工程总承包意向协议书

合集下载

建筑工程意向协议书模板6篇

建筑工程意向协议书模板6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲、乙双方有意就建筑工程项目达成合作意向，为进一步明确双方的合作内容和相关事宜，特签订本协议。

一、协议目的甲、乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方承担建筑工程项目的有关事宜达成意向性协议。

二、工程项目概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

三、合作内容及方式1. 乙方应根据甲方的需求，提供专业、高质量的建筑工程设计、施工等服务。

2. 双方共同确定工程的设计方案、施工计划等，确保工程顺利进行。

3. 乙方应按照约定的工期完成工程施工，确保工程质量符合相关标准。

4. 甲方应按约定支付工程款项，确保工程资金的及时到位。

四、意向协议条款1. 保密条款（1）双方应对涉及本意向协议的商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

（2）保密信息的披露仅限于本次合作的相关人员，且仅限于本次合作的范围内。

2. 违约责任（1）如因一方违反本协议约定导致合作无法继续，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。

（2）如因不可抗力因素导致协议无法履行，双方应及时沟通并协商解决方案。

3. 争议解决（1）双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他事项1. 本协议为双方合作的意向性协议，具体合作细节及合同条款需在正式合同签订前进一步商定。

2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为____年。

3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

4. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

工程意向合同6篇

工程意向合同6篇工程意向合同1发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)一、工程概况1、施工地点：2、施工范围：甲方总包范围内的装饰工程标段。

3、承包方式：除建设方提供的设备及材料外，乙方包工包料。

4、总价款：乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的结算总额。

5、工期：甲方合理、规范条件下的指定工期。

二、双方责任的约定1、甲方责任(1) 甲方应在开工前向乙方进行现场交底，做好各项进场必备条件，说明注意事项。

(2) 做好各专业协调工作。

(3) 根据乙方提供的资料按时办理各项签字手续。

2、乙方责任(1) 参加甲方组织的施工设计方案现场交底。

(2) 乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责，对工程质量、安全、进度负责，保证所供材料质量。

(3) 乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。

单项工程施工过程中未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员。

三、工程付款方式：1、乙方进场后按甲乙双方协议付预付款。

2、甲方依据建设方审定的月进度款向乙方付款。

四、协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

五、本意向书签订后，甲乙双方应共同协商，尽快就本项目合作签订正式的分包合同。

六、本意向书一式 2 份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：签订日期：年月日工程意向合同2经我单位认真研究，现确定将澄城县惠安苑搬迁安置新区工程，以包工包料形式承包给渭南市新兴建筑工程有限责任公司承建，为了明确有关条款，以便共同遵守。

一、工程名称：澄城县惠安苑搬迁安置新区工程项目，3#、4#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#，合计十八幢楼，全部由渭南市新兴建筑工程有限责任公司承建。

二、工程承包范围：地基：3m素土、1m灰土;条形基础;砖混结构;屋面泡沫混凝土保温找坡;SBS防水;内外墙普通涂料;进户门安装;室内门90cm以下安装;户内地面找平;其他水泥压光;门面毛墙毛地不做涂料;门面普通卷闸门;水电暖安装;卫生间、厨房贴2.4m高瓷砖;安装马桶、洗脸盆。

建筑施工总承包协议书

建筑施工总承包协议书甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行以下项目的建设，经双方友好协商，达成以下协议：一、项目概况1. 项目名称：2. 建设地点：3. 项目规模：4. 建设内容：5. 工期要求：二、委托范围1. 建设范围：2. 施工内容：3. 设备购置：4. 质量要求：三、责任与权利1. 甲方责任：（1）提供项目相关信息和必要文件；（2）支付工程款项；（3）提供工地安全环境。

2. 乙方责任：（1）对工程质量、进度和安全负责；（2）合理安排施工人员；（3）按时完成工程。

四、合同价款及支付方式1. 合同价款：（1）总金额：（2）支付方式：2. 付款时间及方式：（1）首期付款时间及比例：（2）后续款项支付时间及比例：五、工程变更和索赔1. 变更范围及程序：（1）甲方需要变更的项目；（2）双方达成一致后，变更的程序。

2. 索赔事项及程序：（1）工程质量问题的索赔；（2）索赔的程序及期限。

六、安全和保险1. 安全：（1）甲方提供施工现场安全要求；（2）乙方必须落实安全措施。

2. 保险：（1）乙方需购买工程施工险；（2）甲方提供帮助和必要的文件。

七、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款项；（2）提供虚假信息。

2. 乙方违约责任：（1）工程质量问题；（2）严重延误工期。

八、争议解决1. 本协议的解释、效力以及纠纷解决，由双方友好协商解决。

2. 如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清款项后终止。

2. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

以上为双方达成的建筑施工总承包协议，甲、乙双方在充分了解并认可各项条款的情况下，签署名章表示接受并遵守该协议。

双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：。

国际工程总承包协议书

国际工程总承包协议书甲方（承包商）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________乙方（业主）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________鉴于甲方具备国际工程承包资质，乙方有意向委托甲方进行国际工程项目的总承包，双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就国际工程项目的总承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程规模：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程期限：_____________________1.6 工程质量标准：_____________________1.7 工程总造价：_____________________第二条承包方式2.1 本工程采用总承包方式，即甲方负责工程的设计、采购、施工、调试、试运行等全部工作。

2.2 甲方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工程期限等要求，完成工程的总承包任务。

第三条合同价格3.1 本工程的总承包价格为：____________3.2 合同价格包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。

3.3 合同价格为固定总价，除非双方另有书面约定，否则不得调整。

第四条付款方式4.1 乙方应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。

4.2 付款方式为：_____________________4.3 甲方完成工程进度的相应阶段后，乙方应支付相应比例的工程款项。

epc总承包合同协议范本7篇

epc总承包合同协议范本7篇第1篇示例：EPC总承包合同协议范本一、签约双方：甲方（委托方）：__________ 乙方（承包方）：__________二、项目内容：根据双方商定，乙方将承担_______项目的设计、采购和施工工作。

三、合同金额：本合同的总金额为______元人民币。

四、工期：本项目预计工期为_______，自_________开始计算，至_________结束。

五、质量要求：乙方应确保工程设计、材料采购和施工质量符合国家标准和甲方要求。

六、支付方式：合同总金额将分期支付，具体支付比例为______%、______%、______%。

七、违约责任：任何一方如未按合同要求履行义务，应承担相应的违约责任，具体责任及赔偿金额按相关法律规定执行。

八、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，如协商无果，应提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

九、解约条款：任何一方如需解除合同，应提前______个月书面通知对方，并支付相应违约金。

十、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

十一、合同生效：本合同一式两份，签字盖章后生效。

日期：_________以上为EPC总承包合同协议范本，双方应严格遵守合同内容，确保项目顺利完成。

第2篇示例：EPC总承包合同是指工程设计、采购和施工三大环节由同一家公司负责承包的一种合同形式。

这种合同形式在工程项目中越来越受到青睐，因为它可以有效降低项目管理的复杂性，提高项目的执行效率。

下面是一份关于EPC总承包合同协议范本，供参考。

EPC总承包合同甲方：(公司名称)地址：(公司地址)法定代表人：(法定代表人姓名)联系电话：(联系电话)乙方：(公司名称)地址：(公司地址)法定代表人：(法定代表人姓名)联系电话：(联系电话)鉴于甲方拥有丰富的工程设计、采购和施工经验，乙方怀有完成项目的愿望，双方为了共同开展项目合作，特订立本合同，共同遵守。

第一条项目概况甲方将担任本项目的设计、采购和施工总承包商，乙方将按照甲方的需求和要求提供技术支持和配合，共同完成项目。

承包意向书13篇

承包意向书13篇承包意向书1甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，本着真诚合作的原那么，就“ 〞的合作承包经营事宜达成以下协议：1、合作方式1.1乙方负责工程的前期投标，由甲方配合完成工程承包合同的签订工作。

1.2工程总承包合同签订后，由乙方组建工程经理部，乙方委派工程所需全部管理人员并全面承当起工程的施工、经营管理职责。

1.3甲方指派、乙方指派作为甲、乙方代表，协调双方的工作配合及联络工作。

1.4乙方工程经理部的工作必须严格执行甲、乙双方的协议约定及甲方的公司管理规定，乙方应承当因违反约定及甲方公司规定所造成的一切损失。

1.5本工程甲方收取综合管理费如下：1.5.1.工程综合管理费按照结算额计取(含税金)，提供足够的本钱发票。

外地施工以当地税率为准，由乙方负责交纳，管理费按结算额%计。

并提供足够的本钱发票。

1.5.2.工程保险费由乙方自己购置。

1.5.3.收取方式为在每次业主支付的工程款中按比例扣除。

另工程发生的其它经营费用由乙方负责支付。

1.6如乙方因施工管理能力缺乏或其它原因造成工程无法正常履约时，甲方可自行决定组织管理、施工队伍进行施工或乙方可申请甲方同意后共同组织施工，但由此造成的损失或费用投入由乙方承当。

1.7工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工资料及劳务费清算证明，乙方提供资料手续齐全后，甲方与乙方办理最后工程款清算手续。

1.8甲乙双方合作期限自本协议书签订之日起生效至工程履约完毕。

2、合同管理2.1工程中标后，由乙方以甲方的名义负责签订与业主的工程“建设工程施工合同〞(以下简称“主合同〞)2.2“主合同〞签订后，甲乙双方签订本“合作承包经营协议书〞，在乙方完全接受并执行“主合同〞的前提下，具体约定双方的权利义务，明确及补充本协议的具体内容。

2.3本工程工程实施过程中的合同管理均纳入甲方公司的合同管理范围。

3、工程实施3.1工程实施均在遵守甲方的管理制度下开展经营管理工作，符合甲方的质量、环境健康保证体系要求，按照国家施工标准及法律法规组织施工。

施工总承包协议书

施工总承包协议书甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拥有施工项目的委托权，乙方具备相应的施工能力和经验，双方本着平等互信、合作共赢的原则，达成如下协议：一、项目概况甲方计划开展的项目名称、地点、规模、工期等概况如下：项目名称：项目地点：项目规模：工期：详细工程划分及内容：二、合同价款及付款方式1. 合同价款为：2. 付款方式：三、责任与权利1. 甲方的责任和权利：（1）提供工程相关的文件、图纸及技术资料等；（2）支付合同价款；（3）提供工程所需的基础设施和临时用电、临时供水等；（4）监督施工进度和质量。

2. 乙方的责任和权利：（1）按合同约定的工期和质量要求进行施工；（2）组织合理安排施工人员和设备，确保施工进度；（3）保证施工质量符合相关标准和规范；（4）具备合法的资质和经验，合理管理工程。

四、工期和延期1. 工期为合同生效之日起至竣工验收之日止。

2. 若发生不可抗力等特殊原因导致工期延误，延期应经双方协商一致，并办理相应的手续。

五、质量要求1. 乙方应按照相关法律法规和标准要求进行施工，保证工程质量符合合同约定以及相关标准。

2. 工程竣工后，乙方应协助甲方进行竣工验收。

六、安全管理1. 双方应共同遵守国家有关施工安全、劳动保护等方面的法律法规，建立并严格执行安全管理制度。

2. 施工期间发生的事故，双方应积极协商解决，妥善处理相关责任和赔偿问题。

七、保密条款双方应对项目的技术、商业机密及其他保密信息进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

八、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。

九、解除协议1. 协议解除应经双方书面协商一致。

2. 协议解除后，乙方应及时交还甲方提供的技术资料及其他相关文件。

十、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。

2. 对于未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

工程承包意向协议书范本(精选3篇)

工程承包意向协议书范本（精选3篇）工程承包意向协议书1 甲方：乙方：一、经甲乙双方协商达成一致，就巴中市巴州区白云乡大茅海洋普通艺术中学拆迁还房建设项目承包给乙方。

二、乙方的责任和义务乙方自愿承包白云乡海洋普通艺术中学拆迁还房工程，严格按照国家标准建设。

三、甲方的责任和义务本协议甲方就海洋普通艺术中学建设项目承包给乙方，在甲乙双方签定意向性协议之日，乙方向甲方先缴纳履约金现金人民币伍万元（小写：50000.00元）整给甲方，甲方承诺于2月内签订正式合同并开工。

如在2月内开不了工，甲方必须退还缴纳的履约保证金，并承担一切法律责任。

四、工程计算和付款方式本工程按2009年清单报价不上浮，不下浮，按最新定额当时当地市场调差，付款方式按每月月进度支付给乙方已完工程量的70%，工程完工付款必须达到已完工程量的90%。

五、本意向性协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议具有法律效力，双方签字生效。

甲方：乙方：年月日工程承包意向协议书2 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规的原则;甲、乙双方本着“平等、自愿、公平和诚信、友好合作”的原则，就重庆市双桥区西湖大道“中国西部纸品交易博览中心项目二期”的工程施工，经双方协商达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：“双桥纸品交易博览中心项目二期工程”2、建设规模：总建筑面积约6万平方米(其中：二栋高层为住宅楼，约3万平方米;十栋多层为商铺，约3万平方米)。

3、工程地址：重庆市双桥区西湖大道。

4、工程造价：约七千万元人民币(以实际工程结算为准)。

第二条：本工程承包范围以施工图纸的全部工程项目并以外墙边为界均属于承包范围(明确未承包范围除外)，水电工程承包范围以施工图纸范围所示的室内给排水、室内强电(注门、窗、栏杆也由乙方承包。

不在此协议条款范围之内，另签定承包合同)。

第三条：本工程未承包范围本工程不含：电梯、消防、防水、主供水、供电线路、通讯、电视、天然气安装、宽带、室外综合管网、道路、景观工程等分项工程，以上分项工程由甲方另行发包，乙方向甲方收取配合费每平方米8元，水电费另外收取。

2024年基础设施建设道路工程总承包协议意向书版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年基础设施建设道路工程总承包协议意向书版本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 合同双方2.1 承包商信息2.2 业主信息3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付方式4. 工程进度4.1 施工期限4.2 工程进度计划4.3 延期违约金5. 工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量争议解决6. 材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料设备验收7. 安全生产7.1 安全生产责任7.2 安全防护措施7.3 安全事故处理8. 变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除9. 违约责任9.1 承包商违约9.2 业主违约10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点10.3 仲裁费用11. 合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件12. 其他条款12.1 保密条款12.2 广告与宣传12.3 法律适用12.4 合同的份数13. 附件13.1 工程设计文件13.2 施工图纸13.3 相关法律法规14. 签署页14.1 承包商签署页14.2 业主签署页第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：2024年基础设施建设道路工程1.2 工程地点：具体位置，以附件1《工程地理位置图》为准1.3 工程规模：工程全长公里，双向车道，设计车速公里/小时1.4 工程内容：包括但不限于道路设计、土建工程、路面工程、交通工程、排水工程、照明工程等。

具体工程内容以附件2《工程概述》为准。

第二条合同双方2.1 承包商信息：名称：X工程有限公司地址：X市X区X路X号法定代表人：X联系方式：X2.2 业主信息：名称：X交通发展集团有限公司地址：X市X区X路X号法定代表人：X联系方式：X第三条合同价格3.1 合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）3.2 价格调整机制：合同价格如需调整，双方可协商确定。

工程总承包书面文本范本

工程总承包书面文本范本尊敬的合作伙伴：为了明确双方在工程总承包项目中的权利和义务，确保工程的顺利进行，特制定本工程总承包书面文本范本，并希望能够达成合作意向。

以下是本次工程总承包书面文本的要点：一、项目基本信息1. 项目名称：[填写项目名称]2. 建设地点：[填写建设地点]3. 工程范围：[填写工程范围]4. 建设工期：[填写建设工期]5. 合同金额：[填写合同金额]二、双方责任和义务1.甲方责任和义务（1）提供项目的详细设计方案及相关技术规范；（2）提供施工现场所需的土地、设备、材料等必要资源；（3）支付工程款项，并按合同约定的时间支付；（4）提供项目所需的相关许可证件和手续。

2.乙方责任和义务（1）按照甲方提供的设计方案和技术规范，完成工程的施工；（2）合理安排施工进度，确保工程按时交付；（3）保证工程的质量符合相关法规和技术标准；（4）负责工程的质量保证和售后服务；（5）按时报告工程进度和质量情况。

三、合同变更和索赔1.合同变更（1）双方在工程实施过程中，如需变更合同内容，应及时书面通知对方；（2）经双方协商一致后，可以签订变更合同，明确变更的内容和费用；（3）未经书面变更合同，任何一方不得擅自变更对方的权益。

2.索赔（1）双方在工程履行过程中，如发生工期延误、工程质量问题等纠纷，应及时协商解决；（2）双方合作受损的一方有权向对方提出索赔请求；（3）索赔请求应包括详细的索赔金额计算和事实证据。

四、违约责任1.乙方如未按照合同约定的时间和质量完成工程，甲方有权采取以下措施之一或几种：（1）解除合同，且不承担违约责任；（2）要求乙方补救工程缺陷或延误；（3）扣除工程款项中与缺陷或延误相应的金额；（4）要求乙方承担违约金。

2.甲方如未按照合同约定支付工程款项，乙方有权采取以下措施之一或几种：（1）暂停工程施工，直到款项全部支付完毕；（2）要求甲方支付滞纳金；（3）要求甲方补偿由于延迟支付而造成的损失。

工程总承包意向协议书

五证）并办理好房证、契证、产权证使乙方售楼合法有效。
4.乙方售楼不含任何附加条件和费用，其中售房交易费、税金、更名过户费等一切费用
都由甲方承担，乙方不承担销售过程中的任何费用。
5.乙方承建的单体门市房工程，属于地上±0以上的工程，工程结算中如达不到2000元
/平方米造价标准时，按2000元/平方米结算，甲方不在对乙方结算结果提出异议。
共识，订立本意向协议：
一、工程概况：
1.工程地点：永清大街南，中心大街北，红星路西，东顺路东，建筑总面积为19万平
方米。
2.工程内容：
①第一期建筑工程4.6万平承包范围：
①6栋楼设计图纸范围内，土、水、电工程全部内容。
②甲方外委项目：电梯、消防、桩基工程，开槽工程（含基坑支护、降水、土方外运、
五、本意向性协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议具有法律效力，双方签字生效。
甲方：
乙方：
年月日篇二：工程总承包意向协议书工程总承包意向协议书
甲方：通辽市鼎祥房地产开放有限公司乙方：中国对外西北建设工程集团有限公司经甲乙双方友好协商，本着公平、平等自愿、真诚合作的原则，同意乙方单位总承包甲
方开放建设的通辽市康佳丽园小区住宅项目工程，总计19万平方米。现就工程相关事宜达成
四、工程款支付：
1.本工程由乙方全额垫付，其条件为甲方同意将康佳丽园小3号楼总面积12000平米整
体工程以工程款抵付方式支付给乙方所有。
2.乙方享有售楼权，其售楼底价为4800元/平方米，因售楼形式或购买力下降，照成售
楼价格下调或下浮，不足部分其差价由甲方按时给乙方补偿找差。
3.乙方售楼时，甲方无条件权利配合乙方售楼，并办理合法有效的售楼一切手续（提供
回填）由甲方确定专业公司施工，乙方予以配合施工。

各种工程总承包协议书范本

各种工程总承包协议书范本工程开始施工前，如果不先和承包方谈好条件，可能会产生纠纷。

所以最好先签订一份协议书。

下面是小编给大家带来的工程协议书范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!各种工程总承包协议书范本(一)工程实施期间或保修期内发生危及工程安全的事件，当监理人通知承包人进行抢救时，承包人声明无能力执行或不愿立即执行，则发包人有权雇用其他人员进行该项工作。

若此类工作按协议规定应由承包人负责，由此引起的费用应由监理人在发包人支付给承包人的金额中扣除，监理人应与发包人协商后将作出的决定通知承包人。

42 发包人违约42.1 发包人违约在履行协议过程中，发包人发生下述行为之一者属发包人违约。

(1)发包人未能按协议规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件。

(2)发包人未能按协议规定的期限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸。

(3)发包人未能按协议规定的时间支付各项预付款或协议价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误。

(4)由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本协议的义务。

42.2 承包人有权暂停施工(1)若发生第42.1款(1)、(2)项的违约时，承包人应及时向发包人和监理人发出通知，要求发包人采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。

监理人收到承包人通知后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。

由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

发包人收到承包人通知后的28天内仍未采取措施改正，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。

由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

(2)若发生第42.1款(3)项的违约时，发包人应按第33.4款的规定加付逾期付款违约金，逾期28天仍不支付，则承包人有权暂停施工，并通知发包人和监理人。

由此增加的费用和工期延误责任，由发包人承担。

42.3 发包人违约解除协议若发生第42.1款(3)、(4)项的违约时，承包人已按第42.2款的规定发出通知，并采取了暂停施工的行动后，发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为，承包人有权向发包人提出解除协议的要求，并抄送监理人。

总包意向合作协议

总包意向合作协议甲方（总包方）：乙方（意向合作方）：鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，就甲乙双方共同合作完成项目事宜达成如下意向协议：一、项目概述1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目规模：1.4 项目投资额：二、合作内容2.1 甲方同意将项目交由乙方进行总包施工，包括但不限于设计、采购、施工等全部工作内容。

2.2 乙方同意按照甲方的要求，组织专业的施工队伍，确保项目的顺利进行。

2.3 双方同意在项目实施过程中，加强沟通与协作，共同解决项目中出现的问题。

三、合作方式3.1 双方同意按照工程总承包模式进行合作，甲方负责提供设计方案和技术支持，乙方负责施工。

3.2 双方同意按照约定的价格和付款方式进行结算，确保项目的顺利实施。

四、责任与义务4.1 甲方责任与义务：（1）提供项目设计方案和技术支持；（2）按照约定支付工程款项；（3）协助乙方解决项目中出现的问题。

4.2 乙方责任与义务：（1）按照甲方的要求组织专业的施工队伍；（2）确保项目的施工质量和进度；（3）负责施工现场的安全和环保工作。

五、保密条款5.1 双方同意在项目实施过程中，对涉及到的商业机密和技术秘密进行保密，不得向第三方泄露。

5.2 双方同意在项目结束后，对涉及到的商业机密和技术秘密进行保密，不得向第三方泄露。

六、违约责任6.1 双方同意在项目实施过程中，如因一方原因导致项目无法顺利进行，违约方应承担相应的违约责任。

6.2 双方同意在项目结束后，如因一方原因导致项目无法顺利完成验收或交付使用，违约方应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式7.1 如因本协议引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、其他条款8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

协商达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。

epc项目意向合同范本

epc项目意向合同范本工程总承包合同（EPC）意向书甲方（委托方）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________乙方（受托方）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________鉴于甲方有意委托乙方承担[工程项目名称]的工程总承包（EPC）工作，双方经友好协商，达成如下意向：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目内容：包括但不限于工程设计、采购、施工、调试、验收等工作。

二、合作方式甲方将根据国家法律法规和相关规定，采用公开招标或其他合法方式确定乙方为项目的工程总承包商。

双方将在后续的正式合同中进一步明确合作的具体方式、权利义务等细节。

三、前期沟通1. 在本意向书签订后，双方将成立专门的项目工作组，负责沟通协调、推进项目前期工作。

2. 双方将共同开展项目可行性研究、方案设计等前期工作，以确定项目的技术方案、建设条件、投资估算等。

四、保密条款1. 双方应对在合作过程中所获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，并不得向任何第三方披露。

2. 本条款的保密义务应在本意向书期满、解除或终止后仍然有效。

五、其他条款1. 本意向书自双方签字盖章之日起生效，有效期为[X]个月。

2. 本意向书仅作为双方合作意向的表达，不构成任何法律约束力。

3. 在本意向书有效期内，如双方就项目合作达成正式合同，本意向书将自动失效。

甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________。

工程总承包协议书范本

工程总承包协议书范本甲方（委托人）：（以下简称甲方）地址：邮编：法定代表人：电话：传真：开户行：账号：乙方（承包人）：（以下简称乙方）地址：邮编：法定代表人：电话：传真：开户行：账号：鉴于甲方希望将工程承包事宜委托乙方，双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成如下协议：第一条合同目的甲方根据实际需要，委托乙方作为总承包商，负责组织、协调和管理工程的实施。

乙方接受甲方的委托，按照约定承担工程总承包责任。

第二条工程标的工程名称：工程位置：工程规模：工程内容：工程总价款：第三条工程进度1. 工程起始日期：2. 工程完成日期：3. 工程分阶段完成的时间节点及验收标准：阶段一：阶段二：阶段三：……第四条工程价款1. 总价款：2. 价款支付方式及时间节点：第五条工程质量与安全1. 工程质量标准及验收标准：2. 工程安全措施及责任：第六条材料供应与设备采购1. 材料供应责任：2. 设备采购责任：3. 材料与设备验收标准：第七条合同履行保证金与违约责任1. 甲方向乙方支付合同履行保证金：2. 违约责任条款：第八条变更与索赔1. 变更事项：2. 索赔事项：3. 变更与索赔处理程序及时限：第九条保密责任双方在履行本协议过程中，应保护对方的商业秘密，除经过对方书面同意外，不得向任何第三方透露。

第十条争议解决对于因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

第十一条其他约定事项1. 本协议自双方签署之日起生效，至工程完工并经甲方验收合格之日终止。

2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。

建筑工程施工总包协议书

建筑工程施工总包协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为促进双方合作，保障工程质量，根据国家相关法律法规，甲乙双方本着平等、协商、公平、诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议。

一、工程概况1. 工程名称：（填写工程具体名称）2. 工程地点：（填写工程所在地）3. 工程规模：（填写工程的建设规模、面积等）二、工程内容1. 工程范围：（详细描述工程的具体范围和内容）2. 工程时间：（填写工程的开始时间和预计结束时间）三、责任与义务1. 甲方责任：（列出甲方应承担的责任和义务）2. 乙方责任：（列出乙方应承担的责任和义务）四、工程款项1. 工程总价款：XXX元（大写）（明确工程总价款的金额，并注明大写金额）2. 付款方式及时间：（具体说明工程款项的支付方式和时间节点）五、质量要求1. 工程质量标准：（详细描述工程质量应达到的标准和要求）2. 质量保证期：（确定工程质量保证期的时间长度）六、投保责任和权益1. 施工保险：（说明甲方和乙方在工程施工过程中所需要的保险责任和权益）2. 责任和权益保障：（描述甲方和乙方在合作过程中各自的责任和权益保障措施）七、违约责任1. 违约责任：（明确违约方应承担的法律责任和赔偿责任）2. 解除协议：（规定协议解除的条件和程序）八、协议生效与终止1. 协议生效：（说明协议生效的条件和时间）2. 协议终止：（列出协议终止的条件和方式）九、争议解决1. 争议解决方式：（描述双方在出现争议时的解决方式，可以包括仲裁、诉讼等）2. 争议管辖：（规定争议管辖的法院或仲裁机构）十、附则1. 协议变更：（规定协议变更的条件和方式）2. 附加条款：（补充特殊情况下的额外条款和约定）本协议一式两份，双方各持一份，自签字之日起生效，有效期至工程完工并经验收合格之日。

甲方：（签字）日期：年月日乙方：（签字）日期：年月日。

总承包意向合作金意向协议书

总承包意向合作金意向协议书本协议由以下两方（以下简称“双方”）于____年____月____日共同签署：甲方（发包方）：_____________（请填写全称及注册地址）乙方（承包方）：_____________（请填写全称及注册地址）鉴于甲方拟就_____________（请详细描述项目名称、地点、规模、主要内容等）项目进行总承包发包，乙方作为具备相应资质及能力的企业，有意向参与该项目的总承包工作，并愿意按照本协议的约定向甲方支付总承包意向合作金。

经双方友好协商，达成如下意向协议：一、项目概况1.项目名称：_____________2.项目地点：_____________3.项目规模及主要内容：_____________（详细描述项目规模、建设内容、技术要求等）二、合作意向1.乙方同意就上述项目向甲方表达总承包的意向，并承诺在本协议签订后，按照本协议的约定向甲方支付总承包意向合作金。

2.甲方在收到乙方支付的总承包意向合作金后，将优先考虑乙方作为该项目的总承包单位，并在后续招投标或协商过程中给予乙方必要的支持和协助。

三、总承包意向合作金1.金额：乙方应向甲方支付的总承包意向合作金为人民币_____________元（大写：_____________）。

2.支付方式：乙方应在本协议签订后____个工作日内，将总承包意向合作金一次性支付至甲方指定账户（账户信息如下：_____________）。

3.退还条件及方式：o若乙方最终成为该项目的总承包单位，则总承包意向合作金自动转为项目履约保证金或按照双方后续签订的正式合同约定的方式处理。

o若乙方未能成为该项目的总承包单位，甲方应在接到乙方书面退款申请后的____个工作日内，将总承包意向合作金全额无息退还给乙方。

四、保密条款双方应对本协议内容及在合作过程中获取的对方商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得以任何形式泄露给第三方。

五、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

建筑施工总包协议书

建筑施工总包协议书甲方：（具体填写甲方信息）乙方：（具体填写乙方信息）鉴于甲方拥有某项目的土地使用权并计划进行建筑工程施工，乙方有施工技术和经验，双方达成如下总包协议：一、项目概述1.1 项目名称：（具体填写项目名称）1.2 项目地址：（具体填写项目地址）1.3 建设内容：描述具体的建设内容，包括建筑面积、土地使用情况等。

二、总包服务范围2.1 勘察设计阶段：（具体描述乙方在勘察设计阶段提供的服务内容）2.2 施工阶段：2.2.1 施工准备阶段：（具体描述乙方在施工准备阶段提供的服务内容）2.2.2 施工执行阶段：（具体描述乙方在施工执行阶段提供的服务内容）2.2.3 施工竣工阶段：（具体描述乙方在施工竣工阶段提供的服务内容）2.3 竣工验收阶段：（具体描述乙方在竣工验收阶段提供的服务内容）三、合同及支付条款3.1 合同工期：甲方预计项目工期为（填写具体工期），如因不可抗力等原因导致工期延长，视为双方协商一致。

3.2 付款方式：3.2.1 工程款支付方式：（具体描述工程款的支付方式）3.2.2 安全保证金：乙方应在合同签订后（填写具体时间）内向甲方支付（填写具体金额）的安全保证金，保证金将在竣工验收合格后无争议退还给乙方。

四、质量保证4.1 施工质量：乙方承诺按照相关法律法规和工程规范要求，确保施工过程中的质量控制，不得出现质量问题。

4.2 材料质量：乙方负责选用合格的建筑材料，并提供相应的质量合格证明。

如出现材料质量问题，乙方应负责更换或修复。

五、保密条款5.1 双方应对在合作过程中获得的商业秘密和其他机密信息保密，不得向第三方透露。

5.2 若因一方违反保密协议导致信息泄露，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决7.1 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。

7.2 如发生争议，双方应友好协商解决。