自由时差__。
A.均为1周B.分别为3周和1周C.均为3周D.分别为4周和3周5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,工程变更分为设计变更和其他变更两类。
下列变更事项中,属于其他变更的是。
A:改变工程的标高和基线B:增加合同中约定的工程量C:提高合同中约定的质量标准D:改变施工作业顺序和时间E:专业监理6、按建设工程特点的不同,定额可分为等。
A:行业定额和企业定额B:人工消耗定额和材料消耗定额C:建筑工程定额和安装工程定额D:预算定额和概算定额E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在工程网络计划中,某项工作的最迟完成时间与最早完成时间的差值为该工作的。
A:自由时差B:总时差C:时间间隔D:时距E:自我评定8、【例2.单选题】《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发生质量事故,有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A:1B:12C:24D:48E:工程保险金9、监理工程师每人最多可以申请个专业注册。
A:1B:2C:3D:4E:工程保险金10、资格预审和资格后审不同时使用,资格后审适用于。
A:技术难度较大B:投标人数量多C:标准化项目D:公开招标E:专业监理11、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。
2016年河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更模拟试题
![2016年河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更模拟试题](https://img.taocdn.com/s3/m/2836e323178884868762caaedd3383c4bb4cb4db.png)
2016年河南省监理工程师《合同管理》: 合同的变更模拟试题一、单项选择题(共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意)1、监理任务确定并签订委托监理合同后, 工程监理单位首先要做的工作是。
A:编制监理大纲B:编制监理规划C:组建项目监理机构D:编制监理实施规则E: 工程保险金2、【例1·单选题】下列各类建设工程中, 属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。
A:投资总额2000万元的学校工程B:投资总额2000万元的科技、文化工程C:投资总额2000万元的社会福利工程D:投资总额2000万元的道路、桥梁工程E:工程保险金3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是。
A: 工程承包合同B: 建设工程设计施工总承包合同C: 施工分包合同D: 建设工程施工合同E: 专业监理4、某工程双代号时标网络计划如图3-42所示, 其中工作C的总时差为周。
A:1B:2C:3D:4E: 自我评定5、某分部工程由三个施工段组成, 组织等节奏流水施工, 已知施工过程数为4, 流水节拍为2天, 间歇时间之和为2天, 则工期为天。
A:8B:10C:12D:14E: 自我评定6、某工程采用实物法编制施工图预算, 对该施工图预算审查的重点内容之一是。
A:补充单位计价表计算是否准确B:定额消耗量标准是否合理C:分项工程单价是否与预算单价相符D:有关取费标准是否符合规定E: 由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某工程项目施工过程中, 因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度, 对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。
承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划, 并提出了相应赶工措施。
该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。
后续施工中, 由于分包人赶工措施的缺陷, 导致出现严重的质量事故, 则该事件造成的损失应由承担。
A:发包人B:承包人C:分包人D:工程师与承包人共同E:专业监理8、监理工程师每人最多可以申请个专业注册。
2016年上半年河南省注册监理工程师合同管理:变更管理模拟试题
![2016年上半年河南省注册监理工程师合同管理:变更管理模拟试题](https://img.taocdn.com/s3/m/e2e55118b52acfc789ebc93e.png)
2016年上半年河南省注册监理工程师合同管理:变更管理模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元,设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,该工程__。
A.可以不实行监理B.必须实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.设备制造实行监理2、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,__合同约定的工期。
A.只能在范围内压缩B.与其协商C.不得压缩D.不得延长3、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A.经济人员B.管理人员C.工程监理人员D.工程技术人员4、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A.监理大纲B.监理计划C.监理规划D.监理细则5、平行承发包模式条件下,业主委托一家监理单位实施监理时,监理单位的项目监理机构__。
A.可组建多个监理分支机构B.不应组建监理分支机构C.只组建两个监理分支机构D.只组建一个监理分支机构6、在组织结构中,如果组织缺乏足够的__,将会使组织在运行时陷入无序状态。
A.管理层次B.管理跨度C.管理部门D.管理职能7、按我国目前的建设程序,大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A.可行性研究B.项目建设方案C.编制可行性研究报告D.项目决策8、建设工程档案是指__。
A.在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B.建设工程中各种文件的总称C.建设工程中的文件档案资料D.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录9、建立最终的风险清单应采用__。
A.风险调查法B.专家调查法C.流程图法D.经验数据法10、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理,视委托监理合同的__来决定。
A.实施阶段B.性质C.范围D.规定11、《建设工程安全生产管理条例》规定,建设行政主管部门在审核发放__时,应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发。
2016年河南省监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
![2016年河南省监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)](https://img.taocdn.com/s3/m/df31b985d0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c5f.png)
2016年河南省监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设备采购招标文件》,买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为()。
A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面2.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程3.根据美国建筑师学会(AIA 发布的IPD (集成项目交付)合同,关于争端和索赔的说法,正确的是()。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔4.根据施工合同履约担保规定,发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是()A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔5.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时,主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价6.《标准资格预审文件》组成文件中,适合于公开招标,具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件7.施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理8.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》,适用于工期不超过()个月,且技术相对简单的小型项目。
河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试卷
![河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/9b2d7dcd7d1cfad6195f312b3169a4517623e550.png)
河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更考试试卷
一、选择题
1.合同的变更是指对已经签订的建设工程合同中()的内容进行修改。
A. 所有
B. 某些
C. 部分
D. 可能
2.合同的变更应当采用()的方式。
A. 书面 B. 口头 C. 无需确认 D. 手
势
3.当建设工程施工图设计文件更改后,监理应该要求()变更合同。
A.
业主 B. 建设单位 C. 工程承包商 D. 自行决定
4.在建设工程项目实施中,因不可抗力等原因调整合同价格时,可以采
取()的方式。
A. 按比例调整 B. 定量调整 C. 针对性调整 D. 无需调整
5.工程承包商在合同变更时未经监理同意擅自开始变更,监理应当()。
A. 直接拒绝
B. 追究其法律责任
C. 协商解决
D. 要求施工停工
二、填空题
1.在写合同变更的申请书时,应该注明变更的()。
2.在合同变更中需要列出变更后工程的()。
3.合同变更的申请书要通过()途径提交给监理。
三、简答题
1.请简述合同变更的程序。
2.对于工程合同变更价格的确定,应该根据哪些因素进行考虑?
四、分析题
某施工单位在未经监理同意的情况下进行合同变更,可能会导致哪些风险?请
详细分析。
五、论述题
合同变更在建设工程项目实施中具有重要的作用,请阐述合同变更的作用。
六、案例分析题
某施工单位未经监理同意,在施工过程中擅自进行合同变更,导致工程质量下降,并且超过了预算。
请从监理的角度出发,分析该情况可能会带来哪些影响,并提出解决措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2016年河南省监理工程师《合同管理》:合同的变更模拟试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、监理任务确定并签订委托监理合同后,工程监理单位首先要做的工作是。
A:编制监理大纲B:编制监理规划C:组建项目监理机构D:编制监理实施规则E:工程保险金2、【例1·单选题】下列各类建设工程中,属于《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定的必须实行监理的是。
A:投资总额2000万元的学校工程B:投资总额2000万元的科技、文化工程C:投资总额2000万元的社会福利工程D:投资总额2000万元的道路、桥梁工程E:工程保险金3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是。
A:工程承包合同B:建设工程设计施工总承包合同C:施工分包合同D:建设工程施工合同E:专业监理4、某工程双代号时标网络计划如图3-42所示,其中工作C的总时差为周。
A:1B:2C:3D:4E:自我评定5、某分部工程由三个施工段组成,组织等节奏流水施工,已知施工过程数为4,流水节拍为2天,间歇时间之和为2天,则工期为天。
A:8B:10C:12D:14E:自我评定6、某工程采用实物法编制施工图预算,对该施工图预算审查的重点内容之一是。
A:补充单位计价表计算是否准确B:定额消耗量标准是否合理C:分项工程单价是否与预算单价相符D:有关取费标准是否符合规定E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某工程项目施工过程中,因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度,对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。
承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划,并提出了相应赶工措施。
该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。
后续施工中,由于分包人赶工措施的缺陷,导致出现严重的质量事故,则该事件造成的损失应由承担。
A:发包人B:承包人C:分包人D:工程师与承包人共同E:专业监理8、监理工程师每人最多可以申请个专业注册。
A:1B:2C:3D:4E:工程保险金9、选择一个合格的供货厂商,是设备质量控制工作的首要环节。
A:市场采购B:向厂家订购C:招标采购D:订货采购E:工程变更单10、某项目投资方案的现金流量如图3-3所示,从投资回收期的角度评价项目,如基准静态投资回收期为7.5年,则该项目的静态投资回收期。
A:P_C” />,项目不可行B:,项目不可行C:,项目可行D:,项目可行E:由于传染病的影响而暂时停止的施工11、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。
A:工程承包合同B:建设工程设计施工总承包合同C:施工分包合同D:建设工程施工合同E:专业监理12、在单代号网络计划中,关键线路是指的线路。
A:各项工作持续时间之和最小B:由关键工作组成C:相邻两项工作之间时间间隔均为零D:各项工作自由时差均为零E:自我评定13、关于可变更合同与可撤销合同的说法,正确的是。
A:两者订立的情形不同B:两者的法律后果不同C:当事人要求变更合同,人民法院也可撤销合同D:当事人要求撤销合同,人民法院也可变更合同E:专业监理14、在建设项目中,凡是具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为。
A:分项工程B:分部工程C:单位工程D:单项工程E:由于传染病的影响而暂时停止的施工15、为了有效地进行投资控制,可采取的组织措施是。
A:重视工程设计多方案比选B:严格审查施工组织设计C:严格审核各项费用支出D:明确项目投资控制者及其任务E:由于传染病的影响而暂时停止的施工16、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土),在5个施工段上组织固定节拍流水施工,流水节拍为3天,要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土,该工程的流水工期为天。
A:29B:26C:24D:23E:自我评定17、某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。
由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。
供货方应支付的违约金额为__。
A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元18、设计概算是在阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。
A:方案设计B:初步设计C:技术设计D:施工图设计E:由于传染病的影响而暂时停止的施工19、FIDIC对其会员提出了六个方面的基本道德行为准则,其中的廉洁和正直要求为。
A:接受对社会的职业责任B:不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情C:不接受可能导致判断不公的报酬D:在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责,始终维护客户的合法利益,并廉洁、正直和忠实地进行职业服务E:工程保险金20、【例1·单选题】铺底流动资金一般按流动资金的计算。
A:20%B:30%C:40%D:35%E:由于传染病的影响而暂时停止的施工21、项目监理机构组织协调方法中,具有合同效力的协调方法是。
A:会议协调法B:交谈协调法C:书面协调法D:访问协调法E:工程保险金22、施工合同履行进入施工阶段,工程师进行进度管理的主要任务是。
A:审核施工进度计划B:控制施工工作按进度计划执行C:争取提前工期完成工程D:发布工程暂停令E:专业监理23、列入城建档案管理部门接收范围的工程,建设单位应当在工程竣工验收后月内,向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。
A:1B:3C:6D:12E:工程保险金24、监理工作规范化、制度化、科学化要求监理规划在编写时。
A:内容应具有针对性、指导性和可操作性B:应把握工程项目运行脉搏C:经审核批准后方可实施D:基本构成内容应当力求统一E:工程保险金25、在组织流水施工时,某施工过程在单位时间内完成的工作量,称为。
A:流水节拍B:流水强度C:流水时距D:流水步距E:自我评定二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)1、竣工决算的内容中()是竣工决算的核心内容和重要组成部分。
A.竣工财务决算说明书B.工程竣工图C.工程造价对比分析D.竣工财务决算报表E.建设项目财务结算书2、控制图法是工程质量控制的统计分析方法之一,其用途包括。
A:过程控制B:评价过程能力C:找出薄弱环节D:掌握质量分布规律E:过程分析3、下列关于监理合同协调管理的说法,正确的是__。
A.在合同期内和合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露本工程的保密资料B.委托人或承包人对对方的意见,应首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见C.委托人和承包人发生争议时,监理机构应以委托方代理人的身份进行调解D.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应做调解或仲裁的记录工作E.当双方争议由主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实资料4、【例3·多选题】下列对设计人员设计错误的处理,正确的是。
A:由于设计人员错误造成损失,设计人应负责采取补救措施,应免收直接受损失部分的设计费B:由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变C:损失严重的,应向发包人支付赔偿金D:范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算,写入相关条款E:赔偿金累计总额应不超过设计费用5、《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2008)中的综合单价是由完成一个计量单位的分部分项工程量清单项目的直接工程费和等组成。
A:企业管理费B:利润C:一定范围的风险费用D:间接费用E:其他直接费6、某分部工程双代号网络计划图如下图所示,图中错误为()。
A.多个起点节点B.多个终点节点C.存在循环回路D.节点编号重复E.节点编号有误7、在工程质量事故处理后,对处理结果应作出结论,处理结论可能有__等。
A.事故已排除,可继续施工B.隐患已消除,结构基本安全C.经修补处理后,能满足使用要求D.对耐久性的结论E.可靠性需要验证8、关于建设工程档案资料管理职责的说法,正确的有。
A:工程档案资料应随工程进展及时收集、整理B:由建设单位收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的档案资料C:监理档案资料的管理由总监理工程师负责.并指定专人具体实施D:分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责,立卷后及时移交建设单位E:工程档案资料应分级管理,各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作9、监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有。
A:审核技术文件、报告和报表B:向业主报告质量信息C:旁站监督和平行检测D:下达指令性文件E:控制工程款的支付10、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则,其主要内容有__。
A.进度控制工作流程B.材料进场及检验安排C.业主提供施工条件的进度协调程序D.工程进度款的支付时间与方式E.进度控制的方法和具体措施11、建设工程的保证人一般是__。
A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.建设行政主管部门12、在FIDIC《施工合同条件》中,承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括__等。
A.不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.后续法规的调整13、建设工程平行承发包模式的优点有__。
A.有利于缩短工期B.有利于质量控制C.有利于投资控制D.有利于业主选择承建单位E.有利于合同管理14、招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时,应予纠正的不合理要求包括__。
A.要求施工企业必须具备一定的资质等级B.要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级C.要求投标人必须拥有进口的施工机具D.要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材E.要求专业工程的施工企业必须是本系统的15、安装施工过程的__是监理工程师控制设备验收资料的主要方面。
A.隐蔽工程验收记录B.工序交接验收记录C.安装过程的进度资料D.整机性能检测报告E.安装过程不合格品处理及返修、返工记录16、供货方的运输责任主要涉及。
A:产品质量缺陷B:包装责任C:逾期付款D:发运责任E:数量短缺责任17、下列选项属于网络计划时间参数的有。
A:工期B:两项工作之间的时间间隔C:最早完成时间D:节点最早时间E:节点时差18、根据《合同法》,合同被确认无效后,当事人承担法律责任的形式有。
A:返还财产B:赔偿损失C:缴纳罚款D:上缴非法所得E:双倍返还定金19、下列各种工程中,适合采用CM管理模式的有。
A:限额投资的工程B:无法准确定价的工程C:一般性建设的工程D:设计变更可能性较大的工程E:时间因素最为重要的工程20、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同,承担某工程项目设计阶段和施工阶段的监理任务,监理单位在编制监理规划时,__。