国际工程承包合同(示范合同)
有关国际工程分包合同8篇
有关国际工程分包合同8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方在国际工程项目上具有与乙方的合作关系,且需要分包部分工程任务以顺利完成整个项目,因此甲、乙双方依据有关法律法规的规定,遵循诚实守信、等价有偿的原则,经过友好协商,就分包事宜达成如下协议:一、工程概况及分包范围1. 工程名称:____________________。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:具体分包范围详见本合同附件一《工程分包清单》。
乙方应按照甲方的要求完成清单内的所有工作内容。
二、合同工期及进度要求1. 工程开工日期:自本合同签署之日起开始。
2. 工程竣工日期:按照甲方规定的日期完成所有分包工程。
具体进度计划详见附件二《工程进度表》。
乙方应严格按照进度表执行,确保工程进度。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款:人民币________元(大写:____________________元整)。
此价款包含完成分包范围内的全部工作内容所需费用。
如合同执行过程中发生变更或新增项目,双方另行签订补充协议确定费用。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方款项。
具体支付节点和比例详见附件三《付款计划表》。
乙方应按照国家规定开具合法有效的发票。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求完成分包工程,确保工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部责任并承担相应损失。
2. 工程验收:工程完工后,乙方应提交验收申请。
甲方组织验收小组对分包工程进行验收。
验收合格后,双方签署验收报告。
如验收不合格,乙方应按照甲方要求整改并承担整改费用。
五、甲方责任与义务1. 甲方有权监督乙方履行合同情况,确保工程进度和质量。
如乙方违约,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方款项。
国际工程承包合同
国际工程承包合同合同编号,__________。
甲方,(委托方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方,(承包方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方拟开展国际工程承包业务,为确保项目顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目,具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________(大写,__________),具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度,按时按质完成工程项目,确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求,提供符合标准的材料和设备,并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认,双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求,对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
(其他双方协商一致的条款)。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效,至工程项目竣工验收之日终止。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上为国际工程承包合同范本,双方如对合同内容有任何疑问或争议,可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
国际土木建筑工程承包合同完整版(二篇)
国际土木建筑工程承包合同完整版合同编号:【合同编号】签订日期:【签订日期】甲方:【甲方单位名称】地址:【甲方单位地址】法定代表人:【甲方法定代表人】电话:【甲方联系电话】传真:【甲方传真】乙方:【乙方单位名称】地址:【乙方单位地址】法定代表人:【乙方法定代表人】电话:【乙方联系电话】传真:【乙方传真】鉴于甲方希望委托乙方承担以下项目,双方经过友好协商,达成如下协议:第一条定义与解释1.1本合同所提及的条款及格式附件是合同的组成部分。
第二条工程范围和工作内容2.1本合同所述的工程范围包括但不限于以下内容:【详细列出工程范围和工作内容】2.2甲方将提供以下的支持和协助:【列出甲方提供的支持和协助】2.3乙方应根据工程范围和工作内容,制定详细的工作计划和进度,并向甲方提交审核和确认。
第三条工期和交付3.1本合同约定的工期为【具体工期】,自合同签订之日起计算。
3.2乙方应按照合同约定的工期,按时完成工程,并经甲方验收合格后提供交付。
第四条合同价款和支付方式4.1本合同总价款为【具体金额】,包括但不限于以下费用:【列出具体包括的费用项目和金额】4.2甲方应根据项目进展情况及付款计划,按以下方式支付款项:【具体列出付款方式和时间节点】4.3所有费用均以【具体货币】结算。
第五条质量保证和验收标准5.1乙方应按照国际建筑工程行业的相关标准和规定,保证工程的质量和完成度。
5.2甲方有权对工程的质量进行检查和验收,乙方应积极配合并按要求进行改进。
5.3如工程在完成后的【具体期限】内未发现质量问题,甲方将视为验收合格。
第六条变更和终止6.1任何一方在履行合同过程中发生情况,导致工期、工程范围或其他重要事项发生变更,应及时通知对方,并经双方协商达成一致意见后进行修改合同。
6.2如因不可抗力等不可预见的原因,导致不能履行合同,双方可协商解除合同,并按照实际完成工作量进行结算。
第七条违约责任7.1任何一方未能履行合同约定的责任,应向对方支付违约金,违约金为欠付金额的【具体百分比】。
国际工程合同标准文本
国际工程合同标准文本
【】
引言部分:
甲方(业主):[甲方全称]
乙方(承包商):[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则,就[项目名称]工程项目(以下简称“本工程”)达成如下协议:
一、工程描述
1.1 工程地点:[具体地点]
1.2 工程内容:[详细描述]
1.3 工程规模及要求:[详细说明]
1.4 工期要求:[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价:[金额]
2.2 价格构成:[详细分项]
2.3 支付方式及时间:[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务:
- 提供必要的工程条件和资料;
- 按时支付合同约定的款项;
- 对乙方工作进行监督和验收。
3.2 乙方的权利与义务:
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设;
- 负责工程的安全管理;
- 遵守相关法律法规,确保工程质量。
四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付违约金;
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议;
5.2 协商不成时,可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效;
6.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
结束语:。
国际工程承包和交钥匙合同
国际工程承包和交钥匙合同合同编号: [编号]合同日期: [日期]甲方(业主): [甲方全称][甲方地址]乙方(承包商): [乙方全称][乙方地址]鉴于条款:甲方希望委托乙方按照本合同条款完成 [项目名称] 的工程承包和交钥匙工作。
双方同意如下条款:1. 项目描述:- 项目名称:[项目名称]- 项目地点:[项目地点]- 工程范围:[详细描述工程范围,包括但不限于施工、设计、采购、安装、调试等]2. 合同价格:- 固定总价:[金额],包括所有工程、设计、采购、运输、保险、税费等费用。
3. 付款条件:- 预付款:合同签订后 [百分比]% 的合同总价。
- 进度付款:根据工程进度分阶段支付。
- 最终付款:项目完成并验收合格后支付。
4. 工程期限:- 开工日期:[开工日期]- 竣工日期:[竣工日期]- 延期条款:如因乙方原因导致延期,应支付违约金;如因甲方或不可抗力导致延期,工期相应顺延。
5. 质量保证:- 乙方应保证工程质量符合 [标准/规范]。
6. 验收标准和程序:- 乙方完成工程后,应通知甲方进行验收。
- 甲方应在收到通知后 [天数] 内组织验收。
7. 违约责任:- 如一方违反合同条款,应承担相应的违约责任。
8. 争议解决:- 双方应首先通过友好协商解决争议。
- 协商不成时,提交至 [仲裁机构] 按照其仲裁规则进行仲裁。
9. 不可抗力:- 如因不可抗力导致合同无法履行,受影响一方应及时通知对方,并提供相应证明。
10. 保险:- 乙方应为工程期间的人员、设备和临时设施投保。
11. 转让和分包:- 未经甲方书面同意,乙方不得转让合同或分包工程。
12. 附加条款:- [根据项目具体情况添加其他必要条款]甲方代表: [签字] 日期: [日期]乙方代表: [签字] 日期: [日期]请记住,这只是一个基本的模板,实际合同应包含更详细的条款和条件,以确保双方的权益得到充分保护。
在签订正式合同之前,请务必咨询法律顾问。
国际工程承包合同常用条款
国际工程承包合同常用条款如下:一、定义与解释1.1 本合同是指甲方(发包方)与乙方(承包方)就工程项目达成的一致协议。
1.2 甲方:指项目所有人或工程业主,负责委托乙方完成某项工程任务。
1.3 乙方:指承担完成工程项目任务的国外工程承包人。
1.4 工程项目:指本合同约定的具体施工内容、工程范围和工程量。
1.5 合同金额:指双方约定的工程项目总价款。
1.6 合同工期:指双方约定的工程项目完成时间。
二、工程范围与内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、工程量清单和工程技术要求,完成工程项目。
2.2 乙方应承担工程项目施工过程中的所有工作,包括施工、监理、检验、调试、培训等。
2.3 乙方应确保工程质量符合甲方要求及有关法律法规标准。
三、合同价格与支付3.1 双方同意采用固定价格方式,除非合同另有约定。
3.2 合同总价款为人民币XX元整(大写:人民币XX元整),包括但不限于工程量清单中所列各项工程费用。
3.3 甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付合同价款。
3.4 乙方应提供合法的税务发票,甲方有权根据税务规定扣除相关税费。
四、合同工期4.1 双方同意工程项目的合同工期为XX个月,自乙方入场之日起计算。
4.2 乙方应保证按期完成工程项目,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
4.3 甲方应按照合同约定提供施工条件,如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的违约责任。
五、违约责任与赔偿5.1 乙方未按照合同约定完成工程项目的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的XX%。
5.2 甲方未按照合同约定支付价款的,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的XX%。
5.3 因甲方原因导致工程项目停工、窝工的,甲方应支付乙方相应的赔偿金。
5.4 因乙方原因导致工程项目质量不符合约定的,乙方应负责修复并承担修复费用。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
国际工程三种合同类型
国际工程三种合同类型第一类,总承包合同(Sum of the Work Contract)。
这是最为传统且普遍采用的一种合同形式,也被称为固定价格合同。
在这种模式下,承包商负责整个项目的设计、采购、施工直至交付,业主支付固定的费用。
这种合同的优势在于,业主可以较为明确地控制项目成本,因为总价在合同签订时就已确定。
同时,由于责任明确,项目的进度和质量控制相对容易管理。
总承包合同也存在风险,一旦遇到不可预见的情况,如设计变更或市场价格波动,可能会对承包方造成较大的经济压力。
第二类,管理合同(Management Contract)。
这种类型的合同适用于那些要求高度专业和技术性的工程项目。
管理承包商会负责整个项目的日常运作和管理,包括协调各分包商的工作,而实际的建设活动则由各个专业分包商完成。
这样的合同模式使得业主能够利用管理承包商的专业能力来确保项目的顺利执行,同时还能保持对各个分包商的直接控制。
不过,这种合同形式要求业主有较强的项目管理能力,以监督和协调多方参与者的工作。
第三类,建设-运营-移交合同(uild-Oerate-Transfer, OT)。
这是一种相对较新的合同形式,特别适用于基础设施项目,如公路、桥梁、电厂等。
在这种模式下,私营企业负责融资、建设和运营设施一定期限后,将其移交给政府或指定的机构。
OT合同的一个显著优点是可以将公共部门的财务风险转移给私营部门,同时通过企业的运营效率来提高服务质量。
这种模式通常涉及长期合同,且对于政策变动和市场需求的变化具有较高的敏感性。
每种合同类型都有其独特的优势和潜在的风险。
在选择适合的合同类型时,必须综合考虑项目的性质、规模、所在地区的法律环境以及参与方的能力和偏好。
无论是采用传统的总承包合同、灵活的管理合同,还是新兴的OT模式,关键在于平衡风险与机遇,确保所有参与方的利益得到妥善保护。
国际工程合同范本3篇
国际工程合同范本3篇篇一国际工程合同范本甲方(业主):名称:[业主名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[业主地址]联系方式:[联系电话或电子]乙方(承包商):名称:[承包商名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地址:[承包商地址]联系方式:[联系电话或电子]一、工程概况1. 工程名称:[工程项目名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[具体工程内容]4. 工程规模:[工程规模描述]二、合同工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 总工期:[工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行工程建设,确保工程质量合格。
2. 工程竣工后,乙方应提交工程竣工验收报告,甲方应在[验收期限]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求,乙方应负责返工直至合格,费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程总价款为[具体金额]元(人民币/美元/其他货币)。
(1)预付款:合同签订后,甲方向乙方支付工程价款的[预付款比例]%作为预付款;(2)进度款:根据工程进度,甲方按[进度款支付比例]%支付进度款;(3)竣工款:工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程价款的[竣工款支付比例]%;(4)质量保证金:甲方预留工程价款的[质量保证金比例]%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任:(1)提供工程建设所需的场地、水源、电源等必要条件;(2)按时支付工程价款;(3)协助乙方办理工程建设所需的各种手续。
2. 乙方责任:(1)按照合同要求进行工程建设,确保工程质量和工期;(2)遵守工程建设所在地的法律法规和规章制度;(3)负责工程建设过程中的安全管理,确保施工安全。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失,违约方应承担相应的赔偿责任。
国际工程承包合同种类
国际工程承包合同种类国际工程承包合同是指两个或两个以上不同国家的法人或其他组织之间,就某项工程建设项目的实施与完成达成的法律协议。
它规定了工程项目的范围、标准、工期、价格以及双方的权利义务等重要内容。
根据不同的承包方式和合作模式,国际工程承包合同主要分为以下几种类型:1. 总承包合同(EC/Turnkey Contracts)总承包合同,也称为交钥匙合同,是一种常见的国际工程承包模式。
承包商负责项目的设计、采购、施工直至竣工验收,最终将一个可以立即运营的工程交付给业主。
这种合同适用于业主希望将项目风险最大程度转移给承包商的情况。
2. 设计-施工合同(Design-uild Contracts)设计-施工合同模式下,承包商同时负责设计和施工工作,但不同于总承包合同的是,业主通常会更多地参与到项目的设计和施工过程中。
这种合同适用于那些希望更直接控制项目设计的业主。
3. 管理承包合同(Management Contracts)管理承包合同中,承包商主要负责项目管理,而实际的施工工作则由其他分包商完成。
这种模式下,业主可以选择与多个专业分包商合作,而承包商则负责协调这些分包商的工作。
4. 施工管理合同(Construction Management Contracts)施工管理合同类似于管理承包合同,但承包商的角色更偏向于顾问,提供专业的施工管理服务,而不直接参与施工。
业主在这种模式下拥有更高的自主权。
5. OT合同OT(uild-Oerate-Transfer)和(ulic-rivate artnershi)合同是一种特殊的承包模式,承包商不仅负责建设,还要负责一定期限内的运营,最后将项目移交给业主或政府。
这种模式通常用于基础设施项目,如道路、桥梁、电厂等。
在撰写国际工程承包合同时,需要注意以下几个关键点:- 明确双方的基本信息,包括名称、地址、联系方式等。
- 详细描述工程项目的范围、规格、质量要求和工期限制。
国际工程合同范本
国际工程合同范本1.国际工程项目所使用的合同范本主要有哪些国际工程项目参与方来自多个国家,因此既要考虑项目所在国的管理环境和管理惯例,又须采用国际上多年来业已形成惯例的、行之有效的一整套合同管理方法。
国际工程项目所使用的合同范本主要包括:1)FIDIC、AIA(美国建筑师学会)、ICE(英国土木工程师学会)等有国际影响力的组织出版的标准工程合同条件。
ICE出版的新合同文本称为“新工程合同(NEC)”,由多个标准合同文本构成。
2)世界银行、亚洲开发银行等机构根据FIDIC合同条件制定的标准合同文本,如世界银行协调版施工通用合同条件等。
3)适用于某一地区的其他各专业学会颁发的标准合同文本,如香港测量师学会(HKIS)颁发的有关建筑合同等。
2、合同分类国际工程中涉及到的合同形式和类别非常多,可按照不同准则进行分类。
依据承包商的工作范围可分为施工承包合同、设计-建造合同、EPC/交钥匙合同、项目承包管理ProjectManagementContractPMC合同等。
按照合同的计价方式则主要划分为总价合同、单价合同、成本补偿合同三大类,每类合同下又会产生一些衍生形式的合同类型。
各种合同类型下业主和承包商承担的风险有明显差异。
总价合同下业主的风险最小,承包商的风险最大,而在成本补偿合同下,业主的风险最大,承包商的风险最小。
查资料的话建议你去看惠生集团办的一本杂志,名叫项目管理。
这本杂志上有较多的这方面的文章,讲的也较专业,应该对你有用。
希望能帮到你哦~2.国际工程承包的合同内容招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式,而是采取另一种合同方式,这种合同是由一些有关文件组成的,通常称为合同文件(contractdocuments)。
合同文件包括:招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。
按照国际上通用的合同条件,一般包括以下内容:1.监理工程师和监理工程师代表权责条款合同中应该规定,发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人,监理工程师是发包人的代理人,在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。
有关国际工程分包合同范本7篇
有关国际工程分包合同范本7篇篇1甲方(总承包商):____________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________联系方式:____________________________电子邮箱:____________________________乙方(分包商):____________________地址:____________________________________法定代表人:____________________________联系方式:____________________________电子邮箱:____________________________鉴于甲方在国际工程项目中需要乙方提供分包服务,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下协议:一、合同概述本合同涉及国际工程项目的分包事项,具体分包内容、范围及分包工程量详见附件《分包工程说明书》。
本合同明确了双方的权利和义务,确保工程顺利进行。
二、工程内容乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求,完成以下分包工程内容:_______________________________________(详细说明分包工程范围及内容)。
三、工期要求1. 分包工程开工日期:自本合同签署之日起算。
2. 工程竣工日期:具体竣工时间应根据甲方工程进度安排而定,乙方须严格按照进度要求完成分包工程。
四、质量保证1. 乙方应保证分包工程的质量符合国际工程标准及相关规定。
2. 乙方须建立健全质量管理体系,确保工程质量。
如因乙方原因造成质量问题,乙方应承担全部责任。
五、合同价款与支付1. 分包工程总价:根据《分包工程说明书》确定的分包工程量及双方商定的单价确定。
2. 支付方式:甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付节点及比例详见附件《支付计划表》。
国际工程承包合同的案例
国际工程承包合同的案例英文回答:International engineering contract is a type of agreement between a client and a contractor for the construction of a project in a foreign country. These contracts are complex and require careful negotiation to ensure that both parties are protected and that the project is completed successfully.One example of an international engineering contract is the construction of a new airport in a developing country. The client, in this case, would be the government of the country, while the contractor could be a large construction company from a more developed nation. The contract would outline the scope of work, the timeline for completion, and the payment terms.One common issue that can arise in international engineering contracts is differences in legal systems. Forexample, if a dispute arises between the client and contractor, they may have to navigate the legal systems of both countries to reach a resolution. This can be time-consuming and costly, so it's important to includeprovisions in the contract for dispute resolution.Another challenge in international engineeringcontracts is cultural differences. Different countries have different customs and ways of doing business, so it's important for both parties to understand and respect each other's culture. For example, in some countries, it's common to negotiate contracts over long dinners and build relationships before getting down to business.中文回答:国际工程承包合同是一种客户与承包商之间就在国外建设项目达成的协议。
国际工程总承包协议书
国际工程总承包协议书甲方(承包商):_____________________地址:_________________________________法定代表人:_________________________职务:_________________________________乙方(业主):_____________________地址:_________________________________法定代表人:_________________________职务:_________________________________鉴于甲方具备国际工程承包资质,乙方有意向委托甲方进行国际工程项目的总承包,双方本着平等互利的原则,经过友好协商,就国际工程项目的总承包事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程规模:_____________________1.4 工程内容:_____________________1.5 工程期限:_____________________1.6 工程质量标准:_____________________1.7 工程总造价:_____________________第二条承包方式2.1 本工程采用总承包方式,即甲方负责工程的设计、采购、施工、调试、试运行等全部工作。
2.2 甲方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工程期限等要求,完成工程的总承包任务。
第三条合同价格3.1 本工程的总承包价格为:____________3.2 合同价格包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。
3.3 合同价格为固定总价,除非双方另有书面约定,否则不得调整。
第四条付款方式4.1 乙方应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。
4.2 付款方式为:_____________________4.3 甲方完成工程进度的相应阶段后,乙方应支付相应比例的工程款项。
国际建筑安装工程承包合同
国际建筑安装工程承包合同合同编号:_______________发包方:__________________地址:____________________邮码:____________________电话:____________________法定代表人:______________职务:____________________承包方:__________________地址:____________________邮码:____________________电话:____________________法定代表人:______________职务:____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目1.工程名称:_____________________2.工程地点:_____________________3.工程项目批准单位:___________批准文号__________(指对此工程立项有权批准机关的文号)4.项目主管单位:___________________________5.承包范围和内容(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其他___________________________________6.工程造价__________(万元),其中土建:___________(万元),安装:_________(万元)第二条施工准备1.(发包方)(1)_______月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路维修。
(2)_______月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),以满足施工用水、用电量的需要。
做好红线以内场地平整,拆迁清除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。
epc总承包合同示范文本
合同编号:EPC-2023-001合同双方:甲方(委托方):________________地质:________________乙方(承包方):________________地质:________________鉴于甲方为实施某项工程,拟采用EPC(工程、采购、建设)总承包方式,乙方具备实施该工程的资质和能力,双方经友好协商,就甲方委托乙方承担该项工程的设计、采购、建设等事项,达成如下合同:第一条合同定义1.1本合同采用EPC(工程、采购、建设)总承包方式,乙方负责工程的设计、采购、建设等全部工作。
1.2乙方在合同履行过程中应遵守国家法律法规、行业规范和甲方的要求。
第二条工程范围2.1乙方承担的工程范围包括但不限于:工程设计、设备采购、施工安装、调试、验收、培训、售后服务等。
2.2乙方应按照甲方的要求和合同约定,确保工程质量和进度。
第三条合同价格3.1双方确认,本合同总价为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。
3.2合同价格包括乙方为完成工程所发生的全部费用,包括但不限于:设计费、设备费、材料费、施工费、管理费、利润、税金等。
3.3合同价格可根据工程变更、物价波动等因素进行调整,具体调整办法见附件。
第四条工程进度4.1乙方应根据合同约定的工期,制定详细的工程进度计划,并报甲方批准。
4.2乙方应按照批准的工程进度计划组织施工,确保工程按期完成。
4.3若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
第五条质量保证5.1乙方应按照国家法律法规、行业规范和甲方的要求,确保工程质量。
5.2工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和验收报告。
5.3乙方对工程实行质量保修,保修期自工程竣工验收合格之日起计算,具体保修期限和内容见附件。
第六条付款方式6.1甲方应按照合同约定的付款方式和期限,向乙方支付合同价款。
6.2乙方应在收到甲方付款后,向甲方开具等额的增值税专用发票。
fidic合同文本
FIDIC合同是一种国际上广泛使用的工程建设合同。
其全称为“国际工程承包商联合会建设合同”(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)。
目前FIDIC合同共有四个版本,分别为:1. 红本合同:《FIDIC工程承包红皮书》(Conditions of Contract for Construction),适用于建筑和工程领域。
2. 黄本合同:《FIDIC机电设备与安装工程承包黄皮书》(Conditions of Contract for Plant and Design-Build),适用于机电设备和设计-施工领域。
3. 银本合同:《FIDIC设计、建造与运营承包银皮书》(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects),适用于设计、建造和运营领域。
4. 粉本合同:《FIDIC设计、建造与运营承包粉皮书》(Conditions of Contract for Underground Works),适用于地下工程领域。
这些合同文本都具有标准化、规范化和可扩展性的特点,可以根据项目的具体需要进行调整和修改。
合同文本通常包含以下主要部分:1. 前言:介绍FIDIC合同的目的、适用范围和编写原则等。
2. 通用规定:介绍合同的基本条款和定义,包括双方权利和义务、合同的实施、变更和解决争议等方面。
3. 工程和合同文件:描述工程的范围、设计、规格、标准和其他技术要求,以及与工程有关的合同文件和协议等。
4. 承包商的责任和义务:明确承包商的任务和责任,包括向业主提供必要的资料、保证工程质量和安全、按时完成工程、维护工程保险和担保等。
5. 业主的责任和义务:说明业主的任务和责任,包括提供必要的土地和许可证、支付款项、提供工作条件和支持等。
6. 工程的执行:阐述工程的进度、费用和质量控制等方面的要求,并规定工程管理和监督机制。
国际工程承包合同的示范文本系列
国际工程承包合同甲方(雇主):[甲方全称]地址:[甲方地址]乙方(承包商):[乙方全称]地址:[乙方地址]鉴于甲方需要进行[具体工程项目名称]的建设,乙方为具有相应资质的工程承包商,双方本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方承包甲方[具体工程项目名称]的工程事宜,达成如下合同条款:1.工程项目乙方同意按照甲方提供的技术规范和要求,承包[具体工程项目名称]的建设工作。
工程地点位于[具体地点]。
2.合同金额本工程合同总价为[合同金额],该金额包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、税费及其他所有费用。
3.工程期限乙方应于合同签订之日起[开工日期]开始施工,并应于[竣工日期]前完成全部工程内容。
4.工程质量乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,并达到甲方要求。
工程质量应通过甲方及有关政府部门的验收。
5.付款方式甲方应按照合同约定的进度和条件向乙方支付工程款。
具体支付比例和时间如下:[详细说明付款方式]。
6.违约责任任何一方未能履行合同义务或违反合同条款,应承担违约责任。
违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。
7.争议解决合同双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。
协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8.合同生效及终止本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同生效后,任何一方不得无故终止合同。
如需终止,应提前[具体天数]书面通知对方,并经双方协商一致。
9.其他本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):___________授权代表(签字):___________乙方(盖章):___________授权代表(签字):___________签订日期:[签订日期]。
国际建设工程承包合同形式
国际建设工程承包合同形式国际建设工程承包合同是指在国际范围内,建设单位与承包单位之间就建设工程的项目、设计、施工、设备供应等方面所达成的协议。
在国际建筑市场中,常见的承包合同形式有以下几种:一、总分包合同总分包合同是指建设单位将整个建设工程项目一次性委托给一个承包单位,由承包单位负责完成整个项目的设计、施工、设备采购等工作。
在这种合同形式下,承包单位可以自行承担项目的全部责任,减少建设单位的管理压力。
同时,总分包合同也有利于承包单位对整个项目的控制,保证项目的整体质量和进度。
二、单价合同单价合同是指建设单位与承包单位按照预先确定的工程量和单价计算工程费用的一种合同形式。
在这种合同下,承包单位的风险相对较小,因为工程费用主要与工程量挂钩,而与工程实际成本的变化关系不大。
单价合同适用于工程量较大、工程周期较长、工程变更可能性较小的项目。
三、成本加酬金合同成本加酬金合同是指建设单位支付承包单位的实际成本,并按照约定的比例支付酬金的合同形式。
在这种合同下,承包单位承担了工程实际成本的风险,但同时也获得了较高的利润。
成本加酬金合同适用于工程周期较长、工程变更可能性较大、工程成本难以准确预估的项目。
四、固定总价合同固定总价合同是指建设单位与承包单位约定一个固定的总价,承包单位据此完成工程项目的合同形式。
在这种合同下,承包单位需要准确预估工程成本,以保证项目的盈利。
固定总价合同适用于工程量较小、工程周期较短、工程变更可能性较小的项目。
五、阶段性承包阶段性承包是指建设单位将建设工程的某一阶段或某些阶段的工作委托给承包单位。
例如,建设单位可以将与设计有关的阶段工作委托给一家设计承包单位,将与施工有关的阶段工作委托给另一家施工承包单位。
这种合同形式有利于专业化的实施和质量控制,但同时也增加了建设单位的管理难度。
总之,国际建设工程承包合同形式多样,不同的合同形式具有不同的优缺点。
建设单位在选择合同形式时,应充分考虑项目的特点、规模、周期、风险等因素,以达到最佳的合同效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
国际工程承包合同(示范合同)
Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of
both parties are not harmed
( 合同范本 )
甲方:______________________
乙方:______________________
日期:_______年_____月_____日
编号:MZ-HT-003111
国际工程承包合同(示范合同)
国际工程承包合同
(一)工程总承包合同
A国的一家业主和B国的一家国际建筑工程承包公司之间,就在A国的一座学
校的施工建设,签订了工程承包合同。
现将合同全文介绍如下:
合同
日期:1983年3月30日
地点:_____市
本合同经下述双方签署:
1._______市卫生局局长______先生(以下简称甲方)
2._______建筑工程承包公司海外工程部经理_______先生(
1983年3月20日由______建筑工程承包公司授权)(以下简称
乙方)
出生地:_______(国家)
国籍:_______(国家)
总部:_______(国)_______市
在A国的通讯地址:___________信箱
鉴于甲方要兴建的______学校10000m2的教学楼,乙方提交报价已
于1983年2月10日被_____市卫生局招标委员会接受并已中标。
根据A
 ̄
国___部1983年2月5日第318号决议,双方缔约于下:(一)合同内容
乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格
表及与合同条款有关的书面协议,在____市对_____学校10000m2的
教学楼(该工程为楼房,包括全套家俱、设备、空调)进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此基础上同意缔约,
按合同施工。
所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的组成部分。
(二)合同金额
本合同总金额为_______第纳尔。
兑换美元的比例为70%。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言。
至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。
临时报表的书写方法应是双方在合
同中一致同意的。
对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种
税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。
乙
方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用
提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在A国国内或国外新增加赋税。
 ̄
(三)工期
乙方必须根据本合同第___号附件的说明,在自移交场地之日起的380天
之内完成全部合同工程的施工。
正式的节假日包括在工期之内。
如果乙方由于某些
不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出
要求增加期限。
如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长。
(四)移交场地
根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,
双方各持一
份。
如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪
要,并将纪要的复印件寄给乙方。
起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
(五)查看工地
乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工
有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通
流量、劳动力的提供范围等。
由这些因素产生的后果均由乙方负责。
(六)履约保证金
乙方应自被通知中标的第2天起的30天内,向甲方寄存履约保证金,金额为
该合同总额的20%,或在指定期限将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。
该
合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。
按第五十
六条规定,保函须在合同整个执行期中都有效,直到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完美施工和履行甲方权利的保证。
乙方
应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度
补足保证金。
否则,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程,由甲
方自行施工而由乙方承担费用。
甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无
须诉诸法院或采取其它措施。
甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。
(七)图纸和规范完整无缺
甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽,随时可以更正。
乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度,并在适当的时候把自己的意见告诉
甲方。
在甲方接受这些意见的情况下,甲方就要对这些意见负责,就如同是其自己
提出来的一样。
(八)施工进度计划表
乙方自接收工地起,15天内向甲方递交一份施工计划,阐明为完成本合同工
程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备,以及建立临时设施
等。
乙方应根据甲方意见和施工进展情况,对自己的施工计划进行调整。
(九)合同内容的变更
甲方有权调整合同内容,但增加或减少的工程量不得超过合同金额
的15%。
实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内,乙方无权要求任何补偿。
上述调整金额,要用业已议定的单价计算。
如果没有这种单价,则在责成乙方
进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。
根据本条款的规定,如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工,
乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。
否
则,等于放弃权利。
这样,乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程,并
交付使用。
甲方在收到乙方呈交的延期要求时,可将工期延长到其认为是适当的时候。
(十)支付条件
1.在乙方接收工地、提交履约保函并办完合同注册登记付税手续之后,甲方
根据乙方的要求,向乙方支付合同金额___%的预付款。
支付预付款应在乙方提
交与预付款等值的保函之后,该保函应该在施工期间始终有效,且应开自一家A国
的银行,或是经过这家银行认证,同时不许附加任何条件,也不得被作废。
上述银
行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配,并承认可全部支付甲方,无须提醒,
无须诉诸司法部门,也无须办理其他手续,同时也不管乙方或第三者提出的异议。
预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除,
直到扣完为止。
保函额度也可以按预付款收回的金额递减。
2.乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料,其费
用中的__
%应付给乙方。
条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符合规定,为甲方工程师
所接受,并须妥善储存在仓库里。
上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备,
这些机器设备是工程的组成部分,在安装时应是完好无损的。
但属乙方所有的机械
则不包括在内,因为这些机械并非是工程的组成部分,只不过是为了施工而引进到
现场。
上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除,直到全部
收回为止。
3.对符合条件与规范而且是实际上完成了的工程,甲方在双方确定的单价基
础上,向乙方支付其造价的__%。
这些支付款项的应根据本合同第
二十五条的规
定和每月完成的工程量报表而定。
这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例
和先前业已支付的入库材料费后才能支付,每月支付金额不少于__第纳尔。
甲方
支付本条规定的月工程进度款,要在工程报表得到甲方认可的45日之内进行。
条
件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。
支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。
支付迟于45天时,乙
方可按____银行规定的利息率索取利息。
由于乙方对工程量的统计欠及时,或
者在制作工程量表时乙方(或其代表)外出,或甲方认定工程的进度差、乙方(或
其代表,或其分包人)的表现差,甲方对其逾期支付不负责支付利息。
同样,由于
报表出现缺陷、疏忽和错误--不管是被甲方发现还是在支付前被A国任何稽核、
监督单位发现--甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。
在这种情况下,可
将支付(月进度)款的时限适当推迟,以便对报表进行校正。
本文规定的因迟付而
享受利息的规定不适用予预付款、合同决算款、过期退回保证金,以及材料款。
一
言以蔽之,这个规定只适于月工程进度款。
4.乙方应向A国有关方面交的款项,可从其与甲方签订的合同的收益中扣除。
5.甲方从每月的月工程进度款中扣除5%的金额,作为保证施工完好的保留
金。
在工程竣工和按第五十四条规定进行初步验收后,遂将这个比例金额付还乙方。
也可以依据一份符合本条规定且与上述比例等值的保函,把这个比
例的金额付给
乙方,该保函自初步验收之日起30日内开出有效。
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。