铜梁区大庙园区a9地块土地整治工程监理

铜梁区大庙园区地块土地整治工程监理竞争性比选文件比选人：金庙实业比选代理机构：市捷晟工程造价咨询编制人：崔巍证书编号：审核人：兴兰证书编号：二○一九年八月目录第一章竞争性比选公告 ....................................错误!未指定书签。

第二章投标人须知 ........................................错误!未指定书签。

第三章评标办法（经评审的合理低价法）.....................错误!未指定书签。

第四章合同条款及格式 ....................................错误!未指定书签。

第五章图纸..............................................错误!未指定书签。

第六章投标文件格式 ......................................错误!未指定书签。

第一章竞争性比选公告铜梁区大庙园区地块土地整治工程监理. 比选条件本比选项目铜梁区大庙园区地块土地整治工程监理已批准建设，项目业主为金庙实业，建设资金来源为业主自筹，比选人为金庙实业。

项目已具备比选条件，现对本项目的施工监理进行竞争性比选。

. 项目概况与比选围项目概况：土地整治面积约亩，土地整治挖方量约万方，总投资万。

建设地点：铜梁区大庙镇。

监理服务期：以建设单位书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程结算审计、缺陷责任期满后为监理服务期的完成时间。

如因项目约定工期延长等，监理费也不增加。

比选围：具体容本工程施工阶段的所有施工容及缺陷责任期阶段的监理工作。

包括：“四控制、两管理、一协调”即：对建设工程质量、安全、进度、造价进行控制，对合同及信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。

另外还应监督施工单位按规定实施“一金三制”制度。

. 投标人资格要求本次比选要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理丙级及以上监理资质或房屋建筑工程监理丙级及以上监理资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工监理服务能力。

资格审查方式：资格后审。

本次比选不接受联合体投标。

. 比选文件的获取凡有意参加投标的投标人，请于公告发布之日（年月日）起至比选文件购买截止时间(年月日时分)止，在市捷晟工程造价咨询购买比选文件等其它相关技术资料及报名，报名时请持法定代表人明书或法定代表人授权委托书（原件）,报名费为：元（确定报名资格后不退）。

投标人在递交投标文件时一并向比选代理机构出示报名凭证，否则比选人和比选代理机构将不予接收其投标文件。

. 投标文件的递交投标文件递交时间为：年月日时分至年月日时分(时间）。

投标文件递交地点：金庙实业会议室。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

. 发布公告的媒介本次比选公告同时在绅鹏实业开发（）上发布。

. 联系方式比选人：金庙实业地址：市铜梁区大庙镇大兴街号联系人：高老师电话：比选代理机构：市捷晟工程造价咨询地址：市铜梁区龙门街号联系人：明老师电话：年月日第二章投标人须知投标人须知前附表第三章评标办法（经评审的合理低价法）评标办法前附表第四章合同条款及格式第一部分协议书委托人（全称）：金庙实业监理人（全称）：根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况.工程名称：铜梁区大庙园区地块土地整治工程监理；. 工程地点：铜梁区大庙镇；. 工程规模：土地整治面积约亩，土地整治挖方量约万方，总投资万。

二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件. 协议书；. 中标通知书；. 竞争性比选文件；. 投标文件；. 专用条件；. 通用条件；. 附录，即：附录相关服务的围和容附录委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师总监理工程师：，：，注册号：专业监理工程师：注册号：，：监理员：注册号：，：五、签约酬金签约酬金（大写）：（¥）。

包括：. 监理酬金：包含食、住、行、交通、办公、通讯、保险、加班费、医药、差旅、劳保、独立检测试验费等费用。

该监理酬金包干使用，施工工期延期，监理人必须对该工程项目全程监理完，但不增加费用。

. 相关服务酬金：。

其中：（）勘察阶段服务酬金：。

（）设计阶段服务酬金：。

（）保修阶段服务酬金：。

（）其他相关服务酬金：。

六、期限监理期限：以建设单位书面进场通知为监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格、监理资料交接完成且审计机构完成工程结算审计、缺陷责任期满后为监理服务期的完成时间。

如因项目约定工期延长等，监理费也不增加。

七、双方承诺. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定，提供资料、设备，并支付酬金。

八、合同订立. 订立时间：年月日。

. 订立地点：。

. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：：：传真：传真：电子：电子：第三部分专用条款. 定义与解释解释本合同文件除使用中文外，还可用。

约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条件。

. 监理人义务监理的围和容监理围包括：具体容本工程施工阶段的所有施工容及缺陷责任期阶段的监理工作。

包括：“三控制、两管理、一协调”即：对建设工程质量、安全、进度、造价进行控制，对合同及信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。

另外还应监督施工单位按规定实施“一金三制”制度。

监理工作容还包括：（）铜梁区大庙园区地块土地整治工程施工图以及施工招标文件所明示的所有工程的全过程监理服务。

包括“三控制、两管理、一协调、一履行”即：对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理的法定职责。

（）《建设工程监理规》（—）规定的相应监理工作容。

（）满足现行市建设工程监理操作规程的要求。

监理与相关服务依据监理依据包括：按通用条款和竞争性比选文件。

相关服务依据包括：竞争性比选文件。

项目监理机构和人员更换监理人员的其他情形：。

履行职责对监理人的授权围：质量、投资、进度控制，合同、信息，组织协调（参见通用条件）。

在涉及工程延期天和（或）金额万元的变更，监理人必需请示委托人，同意方可向承包人发布变更通知。

监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：。

提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划开工前天提交，月报每月日提交，专项报告天提交，各一份。

使用委托人的财产附录中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：无。

. 委托人义务委托人代表委托人代表为：。

答复委托人同意在天，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

. 违约责任监理人的违约责任监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）监理人员违约处罚：.监理人必须按照合同要求配备人员，如监理人未经委托人批准，擅自更换总监工程师、专业监理工程师或其他监理人员，委托人有权报请相关部门对监理人进行处罚。

擅自更换总监理工程师，处监理人元人.次违约金；擅自更换专业监理工程师，处监理人元人.次违约金；擅自更换其他监理人员，处监理人元人.次违约金。

如监理人员不称职，委托人提出要求更换，监理人必须限期更换相关人员。

.监理人员应严格监理，对每个部位、每道工序进行现场检验、抽查。

接到请验单后，必须在小时进行现场检验。

坚持巡视工地和旁站监理，及时指出影响工程质量的各种现象和因素。

若超过小时才检验，每延误一次，并处监理人元违约金，累计发生三次的，在三日之撤换当事人。

如按监理规要求应该旁站监理而现场无监理人员的，处监理人元次.的违约金。

.无论工作日或节假日，监理必须安排足够的在岗监理人员以确保工程施工的正常进行，如因监理人员不足影响施工进行，处监理人元次的违约金。

.监理人员在上岗时应佩戴上岗证，上岗证上应注明和岗位，如发现上岗时没有佩戴上岗证，处以元次的违约金。

.监理人员应加强廉政教育，不得向承包人收取加班费或其他任何钱物，否则发现一次处以监理人元人.次的违约金，并没收相关钱物，发现两次，更换相关人员，情节严重将移交司法机关处理。

发现三次，委托方有权解除合同。

并按合同酬金的，向监理人收取违约金。

.监理人员施工期间须保证在施工现场，确有事离开，须经发包人现场负责人许可，否则，按元天向发包人支付违约金。

委托人的违约责任委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数. 支付支付货币币种为：人民币，比例为：，汇率为：。

支付酬金工程完工后支付至签约合同价的，整个竣工验收合格且提交所有竣工资料后一次性支付余下监理服务费。

. 合同生效、变更、暂停、解除与终止生效本合同生效条件：监理人向委托人缴纳履约保证金后，委托人和监理人的法定代表人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效。

变更除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不采用。

附加工作酬金按下列方法确定：不采用。

正常工作酬金增加额按下列方法确定：不采用。

因工程规模、监理围的变化导致监理人的正常工作量减少时：不采用。

. 争议解决调解本合同争议进行调解时，可提交进行调解。

仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第 () 种方式：（）提请市仲裁委员会进行仲裁。

（）向铜梁区人民法院提起诉讼。

. 其他检测费用委托人应在检测工作完成后天支付检测费用。

咨询费用委托人应在咨询工作完成后天支付咨询费用。

奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：不采用。

委托人申明的事项和期限：。

监理人申明的事项和期限：。

第三方申明的事项和期限：。

著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：。

. 补充条款。

附录相关服务的围和容勘察阶段：设计阶段：保修阶段：其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：。

附录委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备委托人派遣的人员委托人提供的房屋委托人提供的资料委托人提供的设备第五章图纸由各投标人自行在绅鹏实业开发（）上下载。

第六章投标文件格式目录一、投标函部分（一）投标函（二）法定代表人明及授权委托书（三）投标保证金二、资格审查资料（一）法定代表人明及授权委托书（二）投标人基本情况表（三）项目管理机构（四）投标截止日投标资格情况（五）其他资料一、投标函部分（项目名称）投标文件投标函部分投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日目录（一）投标函（二）法定代表人明及授权委托书（一）投标函．我方已仔细研究了（项目名称）比选文件的全部容，包括但不限于投标人须知、合同条件、监理工作要求，以及全部补遗和澄清文件。