建设工程联营合同
建筑工程联营协议书
建筑工程联营协议书:建筑工程联营协议书目录一、前言二、定义和术语三、联营合作范围四、联营合作方式五、合作期限六、各方的权利和义务七、财务管理和利润分配八、合同的修改和终止九、争议解决十、附件一、前言甲方:[甲方公司名称]地质:[甲方公司地质]乙方:[乙方公司名称]地质:[乙方公司地质]鉴于甲方在建筑工程领域具有丰富的经验和资源,乙方在建筑工程领域具有一定的实力和市场份额,双方为了共同发展、实现互利共赢,经友好协商,决定在建筑工程领域进行联营合作。
为明确双方的权利和义务,特订立本协议。
二、定义和术语2.1建筑工程:指甲方和乙方共同承担的各类建筑项目,包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建筑项目。
2.2联营合作:指甲方和乙方共同投资、共同经营、共同承担风险、共同分享利润的合作方式。
2.3合作项目:指甲方和乙方共同承担的建筑工程项目。
三、联营合作范围(1)共同投资建设建筑工程项目;(2)共同参与建筑工程项目的投标、议标等活动;(3)共同承担建筑工程项目的建设、施工、管理等任务;(4)共同分享建筑工程项目的利润和风险。
四、联营合作方式4.1甲方和乙方对联营合作项目实行共同投资、共同经营、共同承担风险、共同分享利润的原则。
4.2双方按照约定的比例共同出资,设立联营合作项目公司,具体负责联营合作项目的建设和运营。
4.3甲方和乙方对联营合作项目的建设、施工、管理等任务实行共同承担,按照约定的比例分配任务和责任。
4.4双方对联营合作项目的利润和风险实行共同分享,按照约定的比例分配利润和承担风险。
五、合作期限5.1本协议的合作期限为[合作期限]年,自协议签订之日起计算。
5.2合作期限届满后,如双方同意继续合作,可另行签订补充协议。
六、各方的权利和义务6.1甲方的主要权利和义务:(1)按照约定的比例共同出资设立联营合作项目公司;(2)对联营合作项目的建设、施工、管理等任务实行共同承担;(3)对联营合作项目的利润和风险实行共同分享;(4)对联营合作项目公司的经营和管理享有知情权和监督权。
建设工程施工联营合同
甲方(联营单位):乙方(联营单位):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就共同参与某建设工程施工项目达成以下协议:一、项目概况1.1 项目名称:______工程1.2 项目地点:______市______区______路______号1.3 项目规模:______万平方米1.4 项目总投资:______万元1.5 项目性质:______(住宅、商业、工业等)二、联营方式2.1 甲乙双方共同出资成立联营体,负责本项目的施工建设。
2.2 联营体注册资本为______万元,甲方出资______万元,占______%股权;乙方出资______万元,占______%股权。
2.3 联营体实行董事会领导下的总经理负责制,董事会由甲方、乙方各派一名董事组成,董事长由甲方担任,副董事长由乙方担任。
2.4 联营体总经理负责日常经营管理,甲方、乙方均派驻总经理助理,协助总经理开展工作。
三、项目施工3.1 联营体按照国家有关建设工程施工规范、标准和要求,负责本项目的施工建设。
3.2 甲乙双方应共同负责施工项目的质量、进度、安全和文明施工等工作。
3.3 联营体应按照合同约定,按时完成施工任务,确保工程质量达到国家标准。
3.4 联营体应严格按照国家法律法规和行业标准,加强施工现场管理,确保施工安全。
四、利润分配4.1 联营体实现利润后,按照甲乙双方出资比例进行分配。
4.2 利润分配方案由董事会决定,具体分配比例如下:(1)扣除项目成本、税费、管理费、贷款利息等费用后,剩余利润按甲乙双方出资比例分配;(2)如出现亏损,由甲乙双方按照出资比例共同承担。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同各项约定,如有违约行为,应承担相应的违约责任。
5.2 甲方、乙方如未按约定出资,应向对方支付违约金,违约金为未出资部分的______%。
5.3 如因甲乙双方原因导致项目停工、延期或工程质量不合格,甲乙双方应承担相应的责任,并赔偿由此造成的损失。
建设工程联营施工协议书范文(一)
建设工程联营施工协议书范文(一)一、协议双方甲方:(具体填写甲方信息,包括名称、法定代表人、地址、联系方式等)乙方:(具体填写乙方信息,包括名称、法定代表人、地址、联系方式等)二、协议背景甲方和乙方自愿共同承担建设工程,并进行联营施工。
为明确双方的权利、义务和责任,特制订本协议,以便双方共同遵守。
三、工程基本情况(详细描述工程的基本情况,包括工程名称、工程地址、工程规模等)四、联营方式双方共同承担联营施工,合作方式如下:1.甲方和乙方在施工过程中享有平等的权利和义务,共同承担施工过程中的风险和责任。
2.甲方和乙方按照协议约定的分工双方各自承担施工中的工作内容和责任。
3.甲乙双方根据实际情况,在施工过程中进行相互协调,确保工程顺利进行。
五、协议约定1.甲方和乙方依法取得相关资质和许可证,具备相应的施工能力和技术条件。
2.甲方负责工程的设计、投资、组织、管理等工作。
3.乙方负责工程施工、质量管理、安全生产等工作。
4.双方应保证工程按照合同约定的时间和质量要求完成。
5.甲乙双方应保守商业机密,不得擅自泄露对方的商业秘密。
6.甲乙双方应共同承担工程期间的风险和责任,如遇不可抗力因素导致工程无法继续进行,双方应协商解决。
7.甲乙双方应遵守国家相关法律法规,并按照法律规定缴纳相关税费。
8.甲方和乙方应按照约定的付款方式和时间,进行工程款项结算。
9.甲方和乙方应相互配合,提供必要的技术支持和协助。
10.甲乙双方在工程施工过程中,如发生纠纷,应协商解决。
协商不成的,可以通过仲裁或诉讼解决。
11.本协议经双方签字盖章后生效,并作为双方之间的依据。
六、其他约定(根据实际情况,可添加适当的其他约定事项)七、协议变更与终止1.除非经双方书面一致同意,本协议不得以任何形式进行变更。
2.甲方和乙方可以协商一致终止本协议,但应提前通知对方,并支付相应的违约金。
3.如发生不可抗力因素导致本协议无法履行,双方应及时通知对方,并协商解决。
工程联营协议合同
工程联营协议合同一、合同当事人甲方:(全称)乙方:(全称)双方根据平等、自愿、互利的原则,就共同承接并完成__________(工程名称)工程项目(以下简称“本工程”)事宜,经友好协商,达成如下联营协议:二、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程内容:4. 工程规模:5. 工程周期:6. 工程质量标准:三、联营目的甲乙双方通过联营合作,旨在整合双方资源,优化项目管理,提高工程质量,降低成本,共享利益,共担风险。
四、联营范围及责任分配1. 甲方负责:- 工程设计与规划;- 工程施工管理;- 工程材料采购;- 其他约定事项。
2. 乙方负责:- 工程财务投资;- 工程市场开发;- 工程后期维护;- 其他约定事项。
五、资金投入与分配1. 甲乙双方应根据工程需要,按比例共同投入资金。
2. 利润分配应按照双方事先约定的比例进行。
六、风险与损失承担1. 如因不可抗力导致工程损失,双方应共同承担。
2. 如因一方原因导致工程延误或质量问题,该方应独立承担相应责任。
七、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结算完毕后终止。
八、违约责任任何一方违反本合同约定,应向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。
九、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事项1. 本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):___________日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________日期:____年__月__日。
工程联营合同合法
工程联营合同合法合同编号:______________合同签订日期:______________甲方(联营方一):______________乙方(联营方二):______________鉴于甲方和乙方(以下合称“联营方”)希望共同参与 [具体工程项目名称] 的建设,经过充分协商,达成如下合同条款:第一条联营目的1.1 本联营旨在通过双方的共同努力,高效、优质地完成 [具体工程项目名称] 的建设任务。
1.2 联营方应遵守相关法律法规,保证工程质量,确保工程安全,控制工程成本。
第二条联营范围2.1 联营范围为 [具体工程项目名称] 的 [设计、施工、管理等]。
2.2 联营方应根据各自优势,明确分工,共同推进项目进度。
第三条联营方式3.1 双方同意以 [合资、合作、合伙等] 方式进行联营。
3.2 联营方应根据项目需要,共同组建项目管理团队。
第四条投资与资金4.1 双方应按照约定比例投资,并确保资金及时到位。
4.2 资金使用应有明确记录,双方有权对资金使用情况进行监督。
第五条权利与义务5.1 甲方权利与义务:5.1.1 负责 [具体工作内容]。
5.1.2 遵守合同约定,按时完成工作任务。
5.2 乙方权利与义务:5.2.1 负责 [具体工作内容]。
5.2.2 遵守合同约定,按时完成工作任务。
第六条利润分配与风险承担6.1 利润分配应根据双方投资比例及合同约定进行。
6.2 风险承担应由双方共同承担,具体方式由双方协商确定。
第七条合同期限7.1 本合同自签订之日起生效,至 [具体工程项目名称] 工程竣工验收合格之日终止。
第八条违约责任8.1 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条合同变更与解除9.1 因特殊情况需要变更或解除合同的,双方应协商一致,并签订书面协议。
第十条争议解决10.1 合同执行过程中发生的争议,双方应通过协商解决;协商不成的,提交 [具体仲裁机构或法院] 解决。
医院建设工程联营施工协议书
医院建设工程联营施工协议书1. 背景介绍2. 协议内容2.1 项目目标乙方作为承建方,承担医院建设工程施工的责任,包括但不限于主体建筑、装修装饰、设备安装等工作。
甲方作为甲方,提供相应的资金支持,并配合乙方的施工工作。
2.2 工期安排双方约定整个工程的施工周期为个月,具体时间另行商定。
双方将共同协调施工进度,确保工程的按时完成。
2.3 资金投入2.4 工程质量乙方承诺按照相关建设标准和要求,确保工程的质量符合国家法律法规的规定,并完成相关的验收工作。
若在工程完成后发现存在质量问题,乙方将承担相应的责任,并进行修复。
2.5 工程变更如需对工程内容进行调整或变更,双方应根据实际情况进行协商,并达成一致意见。
协商一致后,可对协议进行相应的修改。
3. 协议履行3.1 违约责任任何一方未履行或违反协议规定的,应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付相应的违约金,并承担因此给对方造成的损失。
3.2 终止协议除非出现不可抗力或其他无法预料的情况,否则双方都应按照约定继续履行协议。
如因不可抗力等特殊情况导致无法继续履行协议,双方可协商解除协议。
4. 保密条款双方对本协议及相关项目的商业信息、技术秘密等保持严格的保密,不得向任何第三方披露或使用。
5. 法律适用和争议解决本协议适用的法律。
双方在履行协议过程中发生的争议应通过友好协商解决,协商不成的,可提交至有管辖权的人民法院解决。
6. 其他条款本协议自双方签字或盖章之日起生效,具有法律效力。
协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)日期。
建设工程联营合同协议书
建设工程联营合同协议书
一、标的
甲方与乙方根据《合同法》等相关法律法规的规定,就共同承揽某一建设工程项目的合作事宜达成如下协议。
二、甲方与乙方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务:
(1)提供项目相关的土地使用权及相应手续,确保项目开展的顺利进行;
(2)提供项目所需的投资资金,并按约定进行分期支付;
(3)委托乙方负责项目的设计、施工等工作,并提供工程监理服务;
(4)对乙方提交的施工材料进行审核,确保质量合格;
(5)按时支付乙方工程款项。
2. 乙方的权利和义务:
(1)根据甲方的要求,进行项目的设计、施工等相关工作,并确保按照合同约定的质量要求完成;
(2)提供工程所需的技术人员和必要的施工设备;
(3)按照约定的工期完成项目,并确保工程质量;
(4)按时向甲方提交申请工程款项,并提供相关的财务账目;
(5)根据甲方的要求进行工程材料的采购,并确保质量合格。
三、工程款的支付
1. 甲方按照工程进度支付款项给乙方,具体支付方式如下:
(1)施工开工前,甲方支付工程总造价的30%作为预付款;
(2)施工进度达到50%时,甲方支付工程总造价的40%;
(3)工程竣工后,甲方支付尾款,即工程总造价的30%。
2. 如乙方在工程质量、工期等方面存在违约情况,甲方有权扣除相应款项,以保障甲方的权益。
四、质量保证。
建设工程联营合同
建设工程联营合同甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行某建设工程项目的设计、施工等相关事宜,经友好协商,达成以下协议:一、工程概述1.1 工程名称:XXXX建设工程项目1.2 工程地点:XXXX1.3 工程内容:包括但不限于设计、施工、材料采购、设备采购、安装、调试、验收等。
1.4 工程规模:XXXX1.5 工程总投资:XXXX二、合作方式2.1 甲方作为项目发起人和投资方,负责项目的立项、审批、投资和运营等工作。
2.2 乙方作为项目的执行方,负责项目的设计、施工、材料采购、设备采购、安装、调试、验收等工作。
2.3 甲乙双方共同参与项目的管理和决策,建立项目协调机制,协调解决项目实施过程中出现的问题。
三、合同价格3.1 乙方向甲方提供的工程设计、施工等服务,按照双方协商确定的单价和工程量进行计算。
3.2 乙方向甲方提供的材料、设备等,按照双方协商确定的单价和数量进行计算。
3.3 合同价格包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、安装费、调试费、验收费等。
3.4 乙方向甲方提供的所有服务和工作,均按照双方协商确定的价格进行计算。
四、支付方式4.1 甲方按照双方协商确定的支付方式和时间,向乙方支付合同款项。
4.2 甲方支付合同款项时,有权对应付款项进行审查,如发现乙方的服务或工作不符合合同约定,甲方有权拒绝支付相应款项。
4.3 乙方应当按照双方协商确定的时间节点,向甲方提供相应的服务和工作,如乙方未能按照约定时间提供服务和工作,甲方有权延迟支付相应款项。
五、工程进度和质量5.1 乙方应当按照双方协商确定的工程进度计划,完成工程的设计、施工等工作。
5.2 乙方应当保证工程的设计、施工质量,确保工程满足相关法律法规和强制性标准的要求。
5.3 乙方应当配合甲方进行工程验收,如工程验收不合格,乙方应当负责整改,直至验收合格。
建设工程联营协议合同范本
建设工程联营协议合同范本甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)法定代表人:(甲方法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)法定代表人:(乙方法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)鉴于甲方与乙方就共同承担建设工程合作事宜达成协议,特订立本合同,共同遵守约定,维护双方合法权益,具体约定如下:第一条合作内容1.1 甲乙双方共同承担的建设工程包括(具体建设工程内容),地点位于(具体地点)。
1.2 双方合作的具体范围、工程量及工程进度,将根据实际情况另行协商确定。
第二条合作方式2.1 甲方与乙方为联营单位,共同出资承担建设工程的费用及责任。
2.2 甲方与乙方的出资比例为(具体比例),双方按照出资比例享有利润分配权。
2.3 甲乙双方应按照约定时间及质量要求完成工程,确保工程进度和质量。
第三条资金管理3.1 甲乙双方应将出资款项存入共同资金账户,用于支付建设工程费用和相关支出。
3.2 双方应共同审核、监督资金的使用情况,确保资金使用合法、透明。
第四条工程风险4.1 建设工程过程中遇到自然灾害等不可抗力因素,应由双方共同承担风险。
4.2 若因乙方原因导致工程质量问题或进度延误,应由乙方承担相应责任。
第五条合同解除5.1 任何一方如因自身原因无法履行合同,应提前书面通知对方,并支付相应违约金。
5.2 双方均有解除合同的权利,应在书面协商一致的情况下解除合同,并履行相关手续。
第六条变更及补充6.1 本合同内容若需变更或补充,应经双方书面协商一致,并签订补充协议。
6.2 补充协议具有与本合同同等的法律效力。
第七条法律适用7.1 本合同的订立、履行、解释及争议解决,适用中华人民共和国的法律。
7.2 双方如就本合同发生争议,应友好协商解决,若协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同自双方共同签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格后。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程联营施工协议书样例
建设工程联营施工协议书样例1. 引言本协议是由甲方(项目管理单位)与乙方(承建单位)共同签订的建设工程联营施工协议书。
双方经协商一致,为了合理分配工程资源、明确工程责任,确保工程质量和进度的同时保护双方合法权益,故签订本协议。
2. 范围本协议适用于甲方与乙方联营承担的各类建设工程项目。
3. 合作方式甲方与乙方以联营合作方式进行工程承建。
联营合作中的负责人由双方共同确定,负责人享有双方协议授权的决策权。
4. 资金投入双方共同投入经营资金,并按照约定的比例进行分配。
资金使用应遵循合理、公正、透明的原则。
5. 工程责任工程管理责任:甲方负责项目的组织和管理,乙方负责项目的具体施工。
工程质量责任:双方共同保证工程质量符合相关国家和行业标准。
工程安全责任:双方共同遵守国家安全法律法规,确保工程施工安全。
工程进度责任:双方按照施工计划进行施工,确保工程按时交付。
6. 变更管理如需变更合同内容,须经双方协商一致,并通过书面形式进行确认。
双方应及时调整工程进度和资金投入,确保变更后的工程顺利进行。
7. 结算与支付工程施工款的结算按照甲方与乙方约定的方式进行。
结算应及时进行,且应当合理、公正、透明,双方应保持凭证记录以备查证。
如因一方原因导致结算延误,应承担相应的违约责任。
8. 违约责任如一方违约,应按照国家相关法律法规承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付相应的赔偿金。
9. 保密义务双方应对涉及工程技术和商业秘密的信息进行保密,未经协议授权不得向第三方透露。
若一方违反保密义务导致损失,应承担相应的赔偿责任。
10. 争议解决如在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可以提交相关争议解决机构进行调解、仲裁或诉讼解决。
本协议签署地为甲方所在地法院管辖。
11. 协议生效与终止本协议自双方签字或盖章之日起生效,并持续有效直至工程完工。
本协议可由双方协商一致终止,并应书面确认。
甲方:签字:_____________________日期:_____________________乙方:签字:_____________________日期:_____________________。
工程联营合作协议书
工程联营合作协议书甲方:(公司名称)乙方:(公司名称)鉴于甲、乙双方均具备在工程建设领域的专业技术和资源,欲就共同承担工程项目达成一致意见,特制定本合作协议,共同遵守并推进工程联营合作事宜,共同为双方的合作项目取得成功。
一、协议目的本协议的目的在于明确甲、乙双方在工程建设项目中的权利和义务,规范双方合作关系,实现互利共赢。
二、合作项目1. 合作项目名称:(具体项目名称)2. 项目类型:(工程建设、装修等)3. 合作内容:(详细描述双方合作范围)4. 项目规模:(项目工程范围、总投资额等)5. 项目时间:(开始时间、预计结束时间等)三、合作方式1. 联营方式:甲方与乙方在合作项目中实行联营方式,并按照约定方式共同参与合作项目的运营和管理。
2. 分工合作:甲、乙双方根据各自的专长和资源,明确各自在合作项目中的职责和分工,并根据协议约定的方式互相支持和配合,实现项目的顺利推进。
四、合作投资1. 合资比例:甲、乙双方按照约定的资金比例进行共同投资,具体比例由双方协商确定。
2. 资金来源:双方根据约定向工程项目投入以资金形式支付的投资额。
3. 投资责任:甲、乙双方共同承担项目投资的风险和收益,并按照约定方式进行利润分配。
五、知识产权1. 知识产权归属:根据双方共同协商,工程项目中产生的技术和知识产权归属双方共同所有,双方有权合理利用,但不得擅自转让或授权第三方使用。
2. 保密义务:甲、乙双方在工程项目合作过程中涉及的商业机密和技术秘密应予保密,不得向第三方泄露或使用。
六、风险和责任1. 风险分担:甲、乙双方在工程项目中共同承担项目风险,按照约定方式进行风险分配和处理。
2. 违约责任:如一方无故违反本协议,使合作项目无法正常进行,违约方应负责承担相应违约责任。
七、合作期限和终止1. 合作期限:本合作协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,有效期为(具体时间),双方可协商决定是否继续合作。
2. 终止条件:合作期限届满、协议解除或工程项目完成时,本合作协议自动终止。
建筑工程联营合同范文
建筑工程联营合同范文建筑工程联营合同范文篇一建设单位(甲方):_________________承包单位(乙方):_________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方本着平等协商、诚实守信的原则,签订本合同,共同遵守。
一、工程概况1、工程名称:循环水零车间改造工程。
2、工程地点:_________________。
3、工程内容:施工图纸设计改造内容,主要包括弧形筛池、气浮池、第四级生物滤池、车间防滑地面和排水沟改造、设备间改造。
二、工期要求本工程施工工期_________日历天,因设计变更、恶劣天气或其他不可抗拒因素影响,经双方协商一致,工期可相应顺延。
工期无故延迟一天,扣工程款总额的5‰。
三、承包方式本工程采用包清工的方式进行承包,所有工程原材料及施工辅助材料由建设单位提供。
本工程不得转承包。
四、合同价款本工程合同施工费_________万(_________万_________仟)元整。
如有设计变更或工程量增减,以实际发生工程量参照承包方报价进行调整。
五、工程质量及验收1、工程质量标准:合格。
2、施工单位确保按设计图纸施工,建设单位确保原材料质量。
3、隐蔽工程及单项工程竣工后,施工单位应立即提交验收通知,有建设单位进行工程质量验收。
六、双方主要责任(一)甲方1、及时提供详细的施工图纸。
2、及时供应原材料并保证质量。
3、派驻工地代表,对工程用料、质量、进度进行监督检查,协调现场发生的各类事宜。
4、按合同约定支付工程款,承担因拖欠工程款所造成的一切后果。
(二)乙方1、施工界区内的用水、电线路架设。
2、严格按照设计图纸进行施工,确保工程质量和进度。
3、积极配合甲方,协调解决现场发生的各类事宜。
4、文明施工,工具材料摆放整齐,保证材料合理使用。
造成原材料浪费,应按价赔偿。
5、严格按照安全生产操作规程施工。
如因违章操作发生工伤事故,自行负责,甲方不承担任何责任。
6、按照建筑工程施工要求,提供施工日志,出具国家正式税务发票,并配合甲方做好验收工作。
通用范文(正式版)建设工程联营施工协议书
建设工程联营施工协议书1. 背景本协议是由各方依照相关法律法规及相关政策规定,就联营方式进行建设工程施工而达成的协议。
本协议具有法律效力,各方必须严格遵守。
2. 合作内容双方将以联营形式进行建设工程施工,具体包括合作内容:工程范围:根据项目需求,在约定的区域内进行建设工程施工。
合作方式:双方共同出资,并由联营公司负责整体施工管理。
工期要求:按照施工合同要求,保证工程按时完成。
3. 资金投入1.各方共同出资成立联营公司,各方出资比例如下:–甲方:出资金额(万元),占比 %–乙方:出资金额(万元),占比 %2.资金使用:–联营公司将使用各方投入的资金进行建设工程施工相关的费用支付,包括但不限于劳务费、材料费、设备费等。
–资金使用应符合相关法律法规的规定,并由联营公司负责统筹管理和监督。
4. 工程责任1.各方应保证所提供的资料和信息真实有效,并承担因虚假资料和信息所引发的法律责任。
2.甲方保证向乙方提供符合要求的施工图纸、设计文件和其他必要的技术文件。
3.甲方负责向相关政府部门办理工程施工许可、验收等手续,乙方提供必要协助。
4.乙方负责组织施工队伍,按照合同要求进行施工,保证工程质量,完成工程进度。
5. 项目管理1.联营公司成立项目管理部门,负责组织、协调和监督工程施工。
2.联营公司应制定详细的工程管理计划,包括工程进度、质量控制、安全管理、材料采购等。
3.任何合同变更、工程调整等事项,须事先经过双方协商一致,并书面确认。
6. 分工合作1.根据各方所长和资源优势,乙方负责工程施工的具体实施和施工现场的管理,甲方提供必要的技术支持和监督。
2.乙方按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工,并保证按时完成工程。
3.甲方负责技术咨询、设计指导、工艺审查、验收等工作,对乙方进行必要的指导和督促。
7. 工程质量和安全1.双方共同保证工程施工质量,按照国家相关标准和规范进行施工。
2.联营公司应建立健全的质量管理体系,保证工程质量,并按照合同约定承担相应的质量责任。
建设工程联营协议书范本
建设工程联营协议书范本甲方(联营方):________乙方(联营方):________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就建设工程联营事宜达成如下协议:第一条联营项目1.1 项目名称:________1.2 项目地点:________1.3 项目内容:________1.4 项目规模:________1.5 项目总投资:________1.6 项目实施期限:自______年______月______日起至______年______月______日止。
第二条联营方式2.1 甲方负责项目________2.2 乙方负责项目________2.3 双方根据各自职责,共同承担项目风险和收益。
第三条投资与资金管理3.1 甲方投资金额为________3.2 乙方投资金额为________3.3 双方投资应于______年______月______日前到位。
3.4 资金管理由______方负责,另一方有权监督。
第四条利润分配与风险承担4.1 利润分配按照投资比例进行。
4.2 风险承担按照投资比例共同承担。
第五条项目管理5.1 项目管理由______方负责,另一方有权参与。
5.2 项目管理应遵循国家相关法律法规和行业标准。
第六条合同变更与解除6.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约方应支付违约金,违约金的数额为违约行为发生时投资总额的______%。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
8.2 协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程联营合作协议书3篇
工程联营合作协议书3篇(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如演讲稿、工作总结、工作计划、心得体会、教学总结、事迹材料、优秀作文、教学设计、合同范文、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as speeches, work summaries, work plans, experiences, teaching summaries, deeds materials, excellent essays, teaching designs, contract samples, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程联营合作协议书3篇工程联营合作协议书1甲方:XXXX_乙方:XXXX_根据《中国合同法》《中国合伙企业法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。
工程联营协议书(精选14篇)
工程联营协议书(精选14篇)工程联营篇1甲方:__________________农户乙方:__________________居委会为了加快社会主义新农村建设,促进当地经济发展和公益事业建设,改善人民群众生活水平,依据(__________________号)____________________________________精神,在_________镇_________居委会______________部分农户,征用土地___________________________,经甲乙双方同意达成如下意见:一、征用时间:_________年_____月_____日,时间为_____年;二、被征用农户面积为亩;三、付款方式为一次性补偿。
按照_____省_____市(20_____年_____号)文件精神执行;注:征用土地为__________元每亩。
四、经甲乙双方同意签订后,甲方不得干扰乙方正常施工,不得无理取闹,如甲方组止、破坏,一切后果由甲方承担;乙方必须按照有关法律法规文明施工,一切事故由乙方自行承担,与甲方无关;五、本合同一式三份,甲乙双方各一份,鉴证方一份,甲乙双方同意后签字,即具有法律效力。
甲方签字:__________乙方签字:__________鉴证方签章_______________年_____月_____日工程联营协议书篇2发包人(全称):郑州郑东置业有限公司承包人(全称):发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对郑东建材家居城工程签定工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容1.1.承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
1.2.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于承包人维修造成业主的相关损失,均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任,但是经由双方协商由承包人施工的,承包人应配合维修,费用由责任方承担。
建设工程联营合同效力
建设工程联营合同效力建设工程联营合同是指两个或多个独立的法人或其他组织,为了共同完成某项建设任务而签订的合作合同。
这类合同通常涉及复杂的技术和管理问题,因此其法律效力的确认尤为重要。
首当其冲的是合同主体资格的确认。
在联营合同中,各方必须具备相应的资质和能力,才能保证合同的有效性。
例如,如果一方为建筑工程公司,那么它应具备承接工程项目的资质证书;如果是设计单位,则应有相应的设计资质。
这些资质的证明文件应在合同中予以明确。
接下来是合同内容的约定。
一份标准的建设工程联营合同应详细规定工程的范围、标准、期限、投资比例、利润分配、风险承担等关键条款。
这些内容必须清晰无误,以避免日后因理解偏差而产生的纠纷。
合同还应包含违约责任的条款。
这包括对于工期延误、质量不合格、资金不到位等情况的处罚措施。
明确的违约责任不仅能够促使各方严格履行合同,还能在违约发生时提供赔偿的依据。
在实践中,还应注意合同的变更和解除条件。
由于建设工程的复杂性,往往会出现一些不可预见的情况,这时合同的灵活性就显得尤为重要。
因此,合同中应明确规定在特定情况下各方有权变更或解除合同的条件和程序。
现在,我们来看一个建设工程联营合同效力的范本:【合同标题】建设工程联营合同【合同主体】甲方:(全称)乙方:(全称)【合同】鉴于甲乙双方根据平等自愿的原则,就________(工程名称)的建设达成如下合作协议:一、工程概况:1. 工程地点:2. 工程规模:3. 工程内容:4. 工程期限:二、合作方式:甲乙双方按照约定的投资比例共同投资建设,并按约定比例分配利润。
三、权利与义务:1. 甲方负责_______。
2. 乙方负责_______。
3. 双方共同负责_______。
四、违约责任:1. 如甲方未能按时提供资金,应按_______%支付违约金。
2. 如乙方未能保证工程质量,应承担_______的责任。
五、合同变更与解除:1. 因不可抗力导致工程无法继续时,双方应及时协商解决。
建设工程联营合作协议书范本
建设工程联营合作协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲乙双方合作建设(以下简称本项目)的事宜,经友好协商,达成如下合作协议:一、项目概述1.1 本项目位于(地址),占地面积约为(面积),建设内容包括(具体建设内容)。
1.2 项目总投资约为(总投资),其中建筑安装工程费用约为(建筑安装工程费用)。
二、合作方式2.1 甲方作为本项目的主要投资方和项目发起人,负责项目的立项、融资和overall management。
2.2 乙方作为本项目的施工方,负责按照甲方的要求完成建筑安装工程。
三、甲方的权利和义务3.1 甲方应按照本协议约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和工程结算款。
3.2 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方提供施工图纸、施工方案和其他施工所需的技术资料。
3.3 甲方应对乙方在施工过程中遇到的技术问题提供必要的协助和指导。
3.4 甲方应按照本协议约定的方式对乙方进行工程质量、安全、进度等方面的监督和管理。
四、乙方的权利和义务4.1 乙方应按照本协议约定的时间和质量标准完成施工任务。
4.2 乙方应按照本协议约定的方式和时间向甲方提交工程进度报告和工程结算报告。
4.3 乙方应按照甲方的要求进行工程质量、安全、进度等方面的自检和整改。
4.4 乙方应对施工过程中遇到的技术问题自行解决,并按照甲方的要求向甲方报告。
五、工程款的支付5.1 甲方应在乙方完成合同约定的施工内容并经验收合格后,按照本协议约定的时间和金额向乙方支付工程进度款。
5.2 甲方应在乙方完成合同约定的施工内容并经验收合格后,按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程结算款。
六、违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。
6.2 如果乙方未能按照本协议约定的时间完成施工任务,甲方有权按照本协议的约定向乙方追究违约责任。
建筑工程联营协议书样本
建筑工程联营协议书样本一、协议的背景和目的二、合作项目1.双方将以联营形式共同承担该项目的工程设计、施工和材料供应等工作。
2.双方应严格按照法律、法规和项目合同的要求履行各自的责任,并确保合作的诚实、公平和合法。
三、合作期限本协议自双方签署之日起生效,持续期限为[填写期限]。
超过期限如需继续合作,需双方另行协商。
四、联营资金1.在项目联营中,甲方和乙方应按照约定比例共同出资,用于项目需求的预付款和结余款项的补充。
2.联营资金的数额和支付方式将在协议签订后与项目合同一同确定。
3.甲方应负责联营资金的管理、运营以及资金的使用合规性,并定期向乙方提供相关财务报表和资金流水。
1.甲方的责任和义务:–负责项目的建筑设计、施工组织和施工管理;–监督并确保工程质量符合相关标准和规定;–确保工程进度合理,并及时向乙方提供项目进展报告。
2.乙方的责任和义务:–提供符合项目要求的建筑材料,并确保材料质量和供货及时性;–配合甲方的施工要求,提供必要的技术支持;–监督并协助甲方履行其施工质量和安全责任。
六、知识产权1.在项目联营中产生的所有设计图纸、方案和技术文件等知识产权归甲方所有。
2.乙方不得未经甲方书面许可,将上述知识产权用于其他项目或擅自转让给第三方。
1.双方在合作期间可能接触到对方商业和技术秘密的信息,应当保密并不得披露给任何第三方。
2.协议终止后,双方仍应继续履行保密义务,直到涉及保密信息的商业或技术秘密进入公共领域。
八、违约责任1.若一方违反本协议的任何条款,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
2.如一方违约致使项目无法继续进行,对方有权解除本协议,并要求违约方进行相应的赔偿。
九、争议解决本协议的解释和执行应适用的法律。
如双方在合作期间发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提请有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
十、协议变更和终止1.本协议的任何变更必须以双方书面协议为准并签署补充协议。
2.本协议经双方签署后,任何一方不得擅自终止协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程联营合同总包方:(以下简称总包方)分包方:(以下简称分包方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于总包方已与签定了《施工合同》及年月日总包方和分包方签定的联营协议书,现双方就工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、词语定义:1、“发包人(方)”、“建设单位”:是指(与主合同名称一致)。
2、本工程:是指(与主合同名称一致)。
3、主合同:是指总包方与发包人签定的《施工合同》。
二、联合施工的方式:总包方派驻项目经理及相关管理人员与分包方共同组成项目经理部,对本工程进行总包管理;分包方向总包方交纳总包管理费,负责具体组织施工和成本管理。
如分包方在工期、工程质量、安全生产、文明施工、项目管理等任何一方面不能满足总包方或发包人要求的,总包方都有权调整分包方承包范围直至终止合同,分包方不得提出任何异议和赔偿要求。
三、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、具体情况::执行主合同相关条款。
四、工程承包范围.五、合同工期:执行主合同合同相关条款。
六、质量标准:执行主合同相关条款。
七、承包方式:执行主合同相关条款。
八、合同价款:万元分包方合同造价=主合同造价-分包方向总包方交纳的总包管理费分包方结算造价=总包方与发包人结算造价-分包方向总包方交纳的总包管理费+总包方经营和结算分成分包方税金由总包方代扣代缴。
(必须明确报建费、办理履约保函的费用、临建费、办公费、经营费、试验检验费等由谁承担;墙体保证金、散装水泥押金如何退还)如由总包方出具履约保函,分包方应将相应保函额度的履约保证金交总包方。
九、分包方向总包方上缴总包管理费的计算方法和交纳方式:1、①分包方向总包方上缴合同结算价款%(必须明确是否含税金)的管理费,合同中约定的分包方上缴管理费费率不因合同价款的调整而改变。
分包方上交总包方管理费的基数以总包方跟发包人确认的对应工作内容的最终结算价为准。
分包方向总包方上交的管理费等各项费用,总包方从支付分包方第一笔工程款开始等额逐月扣除。
分包方的最终结算价为总包方跟发包人确认的对应工作内容的最终结算价扣除上交的各项费用后的结算金额。
②分包方向总包方支付固定管理费总计人民币万元(大写:),总包方从支付分包方第一笔工程款开始等额逐月扣除。
2、总包方派驻人员的薪酬、办公费用和提供的材料用品、设备等费用均有分包方另行承担。
必须以总包方名义交纳的费用,分包方先将款项支付总包方后,总包方再办理有关缴费手续,或由总包方直接代扣代缴。
3、本工程发生的所有税金由总包方根据中央和地方政府规定的税率、费率代扣代缴。
分包方发票提供和税金缴纳按执行以下规定:(1)分包方在请款时应提供工程所在地(总包方分公司所在地)税务部门认可的建筑安装施工企业专用发票并加盖与本合同中分包方名称一致的发票专用章或财务专用章(如税务部门要求合同、发票等备案登记的,分包方应办理相关手续)。
(2)在当地税务部门允许代扣代缴营业税及附加税金的情况下,税金按甲乙双方最终结算价的 %计取,除当地另有规定必须由分包方缴纳外,均由总包方在支付工程款时代扣代缴,工程结算时从分包方结算单中扣除,总包方为分包方提供已完税凭证,分包方提供建安发票。
如完税证明不能抵税,则开发票所需的税金由分包方自行承担。
(3)如分包方不能提供当地税务部门认可的发票,总包方有权拒绝付款。
(4)分包方税金缴纳和发票的提供执行税务部门的法规。
4、本工程交纳的所有规费由分包方承担。
十、组织机构1、总包方指派为项目经理,分包方指派为项目执行经理,组建项目经理部,本工程的项目经理、(岗位设置宜按项目管理手册确定)由总包方派驻。
2、项目的机构设置严格执行双方的投标文件(或投标承诺)的组织形式,分包方应派驻足够的管理人员和劳务队伍组成工程项目的管理层和作业层,一经确定,分包方不得随意更换项目的管理人员和作业队伍。
3、在项目实施过程中,总包方派驻的项目经理或授权代表可以要求分包方更换其认为不称职的项目管理人员或作业队伍。
4、总包方派驻项目的人员酬薪按所列标准执行,支付方式为当月工程款中扣十一、履约担保:、发包人要求总包方办理的履约保证金(函)均由分包方按主合同要求等额向1总包方办理保证手续,再由总包方向发包人(建设单位)办理,所发生的费用进入工程成本。
2、分包方为了全面履行合同,应提供以下担保:)分包方向总包方提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。
履(1个人担)(履约保证金和负责人分包方委托实际施工的代理人约担保方式为:,担保合同作为本合同附件。
保。
)双方约定的其他担保事项:(2、分包方违约后,总包方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
3十二、项目公章管理:的工程变更、项目部印章由总包方派驻的项目经理管理,仅用于对发包人由总包方派驻的项目经理报总特殊情况确实需要时,签证或出具联系函时使用。
包方批准后方可使用。
十三、合同管理: 1、在同等条件下,分包方应优先租赁总包方的大型设备和周转材料。
、分包方不得对本工程进行转包、违法分包或挂靠行为。
2、该工程由于发包人原因停建、缓建,则本合同自动无效或解除,所造成的 3 损失由分包方自行承担,分包方同意不向总包方提出任何索赔和补偿。
十四、双方的权利和义务、本工程实施过程中,总包方给予经济、技术管理方面的配合和指导;分包 1技术、安全、方负责牵头组织本项目的实施和管理,对主合同执行中的有关质量、工期、文明施工、现场CI等方面工作全面负责,确保本项目合同优质、高效、如期履约。
再报发包人审核批准后实经总包方审核批准后,由分包方编制施工方案,、 2.施。
3、本项目专业分包商及供应商通过招标的方式确定,由双方共同组建项目分包及采购招标小组,双方各推荐2至4家有资质和履约能力的合格分承包商及合格供应商参加投标,开标后,由招标小组共同选定中标单位,由分包方与中标单位签订合同。
分包方采购的主要材料如:钢材、水泥、商品砼等,在招标及签订购销合同的过程中,总包方参与招标、验收和监督,分包方将进出现场的主要材料台帐、相关厂家资料、材料采购合同、材质说明等相关资料报总包方备案。
分包方同意总包方可根据项目实际施工情况调整分包方的材料采购计划。
5、本项目预算成本(具体包括预算成本的编制、确认、调整和结算)由分包方负责组织编制后报总包方审核,双方协商确定后作为项目经理部的预算管理目标。
6、项目经理部接收双方上级主管单位专业部门的检查和指导。
7、分包方在施工过程中不得以资金不到位、总包方未按合同约定付款为由,未经总包方同意停工或擅自调出施工人员或消极怠工,否则视为分包方违约。
分包方同意总包方另行安排其它施工单位进场,并放弃向总包方交纳的主合同造价%的履约保证金的索要权,且同意总包方对已完工程不支付工程价款。
8、合同履行期间,如分包方施工质量,工程进度、安全文明施工、现场CI 施工确实等无法满足总包方要求的,分包方同意总包方另行安排施工力量进行施工,所发生的费用由总包方直接从分包方的工程款中扣除,并同意总包方罚没分包方所交纳的履约保证金;同时,总包方视情况有权单方终止合同,分包方同意无条件及时退场并放弃向总包方赔偿一切损失。
9、分包方根据工程进度需要及总包方要求,及时组织人员进场和退场,无论因任何原因出现的窝工,分包方均同意自行承担全部责任且放弃向总包方索赔任何费用。
.10、总包方有根据实际需要随时变更分包方的承包范围或增(减)分包方的工作内容,分包方应按总包方变更内容组织施工,同时分包方须在总包方同意后自行调节劳动力及机具、材料,并同意不向总包方提出任何于经济有关的索赔要求。
11、总包方发送给分包方的所有往来函件,未经总包方经理签字、未加盖总包方公章(分公司)的一律视为无效。
12、总包方和业主方签定的工程施工承包合同,除本合同规定由总包方承担的义务外,均由分包方承担,并由分包方承担主合同约定的一切违约责任及由此给总包方造成的全部损失。
分包方已详细研究总包方和业主方签定的工程施工承包合同,对合同内容、各项权利和义务、经营风险进行了分析和评估,承诺不因任何原因中止履约或停止施工,除和总包方共同配合向业主索赔外,不对总包方提出任何索赔要求。
十五、项目财务资金管理1、分包方的收款单位名称:,分包方的收款银行及账号:,分包方提供的收款单位为联营施工合同中联营单位加盖印章的单位全称保持一致。
若领款经办人非合同签订人或合同约定“委托代理人”,需提供由合同签订人出具的授权委托书原件一份并加盖合同签订单位公章,同时提供领款人身份证复印件一张,以证明领款人身份。
2、必须以支票或其他非现金结算方式支付分包款项,且开出的支票必须填写收款人,收款人必须与“合同签订单位名称”一致,若遇特殊情况,须付至其他单位,则应出具委托收款书原件一份(必须有合法、正当理由,如无正当理由,也非工程所需,原则上不接受委托收款),加盖公章,并由合同签订人签字。
3、当分包方收款单位或收款账号发生变动时,应以函件的形式书面通知本单位,否则总包方有权拒绝付款。
4、分包方每月日前向总包方提供当月进度工程量,经总包方审核后再上报发包人审定。
(1)如果发包人审定完成量大于总包方审定完成量时,以总包方审定完成量为准,在分包方不拖欠工人工资的前提下:①在发包人按照总包方与发包人工程合同约定比例足额支付工程款的情况下,按总包方审定完成量的%向分包方支付工程款。
则按总包方②若发包人未按总包方与发包人工程合同约定比例支付工程款,审定完成量及发包人实际付款相应比例向分包方支付工程款。
按总包方审定完成量及总包方与发包人实际付款相应比例向分包方支付工程款。
(2)如果发包人审定完成量小于总包方审定完成量时,则按照发包审定完成量为准,在分包方不拖欠工人工资的前提下,总包方按发包人审定完成量及总包方与发包人实际付款相应比例向分包方支付工程款。
总包方在支付分包方工程款和工程结算中,按本合同约定扣除应由分包方交纳的各项款项(违约金)和税金。
5 、本项目财务资金的管理与核算工作按照总包方《财务管理手册》和《财务管理实施细则》执行,由项目经理部提交资金使用计划并报双方联签后实施。
6、项目经理部在主合同签订及工程开工后内及时向总包方报送整体资金使用计划,每月月末报送下月月度资金使用计划,经总包方审核通过后在工程款拨付过程中执行。
7、分包方应将工程款专用于本项目的施工,不得挪作他用。
8、分包方承诺:若发包人付款滞后,则总包方付款相应滞后,分包方同意自筹资金保证施工工期和工程质量的完成,并放弃向总包方追究任何违约责任和计取利息的要求。
十六、索赔:1、双方应充分利用各自的资源优势共同协助项目经理部处理重大工程索赔和与发包人的合同纠纷、争议。
十七、“二次经营”效益与结算效益的分享1、在施工过程中,双方在“二次经营”经营活动中针对具体的工作内容,协商分工各自的职责、权限;“二次经营”所创造的效益,双方按(不低于2:8)的比例分享。