给水污水管网施工合同

给水污水管网施工合同
一、合同主体
1.1 甲方：______________________
1.2 乙方：______________________
二、合同标的
2.1 工程范围
2.11 本工程为给水污水管网施工工程，包括但不限于管网的铺设、连接、附属设施（如检查井、阀门井等）的建造等。

2.12 施工地点位于[具体施工地点描述]，施工区域界限明确，以双方现场确定的范围为准。

2.2 工程质量要求
2.21 乙方应按照国家现行的给水污水管网施工相关标准及规范进行施工，确保工程质量合格。

2.23 附属设施的建造应符合设计要求，结构稳固，尺寸精确，表面平整光滑。

三、权利义务
3.1 甲方权利义务
3.11 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的改进意见。

3.12 甲方应按照合同约定的付款方式和时间节点，及时向乙方支付工程款。

3.13 甲方负责协调施工现场周边关系，确保乙方施工的顺利进行。

3.2 乙方权利义务
3.21 乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

3.22 乙方应组织具备相应资质的施工人员和机械设备进行施工，遵守施工现场的安全、环保等相关规定。

3.23 乙方应按照工程进度计划进行施工，如因特殊情况需要调整计划，应提前通知甲方并获得同意。

3.24 乙方负责采购符合质量要求的施工材料，并提供材料的质量证明文件。

四、违约责任
4.1 甲方违约责任
4.11 如果甲方未按照合同约定及时支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。

4.12 若因甲方原因导致工程停工或延误，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于人员窝工费、机械设备闲置费等。

4.2 乙方违约责任
4.21 若乙方施工的工程质量不符合合同要求，乙方应负责免费返工直至达到合格标准，且承担因返工造成的一切费用。

4.22 若乙方未能按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。

4.23 若乙方在施工过程中违反安全、环保等规定，乙方应承担相应的法律责任和罚款，并赔偿由此给甲方造成的损失。

五、争议解决方式
5.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。

5.2 若协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

六、其他条款
6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3 在合同履行期间，如遇国家政策调整或不可抗力因素影响工程进度和质量等情况，双方应协商解决相关事宜。

6.4 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。