建设工程施工专业分包合同土护降20100811
建设工程施工专业分包合同3篇
建设工程施工专业分包合同3篇篇1建设工程施工专业分包合同一、合同双方分包方(下称“承包商”):____________(以下简称双方)。
分包单位:_____________。
二、工程名称、位置、规模、内容、分部分项工程1. 工程名称:_____________。
2. 工程地点:_____________。
3. 工程规模:_____________。
4. 工程内容:_____________。
5. 分部分项工程:_____________。
三、工程开工、完工、验收时间1. 工程开工时间:_____________。
2. 工程完工时间:_____________。
3. 工程验收时间:_____________。
四、分包价款及支付方式1. 分包价款:_____________。
2. 支付方式:_____________。
五、工程质量要求1. 工程的质量应符合国家相关标准以及双方约定的技术要求,如有任何质量问题,承包商应承担全部责任。
2. 分包单位有权对工程的质量进行检查,必要时,承包商应提供所需的资料和协助。
六、施工安全保障1. 承包商应严格遵守国家相关安全规定,确保施工现场的安全,确保施工人员的安全,如有任何安全事件,承包商应承担全部责任。
2. 分包单位有权对施工现场的安全情况进行检查,必要时,承包商应提供所需的资料和协助。
七、问题解决1. 如在履行合同过程中发生任何争议,双方应协商解决,如协商不成,应提交给相关部门进行调解或诉讼解决。
以上为《建设工程施工专业分包合同》的内容,双方应严格遵守合同的约定,保障工程的顺利进行。
祝合作愉快!篇2建设工程施工专业分包合同一、合同缔约方:委托方(甲方):单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:被委托方(乙方):单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:二、合同目的:乙方自愿接受委托方的委托,按照约定的内容和标准进行建设工程施工专业分包工程的施工,双方遵守合同的约定,共同完成合同工作。
建设工程施工专业分包合同模板
建设工程施工专业分包合同模板一、合同的背景和目的该合同是为了规范建设工程施工专业分包合作关系,确保各方的权益,保证工程的质量和进度,达到合作共赢的目标。
二、合同的主要内容1. 合同的双方甲方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式)乙方:(公司名称、地址、法定代表人、联系方式)2. 工程名称和位置工程名称:(填写具体工程名称)工程位置:(填写具体工程位置)3. 工程内容和范围(详细描述工程的内容和范围,包括但不限于施工范围、工程量、质量要求等)4. 分包工程的范围和责任(详细描述分包工程的范围和责任,包括但不限于分包工程的具体工作内容、质量要求、进度要求等)5. 合同价款和支付方式(详细描述合同价款和支付方式,包括但不限于合同总价款、分期支付方式、支付时间等)6. 工期和进度管理(详细描述工期和进度管理,包括但不限于工期要求、进度计划、进度款支付条件等)7. 质量保证和验收标准(详细描述质量保证和验收标准,包括但不限于质量保证期、质量验收标准、返工责任等)8. 合同变更和解除(详细描述合同变更和解除的条件和程序,包括但不限于变更和解除的申请、审批、补偿等)9. 违约责任和争议解决(详细描述违约责任和争议解决的方式和程序,包括但不限于违约责任的承担、争议解决的仲裁或诉讼等)10. 合同附件(列举合同附件的清单,包括但不限于设计文件、施工图纸、质量验收标准等)三、合同的签署和生效1. 合同的签署甲方代表:(签字、日期)乙方代表:(签字、日期)2. 合同的生效本合同自双方代表签字之日起生效,并对双方具有法律约束力。
四、其他事项(根据实际情况,列举可能涉及到的其他事项,如保密条款、知识产权等)以上为建设工程施工专业分包合同模板的详细内容,具体条款可根据实际情况进行调整和修改。
合同的签署双方应仔细阅读并理解合同的各项条款,确保合同的有效执行。
如有任何争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可以依法解决。
建设工程施工专业分包合同完整版
建设工程施工专业分包合同完整版建设工程施工专业分包合同甲方:_________________(以下简称甲方)乙方:_________________(以下简称乙方)一、合同基本条款1.本合同是在甲方依法招标的基础上,由甲、乙双方签订的建设工程施工专业分包合同。
2.本合同所称建设工程为_________________,包括但不限于_________________。
3.本合同期限为_________________,自甲、乙双方签字盖章之日起。
4.本合同总造价为_________________(大写:_________________),分期款支付。
5.本合同所涉及的工作分项及分项价款在附件中详细列明。
6.本合同的有效期限为_________________,届期双方未续签的,本合同自动失效。
二、工程进度1.乙方了解并同意,本工程必须按甲方的进度计划和要求,配合并按期地完成施工、监理等工作。
2.若乙方由于各种原因,不能按期完成工程的,应及时向甲方做出书面解释,并提出必要的补救措施。
三、工程质量1.乙方在工程施工过程中,应严格按照甲方界定的工程质量标准进行施工作业,并保证各项计划任务的质量,达到规定标准。
2.如乙方在施工过程中出现工程质量问题,甲方有权要求乙方立即采取必要的措施进行整改。
如果乙方未能在规定日期内达标,甲方有权要求乙方承担由此产生的全部费用,并延长施工期限。
四、工程保险1.甲方应在工程开始施工之前,或在最迟规定时间内,为本工程在保险公司投保施工一切险和工程造价保险。
本工程保险费用由甲乙双方按约定的分摊比例共同支付。
2.乙方应遵守各项施工保险条款,保持医疗救助保险和其他保险有效性,保证施工过程中的人身财产安全。
五、安全生产与环境保护1.乙方应在施工前做好安全生产计划,并由甲方审定;乙方应配备专职安全生产管理机构,并定期检查防护、安全措施、设施的状况。
2.乙方应遵守国家和地方政府的环境保护法律、法规和有关规定,对环境保护形势进行分析,制定合理的措施和方案,减少环境影响。
建设工程施工专业分包合同(范本)正规范本(通用版)
建设工程施工专业分包合同(范本)1. 合同背景和目的该合同是由(委托方)与(承包方)签订的建设工程施工专业分包合同。
合同的目的是明确双方的权利和责任,并规定施工专业分包工作的具体内容、时间安排、费用结算等事项。
2. 项目概述•项目名称:(填写项目名称)•项目地点:(填写项目地点)•建设单位:(填写建设单位名称)•承包单位:(填写承包单位名称)3. 工作范围和责任根据建设方案,承包方将负责工作的施工专业分包:•(填写具体的工作内容和范围)承包方在进行施工工作时,应遵守相关法律法规和建设单位的要求,确保工程的质量和安全。
4. 交付时间和工期•承包方应按照合同约定的交付时间完成工程施工任务。
•若因不可抗力等原因导致无法按时完成工程施工任务,承包方应及时通知建设单位,并商定后续的工作计划。
5. 费用结算•根据工程施工的实际进度和质量,结算金额将根据合同约定的支付方式进行。
•承包方应提供相关的工程量清单和收款凭证等材料,以便建设单位进行结算。
6. 质量保证和验收•承包方应保证所提供的施工专业分包服务符合国家和行业相关标准。
•完工后,建设单位将组织相关人员对工程进行验收,确保工程质量符合要求。
7. 变更和解除合同•若在工程施工过程中需要进行合同范围的变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
•若因不可抗力等原因无法继续履行合同,双方可协商解除合同。
8. 违约和争议解决•若任何一方未履行本合同的约定,则视为违约行为,违约方应承担相应的违约责任。
•双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提起诉讼解决。
9. 合同变更和生效•本合同的变更和补充事项,双方应通过书面形式进行,并在变更协议上签字确认。
•本合同经双方签字盖章后生效,合同正本为n份,双方各持一份,具有同等法律效力。
10. 其他约定•(根据实际情况,可以在这一部分填写其他需要约定的事项)是针对建设工程施工专业分包合同的范本,双方在签订合同时应根据具体情况进行修改和补充。
建设工程施工专业分包合同(范本)
建设工程施工专业分包合同甲方(总承包方):公司名称:地质:法定代表人:联系方式:乙方(分包方):公司名称:地质:法定代表人:联系方式:鉴于:1.甲方是一家具有相应资质的建设工程施工总承包企业,具备承担本合同工程总承包的资格和能力。
2.乙方是一家具有相应专业施工资质的企业,具备承担本合同工程分包的资格和能力。
3.甲方与乙方就本合同工程的施工专业分包事宜达成一致,特订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程规模:1.5工程质量标准:1.6工程施工期限:1.7工程预算:第二条分包范围2.1乙方按照甲方的要求,承担本合同工程的专业施工任务,具体分包范围如下:(1)(2)(3)2.2乙方在分包范围内的工作内容包括但不限于:(1)(2)(3)第三条合同价款3.1本合同工程的总承包价款为人民币【】元(大写:【】元整),该价款已包括乙方分包范围内的全部工作内容。
3.2乙方分包范围内的工程量按实际完成情况计算,具体计价方式如下:(1)(2)(3)第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家有关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
4.2乙方应按照甲方的要求,及时提交施工组织设计和施工方案,并按照甲方审定的施工组织设计和施工方案进行施工。
4.3乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程进行严格的质量控制,确保工程质量符合国家有关标准和甲方的要求。
第五条工程进度5.1乙方应根据甲方的要求,编制施工进度计划,并按照甲方审定的施工进度计划进行施工。
5.2乙方应按照甲方的要求,及时向甲方报告施工进度情况,并按照甲方的要求调整施工进度计划。
5.3乙方应确保施工进度符合甲方的要求,不得拖延工期。
第六条工程变更6.1甲方有权根据工程需要对工程进行变更,乙方应按照甲方的要求进行施工。
6.2工程变更导致乙方施工成本增加的,乙方应向甲方提出书面报告,甲方应在核实情况后,按照实际增加的成本给予乙方补偿。
建设工程施工专业分包合同(模板)范本(通用)
建设工程施工专业分包合同范本(通用)1. 引言本合同是由甲方(主体)与乙方(承包商)签订的建设工程施工专业分包合同(简称“本合同”)范本。
双方根据《合同法》等相关法律法规,经友好协商,达成如下合作协议:2. 合同内容2.1 项目信息•项目名称:(请在此处填写项目名称)•建设地点:(请在此处填写建设地点)•工程类型:(请在此处填写工程类型)•建设工期:(请在此处填写建设工期)2.2 分包工作范围根据项目需求,乙方将承担分包工作(请在此处详细描述分包工作内容):1.(请在此处填写分包工作内容1)2.(请在此处填写分包工作内容2)3.(请在此处填写分包工作内容3) …2.3 分包工作报酬乙方将按照方式收取报酬:•分包工作总价款:(请在此处填写分包工作总价款)•付款方式:(请在此处填写付款方式,例如一次性支付、分期支付等)2.4 质量与保修1.乙方承诺分包工作符合国家相关标准和法规,保证施工质量达到设计要求。
2.乙方承诺对分包工作提供一定的质保期,在此期间内负责免费修复因施工质量问题造成的修复工作。
2.5 保险责任1.甲方与乙方均应购买相应的施工保险,并在合同签订后向对方提供有效的保险证明。
2.在施工期间,如发生人身伤亡或财产损失,由责任方的施工保险承担相应的赔偿责任。
2.6 违约责任1.若一方违反本合同约定的内容,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
2.违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2.7 争议解决1.双方如发生争议,应通过友好协商解决。
若协商不成,可向所在地人民法院提起诉讼解决。
2.本合同适用法律。
3. 附则1.本合同自双方盖章之日起生效,至工程验收合格并完成付款后终止。
2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(主体):(签名处)乙方(承包商):(签名处)日期:(签署日期)是建设工程施工专业分包合同范本(通用),双方请仔细阅读并共同遵守。
注意:该范本仅供参考,具体的合同内容需要根据实际情况进行调整和修改。
建设工程施工专业分包合约
建设工程施工专业分包合约一、总则建设工程施工专业分包合约(以下简称“合约”)是指甲方(即建设工程的总承包商)将工程中某一专业的施工任务委托给乙方(即分包商)承担的合作协议。
本合约是乙方基于甲方在建设工程招标过程中的中标情况,双方在平等自愿的基础上达成的协议。
二、合同条款1. 工程基本信息甲方和乙方应明确合约中所涉及的工程名称、工程地点、工程范围、工程工期等基本信息。
双方应确保对工程的认识一致。
2. 乙方的权利和义务2.1 乙方有权根据合约要求提供所需的专业技术、人力资源、施工设备和材料等,并按时按质完成工程任务。
2.2 乙方应按照甲方的要求制定施工组织设计、施工方案和质量管控计划,并与甲方进行协商和确认。
2.3 乙方应组织施工人员进行专业技能培训,确保施工过程中的安全和质量。
2.4 乙方应负责施工现场的管理和卫生清理工作,并确保施工现场的安全、整洁与有序。
3. 甲方的权利和义务3.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监理和验收,并对施工过程和结果进行检查和评估。
3.2 甲方应按照合同约定支付乙方合理的分包费用,并按期支付工程款项。
3.3 甲方应提供乙方所需的施工图纸、设计文件和技术资料,并在乙方提出合理要求时予以支持和配合。
4. 质量保证和责任4.1 乙方应负责所分包的专业施工工程的质量,确保施工符合国家的相关法律法规和相关工程技术规范要求。
4.2 如乙方在施工过程中因施工质量问题导致工程质量不符合合同要求,应根据合同约定承担相应的返工责任和赔偿责任。
5. 变更和索赔5.1 如因工程变更需要对合同进行修改,双方应通过书面协商达成一致。
5.2 如因工程变更导致乙方的工期和费用发生变化,双方应重新商定工期和费用,并通过签订补充协议确定。
5.3 如乙方在履行合同过程中遭受不可抗力或其他不可预见的事件影响,乙方有权提出索赔,合同双方应协商解决。
6. 合同的解除和终止6.1 如乙方未按合同约定的施工进度和质量要求履行合同,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相应的损失。
建设工程施工专业分包合同土护降0811
合同编号:HZJ-001建设工程施工专业分包合同第一部分协议书承包人(全称):北京建工集团有限责任公司分包人(全称):杭州祥瑞建设工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于杭州萧山国际机场二期工程建设指挥部 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:土方、护坡、降水工程分包工程地点:杭州萧山国际机场内分包工程承包范围:降水工程、护坡工程、挖土外运工程二、分包合同价款金额:大写:人民币壹千伍百万零肆千元整(暂定),小写: 15004000 元。
三、工期开工日期:本分包工程定于 2010 年 7月 26 日开工(具体时间以开工令为准);竣工日期:本分包工程定于 2010年 10 月 16 日竣工;第 3 页共33 页合同工期总日历天数为: 83天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:合格五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1合同编号:[合同编号]发包方(甲方):[甲方公司名称]承包方(乙方):[乙方公司名称]鉴于甲方拥有合法的建设工程承包权,且有意将该工程的某些部分专业分包给乙方完成施工任务,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,在平等、自愿的基础上,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:[工程名称](二)工程地点:[具体地址](三)工程范围及内容:[详细描述工程涉及的领域、具体的施工范围和工作内容等](四)分包方式:[明确专业分包的方式,如劳务分包、材料设备分包等](五)分包范围及工作内容:[具体阐述分包涉及的工作内容,包括但不限于工程量、施工进度等要求]二、合同工期及进度安排(一)开工日期:[开工日期](二)竣工日期:[竣工日期]若乙方在规定的竣工日期无法完成承包内容或不能按时完工验收合格移交工程的责任条款明确由乙方承担的责任等事宜双方做以下约定。
合同工期计算约定包括但不限于下述条款约定执行。
否则将按照本合同相关违约条款执行处罚约定承担违约责任。
合同总工期按实际竣工验收合格备案之日起计算。
(应详细阐述具体的工期要求及延误责任)篇2甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方建设工程施工中的专业分包事项达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________分包范围:_________________________(具体范围详见附件一)分包方式:专业分包工期要求:按照甲方施工进度计划执行。
建设工程施工专业分包合同(3篇)
第1篇合同编号:_______甲方(总包单位):_______乙方(分包单位):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将施工项目中的专业分包工程交由乙方施工,经协商一致,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 承包范围:_______1.4 承包方式:_______二、合同价款及支付方式2.1 工程合同价款:人民币_______元整(大写:_______元整)。
2.2 合同价款的计价方法:_______2.3 结算方式:_______2.4 付款进度:_______三、工期3.1 工程开工日期:_______3.2 竣工日期:_______3.3 合同总工期:_______(日历天)四、质量标准4.1 工程质量标准:_______4.2 质量保证措施:_______五、施工组织与管理5.1 乙方应按照甲方要求,编制施工组织设计,经甲方批准后实施。
5.2 乙方应按照施工组织设计,合理安排施工进度,确保工程质量。
5.3 乙方应遵守施工现场的各项规章制度,确保施工安全。
六、技术资料与设备6.1 甲方应向乙方提供施工图纸、技术资料等,乙方应妥善保管和使用。
6.2 乙方应按照施工图纸和技术资料要求,选用合格的施工设备。
七、验收与保修7.1 乙方应按照合同约定,完成施工任务,并按照甲方要求进行验收。
7.2 工程验收合格后,乙方应按照国家有关规定进行保修。
八、违约责任8.1 甲方未能按照合同约定支付工程款,应向乙方支付_______的违约金。
8.2 乙方未能按照合同约定完成施工任务,应向甲方支付_______的违约金。
九、争议解决9.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。
9.2 争议解决期间,双方应继续履行本合同。
建设工程施工专业分包合同(示范文本)
建设工程施工专业分包合同(示范文本) 建设工程施工专业分包合同甲方:________(以下简称“甲方”)地质:____________________统一社会信用代码:____________________法定代表人:____________________联系人:____________________方式:________________________________电子____________乙方:________(以下简称“乙方”)地质:____________________统一社会信用代码:____________________法定代表人:____________________联系人:____________________方式:________________________________电子____________鉴于:________1.甲方拥有相关建设工程项目的委托和管理权。
2.乙方具有从事建设工程施工专业分包工作的能力和经验。
甲、乙双方就甲方委托乙方进行建设工程施工专业分包提供以下合同条款:________第一章总则合同目的本合同的目的是明确甲、乙双方在建设工程施工专业分包过程中的权益、义务和责任,保证工程的顺利进行。
合同定义除非蓝本规定了其他含义,本合同中使用的下列术语具有如下含义:________1.工程:________指按照相关法律法规和甲方要求,由乙方承接的建设工程。
2.工程图纸:________指甲方提供的与工程相关的设计图纸。
3.技术规范:________指与工程相关的技术要求、规范和标准。
4.完工:________指乙方按照合同要求完成工程并经甲方验收合格。
5.完工图纸:________指乙方按合同要求制作的与工程实际情况相符的图纸。
6.合同价款:________指甲方向乙方支付的工程分包价款。
7.合同期限:________指本合同规定的工程分包工作的起止时间。
建设工程施工专业分包合同书
建设工程施工专业分包合同书甲方(总承包方):____________________地址:________________________________法定代表人:________________________联系方式:____________________________乙方(分包方):____________________地址:________________________________法定代表人:________________________联系方式:____________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方总承包的建设工程中的专业分包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况及分包内容(一)工程名称:_________________________(二)工程地点:_________________________(三)分包范围:具体分包内容需明确列明,包括但不限于土方工程、钢结构工程、机电设备安装等。
(四)分包工程要求:明确分包工程的质量、安全、进度等要求。
二、合同工期及进度安排(一)开工日期及竣工日期。
(二)进度计划:详细约定每个阶段的工作内容、完成时间等。
(三)工期延误的处理措施。
三、合同价格及付款方式(一)分包工程总造价:明确分包工程的总造价。
(二)付款方式:明确付款的具体时间节点、金额和支付方式等。
(三)价格调整机制:约定在何种情况下可以对合同价格进行调整,并明确调整的具体方式。
四、质量与验收标准(一)工程质量标准:明确分包工程的质量标准,符合国家相关规范及标准。
(二)验收标准与程序:明确验收的标准、程序和方法。
包括中间验收和竣工验收等环节。
(三)质量保证措施和质保期限。
五、安全施工与文明施工责任(一)甲乙双方的安全责任划分。
(二)文明施工要求。
(三)施工现场管理制度和安全教育。
建设工程施工专业分包合同(模板)
建设工程施工专业分包合同1. 引言本份建设工程施工专业分包合同(简称“合同”)由甲方(主体)和乙方(承包商)共同订立,旨在明确各方的权利和义务,规范双方合作。
2. 合同背景为了完成建设工程项目,并确保工程质量、安全和进度的要求,甲方决定将工程的施工专业分包给乙方承包商。
3. 合同内容1.乙方的职责和义务:–根据甲方提供的设计文件和施工规范,按照合同约定进行施工;–确保施工过程中的质量、安全和进度要求;–负责组织施工队伍,提供必要的材料和设备;–配合甲方在施工期间进行监理和检查。
2.甲方的职责和义务:–提供项目的设计文件和施工规范;–向乙方支付合同约定的款项,按照约定的时间和方式支付;–对乙方的施工进行监理和检查,确保施工符合合同约定的要求;–协助解决施工过程中的问题和纠纷。
3.合同报价和付款方式:–甲方和乙方在合同签订时约定了工程的总价,并确定了付款方式和进度;–甲方按照工程进展的情况,根据约定的进度支付合同金额给乙方。
4.合同期限和工程进度:–合同期限为工程开始日期至竣工验收日期;–乙方应按照合同约定的工期完成工程,并确保工程质量和安全。
5.变更和索赔:–双方在施工过程中如有需要变更合同内容的,应通过书面形式进行变更协商,并经双方签字确认;–如果乙方认为其因履行合同而遭受损失,乙方有权向甲方提出索赔申请,甲方应在合理时限内给予答复。
6.违约和解决争议:–如果一方违反合同的约定,对另一方造成损失,违约方应承担相应的违约责任;–双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决;如果协商不成,可以通过法律途径解决。
7.合同终止:–合同在情况下可以终止:•双方协商一致终止合同;•合同期满;•按照法律规定的其他情况。
4. 其他条款1.合同的效力和变更:–除非经双方书面协议并签字确认,合同不得随意修改;–合同的附件和补充条款具有合同的一体性。
2.合同的解释和适用:–对于合同的解释和适用应遵循适用的法律法规和相关政策。
完整版建筑工程专业分包施工(合同).doc
完整版建筑工程专业分包施工合同1. 合同背景本合同由甲方(建设单位)与乙方(施工单位)签订,旨在明确双方在建筑工程专业分包施工过程中的责任与义务,确保工程顺利进行并达到预期的质量要求和工期要求。
2. 工程概述2.1 项目名称在此处填写项目名称。
2.2 工程地点在此处填写工程地点。
2.3 工程规模在此处填写工程规模。
2.4 工程内容在此处填写工程内容。
3. 合同内容3.1 项目交接甲方应在本合同签订后的五个工作日内将与建筑工程专业分包相关的设计文件、文件说明、有关规范等资料提供给乙方。
3.2 分包范围乙方应按照甲方提供的设计文件和规范要求,负责完成建筑工程专业分包的施工工作。
3.3 工期要求乙方应按照甲方的要求合理安排施工计划,并确保工程能够按时交付。
3.4 技术规范乙方应按照相关的技术规范和标准进行施工,确保工程质量符合要求。
3.5 施工材料与设备乙方应根据施工需要,自行采购合格的施工材料和设备,并确保其质量符合相关标准。
3.6 质量保证乙方应在工程交付后提供一定期限的质量保修,对于工程质量问题负责修复。
3.7 付款方式乙方完成工程后,甲方应按照合同约定进行付款。
3.8 不可抗力对于由于不可抗力因素导致的工期延误或工程质量问题,双方应协商解决,并根据实际情况调整合同相关内容。
4. 合同变更与解除4.1 合同变更在工程施工过程中,如果双方需要对合同内容进行变更,应以书面形式提出并经双方同意后进行变更。
4.2 合同解除双方协商一致的情况下,可以解除合同。
解除合同后,双方应按照变更或解除前的合同约定进行结算。
5. 违约责任5.1 乙方违约责任乙方如果未按照合同约定完成工程,或者工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 甲方违约责任甲方如果未按照合同约定支付工程款项,应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
6. 争议解决对于因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。
建设工程施工专业分包合同通用范本3篇
建设工程施工专业分包合同通用范本3篇篇1建设工程施工专业分包合同甲方:(委托人名称) 法定代表人:(法定代表人名称) 联系地址:(联系地址) 联系电话:(联系电话)乙方:(承包人名称) 法定代表人:(法定代表人名称) 联系地址:(联系地址) 联系电话:(联系电话)鉴于甲方委托乙方承包建设工程项目,为明确双方权利义务,特订立本合同:第一条项目名称甲方委托乙方承包的项目名称为:(项目名称),具体地址为:(具体地址),项目总金额为:(项目总金额),项目工期为:(项目工期)。
具体工作内容和要求详见附件一。
第二条项目执行乙方应按照合同规定的工程内容、工程数量、工程质量、工程工期等要求,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,完成建设工程项目。
第三条施工安全乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工过程中的安全生产,负责审查和签发施工组织设计方案,并依法设立安全生产管理机构,加强安全生产教育、培训和管理,确保施工现场安全。
第四条分包乙方可将本合同项下的部分工程内容、工程工程量和工程质量通过签订分包合同的形式转包给符合资质要求的分包方,但应提前以书面形式通知甲方,并经甲方审批同意。
乙方应对其分包方的施工过程质量、进度、安全等进行监督和管理,并承担由于分包方原因引起的责任。
第五条付款方式1. 甲方应按照本合同约定的款项支付方式及工程进度,及时向乙方支付工程款。
乙方应提供工程进度款项支付申请单,甲方应在收到申请后5个工作日内支付。
2. 如因甲方原因导致支付延误,应按照约定的利息标准向乙方支付滞纳金。
第六条索赔和违约责任1. 如因乙方原因导致工程进度、工程质量等不满足合同要求,甲方有权要求乙方进行整改或补偿事故损失,并在合同约定的期限内完成。
2. 如甲方未按照合同约定支付工程款、提供必要资源,导致乙方损失的,甲方应当赔偿乙方损失。
3. 如乙方未按照合同约定履行义务,造成甲方损失的,乙方应当赔偿甲方损失,并承担相应的违约责任。
通用范文(正式版)建设工程施工专业分包合同(示范文本)
建设工程施工专业分包合同(示范文本)1. 合同背景该合同由甲方________(简称甲方)与乙方________(简称乙方)共同签署,旨在规定乙方对甲方的建设工程项目进行施工专业分包服务的相关事项。
2. 合同目的本合同的目的在于明确双方的权利和义务,确保工程的顺利进行,保护双方的合法权益。
3. 合同条款3.1 工程内容乙方将按照甲方的要求,对工程进行施工专业分包服务:工程名称:工程地点:工程范围:3.2 工期要求甲方要求乙方在合同签署后的______个工作日内完成对工程的专业分包服务。
3.3 工程报价甲乙双方经协商一致,约定工程总报价为______(人民币)。
3.4 付款方式甲方按方式支付乙方工程报价:预付款:______%于合同签署后三个工作日内支付;进程款:______%于工程开工后第______个工作日内支付;竣工款:______%于工程竣工验收合格后______个工作日内支付。
3.5 质量保证乙方保证对工程的施工质量负责,承诺在______年内提供免费的修补及维护服务,以保证工程达到设计要求和相关标准。
3.6 知识产权乙方承诺在工程分包服务中不侵犯任何第三方的知识产权,如发生侵权行为,乙方将承担相应的法律责任。
3.7 违约责任任何一方违反合同规定的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
3.8 争议解决对于因合同履行发生的争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,可向所在地人民法院提起诉讼。
4. 合同生效与终止4.1 合同生效本合同自双方盖章之日起生效,有效期为工程竣工后______个月。
4.2 合同终止合同终止条件为:双方协商一致解除合同;发生不可抗力或其他无法预见、无法克服的情况。
5. 其他事项5.1 附加条款双方经协商可以在约定基础上增加附加条款,作为本合同的补充。
5.2 合同备案甲方负责将本合同备案,并按规定程序进行审批。
6. 合同签署本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方盖章之日起生效。
建设工程施工专业分包合同模板(范本文)
建设工程施工专业分包合同模板一、合同背景本合同由甲方(委托方)与乙方(分包方)共同签订,旨在明确双方在建设工程施工过程中的各自权利和义务,确保施工专业分包工作的顺利进行。
本合同遵循国家相关法律法规,以及建设工程施工管理规范和技术标准。
二、合同内容1.项目名称:甲方委托乙方进行的建设工程专业分包工作的项目名称。
2.合同范围:详细描述乙方在建设工程中负责的专业分包工作范围及工作内容,包括但不限于:–施工图纸的编制与审核;–施工准备工作:包括场地搭建、设备安装等;–施工过程中的具体施工工作;–质量控制与验收;–安全生产措施与责任;–施工进度计划及延期处理;–工程变更和索赔处理;–工程质量保修。
3.项目期限:明确项目开始日期和预计完成日期。
4.合同价款:双方约定的专业分包工作的价款,包括各项费用(材料费、施工费、管理费等)的具体金额和支付方式。
5.工期保证金:甲方可要求乙方提供工期保证金,作为保证乙方按照合同约定的工期完成工作的担保。
6.违约责任:明确双方违约责任和补偿方式,包括但不限于违约金的支付、工程质量问题的赔偿等。
7.保密条款:双方约定对于涉及商业秘密的信息保密的责任和义务。
8.争议解决:明确双方在履行合同过程中产生争议的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。
9.合同变更和解除:双方约定合同变更和解除的程序和条件,以及相应的补偿措施。
三、合同履行1.乙方在开工前须提供相应的资格证明文件和相关工程经验证明。
2.乙方应按照合同约定的工期和质量要求进行施工,并组织专业技术人员实施管理。
3.甲方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付。
4.双方应保持良好的沟通和合作,确保工程质量和工期的顺利完成。
四、合同解除1.为给予乙方改正过错的机会,甲方在发现乙方违约行为后,可以书面通知其限期整改;若乙方未能在规定期限内整改,甲方有权解除合同。
解除合同后,乙方应向甲方承担相应违约责任。
2.当发生不可抗力或其他严重情况影响施工工期或工程质量时,双方可协商解除合同,并按照约定分配解除合同后的费用和责任。
建设工程施工专业分包合同-范本
建设工程施工专业分包合同范本建设工程施工专业分包合同范本一、合同基本信息本合同由以下双方共同订立:甲方(委托方):公司名称:地址:联系人:方式:乙方(承包方):公司名称:地址:联系人:方式:鉴于乙方具有从事建设工程施工专业分包的能力和资质,甲方委托乙方进行相关工作。
双方根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下合同:二、工程及内容1. 项目名称:2. 工程地点:3. 工程范围:4. 工程工期:三、双方权利和义务甲方的权利和义务1. 提供工程设计图纸及相关资料;2. 根据施工计划提供施工场地和必要的条件;3. 按合同约定支付工程款项;4. 给予乙方工程施工过程中所需要的协助和支持。
乙方的权利和义务1. 按时按质完成工程任务;2. 组织、管理、协调专业施工人员;3. 配合甲方进行工程进度控制及相关会议;4. 遵守法律法规、工程施工规范及安全环保要求。
四、价格与付款方式1. 合同价格:人民币(以下简称RMB)【金额】元;2. 付款方式:按照以下方式支付工程款项:预付款:合同金额的【百分比】,签署本合同时支付;进度款:工程进展到【进度比例】时支付;完工款:工程竣工验收合格后支付。
五、质量保证和验收标准1. 乙方需按照合同约定的要求,保证施工质量符合相关标准和规范;2. 甲方有权对施工过程进行监督和验收,必要时可进行质量检查和鉴定。
六、变更和终止1. 双方应本着互利互惠的原则进行合作,任何变更均需达成书面协议;2. 若因不可抗力或合同约定的其他原因,导致无法继续进行,本合同可终止。
七、保密条款双方应对本合同涉及的商业秘密和保密信息进行保护,未经对方同意不得披露给第三方。
八、争议解决对于本合同的解释和履行发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提请有管辖权的人民法院解决。
九、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并自【日期】起施行;2. 未尽事宜,双方可根据实际情况补充协议;3. 本合同一式【份数】,甲、乙双方各执【份数】份,具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第1页共33页合同编号:HZJ-001建设工程施工专业分包合同页33共页1 第第2页共33页第一部分协议书承包人(全称): 北京建工集团有限责任公司分包人(全称):杭州祥瑞建设工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于杭州萧山国际机场二期工程建设指挥部(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
分包工程概况分包工程名称:土方、护坡、降水工程------------------------------分包工程地点:杭州萧山国际机场内分包工程承包范围:降水工程、护坡工程、挖土外运工程二、分包合同价款金额:大写:人民币壹千伍百万零肆千元整(暂定)小写:15004000 元。
----------------工期开工日期:本分包工程定于2010年7月26日开工(具体时间以开工令为准);竣工日期:本分包工程定于2010年10月16日竣工;-------------合同工期总日历天数为:83天。
—页33共页2第第3页共33页四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:合格------------ 五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务, 并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效页33共页3第第4页共33页合同订立时间:2010年7月31 日;----------------合同订立地点:杭州本合同双方约定签字盖章后生效。
----------------页33共页4第第5页共33页承包人:住所:法定代表人: 分包人:住所:法定代表人:委托代理人: 委托代理人:话:传真:传开户银行:开户银行: 帐帐号:电话:电直: /、•号:100055页33共页5第第6页共33页邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款、词语定义及合同文件I、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1. 1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
1. 2专用条款:是承包人与分包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1. 3发包人:指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1. 4承包人:指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1. 5分包人:指在本分包合同协议书中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6总包工程:指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1.7分包工程:指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1.8工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1. 9项目经理:指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1. 10分包项目经理:指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
页33共页6第第7页共33页1. 11总包合同:指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
1. 12总包合同条款:指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999 年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建建[1999]313号)中的施工合同通用条款,以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1. 13分包合同:指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。
1.14工程建设标准:指与分包工程相关的工程建设标准,以及经承包人确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。
1. 15图纸:指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。
1. 16报价书:指由分包人根据分包合同的规定,为完成分包工程,向承包人提出的分包合同报价。
在承包人采用招标方式确定分包人时,该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。
1. 17中标通知书:指由承包人发出的确定分包人中标的通知。
1. 18开工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人开始施工的绝对或相对的日期。
1. 19竣工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。
1. 20合同价款:指承包人与分包人在本合同协议书中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1. 21追加合同价款:指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况,经承包人确认后,按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。
1. 22施工场地:指由承包人提供的用于分包工程施工的场所,以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
l . 23书面形式:指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1. 24违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容,页33共页7第第8页共33页所应承担的责任。
1. 25索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1. 26不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.27小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释,互为说明。
除本合同专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:⑴、本合同协议书;⑵、中标通知书(如有时);(3)、分包人的投标函及报价书;⑷、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;(5)、本合同专用条款;⑹、本合同通用条款;(7)、本合同工程建设标准、图纸;(8)、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其他书面文件。
2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由分包人和承包人协商解决。
双方协商不成时,按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1语言文字除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用的语言文字应与总包合同文页33共页8第第9页共33页件使用的语言文字相同。
3.2适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定,本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。
需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。
3.3适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。
承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。
本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。
4、图纸4.1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸。
分包人需要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由分包人承担;如根据总包合同,承包人对工程图纸负有保密义务的,分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作,分包人的保密义务在分包合同终止后,应当继续履行。
4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要,并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的,分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内,在原分包工程图纸的基础上,根据国家有关工程建设标准进行深化设计,分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。
如分包人不具备相应的设计资质,应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。
分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用,双方应在专用条款中约定。
4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时,双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
页33共页9第第10页共33页二、双方一般权利和义务5、总包合同5.1分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。
当分包人要求时,承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。
分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。
5.2分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
5.3分包人与发包人的关系分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。
未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。
如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任6指令和决定6.1承包人指令就分包工程范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令,分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。
分包人拒不执行指令,承包人可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。