新疆2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试题
2017年上半年河北省监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试卷
2017年上半年河北省监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是__。
A．工程合格程度B．安全达标程度C．工程返修程度D．顾客满意程度2、某工程双代号时标网络计划执行到第4周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，可以看出．A：工作C拖延1周，不影响工期B：工作E提前1周，不影响工期C：工作D拖延1周。
不影响工期D：工作I可以从第5周以后提前进行E：自我评定3、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。
A．甲级B．监理业务跨部门的C．本部门乙、丙级D．兼承监理业务的4、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是。
A：协议书B：专用条款C：标准条款D：质量保修书E：专业监理5、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和。
A：修补处理B：实验验证后处理C：定期观察处理D：专家论证后处理E：工程变更单6、投标人对没有工程量，只填单价的项目(土方工程中的挖淤泥、岩石等)采用不平衡报价时，应遵循的原则是。
A：单价降低B：不能确定单价C：单价提高D：单价不变E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经__后实施。
A．专业监理工程师审核、总监理工程师签字B．施工单位技术负责人、总监理工程师签字C．建设单位、施工单位、监理单位签字D．专家论证、施工单位技术负责人签字8、观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看。
A：分布的离散程度B：极差C：变异系数D：标准偏差E：工程变更单9、推行限额设计时，施工图设计阶段的直接控制目标是__。
A．经批准的投资估算B．经批准的设计概算C．经批准的施工图预算D．经确定的合同价10、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位审批、签字。
2017年上半年安徽省监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试卷
2017年上半年安徽省监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在建立和完善建设工程数据库的过程中。
确定数据库结构之后面临的最主要任务是。
A：编制用户使用手册B：修正数据的“时间差”C：积累与分析工程数据D：培训数据库的使用人员E：工程保险金2、根据《建设工程监理规范》，是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
A：工程计量B：巡视C：平行检验D：旁站管理E：工程保险金3、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间其他工程需要使用该设备时，正确的做法为。
A：承包人可自行调运到其他工地B：为了保证后续工程的施工，不得调出工地C：经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D：经过业主书面同意后，可以调运到其他工地E：专业监理4、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告5、应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公正性E：工程保险金6、下列描述中，不属于成倍节拍流水施工的特点是。
A：同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B：相邻施工过程的流水步距相等C：专业工作队数等于施工过程数D：各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间E：自我评定7、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟__。
A．5天，但不影响总工期B．1天，但不影响总工期C．5天，并使总工期延长1天D．4天，并使总工期延长2天8、预算单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算直接工程费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。
2017年上海监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类试题
2017年上海监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得__的范围内从事建筑活动。
A．相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉及B．相应的职称证书，并在其职称等级对应C．相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可D．相应的继续教育证明，并在其接受继续教育2、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
A．监理单位B．咨询单位C．承包单位D．伙伴单位3、在风险型CM模式下，CM合同价格为。
A：CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价B：CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价C：CM费D：CM费+GMPE：工程保险金4、受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制。
A：施工总进度计划B：监理进度计划C：设计总进度计划D：单位工程施工进度计划E：自我评定5、建设工程施工完成以后，监理单位应。
A：组织工程竣工验收B：与建设单位一起组织竣工验收C：在正式验收前组织工程竣工预验收D：与施工单位一起组织竣工验收E：工程保险金6、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。
如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为。
A：工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B：工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C：工程师未确认，承包人应修改进度计划D：工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示E：专业监理7、下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是。
A：有组织开标、评标、定标的能力B：有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C：有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D：有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”E：专业监理8、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为17％，该批设备无消费税。
2017年上半年贵州监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试题
2017年上半年贵州监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、申请综合资质、专业甲级资质的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起日内初审完毕，并将初审意见和申请材料报国务院建设主管部门。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金2、与限制民事行为能力人订立的合同属于。
A：无效合同B：效力待定合同C：可变更合同D：可撤销合同E：工程保险金3、【例1·单选题】由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。
A：采购方B：代运方C：供货方D：采购方和供货方共同E：专业监理4、【例3·单选题】监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施。
A：静态控制B：动态控制C：主动控制D：被动控制E：自我评定5、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。
A：业主B：监理单位C：设计单位D：总承包单位E：工程保险金6、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。
A．风险回避B．风险自留C．损失控制D．风险转移7、FIDIC施工合同条件中，业主选择指定分包商应。
A：首先征得承包商的同意B：首先征得工程师的认可C：不需征求承包商的意见D：必须通过招标方式E：专业监理8、【例2·单选题】工程网络计划的工期优化是通过，使计算工期满足要求工期。
A：改变关键工作之间的逻辑关系B：将关键工作压缩成非关键工作C：压缩直接费最小的工作的持续时间D：压缩关键工作的持续时间E：自我评定9、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是。
A：指定分包商的施工自行管理，不需要协调B：应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C：应由承包商负责指定分包商施工的协调管理D：应由业主负责指定分包商施工的协调管理E：专业监理10、如隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
2017年新疆监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试题
2017年新疆监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例5·单选题】在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为。
A：建立健全设计技术经济定额B：编制设计总进度计划C：认真实施设计进度计划D：比较实际设计工作进度与计划设计工作进度并纠偏E：自我评定2、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。
下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。
A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期．C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期E：专业监理3、联合试运转费包括下列。
A：单台设备调试费B：试运转产品的销售收入C：试运转所需的机械使用费D：无负荷联动试运转费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】在我国建设投资的构成中，建设单位经费不包括。
A：建设单位采购及保管材料费B：设计审查费C：工程招标费D：竣工验收费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。
月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。
基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。
依照《合同法》的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是__。
A．甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B．甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C．甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D．甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任6、与限制民事行为能力人订立的合同属于。
A：无效合同B：效力待定合同C：可变更合同D：可撤销合同E：工程保险金7、下列属于专业监理工程师职责的是。
新疆2017年上半年注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理考试试题
新疆2017年上半年注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款2、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师3、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构4、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法5、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。
A．相应资质B．质量保证C．保证安全D．保证工期6、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程7、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好8、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置9、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。
A．决策层B．协调层C．操作层D．执行层10、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
新疆2017年监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试试卷
新疆2017年监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程，施工单位于3月10日进入施工现场开始搭设临时设施，3月15日开始拆除旧有建筑物，3月25日开始永久性工程基础正式打桩，4月10日开始平整场地。
该工程的开工时间为。
A：3月10日B：3月15日C：3月25日D：4月10日E：工程保险金2、关于要约的说法，正确的是。
A：要约必须以缔结合同为目的B：要约的内容可以是不确定的C：要约的相对人必须是特定的人D：商业广告是要约E：专业监理3、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。
A：衡量法B：理论换算法C：经验鉴别法D：物理试验E：专业监理4、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。
A：业主B：监理单位C：设计单位D：总承包单位E：工程保险金5、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。
该抵押合同的生效日期为之日。
A：当事人签字B：抵押物登记C：转移产权证D：转移房屋占有E：专业监理6、建安工程费用中的城乡维护建设税，其纳税人所在地为市区的，按营业税的征收。
A：7％B：5％C：3％D：1％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。
A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工8、某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是。
A：投标截止时间，投标人少于3个B：属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C：重新招标后投标人仍少于3个D：重新招标后所有投标被否决E：专业监理9、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册。
A：不分专业B：按专业注册，每人只能申请1个专业注册C：按专业注册，每人最多可以申请2个专业注册D：按专业注册，每人最多可以申请3个专业注册E：工程保险金10、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为。
天津2017年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试卷
天津2017年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例4·单选题】在工程施工组织方式中，平行施工方式具有的特点是。
A：各工作队实现了专业化施工B：施工现场的组织、管理比较复杂C：充分利用工作面进行施工D：单位时间内投入的资源量较为均衡E：自我评定2、【例1·单选题】下列不属于工程质量评估报告的主要内容。
A：工程概况B：工程质量验收情况C：工程质量评估结论D：工程实施的主要问题分析及处理情况E：工程保险金3、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。
A：固定总价合同B：估计工程量单价合同C：可调单价合同D：纯单价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔是的职责。
A：监理单位技术负责人B：专业监理工程师C：总监理工程师D：总监理工程师代表E：工程保险金5、是典型的质量控制动态分析法。
A：排列图法B：直方图法C：分层法D：控制图法E：工程变更单6、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。
现场考察组织工作由。
A：招标人承担，费用由投标人承担B：投标人承担．费用由招标人承担C：招标人承担，费用由招标人承担D：投标人承担，费用由投标人承担E：专业监理7、【例3·单选题】Project Controlling与Partnering模式的共同之处是。
A：信息共享B：协调机制C：长期协议D：不能独立存在E：工程保险金8、【例1·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用进行评标。
A：最低投标价法B：综合评标法C：综合评估法D：评标价法E：专业监理9、施工阶段，下列投资控制的任务中，不属于监理机构任务的是。
2017年上半年新疆监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷
2017年上半年新疆监理工程师合同管理：缺陷责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】工程监理文件资料组卷方法及要求中，文字材料按事项、专业顺序排列说法错误的是。
A：请示在前、批复在后B：印本在前、定稿在后C：主件在前、附件在后D：同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开E：工程保险金2、委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要__。
A．提前通知承包人B．提前通知监理人C．经承包人同意D．经监理人同意3、夜间施工增加费、材料二次搬运费属于__的内容。
A．直接工程费B．措施费C．现场经费D．规费4、【例1·单选题】纵横向协调工作量大．处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
A：直线职能制组织形式B：职能制组织形式C：直线制组织形式D：矩阵制组织形式E：工程保险金5、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时：应以为准。
A：现场考察时招标人口头解释B：招标文件规定C：书面回函解答D：仲裁机构裁定E：专业监理6、当延期事件是有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内。
A：仅向监理工程师提交最终的详情报告B：仅向监理工程师提交阶段性的详情报告C：不能提交最终详细的申诉报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告D：向监理工程师提交工程延期意向通知E：自我评定7、根据《建设工程监理规范》，工程项目质量控制的重点部位、关键工序应由协商后共同确认。
A：建设单位与承包单位B：项目监理机构与承包单位C：建设单位与监理单位D：建设单位与项目监理机构E：工程保险金8、《建设工程文件归档整理规范》规定，监理单位应短期保存的监理文件是。
A：项目监理机构总控制计划B：供货单位资质材料C：有关造价控制的监理通知D：工程竣工总结E：工程保险金9、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
2017年监理工程师合同管理考试真题和参考答案
2017年监理工程师合同管理考试真题及答案1.关于建设合同的说法，错误的是（）。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案：C3.合同法律关系客体的智力成果指的是（）。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案：C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案：B6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案：A7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内c.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内参考答案：B8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
A.B.10%C.D.30%参考答案：B9、建设工程施工过程中发生化学品泄偏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。
A一切险B一切险加第三者责任险C一切险加人身保险D一切险加人身意外伤害险参考答案：B10、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。
内蒙古2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试题
内蒙古2017年上半年监理工程师《合同管理》: 施工承包单位资质的分类考试试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、项目总监理工程师属于监理单位的。
A: 执行层B: 管理层C: 决策层D: 操作层E: 工程变更单2、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。
A: 自然人B: 法人C: 智力成果D: 其他组织E: 专业监理3、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容, 在分包工程施工前的正确说法是。
A：应获得业主批准B：应获得工程师的批准C：应获得质量监督机构的许可D：不需再办理任何批准、许可手续E: 专业监理4、建设工程合同的争端经仲裁裁决后, 一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的, 应。
A：申请仲裁机构重新仲裁B：申请仲裁机构撤销仲裁裁决C：申请人民法院撤销仲裁裁决D：申请政府主管部门撤销该裁决E: 专业监理5、分包工程施工过程中, 分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。
对此损失。
A：分包商可直接向工程师递交索赔报告B：分包商可直接向业主递交索赔报告C：在承包商接到分包商的索赔报告后, 向工程师转交分包商的索赔报告D：在承包商接到分包商的索赔报告后, 以自己的名义向工程师递交索赔报告E: 专业监理6、依法必须进行招标的项目, 招标人应当自确定中标人之日起日内, 向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：7B：15C：20D：30E: 工程保险金7、某项目, 在建设期初的建筑安装工程费为1000万元。
设备工器具购置费为800万元, 项目建设期为2年, 每年投资额相等, 建设期内年平均价格上涨率为5％, 则该项目建设期的涨价预备费为万元。
A：50．O0B：90．00C：137．25D：184．50E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、是工程设计的最后一个阶段。
A: 初步设计B: 技术设计C: 施工图设计D: 设计准备E: 自我评定9、某工程双代号网络计划如下图所示, 其中关键线路有条。
新疆2017年上半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题
新疆2017年上半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。
A：通知委托人，建议下达停工指令B：征得委托人同意后，下达停工指令C：立即下达停工指令并尽快通知委托人D：立即召开现场会议，讨论对策E：专业监理2、【例1·单选题】抽样检验中出现的合格品错判将给带来损失。
A：监理方B：检验者C：业主D：生产者E：工程变更单3、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人。
A：可以采用直接委托方式发包B：可以自行招标，但应当备案C：可以自行招标，无须备案D：必须委托中介机构代理招标E：专业监理4、【例4·单选题】物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出。
A：申请量和采购量B：采购量和库存量C：库存量和供应量D：供应量和申请量E：自我评定5、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是。
A：合同约定的开始日至完成日B：合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日C：合同签订日至合同约定的完成日D：合同约定的开始日至工程验收合格日E：专业监理7、勘察费用在合同生效后天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金。
A：1B：2C：3D：5E：专业监理8、某家庭装修时买了1000块地砖，每20块一组，现在要抽50块检查其质量。
若随机抽取5组，在五组中抽取50块检查，则属于的方法。
A：系统随机抽样B：分层抽样C：简单随机抽样D：多阶段抽样E：工程变更单9、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。
江西省2017年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类试题
江西省2017年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理规划的审核内容不包括。
A：监理范围、工作内容及监理目标的审核B：项目监理机构的审核C：对投资、进度、质量控制方法和控制部位应重点审查D：对安全生产管理监理工作内容的审核E：工程保险金2、【例2·单选题】在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。
工作M有3项紧后工作：它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为天。
A：1B：3C：4D：8E：自我评定3、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张__，然后要求对方赔偿损失。
A．撤销合同，无须通知对方B．撤销合同，但应当通知对方C．解除合同，无须通知对方D．解除合同，但应当通知对方4、下列情形中．不属于施工中不利物质条件的有。
A：污染物B：不利于施工的气候条件C：非自然的物质障碍D：不可预见的自然物质条件E：专业监理5、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成的，应由承担维修的经济责任。
A：建设单位B：监理单位C：施工单位D：建设单位和施工单位共同E：工程变更单6、某建筑公司承建某县政府办公楼，其营业额为5000万元人民币，则该施工企业应绷纳的城市维护建设税应为万元。
A：1．5B：4．5C：7．5D：10．5E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构8、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。
辽宁省2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试题
辽宁省2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付，属于工程造价控制的。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：合同措施E：工程保险金2、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括。
A：城市规划许可文件B：工程勘察资料C：限额设计的要求D：经批准的项目可行性研究报告E：专业监理3、【例1·单选题】某项目设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为万元。
A：4000B：4200C：4300D：4420E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、运输货物时的运输合同的客体是。
A：被运货物B：运输行为C：运输费用D：运输工具E：专业监理5、下列因素中，不影响基准收益率大小的是。
A：加权平均资本成本率B：投资的机会成本率C：贷款准备金率D：通货膨胀率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的__文件。
A．概算B．修正概算C．预算D．修正预算7、根据建设项目总体计划和相关文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得的批准。
A：监理工程师B：设计负责人C：安装单位D：建设单位E：工程变更单8、某土方工程，招标文件中估计工程量为1．5万，合同中约定土方工程单价为16元；当实际工程量超过估计工程量10％时，超过部分单价调整为15元。
该工程实际完成土方工程量1．8万，则该土方工程实际结算工程款为万元。
A：27．95B：28．45C：28．65D：28．70E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
新疆2017年监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题
新疆2017年监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，可代为办理，所需费用由承担。
A：发包人，发包人B：发包人，承包人C：监理人，发包人D：监理人，承包人E：专业监理2、根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用。
A：多次抽样B：计数抽样C：分层抽样D：调整型抽样E：工程变更单3、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。
若合同终止，发包人应向设计人支付。
A.合同约定设计费的60%B．双倍定金作为赔偿C．合同约定设计费的一半D．合同约定的全部设计费4、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指；。
A．完成扫尾、清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或使用D．完成主体工程的施工任务5、【例1·单选题】下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力B：良好的业绩C：完善的质量保证体系D：相应的资金来源E：专业监理6、对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，一般由企业按照属地原则向备案。
A：地方政府建设行政主管部门B：上级政府建设行政主管部门C：地方政府投资主管部门D：上级政府投资主管部门E：工程保险金7、监理例会的参加人一般不要求参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C.专业监理工程师D．建设单位负责人8、【例4·单选题】下列关于设备运杂费的描述中，错误的是。
黑龙江2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类试题
黑龙江2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是。
A：施工合同的发包人B：施工合同的承包人C：施工合同发包人和承包人D：工程项目的代建方和施工合同的发包人E：专业监理2、价值工程的目的是__。
A．思想方法的更新和技术管B．对功能与成本进行系统分析和不断创新C．提高功能对成本的比值D．多领域协作，降低产品成本3、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和歼灭的客观现象和事实，法律事实包括。
A：社会事务与合法行为B：自然与非自然C：事务和行为D：主体与客体E：专业监理4、GB／T19004--2009idt9004：2009《质量管理体系业绩改进指南》标准充分考虑了提高质量管理体系的，进而考虑开发改进组织绩效的潜能。
A：科学性和效率B：开发性和标准C：有效性和标准D：有效性和效率E：工程变更单5、《建设工程平安生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大平安事故的，。
A：责令停止执业3个月以上1年以下B：吊销执业资格证书，5年内不予注册C：终身不予注册D：对造成的损失依法担当赔偿责任E：工程保险金6、某项目属于一级项目，施工图审查机构在2012年8月1日星期三收到该项目的施工图审查资料，则最迟应当在完成审查。
A：2012年8月20日B：2012年8月31日C：2012年8月22日D：2012年9月11日E：工程变更单7、关于总监理工程师负责制原则所体现的权责主体的说法，正确的是。
A：总监理工程师既是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主体B：总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体C：总监理工程师既不是工程监理的权利主体。
又不是工程监理的责任主体D：总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体E：工程保险金8、道路交通事故、火灾事故自发生之日起日内，事故造成的伤亡人数发生改变的，应当刚好补报。
湖北省2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试题
湖北省2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于EPC模式与项目总承包模式承包范围的说法，正确的是。
A：两者的承包范围完全相同B：两者的承包范围完全不同C：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围窄D：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围宽E：工程保险金2、FIDIC施工合同条件下，预付款保函。
A：在收到预付款的同时提交B：金额大于预付款金额C：由业主提交工程师D：金额随承包商对预付款的偿还而递减E：专业监理3、监理合同的标的是。
A：服务B：造价C：质量D：工期E：工程保险金4、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金5、下列机电产品必须进行国际招标的是。
A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品B：一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C：供产品维修用的零件及部件D：旧机电产品E：专业监理6、下列建设工程，不是必须实行监理的是。
A：国家重点建设工程B：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程C：小型公用事业工程D：成片开发建设的住宅小区工程E：工程保险金7、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由以书面形式通知承包人。
A：总监理工程师B：监理人C：发包人D：总监理工程师代表E：专业监理8、由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是。
A：明确投资控制人员的责任B：确定工程变更的价款C：审核施工方案D：做好施工记录E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、下列职责中，属于专业监理工程师职责的是。
2017年上半年新疆监理工程师：保险赔偿考试题
2017年上半年新疆监理工程师：保险赔偿考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师2、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则3、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部4、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
A．工作的时序性B．职责分工的严密性C．工作目标的确定性D．监理实施细则的指导性5、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人6、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险7、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性8、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则9、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目10、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理11、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主12、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由__进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新疆2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工承包单位资质的分类考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，是由于所致。
A：违背建设程序的原因B：施工与管理不到位的原因C：地质勘察失真的原因D：片面追求进度的原因E：工程变更单2、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是。
A：初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请B：注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请C：在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年D：每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料E：工程保险金3、建设工程施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在。
A：局限性B：波动性C：隐蔽性D：复杂性E：工程变更单4、《建设工程文件归档整理规范》规定，监理单位应长期保存的监理文件是。
A：监理实施细则B：项目监理机构总控制计划C：设计变更、洽商费用报审与签认D：工程延期报告及审批E：工程保险金5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、编制施工图预算时，预算单价法与实物法的最大区别是的计算方法不同。
A：直接费B：直接工程费C：间接费D：利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、检验及鉴定大型设备是否合格，一般要经过试运转__方能进行判断。
A．联动无负荷试车B．联动有负荷试车C．一定时间D．投料试车8、某分部工程划分为2个施工过程、3个施工阶段组织流水施工，流水节拍分别为2天、4天、3天和3天、5天、4天，则流水施工工期为天。
A：12B：13C：14D：15E：自我评定9、下列各组施工单位用表与监理单位用表中，不存在对应关系的是。
A：报验申请表——报验审批表B：费用索赔申请表——费用索赔审批表C：工程临时延期申请表——工程临时延期审批表D：监理工程师通知单——监理工程师通知回复单E：工程保险金10、对建筑工程概算的审查有。
A：施工组织设计审查B：采用的定额或指标的审查C：设计标准的审查D：编制人员的审查E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时间差，则该工作。
A：必定影响其紧后工作的最早开始时间B：必定变为关键工作C：不会影响其后续工作的正常进行D：不会影响工程总工期E：自我评定12、工程保修期内，检查工程质量状况、鉴定质量问题责任、督促责任单位维修，是监理工程师特点的具体体现。
A：执业范围广泛B：执业技能全面C：执业责任重大D：执业内容复杂E：工程保险金13、为了有效地进行投资控制，可采取的组织措施是。
A：重视工程设计多方案比选B：严格审查施工组织设计C：严格审核各项费用支出D：明确项目投资控制者及其任务E：由于传染病的影响而暂时停止的施工14、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金15、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。
A：供货商B：铁路运输部门C：监理工程师D：供货商和铁路运输部门E：专业监理16、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期。
A：必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补B：经监理工程师核实确认后纳入合同工期C：经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期D：不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期E：自我评定17、【例1·单选题】某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天、2天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为天。
A：40B：30C：24D：20E：自我评定18、损失控制计划的组成部分不包括。
A：预防计划B：灾难计划C：应急计划D：报警计划E：工程保险金19、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金20、生产性建设工程总投资包括两部分。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：静态投资和动态投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据，分析工序质量波动状况及原因时，可通过绘制进行观察判断。
A：直方图B：排列图C：管理图D：相关图E：工程变更单22、设计招标的目的是选择最合适项目需要的设计单位，下列不属于设计单位主要考察内容的是。
A：社会信誉B：派选设计人员的能力C：派选设计人员的业绩D：设计单位的融资条件E：工程变更单23、应控制在批准的总概算及投资包干限额内。
A：工程总费用B：投标价格C：标底D：分包价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工24、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。
A：补充单位计价表计算是否准确B：定额消耗量标准是否合理C：分项工程单价是否与预算单价相符D：有关取费标准是否符合规定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是。
A：对方当事人降低注册资金B：对方当事人银行贷款数额激增C：对方当事人的法定代表人变更D：对方当事人经营状况严重恶化E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括。
A：价值百分率法B：经验分析法C：头脑风暴法D：强制确定法E：哥顿法2、【例4·多选题】工程建设单位在取得现有国有土地使用权时，应支付的费用包括。
A：新菜地开发建设基金B：土地管理费C：城市建设配套费D：土地使用权出让金E：耕地占用税3、下列关于对建设工程监理的作用表述中，正确的是__。
A．有利于对建设单位的建设行为进行监督管理B．有利于提高建设工程投资决策科学化水平C．有利于政府对工程建设各方的建设行为进行全面监督管理D．有利于实现建设工程项目投资规模最大化E．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全4、建设合同管理的基本方法有。
A：严格执行建设工程合同管理法律法规B：普及相关法律知识，培训合同管理人才C：设立合同管理机构，配备合同管理人员D：建立合同管理制度目标E：推行合同管理办法5、关于缔约过失责任的说法，正确的有。
A：缔约过失责任是违约责任的一种B：缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提C：缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任D：故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任E：违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任6、工程网络计划中的关键线路是指的线路。
A：单代号搭接网络计划中由关键工作组成B：双代号时标网络计划中自始至终没有波形线C：单代号网络计划中相邻工作时间间隔均为零D：双代号网络计划中自始至终没有虚箭线E：双代号网络计划中由关键声点组成7、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。
A．当事人约定的B．仲裁庭约定的C．法律规定的D．地方政府指定的E．人民法院指定的8、工程设备检查验收前，设备安装单位应提交设备检查验收方案，包括，经专业监理工程师审查同意后实施。
A：验收方法B：机械的使用、保养记录C：质量标准D：检查验收的依据E：劳动安全部门鉴定9、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。
A．关键线路B．工程内容进度C．非关键线路D．工作内容进度E．工程总进度10、现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括。
A：定量计算法B：衡量法C：经验鉴别法D：理论换算法E：查点法11、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。
A．工作2—4的总时差为零B．工作6—7为非关键工作C．工作2—5的自由时差为零D．工作3—6的自由时差为零E．工作1—3的自由时差为212、质量记录资料的管理中，质量记录资料包括。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：施工过程作业活动质量记录资料D：工程总分包任务分配协议E：有关工程争议的解决条款13、我国现行建筑安装工程费用中，应计入企业管理费的有。
A：劳动保险费B：工会经费C：工程监理费D：办公费E：社会保障费14、根据《建筑法》，申请领取施工许可证．应当具备的条件有。
A：已办理该建筑工程用地批准手续B：有满足施工需要的施工图纸及技术资料C：开工需要的资金已落实D：已经确定工程监理单位E：有保证工程质量和安全的具体措施15、某分部工程双代号网络计划如图3-54所示(时间单位：天)，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。
A：所有节点均为关键节点B：所有工作均为关键工作C：计算工期为15天且关键线路有两条D：工作1-3与工作1-4的总时差相等E：工作2-7的总时差和自由时差相等16、工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括__等方面。
A．适用性B．可靠性C．设备完善D．外观质量E．环境协调17、建设单位对工程要求变更时，下列说法正确的是__。
A．建设单位将变更的要求通知设计单位B．设计单位对工程变更单进行研究C．设计单位负责人签发工程变更单，指示承包单位按变更的决定组织施工D．要采取大胆的态度去变更E．建设单位如有相应的方案和建议则一并报送设计单位18、根据《工程监理企业资质管理规定》，对监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的，实行__等处罚。
A．责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款B．降低资质等级或者吊销资质证书C．有违法所得的，予以没收D．责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款E．造成损失的，承担连带赔偿责任19、采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括__等。
A．施工工程的计划进度B．分包商在施工阶段的安排C．重要检查检验的次序和时间D．保证计划实施的说明文件E．滞后于进度计划的责任20、我国建设工程监理的特点为__。