《土方工程居间合同》.
土石方工程居间费合同范本(12篇)
土石方工程居间费合同范本（12篇）土石方工程居间费合同范本（12篇）土石方工程居间费合同范本篇1 甲方(居间人)：地址：联系方式：乙方(委托人)：地址：联系方式：甲、乙双方根据《_____》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、委托事项1、甲方接受乙方的委托，负责就_项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供的信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、居间期限从_年_月_日至_年_月_日。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为_项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。
2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。
3、乙方应以_的方式支付居间报酬。
四、居间活动费用的承担居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。
在本合同签订时乙方向甲方支付_作为居间活动费用。
居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。
五、双方的权利和义务2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居间活动费用。
3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。
乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。
六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。
2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所获取的对方的商业秘密，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方承担相应的法律责任。
土石方居间合同范本5篇
土石方居间合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1土石方居间合同范本甲方（委托人）：单位名称（如有）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（居间人）：单位名称（如有）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：经甲、乙双方友好协商，就土石方居间事宜，达成如下合同：第一条甲方委托乙方代理进行土石方居间事宜，包括但不限于寻找买家或卖家、协商价格、签订合同等相关事宜。
第二条乙方须力求维护甲方的利益，绝不泄露甲方的商业秘密，保守甲方的商业机密。
第三条乙方有义务对于土石方的质量、数量及合同履行等情况进行监督，并及时向甲方做出书面汇报。
第四条若有第三方与乙方发生纠纷，属于乙方单方责任的，乙方应自行承担赔偿责任；若属于第三方的责任，乙方应积极协助甲方解决问题。
第五条乙方应在承接土石方居间事宜后7日内，完成相关手续，并向甲方提供必要的文件和证明。
第六条甲、乙双方应在合同履行期间互相信任、互相尊重，共同努力协作，使合同顺利进行。
第七条若因不可抗力等原因导致合同无法履行，应及时通知对方，双方协商处理。
第八条本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定事项完成之日终止。
甲方（盖章）：法定代表人签名：日期：乙方（盖章）：法定代表人签名：日期：签订地点：附：1. 甲方委托书2. 乙方居间人承诺书3. 相关证明文件本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为土石方居间合同范本，若有变更需双方友好协商。
篇2土石方居间合同范本甲方：（出租方）地址：联系人：电话：乙方：（承租方）地址：联系人：电话：为了规范土石方的租赁及运输服务，保障双方的合法权益，特订立本合同。
甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商一致，达成以下协议：第一条土石方产品的基本情况1. 甲方拥有XX地区的土石方资源产权，并具备相应的开采、贮存、运输等条件。
2. 乙方需购买土石方，并委托甲方租赁土石方资源并协助运输。
第二条土石方产品的数量、规格及价格1. 土石方产品的数量：乙方需购买土石方XX方，每方重XX吨。
土石方工程业务居间合同5篇
土石方工程业务居间合同5篇篇1土石方工程居间合同是指由一方（居间人）作为中介，代表双方当事人（施工方和业主方）进行土石方工程业务的一种合同形式。
在实际的土石方工程项目中，居间合同起到了至关重要的作用，不仅能够保障双方当事人的合法权益，还能够有效地调解和协调双方之间的矛盾和纠纷，为工程的顺利进行提供了有力保障。
一、土石方工程业务居间合同的基本内容1. 双方当事人的基本信息：包括居间人、施工方和业主方的名称、注册地址、联系方式等基本信息。
2. 合同生效条件：明确合同生效的时间、地点及其他相关事项。
3. 业务内容：具体规定土石方工程的业务范围、工程标准、施工周期、工程质量要求等。
4. 合同履行方式：包括合同的变更、补充、解除、终止等相关事项。
5. 服务费用及支付方式：明确服务费用的数额、支付方式、付款时间等相关事宜。
6. 保密条款：约定合同内容及相关资料的保密责任。
7. 法律责任：约定双方违约责任及因违约所造成的损失赔偿责任。
二、土石方工程业务居间合同的签订流程1. 确定合同各方当事人及签订地点。
2. 确定合同的主要内容。
3. 商讨费用及支付方式。
4. 审核和修改合同草案。
5. 签署合同。
6. 履行合同。
三、土石方工程业务居间合同的优点1. 保护双方权益：合同内容明确，有力保护了施工方和业主方的权益。
2. 有利于服务质量的提高：合同约定了具体的业务范围和工程标准，有助于促使双方提高服务质量。
3. 有效解决纠纷：合同中约定了双方的违约责任及赔偿责任，有利于双方解决纠纷。
4. 维护业务合作关系：合同约定了履行方式，有助于双方建立长期的合作关系。
四、土石方工程业务居间合同的注意事项1. 合同的严谨性：合同内容要具体严谨，不能存在模糊之处，以免引起误解和纠纷。
2. 合同的签订：双方当事人在签订合同时要慎重考虑，不要因为一时的急于求成而草率签订。
3. 合同履行时间：双方当事人要严格按照合同约定的时间履行，以免因延期而引起损失。
2024年土石方居间合同范本6篇
2024年土石方居间合同范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方全称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方全称]（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就甲方委托乙方进行土石方工程居间服务事宜，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条委托事项甲方委托乙方就XXXX土石方工程项目提供居间服务，促成甲方与总承包商签署工程施工承包合同。
乙方接受委托并尽力协助甲方完成本次项目任务。
第二条居间服务内容1. 提供项目信息，协助甲方了解土石方工程的相关信息。
2. 协助甲方与总承包商进行初步接触和沟通。
3. 促成甲方与总承包商签署工程施工承包合同。
第三条居间服务期限本居间服务期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX 日止。
超过约定时间未促成合同成立的，双方可另行协商续约。
第四条权利和义务一、甲方的权利和义务：1. 提供企业相关资质证明及其他所需文件资料。
2. 对乙方提供的工程信息保密，不泄露给第三方。
3. 在合法合规的前提下积极与总承包商洽谈签署工程施工承包合同相关事宜。
4. 按照合同约定支付乙方居间服务费。
二、乙方的权利和义务：1. 提供真实有效的土石方工程信息，协助甲方与总承包商建立联系并促成合作。
2. 及时向甲方报告工程进展情况及协调处理相关事务。
3. 为甲方提供法律、法规及相关政策咨询服务。
4. 依据甲方要求协助处理合同执行过程中的相关问题。
5. 对知悉的甲方商业秘密承担保密责任。
第五条居间服务费及支付方式一、居间服务费总额：人民币大写[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
二、支付方式：1. 合同签订后XX日内甲方支付乙方人民币大写[首笔金额汉字大写]（￥[首笔金额数字小写]）作为启动资金；2. 工程施工承包合同成功签署后XX日内支付剩余居间服务费人民币大写[尾款金额汉字大写]（￥[尾款金额数字小写]）。
三、如因乙方原因导致未能促成工程施工承包合同的签署，乙方无权要求支付居间费用。
土石方工程居间协议书6篇
土石方工程居间协议书6篇篇1土石方工程居间协议书甲方（委托方）：______公司乙方（居间方）：______公司鉴于：1、甲方拟对______项目进行土石方工程，现委托乙方开展土石方工程的居间服务，乙方同意接受委托。
2、甲方与乙方就居间服务事项达成一致，均同意按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，签订本协议。
一、居间服务内容1、乙方接受委托，将甲方所需的土石方工程交由甲方指定的施工单位进行施工，包括但不限于场地勘察、工程测量、施工设计、土石方开挖和回填等相关工程内容。
2、乙方应根据甲方提供的要求，为甲方选择合适的施工单位，签订施工合同，并在工程施工期间对施工进度和质量进行监督和检查，确保施工质量。
3、乙方应当及时向甲方提供土石方工程进度情况，协助解决施工中遇到的问题，并根据甲方的要求提供相关技术支持。
二、居间服务费用1、甲方应向乙方支付居间服务费用，根据土石方工程的施工总额的百分比来确定费用标准，具体费用标准为______。
2、居间服务费用应在工程合同签订后的一个月内支付给乙方，支付方式为______。
三、保密条款1、双方对居间合作信息的持有及使用应保密，未经对方允许，不得向第三方披露。
2、乙方应妥善保管甲方的相关资料及技术情报，确保信息的安全性。
四、履行期限1、本协议自双方签字盖章之日起生效，至土石方工程完工验收之日终止。
2、双方如需终止本协议，应提前三十天书面通知对方，并协商解决遗留问题。
五、争议解决1、双方在协议履行过程中产生的争议应当友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
2、本协议未尽事宜，双方可协商解决，并签署书面补充协议。
甲方（盖章）：______ 公司乙方（盖章）：______ 公司签约日期：______至______月______日此份土石方工程居间协议书经双方共同确认无误后生效。
篇2土石方工程居间协议书甲方：（委托方）联系地址：联系电话：乙方：（居间方）联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对土石方工程进行施工，现甲、乙双方达成如下协议：一、居间服务内容1.1 乙方承诺为甲方提供土石方工程居间服务，具体内容包括但不限于：（1）协助甲方寻找合适的施工队伍；（2）协助甲方与施工队伍进行合同签订；（3）监督土石方工程施工进度；（4）协调解决施工中出现的问题。
土石方工程居间合同范文6篇
土石方工程居间合同范文6篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（居间人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着诚信、公平、自愿的原则，就乙方接受甲方委托，就土石方工程项目提供居间服务事宜达成如下合同：一、居间事项乙方接受甲方委托，负责为甲方提供关于土石方工程项目的居间服务，包括但不限于协助甲方与项目方接触、协商、谈判等事项。
甲方本次委托的土石方工程项目基本情况为：____________。
二、居间人的职责和义务1. 乙方应尽力完成甲方的委托事项，按照甲方要求提供与土石方工程项目相关的信息和资源。
2. 乙方应及时向甲方报告项目进展情况，不得隐瞒或提供虚假信息。
3. 乙方应根据甲方的需求，协助甲方与项目方进行接触和谈判，尽力促成甲方与项目方达成合作协议。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露甲方提供的任何信息。
三、委托人的职责和义务1. 甲方应明确委托事项的具体要求，确保所提供信息的真实性和合法性。
2. 甲方应配合乙方的工作，提供必要的支持和协助。
3. 甲方应按照合同约定支付居间费用。
4. 甲方在未经乙方事先书面同意的情况下，不得与乙方介绍的第三方进行直接接触或达成协议，否则视为乙方已履行居间义务。
四、居间费用的计算与支付1. 居间费用总额：双方根据土石方工程项目的规模、难度和重要性等因素，共同商定居间费用总额为人民币大写：____________________元（￥：________元）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付居间费用：①在项目签约成功后，向乙方支付居间费用总额的____%；②在项目顺利执行一段时间后，支付剩余居间费用。
具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
3. 如因乙方原因导致无法完成居间任务，甲方有权拒绝支付居间费用。
五、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付居间费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
土方工程居间合同7篇
土方工程居间合同7篇土方工程居间合同1甲方:______________________________乙方:______________________________甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商，就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议：一、本协议所指项目方是指名下_______________。
二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于_______________。
三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为甲方每拉一车土方，项目方应向甲方支付__________元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通，乙方应协助甲方与项目方的沟通。
四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方签订的拉土方施工合同的期限为准，如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成，甲方与项目方续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。
五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方施工，最终以甲方实际在该项目上提供的车辆为主。
六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付__________(大写：__________)作为居间费，每天居间费的计算方法：每天居间费=每车每趟的居间费_____/天;车总趟数__________/天×车辆总数七、甲方应将乙方的'居间费汇至乙方指定的'账户内开户行：______________________________户名：________________________________账号：________________________________八、居间费的支付时间为甲方应每天向乙方支付一次。
九、违约责任甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费，如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费，应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金(所有可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方所有车辆所拉土方的天数)。
土石方工程居间合同范文5篇
土石方工程居间合同范文5篇篇1土石方工程居间合同范文甲方：（委托人名称）乙方：（居间人名称）鉴于甲方拟就土石方工程进行施工，并需要寻找适合的承包商，现委托乙方作为居间人，协助甲方寻找并联系合适的承包商，双方经友好协商一致，达成以下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方进行土石方工程的居间工作，包括但不限于寻找合适的承包商、协商合同条款、签订合同等工作。
1.2 乙方应尽最大努力为甲方寻找具有资质和信誉的承包商，并在本合同约定的时间内完成寻找工作。
1.3 甲方应提供土石方工程相关的资料和要求，协助乙方完成居间工作。
二、居间费用2.1 乙方为居间服务所获得的报酬为（具体金额），由甲方支付给乙方。
2.2 乙方在提供居间服务过程中产生的相关费用，由乙方垫付后向甲方报销。
三、保密条款3.1 双方在履行本合同过程中获知的任何商业秘密及涉密信息，均应保密，不得向第三方透露。
3.2 本合同终止后，双方仍应对已了解的商业秘密及涉密信息继续承担保密责任。
四、违约责任4.1 若一方未能履行本合同规定的义务，构成违约的，应向对方承担违约责任。
4.2 违约方应在接到对方书面通知后，在合理期限内予以整改并赔偿对方因此造成的损失。
五、争议解决5.1 若双方因本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁委员会仲裁。
六、其他事项6.1 本合同自双方签字生效，有效期为（具体时间）。
6.2 本合同经双方确认无误后生效，不得修改或解除，若需修改或解除，需经双方协商一致并以书面形式确认。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：以上为土石方工程居间合同范文，若双方确认无误，请签字生效。
篇2土石方工程居间合同范文甲方：（需提供甲方公司名称、法定代表人姓名、联系地址、电话、邮箱等信息）乙方：（需提供乙方公司名称、法定代表人姓名、联系地址、电话、邮箱等信息）鉴于甲方拟开展土石方工程项目，并委托乙方参与其中，甲乙双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、项目基本信息1. 项目名称：（填写具体的土石方工程项目名称）2. 项目地点：（填写项目所在地区）3. 项目内容：（填写项目的具体内容和范围）二、甲方权利和义务1. 提供项目所需资金和资源；2. 提供项目所需的相关资料和信息；3. 对项目进展进行监督和管理；4. 支付乙方履约的报酬；三、乙方权利和义务1. 完成符合合同约定的工作内容；2. 遵守工程质量标准和相关法律法规；3. 按时提交工作进展情况和报告；4. 接受甲方的监督和指导；四、合同期限本合同自双方签署之日起生效，直至工程项目完成验收。
土石方工程居间合同5篇
土石方工程居间合同5篇篇1合同编号：XXXX-XXX甲方（委托人）：____________________乙方（居间人）：____________________鉴于甲方需要土石方工程服务，乙方有能力促成甲方与第三方达成土石方工程合同，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下居间合同协议：一、合同宗旨本合同旨在明确甲、乙双方在土石方工程项目居间活动中的权利和义务，确保双方权益，规范双方行为。
二、工作内容及要求1. 乙方负责向甲方提供有关土石方工程项目的信息，并协助甲方与第三方进行接触和谈判。
2. 乙方应提供真实、准确、完整的工程信息，不得隐瞒或歪曲事实。
3. 乙方应协助甲方进行土石方工程的商务谈判，促成甲方与第三方达成工程合同。
4. 乙方应协助甲方解决工程实施过程中出现的问题，包括但不限于工程款项支付、工程进度等。
三、合同金额及支付方式1. 甲方应向乙方支付居间服务费，费用计算方式为工程合同总额的一定比例。
具体比例及支付方式详见附件。
2. 甲方应在工程合同签订后，按照附件约定及时向乙方支付居间服务费。
3. 如甲方未能按时支付居间服务费，乙方有权要求甲方按照约定支付滞纳金。
四、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同的签订及履行情况。
五、违约责任1. 如乙方未能履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 如甲方未能按时支付居间服务费，应按照约定支付滞纳金。
如逾期支付超过约定时间，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿损失。
3. 双方因本合同产生的任何争议应首先协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、合同的变更和解除1. 本合同的变更和解除，必须经双方协商一致，并书面变更或解除。
2. 本合同的有效期自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
土石方居间协议范本6篇
土石方居间协议范本6篇篇1土石方居间协议范本甲方：（甲方名称）有限公司乙方：（乙方名称）有限公司丙方：（丙方名称）有限公司为明确各方在土石方居间协议中的权利与义务，经过协商一致，特订立本居间协议。
一、居间服务内容1. 甲方通过其优质资源，为乙方提供土石方的采购服务。
2. 乙方委托甲方代理通过丙方获取土石方资源。
3. 甲方保证所提供的土石方资源符合国家标准，品质优良。
4. 乙方保证按照约定的采购数量和价格支付采购款项。
二、居间费用1. 甲方向乙方提供土石方采购服务，乙方需支付给甲方居间费用。
具体费用标准为_______。
2. 甲方向乙方提供土石方采购服务后，乙方需在______日内支付居间费用。
三、其他条款1. 甲方应当保护乙方的商业秘密，不得泄露乙方的商业信息。
2. 乙方应当按照合同约定的时间和数量支付采购款项，否则需承担违约责任。
3. 丙方应当按照甲方和乙方的要求提供土石方资源，否则需承担违约责任。
4. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______。
5. 在协议履行过程中，若发生争议，双方应协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向______仲裁机构申请仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：______ 年______ 月______ 日以上为土石方居间协议范本，特此公示。
愿本协议能够为双方合作提供保障，共同促进土石方采购业务的发展。
篇2土石方居间协议范本甲方：（甲方名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（住所地）联系电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（乙方名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（住所地）联系电话：（联系电话）传真：（传真号码）鉴于甲方为土石方供应商，乙方为土地开发商，双方经友好协商，就土石方的供应事宜达成协议如下：一、土石方的供应1. 甲方承诺向乙方供应土石方（以下简称“货物”），货物规格和数量详见附件“土石方清单”。
2. 甲方应根据乙方的要求，按时按量供应货物，保证货物质量符合国家标准，并保证货物的安全、及时送达到乙方指定地点。
土石方工程居间合同范文5篇
土石方工程居间合同范文5篇篇1甲方（委托人）：___________________乙方（居间人）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土石方工程项目的居间服务事宜，经友好协商，达成如下协议，以资双方共同恪守：一、合同事项及要求乙方接受甲方委托，就土石方工程项目（以下简称“该项目”）的居间服务事宜展开工作。
具体内容包括但不限于寻找项目信息、协助洽谈、促成双方签订合作协议等。
乙方须尽力促成甲方与建设单位签订该项目的土石方工程合同。
二、居间服务期限本居间服务期限为自合同签订之日起至成功促成甲方与建设单位签订该项目土石方工程合同之日止。
期间乙方应全力配合甲方进行相关工作。
三、居间服务费用及支付方式1. 若乙方成功促成甲方与建设单位签订该项目土石方工程合同，甲方应按照工程总造价的一定比例向乙方支付居间服务费。
具体比例根据工程规模及合同总额另行商定。
2. 支付方式：甲方应在与建设单位签订土石方工程合同后XX日内向乙方支付居间服务费。
若分期支付土石方工程款，甲方应按每期款项支付比例向乙方支付居间服务费。
四、权利义务及违约责任1. 甲方有权要求乙方提供关于该项目的必要信息，并积极配合乙方展开工作。
甲方应确保所提供资料的真实性和合法性。
2. 乙方应尽力为甲方提供准确的工程信息，并协助甲方与建设单位进行洽谈。
乙方不得泄露甲方商业秘密。
3. 若乙方未能成功促成甲方与建设单位签订该项目土石方工程合同，则乙方无权要求甲方支付居间服务费。
若因乙方故意提供虚假信息或不正当手段导致甲方受损，乙方应承担相应赔偿责任。
4. 若甲方未能按时支付居间服务费，则应按未支付金额的XX%向乙方支付违约金。
若违约金不足以弥补乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。
五、保密条款双方同意在本合同履行过程中了解到的对方商业秘密及其他相关信息予以保密，未经对方许可不得向第三方泄露。
土方工程居间合同7篇
土方工程居间合同7篇土方工程居间合同篇1甲方(委托人)：____________________________乙方(受托人)：____________________________甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就土石方工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。
单位签订书面的工程承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的计算方法1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_______%。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同)后日内付清。
单位签订该工程项目的`专业承_______%。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
六、合同终止1、本合同签字生效后，如果至________年_____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
土方工程居间合同范本(精选篇)
土方工程居间合同范本（精选篇）土方工程居间合同甲方：（委托方）地址：（委托方地址）乙方：（居间方）法定代表人：（居间方法定代表人）地址：（居间方地址）鉴于：1. 甲方有意进行土方工程，并希望委托乙方为其寻找土方工程承包商；2. 乙方具备相关的资源和专业能力，能够为甲方提供土方工程居间服务；经居间方与委托方友好协商，双方达成如下协议：第一条居间服务范围1.1 乙方作为甲方的居间方，负责为甲方寻找符合其要求的土方工程承包商，包括但不限于：了解市场情况、收集承包商资料、协助开展投标、筛选承包商、协助签订合同等。
1.2 居间方在履行居间服务过程中，应依法遵守相关法律法规，并保证其具备相应的资质和能力。
第二条合作期限2.1 本合同的合作期限为（XX）年，自（日期）起至居间服务完成之日止。
2.2 如双方在合同履行过程中需要延长合作期限，应及时协商确定并以书面形式进行补充协议。
第三条义务与责任3.1 委托方的权利与义务：3.1.1 委托方应按照乙方提供的条件，选择适合的土方工程承包商；3.1.2 委托方应按时支付乙方约定的居间服务费用；3.1.3 委托方应按照乙方要求提供相应的合作文件和资料。
3.2 居间方的权利与义务：3.2.1 居间方应根据委托方的要求，为其选择符合要求的土方工程承包商；3.2.2 居间方应就土方工程承包商的资质进行必要的调查和审核，确保其具备相应的能力和信誉；3.2.3 居间方应按时向委托方提供土方工程承包商的相关资料，并协助委托方与承包商开展合作；3.2.4 居间方应保护委托方的商业秘密和其他保密信息，不得泄漏给非相关方。
第四条居间费用及支付方式4.1 居间服务费用由委托方支付。
具体居间费用为双方协商确定，并写明在补充协议中。
4.2 居间费用的支付方式：委托方应按照约定时间和方式将费用支付至乙方指定的账户。
第五条保密条款5.1 本合同签署之日起，双方均应对对方的商业秘密和保密信息进行保密，并不得泄露或向第三方披露。
土方工程居间合同简单
1.1 第三方作为土方工程的承揽方，应按照甲方的要求完成土方工程，并保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。
1.2 第三方应按照约定的工期完成土方工程，如有延期，应承担相应的违约责任。
1.3 第三方应遵守国家相关法律法规，确保工程安全，防止发生安全事故。
第二条 乙方的居间服务内容
6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条 其他条款
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
第一条 居间服务内容
1.1 乙方作为甲方与第三方之间的居间人，促使甲方与第三方签订土方工程合同。
1.2 乙方负责协调甲方与第三方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中出现的问题。
第二条 居间服务费用
2.1 乙方的居间服务费用为人民币____元整（大写：_______________________元整）。
4.4 甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整工程内容和工期。
第五条 违约责任
5.1 第三方若未能按照约定履行合同，甲方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 乙方若未能按照约定居间服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
第六条 争议解决
3.3 甲方不得泄露乙方的商业秘密、技术秘密等，否则应承担相应的违约责任。
第四条 乙方的权利条款
4.1 乙方有权要求甲方按照约定履行合同，确保工程质量和工期。
土方工程居间合同(通用篇)
土方工程居间合同（通用篇）土方工程居间合同甲方：（合同甲方全称）地址：（合同甲方地址）统一社会信用代码（或注册号）：（合同甲方统一社会信用代码或注册号）乙方：（合同乙方全称）地址：（合同乙方地址）统一社会信用代码（或注册号）：（合同乙方统一社会信用代码或注册号）鉴于：1. 甲方具备进行土方工程的技术经验和实力，并愿意承接土方工程项目；2. 乙方具备土方工程项目资源和渠道，并愿意通过居间方式引进与甲方合作进行土方工程项目；根据双方自愿，在平等互利的基础上，达成如下合作协议：第一条项目背景1.1 甲方是一家具备进行土方工程的技术经验和实力的企业。
乙方愿意委托甲方进行土方工程中的部分或全部工作；1.2 乙方具备土方工程项目资源和渠道，愿意通过居间方式引进与甲方合作进行土方工程项目；1.3 双方共同确定的土方工程项目包括但不限于：（具体项目名称、地址等）第二条合作方式2.1 甲方作为乙方的居间方，在土方工程项目的引进、合作实施、项目管理等方面提供服务；2.2 甲方负责协调和对接土地资源、施工队伍、设备资源等，提供项目所需的土方工程服务；2.3 乙方负责寻找土方工程项目资源，并与甲方协商达成合作意向；2.4 双方在合作过程中严格遵守国家法律法规、行业规范及合同约定，共同维护合作的诚信、公平、公正原则。
第三条居间服务内容3.1 甲方的居间服务包括但不限于：（1）为乙方提供项目信息咨询、市场分析等相关服务，协助乙方找到合适的土方工程项目；（2）负责与乙方及项目相关方的联络与沟通，并协调相关事宜；（3）协助乙方与土方工程项目相关方签订相关合同，并监督合同的履行；（4）提供所需的人力、物力、财力支持等，确保土方工程项目的顺利进行；（5）其他双方约定的居间服务内容。
第四条合作义务4.1 甲方的义务：（1）为乙方提供真实、准确的土方工程项目信息；（2）协助乙方与土方工程项目相关方进行谈判和洽谈，促成合作方式的达成；（3）为土方工程项目提供专业的工程技术支持和咨询服务；（4）按照双方约定支付居间服务费；（5）其他双方约定的居间合作义务。
土方工程居间合同(2023范文免修改)
土方工程居间合同1. 合同背景土方工程居间合同是一种建筑工程合同，用于约定土地开发商与土方工程施工商之间的合作关系。
土方工程是指对土地进行开挖、填方、平整和路基建设等工作，为之后的建筑施工创造条件。
土方工程居间合同旨在规范土地开发商与施工商之间的权益关系，确保土方工程的顺利进行。
2. 合同内容2.1 合同双方本合同由双方签订：土地开发商：提供土地，并承担相关费用和责任。
施工商：负责进行土方工程施工，并按照要求完成工程。
2.2 工程范围本合同约定的土方工程范围应包括但不限于内容：土地开挖与填方土地平整与压实小型土石方工程基坑开挖与支护路基建设2.3 工程期限本合同规定的工程期限为项目启动之日起至工程竣工之日，具体时间为双方协商确定。
2.4 合同报酬土地开发商应按照合同约定支付工程报酬给施工商。
工程报酬的支付方式可以是一次性支付，也可以分期支付，具体约定在附件中。
2.5 工程质量与安全施工商应按照国家相关法律法规和设计要求进行土方工程施工，确保工程质量符合标准。
施工商应采取必要的安全措施，确保工程施工期间的安全。
2.6 变更与索赔如需变更本合同约定的工程范围、工程期限、工程报酬等内容，应经双方协商一致，并书面确认。
如因不可抗力等原因影响工程进程，双方应及时协商解决，并进行索赔申请。
3. 合同生效与解除3.1 合同生效本合同自双方签字、盖章之日起生效，并具有法律效力。
3.2 合同解除本合同在情况下可以解除：双方协商一致解除；一方违反合同约定且无法补救的；法律法规规定的其他情况。
4. 纠纷解决双方因本合同发生争议时，应优先协商解决。
如协商不成，可提交相关争议至有管辖权的法院或仲裁机构进行解决。
5. 合同附件附件为本合同的一部分，双方需共同遵守：工程图纸和设计要求工程报价单工程进度计划施工安全措施计划6. 其他条款本合同中未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。
是土方工程居间合同的主要内容，双方在签订合同时应仔细阅读并理解合同条款，确保双方权益得到保障。
土方工程居间合同
土方工程居间合同1. 引言土方工程居间合同是指由承包商和居间人之间签订的，居间人在土地开发或建设过程中提供中介服务的合同。
本文档将详细介绍土方工程居间合同的内容和要点。
2. 合同主体2.1 承包商•承包商姓名：[填写承包商姓名]•承包商地质：[填写承包商地质]•承包商联系方式：[填写承包商联系方式]2.2 居间人•居间人姓名：[填写居间人姓名]•居间人地质：[填写居间人地质]•居间人联系方式：[填写居间人联系方式]3. 服务范围居间人在土方工程居间合同中提供的服务范围应包括但不限于内容：1.现场勘测：居间人应协助承包商进行现场勘测工作，并提供相应的测量数据和报告。
2.联络协调：居间人应协调施工方、土方工程设计方、土地所有权人等各方之间的关系，确保工程顺利进行。
3.合同管理：居间人应对土方工程居间合同进行管理，包括核对合同条款、履行合同义务等。
4.进度控制：居间人应监控土方工程的进度，并及时通知承包商和相关方。
4. 义务和责任4.1 承包商的义务和责任•完成土方工程设计和施工，并按照合同约定的质量和时间节点进行交付。
•配合居间人的工作，提供必要的资料和信息。
•对土方工程的质量和安全负责，确保施工符合相关法律法规要求。
4.2 居间人的义务和责任•提供准确、全面和及时的中介服务，确保土方工程的顺利推进。
•负责协调土方工程各方之间的关系，及时解决可能发生的纠纷和问题。
•保护承包商的合法权益，维护合同的有效性。
5. 付款方式和标准居间人的服务费和付款方式应在土方工程居间合同中明确规定。
通常，居间人的服务费可以按照方式进行支付：1.首期付款：承包商应在合同签订后的 [填写天数] 内支付居间人服务费的首期付款。
2.阶段性付款：居间人的服务费可以分阶段支付，根据工程进度和合同约定的阶段性付款比例进行支付。
3.最终结算：在土方工程完工后，承包商应支付居间人的最后结算款项。
6. 合同解除当发生情况之一时，土方工程居间合同可以解除：1.双方协商一致解除合同。
土方工程居间合同
土方工程居间合同1. 引言土方工程居间合同是指由一方（居间方）作为中介，与另一方（承包方）就土方工程的承包事宜进行协商、安排和居间调解等活动，并就相关事项达成协议的一种合同。
本文档旨在介绍土方工程居间合同的基本内容和要点。
2. 合同参与方本土方工程居间合同由以下各方参与：•居间方：适格的企业或个人，承担居间协助的责任和义务。
•承包方：土方工程的设计者、施工单位或其他与土方工程相关的主体。
3. 合同内容土方工程居间合同的内容包括但不限于以下几个方面：3.1 工程描述明确土方工程的具体描述和规模，包括土方开挖量、填方量、挖方与填方的地点和时限要求等。
3.2 合同条款详细列明合同的条款，包括居间方和承包方的权利和义务，居间费用及支付方式，违约责任和争议解决方式等。
3.3 项目计划和进度明确土方工程的项目计划和进度要求，包括各阶段的工作内容和完成时间节点等。
3.4 价款与支付详细说明土方工程的价格和支付方式，包括款项的分期支付或阶段性支付等。
3.5 保险和责任规定土方工程期间的保险责任和相应的保险责任范围。
3.6 变更和解除约定变更和解除合同的条件和程序，包括各方协商一致的情况下的变更，以及违约和索赔的情况下的解除。
4. 合同履行土方工程居间合同的履行涉及以下几个方面：4.1 居间协助居间方应根据合同的约定，协调、沟通和调解承包方与其他相关方之间的关系，确保土方工程的顺利进行。
4.2 监督和验收居间方应对土方工程的施工过程进行监督，并对施工结果进行验收，确保工程质量符合合同要求和相关标准。
4.3 支付和结算根据合同约定，承包方按照合同的要求和进度，向居间方支付款项，并及时提供相关的支付凭证。
4.4 争议解决如发生合同纠纷或争议，各方应协商解决；如无法协商解决，可通过仲裁或诉讼途径解决。
5. 合同变更和解除土方工程居间合同的变更和解除需满足以下条件：•变更：各方协商一致，并签订书面变更协议。
•解除：违约方未能履行合同义务，或经协商无法解决争议时，符合法律规定的解除条件。
土方工程居间合同
土方工程居间合同一、合同背景和目的本居间合同（下称“合同”）由甲方（委托人）和乙方（居间人）共同签订，为土方工程项目的居间服务协议，旨在明确双方的权益和责任，确保项目的顺利实施。
二、合同内容2.1 委托事项•协助甲方与土方工程施工单位进行合同谈判和签订；•监督土方工程施工单位的施工进程和质量；•提供土方工程项目的相关咨询和建议；•协调土方工程施工单位与相关部门的关系。
2.2 居间费用2.2.1 甲方同意向乙方支付居间费用，总金额为合同金额的百分之三，支付方式为分次支付。
具体支付时间和方式按照双方另行商定为准。
2.2.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致土方工程项目无法正常进行，甲方和乙方共同商议决定是否对居间费用进行调整。
2.3 居间范围•忠实、诚实地履行居间义务；•对土方工程项目的信息保密，不得泄露给第三方；•协助甲方与土方工程施工单位解决合同履行过程中的纠纷和争议。
2.4 合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为土方工程项目完工之日，或双方协商一致解除合同之日。
三、双方权益和义务3.1 甲方权益和义务•甲方有权随时了解土方工程项目的进展和质量情况；•甲方应按时支付合同金额和居间费用；•若甲方违反合同约定导致项目无法按时进行，甲方应承担相应的赔偿责任。
3.2 乙方权益和义务•乙方有权向甲方收取居间费用，并按时提供居间服务；•乙方应尽职尽责，确保土方工程项目的顺利进行；•乙方应保护甲方的商业秘密，不得披露给任何其他方。
3.3 共同义务•本着公平、公正、诚实的原则履行合同义务；•协商解决合同履行中的争议和纠纷。
四、合同解除和违约责任4.1 合同解除•双方协商一致达成解除合同的决定；•乙方未按时提供居间服务，严重影响了项目进展；•甲方未按时支付合同金额和居间费用。
4.2 违约责任甲方或乙方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此而遭受的损失和支付违约金等。
五、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商的方式解决，协商不成的，可向相关仲裁机构提交仲裁申请。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载《土方工程居间合同》.甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________篇一：土石方居间合同土石方居间合同甲方：乙方：甲乙方为了发挥双方的优势，根据〈〈中华人民共和国合同法》经双方充分协商，依照平等白愿，等价有偿的原则达成如下协议。
—:委托事项乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
乙方义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三：甲方义务甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。
如果居间成功，则甲方应按本合同约定。
向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四：居间费用与支付方式本项目居间费用为275万元（贰佰柴拾伍万元）。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五：合同终止如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。
六：其他事项本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：篇二：土方工程居间合同土方工程居间合同甲方（委托人）：联系地址：身份证号：乙方（居间人）：联系地址: 身份证号：甲乙双方为了发挥各白的优势，根据〈〈中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等白愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目）引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方或关联组织与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同或实际参与施工。
2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订施工合同或实际参与施工。
关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。
4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方及关联组织因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则每日按按未按时支付金额的千分之二向乙方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、甲方向乙方支付居间费用为本项目全部工程施工量按每1吨元（税后）每天按实际工程量结算支付给乙方，该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。
2、甲方可以转帐或现金的方式支付，乙方在收到相应款项后应当出具相应的收条，无须提供发票。
3、如果经过乙方努力，该工程施工合同未能签订或甲方及关联公司或单位未能实际参与施工，甲方无须支付居间费。
五、保密事项1、甲乙双方均一致同意本协议及本协议所涉及内容为商业秘密，双方均不得向合同之外第三人泄露。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。
六、合同生效及终止1、本合同经双方签字或盖章后生效。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方均同意提交北京仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁，仲裁委员会的裁决是终局的，对双方都有约束力。
八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份。
3、如有未尽事宜，双方可另行协商，订立补充合同。
补充合同是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效甲方：（盖章）：乙方：法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人：篇三：土石方工程居间合同土石方工程居间合同甲方（委托人）：联系电话：身份证号码：乙方（受托人）：联系电话：身份证号码：甲乙双方为了发挥双方优势，根据〈〈中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等白愿、互惠互利的原贝L达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。
二、乙方义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%,向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式1、本项目报酬为2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按支付（每次支付）。
3、甲方可以转帐或现金方式支付。
五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。
六、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同白动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。
七、争议解决方式1、如果发生合同争议，双方协商解决。
2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
3、本合同签字盖章后生效。
4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人和委托代理人（盖章）：签订地点：签订日期：篇四：1 ?土石方工程居间合同土石方工程居间合同甲方（委托人）:乙方（受托人）：甲乙方为了发挥双方的优势，根据〈〈中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等白愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就土石方工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息，井最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。
单位签订书面的工程承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的计算方法、1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的%o2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同）后日内付清。
单位签订该工程项目的专业承%03、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
在本合同签订时甲方向乙方支付万元，作为乙方居间活动费用。
不论乙方是否促成工程承包合同成立，均有权不予返还居间费用。
六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年一月0,乙方仍未完成居间任务的，本合同白动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订日：年月日合同签订地：甲方（盖章）法定代表人或委托代理人乙方（盖章）：篇五：土石方居间合同土石方工程居间合同甲方（委托人）：联系电话：身份证号码：乙方（受托人）：联系电话：身份证号码：甲乙方为了发挥双方优势，根据〈〈中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等白愿，互利互惠的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____________________________________________ 工程项目，引荐甲方和该项目的直接洽谈，向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与____________________________________________ 签订该工程项目承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与签订书面的工程承包合同。
二、乙方义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察；2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判；2、如果居间成功，则由甲方全面履行和______________________________________________ 所签的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。