2016年下半年广东省监理工程师：要约与承诺考试试题
2016年下半年广东省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题
2016年下半年广东省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是__。
A．正确确定事故性质、处理范围B．安全可靠、不留隐患C．满足建筑物的功能和使用要求D．技术上可行、经济上合理2、【例2·单选题】监理工程师在建设工程设计阶段进度控制的任务是。
A：编制项目总进度计划B：编制设计总进度计划C：审核阶段设计进度计划和出图计划D：编制详细的出图计划E：自我评定3、下列任务中．属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是。
A：审查施工总进度计划B：编制单位工程施工进度计划C：编制详细的出图计划D：确定建设工期总目标E：自我评定4、在施工阶段监理工作的基本表式中，《工程开工/复工报审表》属于__。
A．建设单位用表B．监理单位用表C．承包单位用表D．各方通用表5、国产非标准设备的原价应该__实际出厂价。
A．接近于B．严格等于C．低于D．高于6、【例3·单选题】如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A：发生后的28天内B：全部消除后C：影响结束后的14天内D：影响结束后的28天内E：专业监理7、【例3·单选题】在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明。
A：该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，且影响总工期D：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期E：自我评定8、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人。
A：应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B：应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C：不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D：不赔偿承包人的损失，工期不予顺延E：专业监理9、对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送。
广东省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题
广东省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在。
A：所有合同文件之后B：中标通知书之前C：投标书之后D：图纸之后E：专业监理2、在投资项目的财务评价中，计算资产负债率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。
A：负债水平B：偿债能力C：盈利水平D：保障能力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在GB/T 19000—2000族标准的“质量管理体系基础”中将由组织的顾客或由其他人以顾客的名义对质量管理体系进行的审核称为__审核。
A．第一方B．第二方C．顾客D．第三方4、招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起日内退还。
A：5B：7C：15D：30E：工程保险金5、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。
A：承包人B：发包人C：政府部分D：发包人和承包人E：专业监理6、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以为对象。
A：建设项目B：单项工程C：单元工程D：单位工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是。
A：负责青苗树木的损坏赔偿B：拆除地上障碍物C：提供勘察工作的劳动保护用品和装备D：提供水上勘察作业用船E：专业监理8、在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定材料具体价格者，属于。
A：暂列金额B：暂估价C：材料暂估价D：专业工程暂估价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、下列关于工程项目建设各阶段对质量形成的影响的说法，错误的是。
A：项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量B：工程施工阶段是影响工程项目质量的保证阶段C：项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平D：工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量E：工程变更单10、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
2016年下半年重庆省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题
2016年下半年重庆省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主2、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。
A：为提前完成工程项目任务B：为多创收益C：保证工程项目按期建成交付使用D：保证工程项目顺利完工E：自我评定3、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。
用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。
A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制5、FIDIC对其会员提出了六个方面的基本道德行为准则，其中的廉洁和正直要求为。
A：接受对社会的职业责任B：不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情C：不接受可能导致判断不公的报酬D：在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，始终维护客户的合法利益，并廉洁、正直和忠实地进行职业服务E：工程保险金6、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则7、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行。
A：控制进度B：控制质量C：控制投资D：项目管理E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某工程项目建设其他费用不包括。
A：土地使用费B：研究试验费C：设备运杂费D：联合试运转费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》。
2016年下半年广东省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
2016年下半年广东省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、质量目标通常依据组织的制定。
A：质量意识B：质量方针C：质量计划D：质量需求E：工程变更单2、编制工程质量评估报告的时间是。
A：分部工程验收合格后B：工程竣工验收合格后C：工程竣工预验收合格后D：保修期过后E：工程保险金3、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。
A：措施费B：直接工程费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至之日止。
A：竣工验收B：工程师签发工程接收证书C：工程师签发履约证书D：结清单生效E：专业监理5、依法必须进行招标的项目。
自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日。
A：7B：14C：15D：20E：工程保险金6、价值工程的目的是__。
A．思想方法的更新和技术管B．对功能与成本进行系统分析和不断创新C．提高功能对成本的比值D．多领域协作，降低产品成本7、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的。
A：政策因素B：社会环境因素C：资金因素D：组织管理因素E：自我评定8、工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的。
A：材料购置费B：垫付资金C：工程款D：定金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为年。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金10、如发现设计进度拖后，监理工程师应。
A：采取纠正措施加快进度B：调整所编制的设计进度计划C：督促设计单位采取有效措施加快进度D：建议业主采取措施加快进度E：自我评定11、某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工。
若该工程在原约定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调整其价格差额时，现行价格指数应采用。
广东省2016年上半年监理工程师：要约与承诺考试试卷
广东省2016年上半年监理工程师：要约与承诺考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内B：5年内C：8年内D：终身E：工程保险金2、【例1·单选题】监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时：其主要工作内容有。
A：编制阶段性设计进度计划B：定期检查设计工作实际进展情况C：协调设计各专业之间的配合关系D：检查工程设计人员专业构成情况E：自我评定3、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理4、拟建工程与在建工程采用同一施工图编制预算，但两者的基础部分和现场施工条件部分存在不同。
对于相同部分的施工图预算审查，应优先采用的审查方法是。
A：标准预算审查法B：分组计算审查法C：对比审查法D：“筛选”审查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例1·单选题】某建设项目的投资构成中．不属于建设投资的是。
A：预备费B：工程建设其他费C：建设期利息D：流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由签认后报建设单位。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：专业工程师D：施工单位技术负责人E：工程变更单7、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。
A：措施费B：直接工程费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。
2016年广东省整理监理工程师《合同管理 》训练题(含答案解析)
2016年广东省整理监理工程师《合同管理》训练题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求2.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法3.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变4.材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法5.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）A.一切险B.一切险加第三者责任险C.切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险6.建设工程设计合同的有效期限为A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止7.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是()。
A.FOB 价B.CIF 价C.EXW 价D.FCA 价8.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.309.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人10.招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目，宜采用的评标方法是（）。
广东省2016年下半年监理工程师《合同管理》：合同的转让考试试题
广东省2016年下半年监理工程师《合同管理》：合同的转让考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是__。
A．改善劳动条件B．实行包干奖励C．采用更先进的施工机械D．增加工作面和施工队伍2、量测法的主要手段有__。
A．目测法B．测量法C．试验法D．套3、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。
如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为。
A：工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B：工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C：工程师未确认，承包人应修改进度计划D：工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示E：专业监理4、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A．矩阵制B．直线职能制C．职能制D．直线制5、工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作不包括。
A：组建生产管理机构B：征地、拆迁和场地平整C：准备必要的施工图纸D：办理工程质量监督和施工许可手续E：工程保险金6、下列不能作为保证人的团体是。
A：私营公司B：国有公司C：法人D：学校E：专业监理7、在动态的投资控制过程中，应着重做好的工作不包括。
A：对计划目标值的论证和分析B：明确项目投资控制者及其任务C：采取控制措施以确保投资控制目标的实现D：进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在退还。
A：发出中标通知书后B：完成评标后C：提交履约担保后D：合同履行完毕后E：专业监理9、【例1·单选题】依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括。
A：投资计划年度分配表B：工程项目一览表C：工程项目进度平衡表D：年度建设资金平衡表E：自我评定10、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。
2016年广东省监理工程师《合同管理 》考试试题
2016年广东省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保2.根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求3.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告( ) 天后未进行验收，视为验收合格。
A.14B.28C.42D.564.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金5.根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求6.根据《标准施工合同》，工程预付赫担保采用的形式是( )。
A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函7.关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是()。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不子答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5 人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3 日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定8..施工合同履行中，实施爆破作业需要采取相应的防护措施。
由此产生费用的正确处理方式是（）。
A.无须监理人认可，费用由承包人承担B.无须监理人认可，费用由发包人承担C.须经监理人认可，费用由承包人承担D.须经监理人认可，费用由发包人承担9.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照( )的原则商定或确定。
2016年广东省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2016年广东省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（D ）履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人应在（）中载明工程开工A.开工报审表B.开工通知C.合同进度计划D.施工进度计划3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件5.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是( )。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表” 可以与“评标办法”的容相抵触D.“评标办法前附表”无须考虑招标项目的具体特点和实际需要6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调8.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是( )。
A.联动试车B.保证工程满足合同要求的试验C.功能性试验D.产能及环保指标测试9.建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为( )。
广东省2015年监理工程师：要约与承诺考试题
广东省2015年监理工程师：要约与承诺考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对设备制造各阶段的检验部位、内容、方法、标准及检测手段的属于对的审查。
A：没备制造的工艺方案B：设备制造分包单位C：检验计划和检验要求D：生产人员上岗资格E：工程变更单2、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作包括。
A：签订保修合同B：审查设计概算C：审核竣工结算款D：分析发生索赔的原因E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、监理规划的内容中，监理工作__应当最先确定。
A．目标B．程序C．制度D．方法4、对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送。
A：合格证B：检验报告C：进口商检证明文件D：材料复试报告E：工程变更单5、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制6、一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用是指。
A：工程造价B：建筑工程费C：建设工程总投资D：建筑安装工程费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某项目的建筑安装工程投资为1500万元，基本预备费为100万元，设备购置费为500万元，涨价预备费为80万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的因素总和为万元。
A：2150B：1550C：2180D：2100E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1．单选题】下列应当公开招标的是。
A：受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B：采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C：技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择D：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目E：工程保险金9、【例1·单选题】采用“最高限额成本加固定最大酬金合同”方式，若承包方要获得成本、酬金的支付以及分享节约额，则必须是。
A：实际成本在预期成本和报价成本之间B：实际工程成本在报价成本和限额成本之间C：实际工程成本超过限额成本D：实际成本低于预期成本E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。
广东省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题
广东省2016年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为21个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。
A：提前工期1个月给予承包人奖励B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D：因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任E：专业监理2、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行3、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人4、关于违约金的说法，正确的是。
A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理5、【例1．单选题】在图3-7所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。
(单位：周)A：1B：2C：3D：4E：自我评定6、根据质量管理体系理论，质量管理体系的目的就是要__。
A．提高企业经济效益B．帮助组织增进顾客满意C．持续改进产品质量D．提高组织的声誉和效率7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。
广东省2016年下半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试题
广东省2016年下半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A：由总监理工程师协调参与竣工验收各方B：报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C：由承包人进行协调D：由发包人进行协调E：专业监理2、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系3、【例1·单选题】FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。
在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。
A：25B：30C：40D：50E：专业监理4、不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于描述小样本数据离散趋势的特征值是。
A：中位数B：极差C：变异系数D：标准偏差E：工程变更单5、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动6、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间其他工程需要使用该设备时，正确的做法为。
A：承包人可自行调运到其他工地B：为了保证后续工程的施工，不得调出工地C：经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D：经过业主书面同意后，可以调运到其他工地E：专业监理7、根据《建设施工合同(示范文本)》，表明合同终止。
A：竣工验收合格B：工程移交C：竣工结算D：结清单生效E：专业监理8、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。
广东省2016年监理工程师合同管理：最终结清考试试题
广东省2016年监理工程师合同管理：最终结清考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工。
在保留金扣留到50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商万元的保留金。
A：25B：30C：40D：50E：专业监理2、根据《建筑法》的规定，申请领取建筑工程施工许可证不需具备的条件是。
A：已经办理该建筑工程用地批准手续B：已经确定建筑施工企业C：有保证工程质量和安全的具体措施D：建设资金已全部到位E：工程保险金3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过时，可进行合同价款调整。
A：10％B：15％C：20％D：25％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在支付或扣除。
A：竣工结算B：下一次进度款中C：本次进度付款中D：以上都不正确E：专业监理5、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当__。
A．编制工程设计作业进度计划B．审查设计进度计划的合理性和可行性C．检查工程设计人员的专业构成情况D．编制工程设计阶段进度计划6、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好7、【例2·单选题】可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是。
A：监理规范B：施工管理规程C：混凝土验收规范D：电焊操作规程E：工程变更单8、某企业向银行借款，甲银行年利率2．8％，每年计息一次；乙银行年利率3．2％，每季度计息一次。
2016年广东省整理监理工程师《合同管理 》历年真题
2016年广东省整理监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算2.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款3.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要容的是( )A.资格预审公告B.申请人须知C. 招标公告D.资格审查办法4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。
A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书5.直接订购方式适用于采购( )的设备A.贵重B.进口C.交货周期短D.单一来源6.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告7.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要8.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调9.建设工程材料采购合同中未约定交货期限时，合同双方既不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定的，正确的处理原则是（）A.只有债权人可以随时要求履行B.债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行C.必须由债务人根据债权人要求的时间履行D.必须由债权人根据债务人要求的时间履行10.由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延11.某工程招标工期15 个月，投标工期提前1 个月，可以给招标人带来20 万元的收益。
2016年下半年广东省注册监理工程师《合同管理》教材试题
2016年下半年广东省注册监理工程师《合同管理》教材试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制2、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法3、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款4、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点5、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员6、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求7、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主8、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。
A．风险回避B．风险转移C．损失控制D．风险自留9、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后10、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能11、建立最终的风险清单应采用__。
A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法12、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。
2017年上半年广东省监理工程师：要约与承诺考试题
2017年上半年广东省监理工程师：要约与承诺考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符A题意）1、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在_中。
A.组织协调B.合同管理C.信息管理D.目标限制2、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或_进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A.项目经理B.授权的监理人员C.授权的监理工程师D.监理单位技术负责人3、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离_。
A.无关B.成正比C.成反比D.有多种关系4、工程建设活动中，形成工程实体质量的确定性环节是_阶段。
A.工程设计B.工程施工C.工程决策D.工程竣工验收5、施工总承包的，建筑工程_的施工必需由总承包单位自行完成。
A.地基基础工程B.主体结构C.装修工程D.一半以上工程量6、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的_。
A.监理大纲B.托付监理合同C.监理规划D.监理实施细则7、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是_的作用。
A.监理大纲B.监理规划C.监理实施细则D.监理目标8、在组织结构中，假如组织缺乏足够的将会使组织在运行时陷入无序状态。
A.管理层次B.管理跨度C.管理部门D.管理职能9、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当依据—文件进行建设工程设计。
A.施工图设计B.设备调查C.勘察成果D.建筑材料配置10、模板等自升式架设设施验收合格之日起一日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.15B.30C.45D.6011、依据我用的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为A.10万元B.50万元C.100万元D.100o万元12、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A.7B.10C.15D.2013、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，_应与项目业主进行协调并由业主作出确定。
广东省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试卷_百度文汇总
广东省监理工程师考试《合同管理》 :要约与承诺考试试卷一、单项选择题(共 25题,每题 2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意1、建设工程质量的特性中, “ 在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力” 是指工程的 __。
A .耐久性B .安全性C .可靠性D .适用性2、监理单位为承揽监理业务而编制的是 __。
A .监理大纲B .监理计划C .监理规划D .监理细则3、模板等自升式架设设施验收合格之日起 __日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A . 15B . 30C . 45D . 604、在工程档案资料进行分级管理中,建设工程项目各单位的 __负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A .部门负责人B .技术负责人C .档案室负责人D .档案管理员5、第三方担保在风险对策中属于 __。
A .保险转移B .非保险转移C .风险回避D .损失控制6、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在 __或关键工序施工过程中, 由监理人员在现场进行的监督活动。
A .关键岗位B .关键部位C .重要部位D .重要岗位7、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否 __。
A .理解了业主对该工程的建设意图B .包括了全部委托的工作任务C .与合同要求和建设意图相一致D .适合工程的特点8、建设工程档案是指 __。
A .在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B .建设工程中各种文件的总称C .建设工程中的文件档案资料D .在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录9、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同,承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务,监理单位在编制监理规划时,下列说法不正确的是 __。
A .专业监理工程师应参与编制B .应由项目总监理工程师主持C .设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D .应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划10、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的 __。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年下半年广东省监理工程师：要约与承诺考试试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定2、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务3、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。
A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避4、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。
A．1B．2C．3D．大于35、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告6、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能7、根据我国施工许可证制度规定，因故不能按期开工的，应当申请延期，延期__。
A．以一次为限，且不得超过3个月B．以两次为限，每次不超过3个月C．次数不限，每次不超过3个月D．次数不限，总期限不超过3个月8、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款9、监理实施细则的作用主要在于__。
A．指导工程监理全面实施B．发挥工程监理的“施工图”作用C．起监理工作“初步设计”作用D．承接监理任务10、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性11、文件立卷原则是__。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm12、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内13、建立最终的风险清单应采用__。
A．风险调查法B．专家调查法C．流程图法D．经验数据法14、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构15、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务，监理单位在编制监理规划时，下列说法不正确的是__。
A．专业监理工程师应参与编制B．应由项目总监理工程师主持C．设计监理规划和施工监理规划可一次编制完成D．应分阶段编制设计监理规划和施工监理规划16、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置17、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人18、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后19、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费20、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求21、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员22、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性23、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责24、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法25、监理例会的参加人一般不要求__参加。
A．总监理工程师代表B．承包商项目经理C．专业监理工程师D．建设单位负责人二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）1、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。
A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗C．检查紧急情况的应急处理规定D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗E．检查相关制度的落实情况2、影响建设工程进度的不利因素很多，其中属于组织管理因素的有__。
A．地下埋藏文物的保护及处理B．临时停水停电C．施工安全措施不当D．计划安排原因导致相关作业脱节E．向有关部门提出各种申请审批手续的延误3、设备安装质量记录资料的控制内容有（）。
A．安装单位质量管理检查资料B．分包单位的技术资料C．安装依据D．设备、材料的质量证明资料E．安装设备验收资料4、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
A．制定质量方针和质量目标B．对满足要求和持续改进的承诺C．确保可获得必要的资源D．进行管理评审E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性5、单位工程质量验收合格的条件是，除构成单位工程的各分部工程质量合格外，还应__。
A．质量控制资料应完整B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整C．主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定D．观感质量验收应符合要求E．质量检查记录齐全6、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。
A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接C．流水步距的数目应等于施工过程数D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值7、为适应监理工作的需要，组织结构形式选择的基本原则有__。
A．有利于合同管理B．有利于决策指挥C．有利于目标控制D．有利于信息沟通E．有利于目标规划8、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类，运输类和建造类三种施工过程，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。
A．砂浆的制备过程B．地下工程C．主体工程D．混凝土制备过程E．层面工程9、进度、质量三大目标之间存在统一关系的是__。
A．降低投资就需考虑低功能和质量要求B．提早发挥的投资效益超过因加快进度所增加的投资额C．提高功能和质量增加的投资从全寿命费用分析的角度是节约投资的D．实施过程中严格质量控制，可以减少返工费用和维修费用E．工程实施过程中发现问题及时进行返工10、质量检验的主要方法有（）。
A．目测法B．量测法C．猜测法D．横道图法E．试验法11、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。
A．竣工财务决算说明书B．工程竣工图C．工程造价对比分析D．竣工财务决算报表E．建设项目财务结算书12、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。
A．进行爆破作业的B．临时占用规划批准范围以外场地的C．需要临时停水的D．可能损坏道路的E．需要设计变更的13、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括__。
A．审核承包商的工程核算成本B．审查结算C．用技术经济方法组织评选设计方案D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷E．编制施工组织设计14、控制图中，如果生产过程处于隐定状态，则点子应符合以下（）要求。
A．连续25点以上处于控制界限B．连续35点中仅有1点超出控制界限C．多次同侧D．同期性变动E．100点中不多于2点超出控制界限15、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。
A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商16、价值工程的特点有（）。
A．以使用者的功能需求为出发点B．对所选对象进行功能评价C．系统研究功能与成本之间的关系D．致力于提高价值的创造性活动E．有组织、有计划、有步骤地开展工作17、标底与标价的编制可以采用__。
A．工料单价法B．综合单价法C．工程量清单法D．市场价格法E．成本加酬金法18、某工程单代号网络计划图如下所示，下列选项中正确的是（）。
A．工作A的EF为2dB．工作D的FF为2dC．工作C的EF为2dD．工作B的EF为1dE．计算工期为8d19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。
A．施工机械使用费清单B．零星工作价格清单C．主要材料价格清单D．措施项目清单E．其他项目清单20、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有__。
A．工作AB．工作BC．工作CD．工作DE．工作E21、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析B．收集实际数据C．进行项目计划值与实际值的比较D．不断地与质量目标进行对比E．采取控制措施以确保投资目标的实现22、施工单位可以在其资质等级许可的范围内__。
A．将其承接的工程转包B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工D．将其承接的工程合理分包E．将其承接的工程肢解后转包给其他分包商23、在业主的风险中，当（）项的情况发生时，承包商因修复此类损害而遭受损失时可以索赔合理的利润。