履约保函样本

合集下载

履约保函范本

履约保函范本

履约保函范本第一篇:履约保函范本履约保函编号:201602300405致:(受益人)鉴于:谢志文(以上简称“承包人”)将于(以下简称“发包人”)就签订合同(以下简称“合同”);鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交以下金额的履约保函,作为承包人履约本合同的责任的保证,本公司同意向受益人提供一般保证担保。

在本保函有效期内,我司向你方承担支付人民币(大写)元的责任,并无条件受本担保的约束。

承包人在合同履行过程中,由于资金、技术、质量、安全或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或合同约定工期延误时,在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时,本公司于30日内给予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

我司放弃你方应向承包人要求赔偿上述金额然后再向本公司提出要求的权利。

我司还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下,即使工程或合同文件发生变化、补充或修改,本公司承担本保函的责任也不改变,有关工程发生重大变化和合同文件发生变化、补充和修改应书面通知本公司。

本保函直至该项工程进度款到账扣除后自动失效,但最长有效期不超过2016年8月30 日。

本保函解除担保效力,需由被保证人取回加注“担保责任”已解除字样的保函原件及你方签章确认的《解除【履约保函】通知书》。

保证人(公章):负责人或授权代理人:地址:利息方式:签发日期:第二篇:履约保函格式履约保函保函编号:致:“分包人”)系我行客户。

鉴于分包人已与你方和就×××××工程的分包工程(下称“分包工程”)于年月日签订了编号为的合同(下称“主合同”)。

根据主合同中有关条款规定,分包人应向你方提交合同价格10%的履约保证金银行保函,以确保其忠实圆满地履行主合同。

我行同意按下述条款为该分包人完全履行主合同规定做出如下不可撤销的和无条件的保证:1、考虑到主合同的各项规定,我行特此无条件地和不可撤销地承诺、以本保函保证并受其制约,在收到你方要求支付部分或全部履约保证金的通知时,无须你方提出任何证明或证据,也无权要求你方解释任何原因,我行将于7日内无条件地和不可改变地向你方支付累计总额不超过人民币:元(大写:人民币________________元)的履约保证金,并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

履约保函(范本)

履约保函(范本)
2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
备注:本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式,但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

履约保函范文

履约保函范文

履约保函范文
【范文】。

履约保函。

甲方,(委托人名称)。

乙方,(保函发出人名称)。

尊敬的甲方:
兹经乙方代表(委托人名称)向贵公司提交履约保函,特此确认:
1. 乙方已经向甲方提交了(合同/协议)并承诺履行合同/协议中的相关义务。

2. 乙方愿意向甲方提供履约保函,以确保在合同/协议履行过程中,甲方能够得到相应的保障。

3. 保函金额为(具体金额),有效期为(具体时间),在有效
期内,甲方可随时向乙方提出索赔。

4. 保函金额将在甲方提出索赔后的(具体天数)内支付给甲方。

5. 乙方保证,若甲方提出索赔,乙方将立即支付相应金额,并
承担由此产生的一切费用。

6. 本保函为甲方提供担保,若甲方在合同/协议履行过程中遭
受损失,乙方将承担全部责任。

7. 本保函为一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。

特此确认。

(保函发出人名称)。

签字,____________。

日期,____________。

(委托人名称)。

签字,____________。

日期,____________。

以上为履约保函范文,若有需要请查收。

06-履约保函样本

06-履约保函样本

履约保函(样本)致公司(下称“发展商”):鉴于:公司(法定地址:)(下称“供应单位”)已与发展商签订合同(该合同及附件下称“主合同”)。

银行(法定地址:)(下称“本银行”)同意为供应单位出具本不可撤销的保函,本保函的受益人为发展商。

本银行同意作为供应单位的担保人,就供应单位在主合同项下的义务向发展商承担不可撤销的连带保证责任,本银行承担的保证责任限额为人民币元(RMB¥)(即主合同总价的10%)。

本银行向发展商承诺如下:1.在本保函有效期内,只要本银行收到发展商的索款函(该索款函格式见本保函第9条,发展商仅需填入款项数额并加盖发展商公章即可),本银行即在壹个工作日内,将发展商要求支付的金额(保证责任限额内)支付到发展商指定的账户。

2.本银行在收到索款函时将毫不迟疑地履行前述承诺,并保证:a)不对发展商的付款要求提出任何质疑,虽然发展商在索款函中提及供应单位违约,本银行也不会要求发展商提供任何供应单位违约的证据或作出任何说明;b)不要求发展商提供除前述格式的索款函以外的任何文件;c)不主张发展商先向供应单位索赔;d)不主张供应单位有权对发展商主张的任何抗辩;e)不主张对发展商的任何抵销权。

3.主合同项下的工程项目或合同文件发生的任何变化、补充或修改,或发展商对供应单位合同义务、责任的任何忍让及豁免,或发展商和供应单位及任何其他第三人之间的争议或纠纷,均不影响本银行在本保函项下的保证责任。

4.本银行根据本保函支付的款项应是支付发展商的净款,包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除、扣缴或抵消的金额,均不能从中扣除、扣缴或抵消。

5.本保函的权益可以由发展商转让给任何发展商认为合适的第三方。

如遇发展商合并、分立或重组或其他任何形式的变更,则本保函的发展商权益由其主合同权利的继受人继承。

6.本保函有效期限自本保函开具之日起,至下述日期截止:1)如存在发展商索赔,则至本银行支付给发展商索赔款项总额已达到本保函的保证责任限额之日;或2)如不存在发展商索赔,则至主合同项下的酒店正式开业后第61天。

履约保函模板

履约保函模板

履约保函
致:
本保函编号:
根据贵方与(以下简称“申请人”)于年月日签订的合同(以下简称“合同”),我行兹开立以贵方为受益人的见索即付履约保函。

本保函项下最大担保金额不超过币种:大写金额:担保申请人按期履行合同项下的义务。

在本保函有效期内,因申请人违反合同约定造成贵方经济损失时,我行将在收到贵方法定代表人或授权代理人签署并加盖公章的书面索赔通知书后7个工作日内无条件向贵方支付索赔通知书记载的金额,无需贵方出具证明或陈述理由。

按上述承付的金额将是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税款、费用、手续费或任何保留款。

如有扣除,我行将对差额予以补足。

本保函的规定是我行不可撤销的直接义务。

合同条款的修改,以及贵方所允许的时间改变或任何让步,除非条款中有规定减轻或免除我行的担保责任的,否则均不能改变我行在本保函项下的担保义务。

本保函自签发之日生效,至年月日失效。

本保函未经我行书面同意不得转让。

本保函适用中国法律,保函项下的任何争议如协商解决不成,向贵方住所地人民法院提起诉讼。

保函开立人(盖章):
负责人或其授权委托代理人(签字或盖章):
单位地址:
邮政编码:电话:传真:
日期:年月日。

履约保函样本

履约保函样本

履约保函样本履约保函样本注:本保函须由发包方接受的银行出具分包方:注册地址:担保人:注册地址:发包方:注册地址:发包方计划兴建名为“”的建设项目(“建设项目”)。

发包方希望将建设项目外立面分包工程的建设(“本工程”)委托给专业施工单位执行及完成,并向分包方提供了绘述本工程整个要求的招标文件。

分包方就本工程进行了投标,并已于年月日与发包方签订了正式的施工合同(“分包合同”)。

鉴于发包方接受分包方按合同文件的规定执行及完成本工程,担保人现接受分包方的委托,在此出具保函,担保分包方履行分包合同所列的全部责任。

担保人特此无条件以人民币(R MB)(“保证金额”)向发包方做出如下保证:1.担保人是一家依照中华人民共和国法律成立并有效存续的银行,具有完全的权利和授权在营业执照规定的范围内开展业务和经营。

担保人具有充分的权利和合法权利签署本保函。

担保人已取得及履行完毕签署及履行本保函所需的一切必要批准、授权或其它相关手续,并已取得及履行完毕签署及及履行本保函所需的一切政府部门的批准、同意或其它相关的手续。

本保函依其条款对担保人构成合法、有效并有约束力的义务。

2.分包方会正确履行和遵守分包合同中根据其真正的目的、意图和含义需由分包方履行和遵守的条件和规定。

3.如分包方未能正确履行和遵守并执行分包工程合同内的真正目的、意图和含义须由分包方履行及遵守的所有的条款、条文、条件、及规定、或假如分包方违约或未履行合约,担保人应在收到发包方对分包方违约的说明及有关书面通知后,立即以本保函所订明的最高保证金额赔偿发包方的损失。

4.当分包方没有按分包合同履行合约,发包方应先以书面通知分包方没有履行合同之事宜,并要求其进行改善,如果分包方在接到通知3天内仍没有做出任何使发包方满意的改善,则发包方可无需再对分包方做出任何行动或诉讼的情况下,向担保人发出要求支付上述保证金的通知要求。

此通知应由发包方法定代表人或其授权委托人签署并加盖发包方公司公章。

履约保函(精选5篇)

履约保函(精选5篇)

履约保函(精选5篇)履约保函篇1致: :鉴于 (承包方名称,法定地址,以下简称承包方)和你方于 (签约日期)签订编号为的《》 (名称),承担实施 (工程名称)。

鉴于你方在上述合同中要求承包方向你方提交下述金额的银行出具的保函,作为承包方履行本合同的保证金。

本银行 (担保人名称,法定地址),同意为承包方出具此项保函。

本银行在此作为担保人,无条件地、不可撤销地并放弃追索权地,代表承包方向你方承担支付人民币(大写) 万元人民币的责任。

当承包方在履行合同中违约,未能忠实地履行合同文件规定或你方与承包方同意的对合同的有效修改、补充或变动文件规定的,无论承包方有无不同意见,你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行在收到你方的书面通知当日即无条件向你方全部支付。

本银行进一步同意你方和承包方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函自开立之日起生效,其中元人民币的保函直至业主/顾问向你方签署#1机组临时验收证书后30天内有效,但最迟不超过乙方全部工作结束并通过验收后6个月。

元人民币的保函直至业主/顾问向你方签署#2机组临时验收证书后30天内有效,但最迟不超过乙方全部工作结束并通过验收后6个月。

本保函适用国际商会《见索即付保函统一规则》(URDG458)。

凡因本保函引起的或与本保函有关的一切争议,均应由本保函受益人住所地有相应管辖权的法院管辖。

银行名称:(盖章)银行法定代表人:(签字、盖章)地址:邮政编码:日期:年月日履约保函篇2(发包人名称):因被保证人(承包人名称)(以下简称被保证人)与你方签定(合同名称)合同(合同编号: ),我方已接受被保证人的请求,愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证:1、本保函担保的范围(担保金额)为人民币(大写) 元。

2、本保函的有效期自上述合同生效日起至年月日止。

履约保函-标准模板

履约保函-标准模板

履约保函-标准模板供货方:注册地址:担保人:注册地址:总承包方:XXX地址:XXX省XXX市XXXXXX交叉处总承包方与供应单位于2020年月日签订协议约定,由总承包方委托供应单位供应位于XXX项目所需的高性能闭孔橡塑保温材料,并约定由双方共同签订正式合同(以后简称为“合同”)鉴于总承包方对供应单位的委托,供应单位与担保人谨此向总承包方作如下保证:1、供应单位会正确地履行和遵守合同中根据其真正目的、意图和含义需由供应单位履行和遵守的条件和规定。

2、如果供应单位违约时(由总承包方所发的书面通知已能作为供应单位违约之充分证据)及总承包方索取赔偿时,担保人应就此向总承包方承担因违约之相关连带责任,担保要需于收到该通知索偿时向总承包方赔偿因此而蒙受的损失,并不能要求其他证据证明供应单位是否违约或索赔金额是否恰当。

直至赔偿额达到合约总价的10%,即人民币元(大写:),此履约保证书的责任才可解除。

3、总承包方无需对供应单位提出诉讼或采取任何法律上之行动或得到法庭之裁定或判决,便可执行于此履约保证书之权利。

4、总承包方与供应单位双方同意对合同条件的更改,或工作的范围或性质的更改,和总承包方按合同所宽限的时间,或总承包方对合同有关事物的任何忍让皆不会将担保人的责任解除。

5、当总承包工程竣工证书最终签发及上述赔偿(如有)获得解决时,此履约保证书的责任才告终止。

6、此履约保证书对供应单位及担保人双方本身、其继任人及受让人均共同和分别地有不可撤销的约束力。

供应单位及担保人自愿作出上述承诺,并清楚了解法律上的意思。

供应单位与担保人于年月日盖章/签署乙方与担保人于年月日盖章/签署乙方:法定代表签署:姓名:职位:担保人:法定代表签署:姓名:职位:(本保函失效后,请将原件退回我方注销)第1页。

履约保函格式

履约保函格式

履约保函格式履约保函(格式)致:(发包人)鉴于:1、贵公司将与公司(下称“承包人”)签署(合同编号:,下称“合同”);2、根据规定,为保证承包人严格按合同规定履行合同义务,承包人应按贵公司要求向贵公司提供一份经贵公司批准的由银行提供的履约保函;3、本银行同意为承包人提供连带责任担保。

本银行不可撤销、无条件地向贵公司提供总额为元整(小写:¥元)人民币的连带责任履约担保。

如承包人在履行本合同过程中出现下述情况,贵公司有权在不向本银行提供任何证明资料、无须陈述任何理由、无论承包人同意与否的情况下,在任何时候书面要求本银行向贵公司支付上述担保总额之内的贵公司认为适宜的金额,本银行将无条件立即向贵公司予以支付:●如果贵公司认为在合同执行期间承包人未能履行合同规定的义务或未严格按照合同规定履行合同义务;●或在本保函有效期结束前,贵公司认为有必要继续延长本保函有效期,而承包人未根据贵公司要求的时间和内容提交新的履约保函。

合同的任何变更、工程的分包,及贵公司的任何疏漏、容忍或宽恕均不解除本银行在本保函下的任何责任,且对本保函的效力不构成任何影响。

上述有关合同变更、工程的分包等事项无须通知本银行。

本银行承诺无条件放弃根据《中华人民共和国担保法》第20条所拥有的抗辩权利。

本保函自本银行签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、贵公司为整个工程签发工程接收证书三个月之后,或在本银行应贵公司要求支付担保金额达到本保函规定的限额后自动失效(上述两种条件满足一种即视为失效条件成立)。

本保函开出后,我行将通过下述确认方式向发包人指定银行发出确认电文,确认电文的关键内容包括:保函编号、合同编号、担保金额、受益人等。

本保函受中华人民共和国法律的约束并依其解释。

担保银行名称:担保银行地址:银行法定代表人(授权人):银行盖章:日期:廉洁协议廉洁协议为规范经营行为,进一步加强党风廉政建设,促进合同双方诚信共廉,防止违规违纪问题的发生,特签定本协议。

银行履约保函

银行履约保函

银行履约保函第一篇:银行履约保函履约保函业务编号:日期:致:(下称“业主”)根据业主(下称“你方”)与xxxxxxxxxxx有限公司(下称“委托人”)签署的《》(下称“合同”)的约定,委托人应向你方支付履约保函,保证委托人会正确的履行合同。

应委托人请求,我方交通银行股份有限公司xx分行(银行名称)在此不可撤消地承诺,在我方收到你方的书面要求和以下事项的书面说明后,向你方支付总额不超过人民币陆拾陆万柒仟陆佰肆拾元整(“保证金额”,即:RMB667640.00元)的任何一笔或几笔款额:1)委托人违反合同规定的义务,以及2)委托人违反合同其他方面的约定。

任何付款的要求都必须有你方盖章。

在你方按照上述约定第一次书面提出要求得到前述金额内的任何付款时,我方即予支付,不挑剔、不争辩也不要求你方出具证明。

我方放弃你方应先向委托人要求赔偿上述金额后再向我方提出要求的权利。

我方进一步同意在你方和委托人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充和修改后,我方承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知我方。

改为本保函有效期截止至整体工程竣工验收合格并完成竣工验收备案手续、本工程竣工验收合格且你方发出的竣工证书及结算完成后第28天,最迟不超过2013年12月31日。

改为如合同提前解除,则履约保函的有效期应截止至合同解除备案后第28天。

在本保函有效期内,保函保证金额随你方索赔金额或委托人付还预付款而减少。

本保函应受中华人民共和国(为本招标及合同目的,不包含港、澳、台地区)法律管辖。

交通银行股份有限公司xx分行地址:xx市xx区xx路6号有权签字人电话:xxxx-82958691 第二篇:银行履约保函格式银行履约保函格式保函编号:致:鉴于(下称“委托人”)在贵方单位的招标项目中标,我行同意为委托人出具履约保函,作为委托人履行代建合同责任的担保,以使你方得到履约保函的保障。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔文件后,在7个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过(总投资的3%)人民币(币种)万元的履约保证金,并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

履约保函的合同范本(共5篇)

履约保函的合同范本(共5篇)

履约保函的合同范本(共5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!履约保函的合同范本(共5篇)履约保函的合同范本第一篇抵押人:(以下简称“甲方”)住址:邮编:电话:法定代表人:抵押权人:(以下简称“乙方”)住址:邮编:法定代表人:电话:债务人:(以下简称“丙方”)住址:邮编:法定代表人:电话:鉴于:年___月___日,本合同乙方与丙方签订《债权转让协·议》(以下简称“主合同”,详见附件(1),约定乙方向丙方转让不良资产,丙方应向乙方支付合同价款为___元,付款期限为年。

履约银行保函通用模版

履约银行保函通用模版

履约银行保函格式
致:(发包人全称)
鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与(发包人全称)(下称“发包人”)签订(工程名称)施工合同(编号,年月日签署),并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任;发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实,我行愿意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时,我行保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到发包人要求索赔书面通知之日起天内予以支付,无须发包人解释或出具其他任何证明。

在向我行提出要求前,我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我行承诺:不论是否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函自签署之日起生效,有效期从发包人收到之日起至合同工程竣工验收合格并把工程移交给发包人之日起60日历天止。

发包人
应在担保有效期满后的14 天内将此履约保函退还给承包人。

法定代表人或其授权的代理人:
(签字盖章)
担保银行盖章:
地址:
日期:年月日。

履约保函申请书模板(3篇)

履约保函申请书模板(3篇)

第1篇尊敬的[担保公司名称]:我单位[申请人名称],在贵公司提供的[担保产品名称]履约保函服务下,就[项目名称](以下简称“本项目”)向贵公司申请开具履约保函。

为确保本项目顺利进行,现将有关事项说明如下:一、申请人基本信息1. 申请人名称:[申请人名称]2. 法定代表人:[法定代表人姓名]3. 注册资本:[注册资本金额]4. 成立日期:[成立日期]5. 注册地址:[注册地址]6. 联系人:[联系人姓名]7. 联系电话:[联系电话]8. 电子邮箱:[电子邮箱]二、项目基本信息1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目规模:[项目规模]4. 项目总投资:[项目总投资金额]5. 项目建设周期:[项目建设周期]6. 项目资金来源:[项目资金来源]7. 项目业主:[项目业主名称]8. 项目合同金额:[项目合同金额]三、履约保函申请原因1. 本项目系[申请人名称]与[项目业主名称]签订的[合同名称]合同,合同金额为[合同金额]元。

2. 为确保项目按期、保质、保量完成,根据合同约定,需向[项目业主名称]提供履约保函。

3. [申请人名称]在贵公司提供的[担保产品名称]履约保函服务下,申请开具履约保函,以保障合同履行。

四、履约保函申请条件1. [申请人名称]已按照合同约定履行了各项义务,具备承担本项目的能力。

2. [申请人名称]已按合同约定支付了项目前期费用,确保项目顺利进行。

3. [申请人名称]已为项目配备了足够的资金、技术、人力等资源。

4. [申请人名称]承诺在项目实施过程中,严格按照合同约定进行,确保项目按时、保质、保量完成。

五、履约保函申请金额及期限1. 履约保函申请金额:[履约保函申请金额]元。

2. 履约保函期限:[履约保函期限],自项目开工之日起计算。

六、履约保函担保事项1. [申请人名称]在合同约定的项目建设期内,按照合同约定完成项目建设任务。

2. [申请人名称]在项目建设过程中,如因自身原因导致项目无法按期完成,愿意承担相应的违约责任。

履约保函合同范本

履约保函合同范本

履约保函合同范本甲方(受益人):公司名称:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方代表姓名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方(委托人):公司名称:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方代表姓名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方联系电话]丙方(担保方):银行名称:[丙方银行名称]地址:[丙方银行地址]联系电话:[丙方联系电话]一、履约保函的基本信息1. 保函金额:人民币(大写)[大写金额]元整(小写:¥[小写金额]元)。

2. 保函有效期:自本保函开立之日起至[具体日期]止。

3. 保函形式:[保函形式,如无条件、不可撤销的见索即付保函]二、保函的索赔条件在保函有效期内,如乙方未履行或未完全履行主合同约定的义务,甲方有权凭本保函及相关证明文件向丙方提出索赔。

丙方应在收到甲方的书面索赔通知及相关证明文件后的[规定工作日]个工作日内,无条件地将索赔金额支付给甲方。

三、丙方的责任和义务1. 丙方保证其具有合法的担保资格和足够的担保能力,能够按照本合同的约定承担担保责任。

2. 丙方应严格按照本合同的约定履行担保义务,不得擅自变更或解除本保函。

3. 丙方在履行担保责任后,有权向乙方进行追偿。

四、乙方的责任和义务1. 乙方应严格履行主合同约定的义务,确保甲方的合法权益不受损害。

2. 如因乙方原因导致丙方履行担保责任,乙方应向丙方赔偿因此造成的全部损失。

五、违约责任1. 若丙方未按照本合同的约定履行担保义务,应向甲方支付保函金额[约定百分比]的违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若乙方未按照本合同的约定履行主合同义务,应向甲方支付主合同约定的违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。

3. 若一方违反本合同的其他约定,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。

六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由三方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。

对方要求履约保函格式

对方要求履约保函格式

对方要求履约保函格式
履约保函
致:(甲方名称):
鉴于(乙方名称,法定地址,以下简称乙方),拟和你方于(签约日期)签订合同(编号:),并保证按合同规定承担(工程名称)的实施和完成及其缺陷修复。

鉴于你方在上述合同中要求乙方向你方提交下述金额的银行出具的保函,作为乙方履行本合同的保证金。

本银行(担保人名称,法定地址),同意为乙方出具此见索即付保函。

本银行在此作为担保人,代表乙方向你方承担支付人民币(大写)元(小写¥元)的责任。

当乙方在履行合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因违约而使你方造成经济损失,你方以书面文件提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即于柒个工作日内支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意你方和乙方之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后,本银行承担保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至保修证书签发后14天内一直有效。

银行名称:(盖章)
银行法定代表人:(签字、盖章)
地址:
邮政编码:
日期:年月日。

工程合同履约保函范本

工程合同履约保函范本

工程合同履约保函范本【工程合同履约保函】致:(甲方名称)敬启者:根据贵公司与(乙方名称)签订的工程合同(合同编号:________),我们(银行或担保机构名称)作为担保人,特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。

本保函是对乙方履行其在上述合同项下的全部责任和义务的一种担保。

一、保函数量:本保函的担保金额为人民币(大写)____________元整(¥___________)。

二、保函有效期:本保函自签发之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日后的____天止,或者至贵公司提出索赔通知并由我行确认接受索赔之日止,以先到之日为准。

三、责任范围:在本保函的有效期内,如乙方未能按照合同约定履行其任何一项或多项义务,包括但不限于工程质量、工期延误、支付工程款等,贵公司有权书面通知我行并提出索赔,我行将在收到符合要求的索赔通知后____个工作日内,无条件地向贵公司支付不超过担保金额的款项。

四、保函的变更和终止:本保函未经贵公司和我行双方书面同意,不得擅自变更或终止。

在不影响已提出索赔的条件下,贵公司可以书面通知我行解除或减少保函数量,该通知应当由我行确认接受后方可生效。

五、其他条款:1. 本保函适用中华人民共和国法律。

2. 本保函项下的争议,首先应通过友好协商解决,协商不成的,可提交我行所在地人民法院诉讼解决。

3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方为有效。

4. 本保函的签发、生效、修改、终止及索赔等相关事宜,均不影响合同其他条款的独立效力。

六、签字盖章:本保函经我行授权代表签字并加盖公章后生效。

担保人:(银行或担保机构全称)法定代表人:(签字)公章:日期:____年____月____日。

履约保函合同范本

履约保函合同范本

履约保函合同范本甲方(受益人):公司名称:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方代表姓名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方(委托人):公司名称:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方代表姓名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方联系电话]丙方(担保人):银行名称:[担保银行名称]法定代表人:[银行代表姓名]地址:[银行地址]联系电话:[银行联系电话]一、履约保函的金额及有效期1. 丙方应向甲方出具以甲方为受益人的履约保函,保函金额为人民币[保函金额大写]元(小写:¥[保函金额小写]元)。

2. 履约保函的有效期自本合同生效之日起至主合同约定的乙方履行完毕全部义务之日止。

但最迟不超过[具体日期]。

二、履约保函的形式和内容1. 履约保函应为不可撤销、无条件的见索即付保函。

2. 履约保函的内容应包括但不限于:丙方承诺在收到甲方书面索赔通知及相关证明文件后,在[规定的工作日]个工作日内无条件地将保函金额支付给甲方。

三、索赔条件1. 甲方提出索赔时,应向丙方提交书面索赔通知及能够证明乙方未履行主合同约定义务的相关证明文件。

2. 丙方应在收到甲方的索赔通知及相关证明文件后,对其进行审查。

如丙方认为索赔要求符合本合同约定,应在规定的时间内支付保函金额。

四、责任免除1. 因甲方原因导致乙方无法履行主合同约定义务的,丙方不承担担保责任。

2. 因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况导致乙方无法履行主合同约定义务的,丙方不承担担保责任,但应及时通知甲方并提供相关证明文件。

五、费用承担1. 乙方应向丙方支付履约保函的手续费及其他相关费用。

2. 如因乙方未按时支付上述费用导致丙方拒绝出具履约保函或保函失效的,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

六、违约责任1. 若丙方违反本合同约定,未按时支付保函金额的,应按照未支付金额的[违约比例]%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。

2. 若乙方违反主合同约定,导致甲方提出索赔的,乙方应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。

履约保函合同范本

履约保函合同范本

履约保函合同范本《履约保函合同》甲方(受益人):公司名称:[甲方公司名称]法定代表人:[甲方代表姓名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方(委托人):公司名称:[乙方公司名称]法定代表人:[乙方代表姓名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方联系电话]丙方(担保方):银行名称:[丙方银行名称]地址:[丙方银行地址]联系电话:[丙方联系电话]一、保函金额丙方开具的履约保函金额为人民币(大写)[大写金额]元整(小写:¥[小写金额]元)。

二、保函有效期本履约保函的有效期自[保函生效日期]起至[保函失效日期]止。

三、担保责任在保函有效期内,如乙方未能按照主合同的约定履行其义务,包括但不限于交付货物、提供服务、支付款项等,甲方有权凭本保函向丙方提出索赔。

丙方应在收到甲方的书面索赔通知及相关证明文件后的[规定工作日]个工作日内,无条件地向甲方支付索赔金额,但累计支付的金额以保函金额为限。

四、索赔条件1. 书面索赔通知,说明乙方违约的事实及索赔金额;2. 主合同副本;3. 证明乙方违约的相关证据材料。

五、保函的撤销在保函有效期届满或甲方书面确认乙方已完全履行主合同义务后,丙方的担保责任解除,本保函自动失效。

甲方应及时将本保函原件退还丙方,丙方在收到保函原件后办理撤销手续。

六、违约责任若丙方未按照本合同的约定履行担保责任,应向甲方支付逾期付款违约金,违约金按照未支付金额的[违约比例]%/日计算。

若乙方违反主合同的约定导致甲方索赔,乙方应承担丙方因履行担保责任而支付的全部款项,并向丙方支付赔偿金,赔偿金按照保函金额的[赔偿比例]%计算。

七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由三方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。

2. 本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):____________________法定代表人或授权代表(签字):____________________日期:______年____月____日乙方(盖章):____________________法定代表人或授权代表(签字):____________________日期:______年____月____日丙方(盖章):____________________法定代表人或授权代表(签字):____________________日期:______年____月____日。

履约保函、投标保函、预付款保函、质量保函、付款保函(参考格式)

履约保函、投标保函、预付款保函、质量保函、付款保函(参考格式)

履约保函(参考格式)编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),本行接受保函申请人的申请,就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下本行承担的保证责任最高限额为:币种、金额(大写)(小写:)。

(下称“保证金额”)二、本行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期(保证期间,下同)为以下第_壹_种:(壹)本保函有效期至年月日止。

(贰) / 。

四、在本保函的有效期内,如保函申请人(违约情形),本行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后叁拾个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,索赔通知应由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖你单位公章;(二)索赔通知必须在本保函有效期内送达本行以下地址:;(三)索赔通知必须同时附有:1.声明你方索赔的款额并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方;2.证明保函申请人有上述违约情形的证据或相关的证明材料。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及本行按你方索赔通知要求支付后而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,本行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第壹种方式解决:(壹)向本行所在地的人民法院起诉。

(贰)提交/ 仲裁委员会(仲裁地点为/ ),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,本行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还本行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

履约保函样本
履约保函是指为了保证交易双方商务合同的切实履行,银行应申请人恳求,向其交易对手出具的书面保证,那么,下面是查字典范文格式网橙子给大家整理搜集的履约保函样本,供大家阅读参考。

履约保函样本【一】
致:
地址:
鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同(下称主合同)履行需要,应承包人的申请,我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币(币种) (大写)的履约保函:
一、本行无条件地且不可撤销地承诺:一旦贵方向本行提出书面索偿通知,本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。

二、本保函不得转让,我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。

三、本保函自主合同生效之日起生效,有效期至工程完工验收合格后一个月止。

书面索赔通知必须在上述期限内送达我行,否则我行在该保函项下的责任自动解除。

四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的,其实不取决于任何交易、合同/协议、承诺(包括1/ 5
但不限于主合同)的存在或有效性,也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件,并且不受对主合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。

工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的承担义务履行完毕,保函即行失效,请将本保函退回我行注销。

出证银行名称:
签字: _________
公章:
银行经办人:
联络电话:
履约保函样本【二】
根据本保函,我们双方,即法定办事处设于的(以下简称被担保人)和法定办事处设于的(以下简称担保人)明确地向法定办事处设于 (以下简称建设单位)承担乙方承包合同金额10%,即人民币 (RMB )的履约担保。

对该项担保责任,被担保人和担保人及他们的继任者和受让者均应根据本保函内的条款受到不可推委的约束。

我们双方现于年月日在本保函上签字盖章。

有鉴于:
1. 被担保人根据建设单位于年月日签订的《工程施工承包合同》(简称合同),被担保人需向建设单位提供本保函,以保证被担保人将会如约履行合同内所述的义务。

2.根据合同条款,并应被担保人要求,担保人同意向建设单位提2/ 5
供承担被担保人承包合同金额10%,即人民币 (RMB )的履约担保,
以保证被担保人完全履行合同中的义务。

本保函的条件为:
1. 假设被担保人正确履行及遵守合同及保函内所有条款、条文、条件、规条、工程标准,则本保函自动终止无效。

2. 假设被担保人履行合同违约,担保人应在收到建设单位的有关通知后,无需对违约事宜作进一步证明便立即以本保函所订明的保证金为限额赔偿建设单位的损失。

若累计的赔偿金到达该保证金限额,则此后本保函的义务即告终止无效,否则本保函仍应完全有效;同时,即便被担保人承包合同内有关条款指明的设计、承建、完成、验收及维修的范围及性质有任何变更,又或建设单位或工程师对被担保人承包合同作出缓期或减免、又或被担保人承包合同的任何事项对被担保人作出纵容、容忍、宽恕、赔偿、让步的行为,又或被担保人未能管理妥善以避免错漏出现,又或任何令被担保人或其它任何人受到法律限制以使乙方无法履行被担保人承包合同,均不能使担保人免于承担上述保函手册的责任。

3. 本保函应由建设单位严格执行而不需要进行有关步骤以获得被担保人的任何认可和确认。

4. 本保函应共同和个别地对被担保人和担保人及他们的继任者和受让者有约束力(但被担保人及担保人不得在获得建设单位的书面认可前,将其有关被担保人承包合同的权利和责任转让),并应确保
建设单位及其继任者和受让者的利益。

建设单位有全权及自由转让本
3/ 5
保函的利益,建设单位毋须获得被担保人及担保人确实认或通知被担
保人及担保人。

而当转让情况发生时,被担保人及担保人仍会受本保函的所有条文及条件绝对约束,并将受让人视为建设单位。

5. 即便被担保人承包合同内任何一条被担保人承包合同条款出现不合法、失效或作废,担保人对本保函的责任亦不能避免及作废。

6. 在工程师发出总承包合同的缺陷责任证书前,本保函有关的任何索偿事宜仍完全有效。

7. 本保函将受中华人民共和国法律约束及按中华人民共和国法律解释。

担保人: (公章) 被担保人: (公章)
履约保函样本【三】
致:
鉴于_________________________________________(以下简称乙方)已保证按_____________________________(编号:_________________________)(以下称合同)施行;
且鉴于你方在上述合同中要求乙方通过经认可的银行向你方提交合同手册金额的不可撤销的银行保函,作为乙方履行合同责任的担保;
而且本行同意为乙方出具本银行保函;
本行作为担保人在此向你放确认承担支付人民币_______________元(大写______________)的责任,在你放书面提出
要求得到上述金额内的任何付款时,本行即予支付,不提任何异议,4/ 5
也不要求你方出具证明或说明背景或理由
本行放弃你方应先向乙方要求赔偿上述金额,然后再向本行提出要求的权利。

贵方可按本保函条款向本银行发出一次或屡次付款要求,但总金额不得超过保证上限。

我行还同意:在你方和乙方之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后,我行承担本担保的责任也不改变;上述变化、补充或修改也无须通知我行。

本保函至合同项下全部项目方案完工验收合格并移交你方之日内一直有效。

担保人签字盖章:
地址:
银行名称:
日期:年月日
5/ 5。

相关文档
最新文档