水利水电土建工程施工合同模板
水利水电土建工程施工合同条件示范文本GF_2000_0208范本
第一部分通用条款一、词语涵义1 词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1 有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人正式签署协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2 有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。
1.3 有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品不包括临时工程和材料。
《水利水电土建工程 施工合同》
《水利水电土建工程施工合同》甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、工程概况。
1. 工程名称:咱们这个水利水电土建工程呀,它可有个响亮的名字呢,就叫[具体工程名称]。
2. 工程地点:这个工程坐落在[具体地点],那可是个很有潜力的地方哦。
3. 工程内容:这里面包括好多好玩的东西呢,像土建工程里的基础建设啦,比如挖挖地基,筑牢基础,还有水利水电相关的设施建设,像修建渠道、安装水电设备之类的。
二、工程承包范围。
乙方呢,要把整个水利水电土建工程按照甲方的要求都包下来哦。
从开始的场地清理,到最后的工程收尾,每一个小细节都不能放过。
比如说,那些小石子要摆放整齐,那些水电线路要接得稳稳当当的,就像给这个工程穿上一件漂亮又合身的衣服一样。
三、合同工期。
1. 开工日期:咱们就定在[具体日期]开始干活啦,这一天就像工程的生日一样呢。
2. 竣工日期:那得在[具体日期]之前把工程全部搞定哦。
这个时间可是很重要的,就像一场赛跑,要在规定的时间内跑到终点。
四、质量标准。
这个工程的质量呀,必须得达到国家规定的水利水电土建工程的标准。
不能马虎,就像盖房子一样,每一块砖都要稳稳地放在它该在的地方。
工程要坚固耐用,那些水利设施要能经受得住水流的考验,水电设备要能正常运转,可不能三天两头出毛病。
五、合同价款。
1. 本合同的价款是[具体金额]元。
这个钱可是经过咱们双方仔细商量才定下来的呢,每一分钱都有它的用处。
2. 这个价款包括了乙方完成整个工程所需要的所有费用,像人工啦、材料啦、设备使用啦,还有那些杂七杂八的小费用。
水利施工合同专用条款
水利施工合同专用条款1. 工程范围与内容1.1 本合同涉及的水利工程包括但不限于水库、河道、排灌系统、水电站等水利设施的建设与维护。
1.2 工程内容应详细列明各施工阶段的具体工作,包括土建、安装、调试等。
2. 工程质量要求2.1 施工单位必须遵守国家及地方关于水利工程建设的质量和安全标准。
2.2 工程质量应达到合同约定的标准,任何不符合标准的部分施工单位应负责返工或修复。
3. 工程进度与期限3.1 施工单位应根据合同约定的工程进度计划进行施工,并确保按时完成。
3.2 如遇不可抗力因素影响工程进度,双方应协商解决延期事宜,并以书面形式确认。
4. 安全与环保要求4.1 施工单位应严格遵守国家安全生产法规,确保施工安全。
4.2 施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,遵守环保法规。
5. 工程变更与签证5.1 任何工程变更需双方协商一致,并以书面形式确认。
5.2 变更导致的工程量增减应按照合同约定的计价方式进行结算。
6. 工程款支付方式6.1 工程款项应按照合同约定的支付节点和比例进行支付。
6.2 施工单位应提供相应的发票和凭证,甲方在确认无误后进行支付。
7. 工程验收与保修7.1 工程完成后,施工单位应通知甲方进行验收。
7.2 验收合格后,双方签署工程验收证书,甲方按照合同约定支付剩余款项。
7.3 施工单位应对工程质量提供保修服务,保修期限和范围应符合国家相关规定。
8. 违约责任8.1 如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
9. 争议解决9.1 合同执行过程中发生的争议,双方应首先通过协商解决。
9.2 协商不成时,可提交至有管辖权的人民法院或按照合同约定的仲裁机构进行解决。
10. 其他约定10.1 本合同专用条款与通用条款具有同等法律效力,专用条款与通用条款不一致时,以专用条款为准。
10.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
请注意,以上条款仅为示例,具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规来制定,并建议由专业法律顾问进行审核。
土建工程范本施工合同(推荐5篇)
土建工程范本施工合同(推荐5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!土建工程范本施工合同(推荐5篇)土建工程范本施工合同第1篇发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):根据《中华人·民共·和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。
土建合同范本模板8篇
土建合同范本模板8篇第1篇示例:土建合同范本模板甲方(委托方):___________(以下简称甲方)乙方(承包方):___________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,就土建工程的施工进行以下合同约定:第一条项目名称甲方委托乙方为其进行_______(具体项目名称)的土建施工。
第二条工程内容1. 本次工程包括但不限于(具体工程内容),详细工程范围和要求详见附件《工程说明书》。
2. 乙方应按甲方的要求,认真履行工程施工任务,保证施工过程中的质量和安全。
第三条工程造价1. 本次工程的总造价为______元(大写:______元整)。
2. 工程款项支付方式:(1)工程款按______比例分期支付,具体支付比例详见附件《付款计划表》。
(2)最后一期工程款在工程竣工验收合格后支付。
第四条施工期限1. 本次工程的施工期限为______年(月)。
2. 工期届满后,甲方有权要求乙方加班加点或按违约责任条款支付违约金。
第五条材料和设备1. 乙方应按照合同要求采购质量合格的材料和设备进行施工。
2. 甲方有权对乙方所选用的材料和设备进行审查,并提出合理的修改建议。
第六条质量保证1. 乙方承诺施工过程中所使用的材料和设备符合国家标准,保证工程质量达到国家相关规定的要求。
2. 乙方应对其施工质量承担责任,负责修理因施工质量问题引起的故障和损坏。
第七条安全保障1. 乙方应切实做好施工现场的安全管理工作,确保施工过程中不发生安全事故。
2. 如因乙方违反工程安全规定导致安全事故的,乙方应承担相应的责任。
第八条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应按照相关规定通知甲方进行验收。
2. 甲方有权对工程进行验收,对于合格的部分及时支付工程款项。
如发现问题,乙方应按照约定进行整改。
第九条立项变更如因工程需求变更,需重新议定相关事宜,双方均同意按照变更后的实际情况进行调整。
第十条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延误或质量问题,乙方应承担相应的违约责任。
土建工程施工合同范本
土建工程施工合同范本土建工程是建筑工程施工的重要组成部分,更是施工的关键环节,对于土建工程施工合同你了解多少呢?以下是小编为大家整理的土建工程施工合同范文,欢迎参考阅读。
土建工程施工合同范文1甲方业主:身份证号码:乙方施工方:身份证号码:甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。
以包工不包料形式施工,乙方包工项目:泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料:即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。
经双方友好协商如下:一、工程质量要求:施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目.二、乙方承包工程如下:乙方需要提供工人住宿、或工棚,施工队工人进场后一定服从甲方管理。
严格按图纸保质保量施工,甲方如有更改图纸,应提早通知乙方,需双方协议后才进行施工。
三、乙方工价:进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按:贰佰伍拾元计算(¥250.00元)。
四、甲方付款方式:乙方建筑工程进场后开工,每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
五、装修工程严格按图纸施工,批好内外墙水泥档,甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。
六、竣工时间:每层按15天的工程量计算,从8月15日开始到10月15日封顶,不得延迟。
七、以上协议甲、乙双方各执一份,都具有同等法律效力,如有工程质量问题或其它问题,乙方负责解决。
注:工程施工责任:乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎,如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责,施工队、工人自己承担一切费用与一切后果,一切与甲方无关,施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日土建工程施工合同范文2甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了甲、乙双方更好履行合同条款,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围及详细部位:本工程按甲方提供的施工图纸全部基础土建、隐秘设施及护栏走道板的施工。
重庆市水利水电土建工程施工合同(示范文本Yz--2005--0208)精选3篇
重庆市水利水电土建工程施工合同(示范文本Yz--2005--0208)工程名称:______________________发包人:________________________发包人:________________________承包人:________________________使用说明1.《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》(GF-2000-0208),建设部、国家工商行政管理总局颁发,并经水利部办公厅以办建管〔2003〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)、《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF- 2003-0214)配套使用。
即将水利部范本(GF-2000-0208)中的“本合同《通用合同条款》第xx款”、“本合同《通用合同条款》第xx条、”“《通用合同条款》”等改为“《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》”。
2.水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时,应全文引用《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》,不得删改;可根据工程实际情况,对其进行补充,但不得违反公正、公平原则。
3.招投标结束后按《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。
合同编号:____________重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人:(全称)_________________________ 地址:___________________________________法定代表人:_____________________________委派现场代表:___________________________ 联系电话:________________________________承包人:(全称)_________________________ 地址:___________________________________法定代表人:_____________________________ 项目经理:_______________________________ 联系电话:________________________________ 总工程师:_______________________________ 质量负责人:_____________________________监理人:(全称)_________________________ 地址:___________________________________ 总监理工程师:___________________________ 联系电话:________________________________ 监理工程师:_____________________________发包人拟修建__________________________工程,接受了承包人的投标,双方根据《民法典》及有关法律法规的规定,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。
水利水电工程施工招标合同三篇
水利水电工程施工招标合同三篇《合同篇一》合同编号:____________甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方水利水电工程施工项目(以下简称“工程”)的招标事宜,经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程规模:____________1.5 工程投资估算:____________二、合同范围与内容2.1 乙方应按照甲方的要求,完成本合同约定的工程范围内的设计、采购、施工、验收、保修等工作。
2.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,并保证工程质量符合国家相关法律、法规和行业标准。
2.3 乙方应承担本工程的一切风险,包括但不限于工程变更、工程延期、安全事故等。
三、合同价格与支付3.1 乙方向甲方提交的工程投标报价为:人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
3.2 甲方应按照合同约定的付款节点和比例向乙方支付工程款项。
3.3 乙方完成工程且经验收合格后,甲方应向乙方支付剩余工程款项。
四、合同期限4.1 工程开工日期:____________4.2 工程竣工日期:____________4.3 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
五、质量与验收5.1 乙方应保证工程质量符合国家相关法律、法规和行业标准。
5.2 工程验收合格后,乙方应按照合同约定承担保修责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的时间节点完成工程的,应当按照合同约定向甲方支付违约金。
6.2 乙方工程质量不符合合同约定的,乙方应承担相应的修复、返工等费用。
水利水电土建工程施工合同(GF-2000-0208)
工程承包合同发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其其他有关法律、法规,遵循平等、公平诚信的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包形式:4、合同暂定价:二、工程承包范围1、本工程承包范围;1号大坝、2号大坝、3号大坝、道路、干砌块石、绿化、土方等,及相关附属工程。
2、除合同另有规定和特殊原因外,为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备均由承包人负责采购、验收、运输和保管。
3、承包人材料和设备的管理均自行管理,提供的设备应及时进入工地投入使用。
三、双方的一般义务和责任1、发包人的一般义务和责任:支付合同价款,其它一般义务和责任,发包人应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任,提供施工用地,提供部分施工准备工程,移交测量基准,按合同规定负责办理由发包人投保的保险,及时提供图纸2、承包人的一般义务和责任,遵守法律、法规和规章,提交履约担保证件,接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。
按国家有关规定文明施工,并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。
保证工程质量,承包人应严格按技术条款中规定的质量要求完成各项工作。
保证工程施工和人员的安全。
工程未移交发包人前,承包人应负责管理和维护;移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作直至完工后移交给发包人为止。
完工清场和撤离。
3、来往函件的发出和答复:款中的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均应按合同规定的时限及时发出和答复,不得无故扣压和拖延,否则由责任方对由此造成的后果负责。
4、施工图纸的修改:发包人委托监理人提交给承包人的施工图纸需要修改和补充时,应由监理人在该工程(或工程部位)施工前签发施工图纸的修改图给承包人,具体期限应视修改内容由双方商定,承包人应按修改后的施工图纸进行施工。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件1. 合同双方本合同由甲方(施工方)和乙方(业主方)共同签订。
双方同意遵守以下合同条件,以确保工程施工的顺利进行。
2. 工程概述本工程为水利水电土建工程,包括但不限于以下内容:水库、水渠、水泵站、堤防、水电站等。
具体工程范围、规格和设计要求将在合同附件中详细说明。
3. 工程进度和施工期限3.1 工程进度甲方应根据合同约定的工程进度表,按时完成工程各个阶段的施工任务。
乙方有权对甲方的进度进行监督和检查,甲方应积极配合并提供相应的工程进展报告。
3.2 施工期限本工程的总施工期限为□个工作日,其中各个施工阶段的详细施工期限将在合同附件中明确规定。
4. 价款和付款条件4.1 价款根据工程的施工范围和规模,乙方应向甲方支付约定金额作为工程价款。
4.2 付款条件付款条件将根据工程的完成情况划分为若干阶段,请参照合同附件中的付款计划表进行支付。
甲方在收到乙方支付的款项后,应向乙方提供相应的付款证明和发票。
5. 变更和索赔5.1 变更如乙方在工程施工过程中需要对工程范围、设计要求、材料等方面进行变更,应及时与甲方协商并签订变更协议。
双方在变更协议中约定必要的调整措施和补偿办法。
5.2 索赔对于因乙方原因导致的工程延期、额外费用等问题,甲方有权向乙方提出索赔。
乙方应认真审查并根据实际情况给予合理的赔偿。
6. 质量保证与验收6.1 质量保证甲方承诺按照国家相关标准和工程设计要求进行施工,确保工程质量达到约定标准。
6.2 验收工程完成后,乙方将组织专业人员进行验收。
甲方应确保工程完好,达到验收标准。
如需修复或补救,甲方应在验收后的合理期限内完成,并达到乙方的要求。
7. 违约责任7.1 甲方违约如果甲方未按合同约定的时间完成工程,或者工程质量不符合要求,乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任,并有权解除合同。
7.2 乙方违约如果乙方未按合同约定支付价款,或者未按时提供必要的相关文件和许可证明,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任,并有权解除合同。
水利水电土建工程施工合同条件
4.1合同总价为人民币(大写):____元整(小写):¥____元。
4.2合同价格包括但不限于:人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
4.3合同价格调整:若因政策性调整、市场行情变化等原因导致合同价格变动,甲乙双方协商解决。
五、支付方式
5.1工程进度款:乙方按照工程进度向甲方申请支付工程进度款,甲方在收到申请后15个工作日内支付。
2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成合同范围内的全部施工内容。
2.3未经甲方书面同意,乙方不得擅自变更合同范围。
三、合同工期
3.1合同总工期为____个月,自合同签订之日起计算。
3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程,并确保工程按期投产。
3.3若因不可抗力等原因导致工期延误,甲乙双方协商解决。
水利水电土建工程施工合同条件
一、工程概况
1.1工程名称:水利水电土建工程
1.2工程地点:__________
1.3工程规模:__________
1.4工程性质:新建
1.5工程内容:土建工程包括但不限于以下内容:水库大坝、溢洪道、泄洪洞、水电站厂房、进场道路等。
二、合同范围
2.1本合同为固定总价合同,合同范围包括土建工程的施工、竣工、保修及技术服务等。
九、违约责任
9.1甲方未按合同约定支付款项,应承担违约责任。
9.2乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任。
9.3双方应按照国家有关法律法规的规定承担相应责任。
十、争议解决
10.1双方在合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决。
10.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他
11.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
土建合同范本模板6篇
土建合同范本模板6篇篇1土建工程合同范本模板甲方(委托方):___________乙方(承包方):___________签订日期:___________鉴于甲方拟委托乙方承担土建工程的承建工作,双方本着平等互利、协商一致的原则,经友好协商,特订立本合同,以便明确双方权利义务,共同遵守,确立双方合法权益,现订立如下:第一条项目名称:___________第二条项目地址:___________第三条工程内容1、工程范围:包括___________工程。
2、工程工期:______年/__月/__日起,至______年/__月/__日止。
3、工程质量:需符合国家质量标准,并承担相应的保修工作。
第四条工程进度1、根据工程内容,乙方应制定详细的工程进度计划,并提交甲方审核。
2、工程进度计划一经确定,乙方应严格按照计划进行施工,不得擅自更改进度。
第五条施工条件1、甲方应提供给乙方所需施工条件,包括但不限于场地、用电、用水等。
2、乙方应自行承担施工过程中可能发生的突发情况,如遇不可抗力因素,双方可协商处理。
第六条合同价款及支付方式1、本工程合同总价款为___________万元。
2、支付方式:甲方按工程进度支付合同价款,具体支付比例及时间由双方协商确定。
第七条材料采购1、乙方应按照工程质量标准采购符合要求的原材料,并负责材料的运输、保管等。
2、甲方应在材料验收合格后支付相应款项。
第八条质量保证1、乙方应保证工程质量符合国家相关标准并承担相应的质量保修工作。
2、如因乙方施工质量不合格导致工程质量问题,乙方应承担相应的责任,包括整改、赔偿等。
第九条安全责任1、乙方应严格按照国家相关法律法规、安全规范进行施工,确保施工现场的安全。
2、如因乙方施工不当造成安全事故,乙方应承担全部责任并承担相应的法律责任。
第十条管理费用1、乙方应自行承担施工管理费用,包括但不限于人工、设备、材料等费用。
2、甲方按照施工实际情况支付相应管理费用。
重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本
重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本一、合同背景重庆市作为中国西南地区的重要城市,水利水电土建工程在城市发展中起着重要的作用。
为了规范施工合同的签订和执行,保障各方的权益,特制定本示范文本。
二、合同主体本合同由以下各方共同签订:甲方:重庆市水利水电局乙方:承建单位(以下简称“承包商”)三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称、地点、规模等基本信息1.2 工程的设计、施工、验收等阶段及时间节点1.3 工程的质量要求、安全要求、环境保护要求等2. 合同价款2.1 工程总价款及支付方式2.2 工程款项支付的时间节点和方式2.3 工程款项支付的条件和证明文件3. 合同履行3.1 甲方的责任和义务3.2 乙方的责任和义务3.3 双方的配合和协调4. 变更和索赔4.1 变更工程的程序和条件4.2 变更工程造成的费用调整4.3 索赔的程序和条件5. 合同的履行保证5.1 乙方履行合同的保证金5.2 甲方支付工程款项的保证6. 违约责任6.1 甲方违约责任6.2 乙方违约责任7. 争议解决7.1 争议解决的方式和程序7.2 争议解决的期限和结果8. 合同的终止和解除8.1 合同终止的条件和程序8.2 合同解除的条件和程序9. 其他事项9.1 合同的生效和效力9.2 合同的附属文件和补充协议9.3 合同的解释和适用法律四、合同执行1. 合同签订后,甲方和乙方应按照合同约定的内容和时间节点进行工程的设计、施工和验收等环节。
2. 如遇到工程变更和索赔等情况,双方应及时协商解决,并按照合同约定的程序进行调整。
3. 在工程施工过程中,甲方和乙方应保持密切的沟通和配合,确保工程的顺利进行。
4. 如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;如协商不成,可以采取仲裁或诉讼等方式进行争议解决。
五、合同效力本合同经甲方和乙方共同签字盖章后生效,并具有法律效力。
六、合同解释本合同的解释和适用法律以中华人民共和国相关法律法规为准。
七、合同附属文件本合同附属文件包括但不限于工程设计图纸、施工方案、验收标准等。
土建合同模板
土建合同模板甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________鉴于甲方需要进行土建工程,乙方具备相应的资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就土建工程事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:______________________1.2 工程地点:______________________1.3 工程内容:______________________1.4 工程规模:______________________1.5 工程期限:自____年____月____日至____年____月____日第二条工程质量2.1 乙方应按照国家现行的土建工程质量标准和甲方的要求进行施工。
2.2 工程质量应达到甲方验收标准,如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应负责修复或重做。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币(大写):______________________3.2 支付方式:工程开工前支付____%,工程进度达到____%时支付____%,工程竣工验收合格后支付____%,余款在保修期满后支付。
3.3 乙方应提供符合甲方要求的正规发票。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程。
4.2 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,双方应协商解决。
第五条工程验收5.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收,逾期视为验收合格。
第六条保修期6.1 保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为____年。
6.2 保修期内,乙方应负责免费修复因施工质量问题造成的损坏。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程,每逾期一天,应向甲方支付工程总价款____%的违约金。
7.2 如甲方未按期支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付应付款项____%的违约金。
第八条争议解决8.1 双方因本合同发生争议,应首先通过友好协商解决。
有关水利水电土建工程施工合同条件6篇
有关水利水电土建工程施工合同条件6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为确保本水利水电土建工程(以下简称“工程”)顺利进行,甲乙双方就本工程施工事项经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________水利水电土建工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:包括堤防、水库、水电站等土建工程的设计、施工及后期维护等。
二、合同条件1. 工程承包方式(1)本工程采用包工包料方式,由乙方负责工程的全部施工及材料采购。
(2)乙方应具备相应的施工资质和安全生产条件,确保工程质量及安全生产。
2. 工程期限(1)工程开工日期:自合同签订之日起开始。
(2)工程竣工日期:按照双方约定的工期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误,应及时通知甲方并共同协商解决方案。
3. 工程价款及支付方式(1)工程总价款:人民币__________元(大写:__________元整)。
具体金额根据工程实际结算。
(2)支付方式:甲方应按合同约定支付工程进度款,乙方应提供合法有效的发票。
4. 工程质量及验收(1)乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量。
(2)工程竣工后,乙方应组织自查验收并编制竣工资料,提交甲方组织竣工验收。
(3)如工程质量不符合合同约定,乙方应负责无偿修复并承担违约责任。
5. 安全生产及文明施工(1)乙方应严格遵守安全生产法规,确保施工现场安全。
(2)乙方应实施文明施工,保持施工现场整洁有序。
6. 违约责任(1)如乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
(2)如甲方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,并支付逾期付款利息。
7. 保密条款双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
8. 争议解决本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水利水电土建工程施工合同条件(GF-97-0208)第一部分通用合同条款一、词语涵义1.词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所给予的涵义:1.1有关合同双方和监理单位的词语(1)发包方:指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
(2)承包方:指已由发包方授标,并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
(3)分包人:指本合同中从承包方分包某一部分工程的当事人。
(4)监理单位:指专用合同条款中写明的由发包方托付对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语(1)合同:指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3)图纸:指招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)以及投标图纸和由承包方提交并经监理单位批准的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理单位批准的直接用于施工放样的图纸。
(5)投标书:指承包方为完成本合同规定的各项工作,向发包方提交并为发包方所同意的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。
(6)中标通知书:指发包方正式向承包方授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程。
(2)永久工程:指按本合同规定应建筑的并移交给发包方使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的要紧工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或打算构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和不包括临时工程和材料在内的其它一切物品。
(8)承包方设备:指承包方的施工设备。
(9)进点:指承包方接到开工通知后进入施工场地。
1.4有关工期的词语(1)开工通知:指发包方托付监理单位通知承包方开工的函件。
(2)开工日期:指开工通知中写明的开工日。
(3)完工日期:指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。
1.5有关合同价格和费用的词语(1)合同价格:指协议书中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。
(2)费用:指为实施本合同所发生的所有开支,包括治理费和应分摊的其它费用,但不包括利润。
1.6其它词语(1)施工场地(或施工地):指由发包方提供的用于本合同工程的场因此及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。
(2)书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电传、电报、传真和电子邮件等。
(3)天:指日历天。
二、合同文件2.语言文字和法律2.1语言文字本合同使用的语言文字为汉语文字。
2.2法律、法规和规章适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国的法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地点法规和规章。
3.合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应能互相解释,互为讲明。
当合同文件出现模糊不清或不一致时,由监理单位作出解释或修正。
除合同另有规定外,解释合同文件的优先顺序如下:(1)协议书(包括协议书备忘录);(2)中标通知书;(3)投标报价书;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术条款;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)组成合同的其它文件。
三、双方的一般义务和责任4.发包方的一般义务和责任4.1遵守法律、法规和规章发包方应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。
4.2公布开工通知发包方应托付监理单位按合同规定的日期向承包方公布开工通知。
4.3安排监理单位及时进点实施监理发包方应在开工通知公布前安排监理单位及时进入工地开展监理工作。
4.4提供施工用地发包方应按专用合同条款规定的承包方用地范围和时限,办清施工用地范围内的征地和移民,按时向承包方提供施工用地。
4.5提供部分施工预备工程发包方应按技术条款的有关规定,完成应由发包方承担的施工预备工程,并按合同规定的时限提供承包方使用。
4.6移交测量基准发包方应按第27.1款和技术条款的有关规定,托付监理单位向承包方移交现场测量基准点及其有关资料。
4.7办理保险发包方应按合同规定负责办理由发包方投保的保险。
4.8提供已有的水文和地质勘探资料发包方应向承包方提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责,不对承包方使用上述资料所作的分析、推断和推论负责。
4.9及时提供图纸发包方应托付监理单位在合同规定的时限内向承包方提供应由发包方负责提供的图纸。
4.10支付合同价款发包方应按第33、35条和36条的规定支付合同价款。
4.11统一治理工程的文明施工发包方应按国家有关规定负责统一治理本工程的文明施工,为承包方实现文明施工目标制造必要的条件。
4.12治安保卫和施工安全发包方应按第29条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。
4.13环境爱护发包方应按环境爱护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境爱护工作,负责审查承包方按第30条规定所采取的环境爱护措施,并监督事实上施。
4.14组织工程验收发包方应按第52条的规定主持和组织工程的完工验收。
4.15其它一般义务和责任发包方应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。
5.承包方的一般义务和责任5.1遵守法律、法规和规章承包方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并保证发包方免于承担由于承包方违反上述法律、法规和规章的任何责任。
5.2提交履约担保证件承包方应按第6条的规定向发包方提交履约担保证件。
5.3及时进点施工承包方应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工预备工作。
5.4执行监理单位的指示,按时完成各项承包工作承包方应认真执行监理单位发出的与合同有关的任何指示,按合同规定的内容和时刻完成全部承包工作。
除合同另有规定外,承包方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设施、工程设备和其它物品。
5.5提交施工组织设计、施工措施打算和部分施工图纸承包方应按合同规定的内容和时刻要求,编制施工组织设计、施工措施打算和由承包方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
5.6办理保险承包方应按合同规定负责办理由承包方投保的保险。
5.7文明施工承包方应按国家有关规定文明施工,并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施打算。
5.8保证工程质量承包方应严格按技术条款中规定的质量要求完成各项工作。
5.9保证工程施工和人员的安全承包方应按第29条的有关规定认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。
5.10环境爱护承包方应遵守环境爱护的法律、法规和规章,并应按第30条的规定采取必要的措施爱护工地及其附近的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏以及人员损害和财产损失。
5.11幸免施工对公众利益的损害承包方在进行本合同规定的各项工作时,应保障发包方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。
5.12为其他人提供方便承包方应按监理单位的指示为其他人在本地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。
除合同另有规定外,有关提供条件的内容和费用应在监理单位的协调下另行签订协议。
若达不成协议,则由监理单位作出决定,有关各方遵照执行。
5.13工程维护和保修工程未移交发包方前,承包方应负责治理和维护;移交后承包方应承担保修期内的缺陷修复工作。
若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需要保修期内接着完成,则承包方还应负责该未完工程的治理和维护工作,直至完工后移交给发包方为止。
5.14完工清场和撤离承包方应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退人员、设备和剩余材料。
5.15其它一般义务和责任承包方应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。
四、履约担保6.履约担保6.1履约担保证件承包方应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额,在正式签署协议书前向发包方提交经发包方同意的银行或其它金融机构出具的履约保函或经发包方同意的具有担保资格的企业出具的履约担保书。
取得证件的费用由承包方承担。
6.2履约担保证件的有效期承包方应保证履约保函或履约担保书在发包方颁发保修责任终止证书前一直有效,发包方应在保修责任终止证书颁发后14天内把上述证件退还给承包方。
五、监理单位和监理人员7.监理单位和监理人员7.1监理单位的职责和权力(1)监理单位应履行本合同规定的职责;(2)监理单位能够行使合同规定的和合同中隐含的权力,但若发包方要求监理单位在行使某种权力之前必须得到发包方批准,则应在专用合同条款中予以规定,否则监理单位行使的这种权力应视为已得到发包方的事先批准;(3)除合同中另有规定外,监理单位无权免除合同中规定的承包方或发包方的责任和权利。
7.2总监理工程师总监理工程师(以下简称总监)是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人。
发包方应在开工通知公布前把总监的任命通知承包方,总监易人时应由发包方及时通知承包方。
总监短期离开工地时应委派代表代行其职责,并通知承包方。
7.3监理人员总监能够指派监理人员负责实施监理中的某项工作,总监应将这些人员的姓名、职责和授权范围通知承包方。
他们出于上述目的而发出的指示均视为已得到总监的同意。
7.4监理单位的指示(1)监理单位的指示应盖有监理单位授权的现场机构公章和总监或按上述第7.3款规定授权的监理人员签名。
(2)承包方收到监理单位指示后应立即遵照执行。
若承包方对监理单位的指示持异议时,仍应遵照执行,但可向监理单位提出书面意见。
监理单位研究后可作出修改指示或接着执行原指示的决定,并通知承包方。
若监理单位决定接着执行原指示,承包方仍应遵照执行,但承包方有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。
(3)在紧急情况下,监理人员能够当场签发临时书面指示,但监理单位应在发出临时书面指示后48小时内补发正式书面指示,如监理单位未在48小时内及时补发,则承包方可提出书面确认函,声明已视临时书面指示为正式指示。