二级建造师建设单位及相关单位的质量责任和义务章节练习(2015-9-6)

合集下载

二级建造师建设工程法规建设工程安全生产法律制度建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度综合练习与答案

二级建造师建设工程法规及相关知识2Z206000 建设工程安全生产法律制度2Z206050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度综合练习与答案一、单选题1、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装.拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制（）。

A.技术规范B.拆装方案C.设备运至现场的运输方案D.进度控制横道图【参考答案】：B【试题解析】：本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。

《建设工程安全生产管理条例》规定，安装.拆卸施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案.制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

2、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

A.高大模板B.整体提升模板C.满堂红脚手架D.深基坑支护桩【参考答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程监理.检验检测单位相关的安全责任。

施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施前，应该验收。

3、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障【参考答案】：D【试题解析】：建设单位相关的安全责任：（1）依法办理有关批准手续；（2）向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；（3）不得提出违法要求和随意压缩合同工期；（4）确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；（5）不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备；（6）申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。

（7）建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

4、设计单位在编制设计文件时，应结合实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定（）提供技术保障。

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合提升模拟考试试卷含答案讲解

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合提升模拟考试试卷含答案讲解单选题（共20题）1. 根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.建设工程竣工验收合格后，即免除建设单位在施工阶段的任何责任B.建设单位应当委托监理单位组织设计、施工等有关单位进行竣工验收C.建设单位应当履行保修义务D.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料【答案】 D2. 使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。

A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】 C3. 下列关于商标与商标专用权的描述，正确的是（）。

A.商标可以分为商品商标和服务商标两大类B.商标专用权的内容包括财产权和人身权C.商标专用权的保护对象是向国家商标管理机关申请注册的商标D.注册商标的有效期为 10 年，自申请之日起计算【答案】 A4. 根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。

A.预拌混凝土B.袋装水泥C.预拌砂浆D.散装水泥【答案】 B5. 宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

A.国务院B.全国人民代表大会常务委员会C.省级人民政府D.全国人民代表大会【答案】 D6. 关于投标保证金说法正确的（）。

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5％B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】 D7. 当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同（）。

A.有效B.效力不受影响C.无效D.效力待定【答案】 B8. 沉井下沉施工时，挖土应分层、均匀、对称进行；对于有底梁或支撑梁沉井，其相邻格仓高差不宜超过（）。

2022年二建法规及相关知识建设工程质量法律制度施工单位的质量责任和义务24道(带答案解析)

二建法规及相关知识第 1题：单选题(本题1分)根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）。

A.20%B.25%C.30%D.40%【正确答案】：C【答案解析】：新版教材P269页。

教材原文为2009年建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定的应取样数量的30%。

所以正确选项为C。

第 2题：单选题(本题1分)按照《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前（）小时。

A.24B.48C.72D.96【正确答案】：B【答案解析】：新版教材P270页。

教材原文为承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否符合覆盖条件。

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。

所以正确选项为B。

第 3题：单选题(本题1分)某工程承包人按规定提前书面通知到监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。

在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是（）。

A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作C.承包认可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录【正确答案】：C【答案解析】：新版教材P270页。

教材原文为监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并做相应记录报送监理人，监理人应签字确认。

二级建造师考试《工程法规》历年真题精选：建设工程和相关单位的建设工程安全责任制度

二级建造师考试《工程法规》历年真题精选：建设工程和相关单位的建设工程安全责任制度1. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是( )。

(2 014.42)A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】B【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用:(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。

建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销于续。

2. 工程监理单位的主要安全责任有( )。

(2014.72)A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B.组织抢救生产安全事故C.审查专项施工方案D.对施工安全事故隐患要求整改E.及时报告生产安全事故【答案】CD【解析】工程监理单位的安全责任有：对安全技术措施或专项施工方案进行审查、依法对施工安全事故隐患进行处理、承担建设工程安全生产的监理责任。

ABE 是施工单位的安全生产责任。

3. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由( )，并出具合格证明。

(2015.23)A.安装单位自检合格B.建设单位检查验收C.建设行政主管部门检查验收D.监理单位检查验收【参考答案】A【解析】本题考查的是施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

4. 关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是( )。

(2015.48)A. 监理单位仅对施工质量承担责任B. 监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C.工程监理实行总监理工程师负责制D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【参考答案】C【解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。

一建《工程法规》章节习题：建设单位及相关单位的质量责任和义务

2017年一建《工程法规》章节习题：建设单位及相关单位的质量责任和义务建设工程质量法律制度1Z307030 建设单位及相关单位的质量责任和义务1[单选题] 下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是( )。

A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B.施工图纸未经审查批准不得使用C.建设单位提供的资料应真实、准确、齐全D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续参考答案：D参考解析：按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

而不是开工后。

2[单选题] 某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单位正确做法是( )。

A.按照建设单位要求执行B.要求设计单位出具设计变更C.向工程监理机构请示批准后方可执行D.拒绝执行参考答案：D3[单选题] 某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单位正确做法是( )。

A.按照建设单位要求执行B.要求设计单位出具设计变更C.向工程监理机构请示批准后方可执行D.拒绝执行参考答案：D参考解析：按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

在这种情况下，施工单位可以明确拒绝执行的。

4[多选题] 下述行为中应由建设单位承担相应行政责任的有( )。

A.暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量B.任意压缩合理工期C.迫使承包方低于成本价竞标D.施工图未经报审而就用于工程施工E.未对钢筋和商品混凝土进行检验参考答案：A,B,C,D5[多选题] 建设单位办理工程质量监督手续，应提供的文件和资料包括( )。

A.土地规划许可证B.施工承包合同C.施工单位资质等级证书D.设计单位资质等级证书E.工程勘察设计文件参考答案：B,C,D,E6[多选题] 下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是( )。

二级建造师-建设工程法规及相关知识-建设单位及相关单位的质量责任和义务_2(精选试题)

二级建造师-建设工程法规及相关知识-建设单位及相关单位的质量责任和义务1、某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。

工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。

对上述质量问题的责任承担说法正确的是（）。

A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任B.由总承包单位与分包单位承担连带责任C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任2、分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是()。

A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿3、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格，关于该准也工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任4、施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()。

A.继续按设计文件和图纸施工B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议D.及时提出意见和建议5、施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改B.经建设单位同意，由设计单位负责修改C.由施工企业负责修改，经监理单位审定D.经监理单位同意，由建设单位负责修改6、某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是（）A.仍按图纸施工B.按通常做法施工C.由施工单位技术人员修改图纸D.向相关单位及时提出修改建议7、施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）监督下现场取样并送交检测。

二级建造师考试《工程法规》历年真题精选：建设单位及相关单位的质量责任和义务

二级建造师考试《工程法规》历年真题精选：建设单位及相关单位的质量责任和义务1.某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是( )。

(2014.20)A.应当自行委托监理单位B.应当招标选择监理单位C.可不委托监理单位D.应当由建设主管部门指定监理单位【答案】C【解析】此题考查的是监理制度。

建设单位自行建设可以不委托监理。

下列建设工程必须实行监理：(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3) 成片开发建设的住宅小区工程;(4) 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。

2.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当( )。

(2016.50)A.按照建设单位的指令确定B.注明规格、型号、性能等技术指标C.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见【答案】B【解析】设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

3.关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从( )之日起算。

(2017.50)A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】B【解析】工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

4.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是( )。

(2017.57)(教材已删除)A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前 48 小时向承包人提交书面延期要求C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖【答案】D【解析】考查施工质量检验和返修的规定。

二级建造师建设单位及相关单位的质量责任和义务章节练习

二级建造师建设单位及相关单位的质量责任和义务章节练习The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。

A.为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家B.为了保证设计进度，设计单位可以将部分任务转包给其他设计单位C.设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号、生产厂家D.有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家E.设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明某建设单位在其新厂房建设工程中出现了下述行为，其中必须承担相应法律责任的行为有()。

A.暗示承包人违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.迫使承包方以低于成本的价格竞标C.任意压缩合理工期D.施工图设计文件未经审查就擅自施工E.未对涉及结构安全的试件取样检测建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()。

A.建设单位将装修方案报有关部门批准后，方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司未经总监理工程师签字，()。

A.建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装B.施工单位不得进行下一道工序施工C.不得进行隐蔽验收D.建设单位不拨付进度款某设计单位承担了某体育场的设计任务，则其应承担的质量责任，表述错误的是()。

A.应当根据勘察成果文件进行设计,并注明工程合理使用年限B.对有特殊要求的电视转播设备，可以在设计文件中标明生产厂家C.正在送审的排水管网图纸不得进行设计交底D.对跑道地面材料质量导致的质量事故应当出具技术处理方案下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是()。

二级建造师-建设工程法规及相关知识-建设单位及相关单位的质量责任和义务_1(精选试题)

二级建造师-建设工程法规及相关知识-建设单位及相关单位的质量责任和义务1、根据《建筑工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部装修D.改变建筑工程局部使用功能2、关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。

A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.应当依法报审施工图设计文件C.不得将建设工程肢解发包D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续3、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理（）。

A.开工报告手续B.监理单位的委托手续C.保证安全施工措施的审批手续D.工程质量监督手续4、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或办理开工报告之前5、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。

A.建筑材料应该向建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任6、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（）。

A.予以拒绝B.征得设计单位同意C.征得监理单位同意D.与相关各方协调一致7、关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限8、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）。

二级建造师：施工单位的质量责任和义务测试模拟考试卷.doc

二级建造师：施工单位的质量责任和义务测试模拟考试卷考试时间：120分钟考试总分：100分遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。

1、单项选择题施工单位在某项目施工中偷工减料，造成建设工程不符合相关规定的质量标准，给建设单位造成损失。

建设行政主管部门可以对该施工单位实施的制裁是（）。

A.罚金 B.责令赔偿损失 C.留用察看 D.降低资质等级本题答案：D 本题解析：暂无解析 2、单项选择题根据《刑法》第l37条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的情形是施工单位（）。

A.违反国家规定，降低工程质量标准 B.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故 C.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重 D.降低工程质量标准，后果特别严重本题答案：B 本题解析：《刑法》第137条规定“建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任姓名：________________ 班级：________________ 学号：________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

”由此可见，确定刑罚轻重是有条件、分情形的。

对照此条规定可知，正确答案为B。

3、单项选择题按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，下列有关隐蔽工程检查程序的表述，正确的是（）。

A.隐蔽工程经监理人检查且口示质量符合隐蔽要求后，承包人即可覆盖B.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖C.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求D.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可自行完成覆盖工作本题答案：D本题解析：暂无解析4、多项选择题根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，下列属于必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料的有（）。

2015年二级法规《建设单位及相关单位的质量责任和义务》精讲同步练习

2015年二级法规《建设单位及相关单位的质量责任和义务》
精讲同步练习(共20分)
【试题必做部分】
一、单选题(10分) -- 选项当中只有一个是正确的答案
一、多选题(10分) -- 每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分
【试题必做答案部分】
一、单选题
1.【答案】B
【解析】
2.【答案】A
【解析】
3.【答案】D 【解析】
4.【答案】A 【解析】
5.【答案】A 【解析】
6.【答案】D 【解析】
7.【答案】B 【解析】
8.【答案】C 【解析】
9.【答案】C 【解析】
10.【答案】B 【解析】
二、多选题
11.【答案】ABC 【解析】
12.【答案】AE 【解析】
13.【答案】ACD 【解析】
14.【答案】ABCE 【解析】
15.【答案】ACDE 【解析】。

2022年二建法规及相关知识建设工程质量法律制度建设单位及相关单位的质量责任27道(带答案解析)

二建法规及相关知识第 1题：单选题(本题1分)按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是在（）小时内。

A.6B.12C.24D.48【正确答案】：C【答案解析】：新版教材P284页。

本题考察知识点为建设工程质量事故报告制度。

教材原文为《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

所以答案选择C。

第 2题：多选题(本题2分)根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定：对于勘察、设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑不能正常使用的，可以给予勘察、设计单位的行政处罚有（）A.对勘察、设计单位的负责人给予纪检监察部门的行政、纪律处分B.对于项目负责人令停止执业，情况严重的吊销执业资格证书C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.向社会公布曝光【正确答案】：BC【答案解析】：新版教材P272：《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》第6条规定，符合下列情形之一的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任：（3）由于勘察、设计或施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用；A是单位的负责人。

所以错。

DE均不为行政处罚，因此排除法选BC。

第 3题：单选题(本题1分)根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，如对建筑材料、设备等无特殊要求，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备应当（）。

A.放宽质量要求B.注明生产厂、供应商C.符合建设单位的要求D.注明规格、型号、性能，必须符合国家标准【正确答案】：D【答案解析】：新版教材P280页。

教材原文为《质量法》《建设工程质量管理条例》规定设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关练习试题包含答案

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关练习试题包含答案单选题（共20题）1. 关于建设工程质量保修的说法中，正确的是（）。

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【答案】 C2. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。

A.矿业工程的提取比例低于房屋建筑工程提出比例B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】 C3. 根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。

A.书证只能提交原件B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据【答案】 B4. 关于劳务派遣的说法，错误的有（）。

A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记C.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离【答案】 A5. 根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的有效时间为()年。

A.2B.3C.5D.1【答案】 D6. （2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是( )。

A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据【答案】 C7. 根据《民法典》，下列主体属于法人的是（）。

二级建造师章节练习附答案2021年 2Z207030 建设单位及相关单位的质量责任和义务

1建设单位的下列行为中，违反《建设工程质量管理条例》规定的是（）。

A.要求承包方以低价竞标B.要求施工单位缩短工期C.要求设计单位降低设计标准D.要求施工单位违反工程建设强制性标准［参考答案］D［答案解析］解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定：“建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

”由此可知，选项A、B、C并不意味着突破了规定的底线，而选项D明显违反规定，故正确答案为D。

2根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。

A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证［参考答案］C［答案解析］解析：建设单位在进场开工前，应当办理工程质量监督手续。

3根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中( )不属于建设单位的质量责任和义务。

A.将工程发包给具有相应资质等级的施工单位B.对与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标C.向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料D.对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验［参考答案］D［答案解析］D是属于施工单位的责任。

4下列不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是( )。

A.监理合同B.法律、法规C.施工合同中约定采用的推荐性标准D.工程施工图纸［参考答案］A［答案解析］本题易错选C, 推荐性标准≥国家强制标准，且是在施工合同中约定，所以C并没有错误。

陷阱是A,监理的依据包含的是建设工程承包合同，建设工程承包是发包人与承包人签订的合同，而监理合同是发包人与监理单位签订的合同并不属于建设工程承包合同，所以A错。

同时还要注意：建设工程勘察、设计、施工合同∈建设工程合同≠建设工程承包合同≠监理合同。

5依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土应用于基础工程D.大型构件的安装［参考答案］A［答案解析］《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。