茶山路亮化工程施工合同
亮化工程合同书3篇
亮化工程合同书3篇篇1亮化工程合同书甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于甲方拟进行亮化工程项目,在亮化工程项目签订过程中,为保障双方权益,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,就亮化工程项目签订合同如下:第一条项目名称甲方委托乙方承担亮化工程项目,项目名称为XXXX亮化工程项目。
第二条项目内容1.亮化工程项目包括但不限于建筑外墙亮化、景观灯光设计、广告灯箱制作等。
2.亮化工程项目具体内容将在后续合同履行中确定。
第三条工程报价1.乙方承包本工程项目,甲方根据乙方提供的报价单支付工程款项,报价单应包括工程项目总费用、工程进度及付款方式等。
2.如工程内容发生变更,双方应重新协商确定费用。
第四条工程进度1.乙方应按照合同约定的工程进度完成工程项目,确保工程质量和施工进度。
2.如因乙方原因造成工程延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五条工程质量1.乙方承包的工程项目应符合相关国家标准和质量要求。
2.如项目竣工后出现质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
第六条合同变更1.如有需要对合同内容进行修改或变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
2.未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更合同。
第七条违约责任1.任何一方未按照合同约定履行义务,均应承担相应的违约责任。
2.违约方应赔偿对方因此造成的损失,并承担相应的法律责任。
第八条合同解除1.如因不可抗力等不可控因素导致无法履行合同,双方可以协商解除合同。
2.未经双方协商一致,任何一方不得擅自解除合同。
第九条法律适用及争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方如因合同履行发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交有管辖权的人民法院处理。
第十条其他事项1.本合同自双方签字生效,至工程项目完工验收结束。
2.本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为亮化工程合同书,甲乙双方应依据合同内容履行各自义务,确保工程项目顺利进行并高质量完成。
亮化施工工程合同(3篇)
第1篇甲方(建设单位):________________________乙方(施工单位):________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行亮化施工工程事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________________2. 工程地点:________________________3. 工程内容:主要包括亮化设施的设计、安装、调试及维护等工作。
4. 工程投资:人民币_______万元整(大写:_______元整)。
二、工期及进度安排1. 工期:自合同签订之日起_______天内完成。
2. 进度安排:详见附件《亮化施工工程进度计划表》。
三、工程质量要求1. 工程质量应符合国家现行有关质量标准及设计要求。
2. 乙方应确保施工过程中的安全、文明施工,不得因施工原因造成安全事故。
3. 乙方在施工过程中应严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工。
四、工程款支付1. 甲方按照工程进度向乙方支付工程款,具体支付方式如下:(1)合同签订后_______天内,甲方支付工程总款额的_______%作为预付款;(2)工程完工并验收合格后_______天内,甲方支付工程总款额的_______%作为进度款;(3)工程保修期满后_______天内,甲方支付工程总款额的_______%作为保修金。
2. 乙方在收到工程款后应及时开具正规发票。
五、验收与保修1. 工程完工后,甲方应组织有关人员进行验收,乙方应积极配合。
2. 工程验收合格后,甲方应在_______天内向乙方支付剩余工程款。
3. 工程保修期为_______年,保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应无条件负责修复。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付_______%的违约金。
亮化工程施工合同范本(3篇)
第1篇甲方(以下简称“甲方”): [甲方全称]地址: [甲方地址]联系人: [甲方联系人]联系电话: [甲方联系电话]乙方(以下简称“乙方”): [乙方全称]地址: [乙方地址]联系人: [乙方联系人]联系电话: [乙方联系电话]鉴于甲方需要进行亮化工程改造,乙方愿意按照甲方的要求承包该工程,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称: [工程名称]2. 工程地点: [工程地点]3. 工程内容: [详细描述工程内容,如道路照明、建筑景观照明、夜景灯光设计等]4. 工程量: [工程量及计算方式]5. 工程预算: [工程总预算金额]二、承包方式1. 乙方负责本工程的施工、材料采购、设备租赁、人员安排等全部工作。
2. 甲方提供必要的施工条件,包括但不限于场地、水电气等。
三、工期1. 本工程自合同签订之日起 [工期天数] 内完成。
2. 工期如有延误,每延误一日,乙方应向甲方支付 [延误违约金比例] 的违约金。
四、工程款支付1. 甲方在合同签订后 [支付比例] 的工程款作为预付款支付给乙方。
2. 工程进度达到 [进度比例] 时,甲方支付 [进度比例] 的工程款。
3. 工程验收合格后 [支付比例] 的工程款支付给乙方。
4. 工程竣工结算后 [支付比例] 的工程款支付给乙方。
5. 保留 [保留比例] 的工程款作为质保金,质保期 [质保期天数] 内如有质量问题,乙方负责无偿修复。
五、双方责任1. 甲方责任:- 提供必要的施工条件,确保施工顺利进行。
- 按时支付工程款。
- 组织工程验收。
- 负责办理相关手续。
2. 乙方责任:- 按照甲方要求,保质、保量、按期完成工程。
- 负责工程材料、设备的质量。
- 负责施工现场的安全、文明施工。
- 负责工程保修。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应向守约方支付违约金,违约金的计算方式按照合同约定执行。
道路亮化工程合同协议书
道路亮化工程合同协议书
一、工程项目概述
甲方委托乙方进行XX路段的道路亮化工程,包括但不限于路灯安装、景观灯设计、照明系统配置等。
工程需符合国家相关标准和规范,确保夜间行车及行人安全。
二、合同金额与支付方式
根据双方协商一致,工程总造价为人民币XXXX元。
甲方须在合同签订后10日内支付预付款30%,余款在工程竣工验收合格后30日内付清。
三、施工期限与进度安排
工程自合同签订之日起45天内完工。
乙方需在开工前7天向甲方提交详细的施工计划和进度安排表。
甲方有权对施工进度进行监督。
四、质量保证与验收标准
乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范,无安全隐患。
工程竣工后,由甲乙双方共同组织验收,验收合格后方可视为工程交付使用。
五、违约责任
如乙方未按合同约定时间完成工程建设或工程质量不符合约定标准,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。
如甲方未按合同约定支付工程款项,应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。
六、争议解决
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
未尽事宜,双方可另行协商补充。
八、附则
本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_____________ 日期:____年__月__日
乙方(盖章):_____________ 日期:____年__月__日。
道路亮化施工合同
4.1乙方应按照国家和行业标准、甲方要求及合同约定进行施工,确保工程质量。
4.2工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
五、安全生产
5.1乙方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和规定,加强施工现场的安全管理。
5.2乙方应按照甲方的要求,做好施工现场的安全防护工作,确保工程施工安全。
特此说明:本合同未经双方协商同意,不得擅自更改或解除。任何一方违反本合同的约定,应承担相应的法律责任。
六、违约责任
6.1乙方未按照约定时间、质量完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金金额双方约定。
6.2甲方未按照约定时间支付价款的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金金额双方约定。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
代表(签名):__________代表(签名):__________
日期:____年__月__日日期:____年__月__日
道路亮化施工合同
合同签订日期:____年_பைடு நூலகம்月__日
甲方(以下简称“委托方”):
乙方(以下简称“承包方”):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行道路亮化施工的事宜,经充分协商,达成以下协议:
一、工程内容
1.1工程名称:道路亮化施工
亮化工程的施工合同(3篇)
第1篇甲方(建设单位): [甲方全称]乙方(施工单位): [乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行亮化工程施工一事,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称: [具体工程名称]2. 工程地点: [具体工程地址]3. 工程内容: [详细列出工程包含的亮化项目,如LED照明、霓虹灯、泛光灯、景观照明等]4. 工程规模: [工程量、面积、长度等具体指标]5. 工程工期: [具体开工日期和竣工日期]第二条合同价款1. 合同总价: [合同总金额,大写及小写]2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付合同总价的[比例]%作为预付款;(2)工程进度达到[比例]时,甲方支付合同总价的[比例];(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的[比例];(4)保修期满后,甲方支付合同总价的[比例]。
第三条施工要求1. 施工质量:乙方应严格按照国家相关规范、标准和甲方要求进行施工,确保工程质量达到优良标准。
2. 施工进度:乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,应向甲方支付合同总价的[比例]%的违约金。
3. 施工安全:乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工现场安全。
4. 施工资料:乙方应按照国家相关规定,及时提供工程图纸、施工记录、验收报告等施工资料。
第四条材料供应1. 材料采购:乙方负责工程所需材料的采购,并确保材料质量符合国家相关标准。
2. 材料验收:甲方有权对乙方提供的材料进行验收,如不符合要求,乙方应负责更换或退货。
第五条验收与保修1. 验收标准:工程竣工验收应按照国家相关规范、标准和甲方要求进行。
2. 保修期限:工程保修期为[具体期限],保修期内,如因乙方施工原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿维修或更换。
第六条违约责任1. 甲方违约:如甲方未按时支付工程款,应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。
亮化工程施工合同范本
亮化工程施工合同范本第一篇范文:合同编号:[请插入具体编号]合同名称:亮化工程施工合同甲方:(全称)乙方:(全称)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行亮化工程(以下简称“工程”)施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程内容1.1 工程名称:[具体工程名称]1.2 工程地点:[具体工程地点]1.3 工程规模:[具体工程规模]1.4 工程简介:本工程主要包括照明设备安装、线路铺设、控制系统搭建等。
二、工程价款2.1 本工程总造价为人民币 [具体金额] 元整(大写:[具体金额] 元整),上述款项包括工程设计费、材料费、施工费、设备购置费、验收合格后的维护费及合同约定的其他费用。
2.2 甲方应按照双方约定的付款节点支付工程价款。
具体付款节点和金额如下:(1)合同签订后七个工作日内,支付工程总价的 [具体比例]%;(2)工程进度达到 [具体比例]%时,支付工程总价的 [具体比例]%;(3)工程验收合格并交付使用后七个工作日内,支付剩余工程总价。
2.3 工程价款的支付方式为银行转账。
三、施工期限3.1 本工程的施工期限为 [具体期限] 天。
3.2 乙方如因不可抗力等因素导致工程延期,应提前七个工作日通知甲方,并书面说明原因。
甲方确认后,乙方不承担延期责任。
四、工程质量4.1 乙方应按照双方约定的施工标准、工艺和规范进行施工,确保工程质量。
4.2 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
4.3 工程验收合格后,乙方应提供一年的免费维护服务。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定的施工标准和质量完成工程,甲方有权要求乙方返工、整改,并按照合同约定追究乙方的违约责任。
5.2 甲方如未按照约定的付款节点支付工程价款,乙方有权暂停施工,并按照合同约定追究甲方的违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
亮化工程_施工合同(3篇)
第1篇甲方(建设单位):____________________乙方(施工单位):____________________鉴于:甲方拟对________________________进行亮化工程改造,乙方愿意承接该工程。
双方本着平等互利的原则,经友好协商,就本次亮化工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称: ______________________2. 工程地点: ______________________3. 工程内容:- 灯具安装:包括____________________、____________________等;- 线路敷设:包括____________________、____________________等;- 配电系统:包括____________________、____________________等;- 其他:____________________、____________________等。
4. 工程规模: ______________________二、工程工期1. 开工日期: ______________________2. 竣工日期: ______________________3. 工期顺延:因不可抗力因素或其他甲方原因导致工期延误,经双方协商一致,工期可相应顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价:本工程总价为人民币____________________元。
2. 付款方式:- 合同签订后,甲方支付乙方工程总价____________________%作为预付款;- 工程进度款:按照工程进度支付,每完成一定比例的工程量后,甲方支付相应的工程进度款;- 竣工验收合格后,甲方支付剩余工程款的____________________%;- 保修期满后,甲方支付剩余工程款的____________________%。
四、双方责任1. 甲方责任:- 提供施工场地,确保施工顺利进行;- 按时支付工程款;- 配合乙方完成工程验收;- 按时提供施工图纸、技术资料等;- 负责办理相关手续。
道路亮化工程施工合同范本
道路亮化工程施工合同范本甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方道路亮化工程的施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:道路亮化工程2. 工程地点:3. 工程内容包括:a) 道路照明设备的设计、选型、采购、安装和调试b) 电缆线路的铺设c) 控制系统的安装和调试d) 其它与道路亮化相关的工程4. 合同工期:本工程计划开工日期为年月日,竣工日期为年月日。
具体开工日期以甲方书面通知为准。
二、乙方义务1. 乙方应按照甲方的要求,完成道路亮化工程的设计、选型、采购、安装、调试等工作。
2. 乙方应保证所提供的产品及设备的质量,符合国家相关法律法规及行业标准。
3. 乙方应按照合同约定的工期完成施工,如有延误,乙方应承担相应的违约责任。
4. 乙方应承担施工过程中出现的一切安全事故的责任,并负责现场的安全防护工作。
5. 乙方应承担施工过程中的环保责任,严格按照国家及地方的环保法规进行施工。
三、质量标准1. 工程质量应符合国家及行业相关的质量标准及规范。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查,如发现质量问题,乙方应立即进行整改。
3. 工程验收合格后,乙方应提供完整的工程资料,包括设计文件、施工记录、验收报告等。
四、合同价款1. 本工程的合同总价为人民币(大写):元整(小写):元。
2. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
3. 工程验收合格后,甲方应支付合同价款的 %作为尾款。
五、付款方式1. 甲方支付合同价款的方式为分期支付,具体支付时间及比例双方另行约定。
2. 乙方开具正规发票,甲方按照约定时间支付相应款项。
六、违约责任1. 乙方如未按照合同约定的工期完成施工,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价×逾期天数× %。
2. 乙方如提供的产品及设备不符合质量要求,应承担返工、维修、更换等费用。
道路亮化工程承包合同(3篇)
第1篇合同编号:________签订日期:____年__月__日甲方(发包方):________________地址:________________联系电话:________________乙方(承包方):________________地址:________________联系电话:________________鉴于甲方需要进行道路亮化工程的建设,乙方愿意承担该工程的施工任务,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:道路亮化工程2. 工程地点:________________3. 工程内容:包括道路照明、景观照明、夜景照明等。
4. 工程规模:________________5. 工程工期:____个月二、工程承包范围1. 乙方负责道路亮化工程的施工、安装、调试、验收等工作。
2. 乙方负责提供工程所需的全部材料、设备、配件等。
3. 乙方负责工程现场的安全、文明施工,确保工程质量和进度。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价为人民币____元整(大写:____元整)。
2. 乙方应按照工程进度和甲方要求,提交相应的工程进度款申请,甲方在收到申请后____个工作日内支付相应款项。
3. 工程完工后,甲方对工程质量、进度、安全等进行验收,验收合格后,甲方在____个工作日内支付剩余工程款。
四、工程进度及验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因不可抗力等原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并协商调整工期。
2. 甲方应在工程完工后____个工作日内对工程进行验收,验收合格后,乙方提交验收报告,甲方在收到报告后____个工作日内支付剩余工程款。
3. 如甲方对工程质量、进度、安全等方面有异议,应在验收时提出,乙方应在接到通知后____个工作日内进行整改。
五、工程质量及保修1. 乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程保修期为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。
亮化工程施工承包合同样本(三篇)
亮化工程施工承包合同样本甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:联系人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方友好协商,就亮化工程施工事项达成如下合作协议,并共同遵守。
第一条项目名称本合同的项目名称为:亮化工程施工。
第二条工程内容1. 甲乙双方根据设计图纸和技术要求,约定以下施工内容:(具体描述施工内容,包括但不限于:灯光安装、线路铺设、设备调试等)2. 乙方在施工过程中应按照甲方要求,保证工程质量和进度,并且负责施工现场的清理和安全管理。
第三条工期1. 工程施工周期为:(具体天数)天,自双方签署合同之日起计算。
2. 如因不可抗力因素或其他客观原因导致工期延误,乙方应立即通知甲方,并向甲方提交书面延期申请,甲方可根据实际情况决定是否同意延期。
第四条施工价格1. 本工程的总价款为:(具体金额,大写)。
2. 工程款项支付方式:(1)甲方按以下方式支付工程款项:- 预付款:(具体金额,大写),应在合同签署后的(具体天数)天内支付给乙方;- 进度款:(具体金额,大写),按照工程进度完成情况支付给乙方;- 终验款:(具体金额,大写),在经甲方验收合格后支付给乙方。
(2)乙方应及时收取并保管甲方支付的所有款项,并按合同约定的时间和金额进行使用和支付。
第五条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应书面通知甲方进行验收。
2. 甲乙双方代表在乙方施工结束后的(具体天数)天内,共同进行竣工验收。
3. 若甲方未向乙方提出任何质量或工程问题,或者签署竣工验收证书,则视为工程顺利竣工,甲方应及时支付终验款。
第六条协议解除1. 乙方违反本合同约定的事项,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方违反本合同约定支付工程款项,乙方有权解除本合同,并要求甲方承担违约责任。
3. 本合同解除后,双方应根据实际情况进行结算,并支付相应的违约金。
第七条争议解决本合同的订立、解释和履行均适用中华人民共和国法律。
道路亮化工程施工合同范本
道路亮化工程施工合同范本随着城市化进程的加快,道路亮化工程作为提升城市形象、改善夜间行车安全的重要措施日益受到重视。
为确保工程质量,明确双方责任与义务,特制定本道路亮化工程施工合同。
甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲方拟对________(具体路段)进行道路亮化工程改造,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就该工程的施工事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________道路亮化工程2. 工程地点:________3. 工程内容:包括但不限于路灯安装、线路铺设、控制系统配置等。
4. 工程规模:详见附件《工程量清单》。
5. 工程质量标准:按照国家及行业相关标准执行。
二、合同价款1. 工程总造价为人民币________元,包含所有材料费、人工费、管理费等。
2. 付款方式:甲方应按以下方式向乙方支付工程款——- 预付款:合同签订后一周内支付总价款的30%。
- 进度款:根据工程进度分批支付,每完成一项主要工程节点支付相应比例款项。
- 竣工款:工程竣工验收合格后支付余款。
三、工期要求1. 工程开工日期:自合同签订之日起____天内。
2. 工程竣工日期:自开工之日起计算,共计____天。
3. 如遇不可抗力或甲方要求变更设计导致工期延误,双方应协商确定延期事宜。
四、质量保证1. 乙方必须确保工程质量符合国家标准及甲方要求,对任何质量问题负责到底。
2. 工程竣工后,甲方有权组织相关部门进行验收,不合格部分由乙方负责无偿修复直至合格。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定时间完成工程,除不可抗力外,每逾期一日需向甲方支付未完成部分总价款千分之五的违约金。
2. 若甲方延迟支付工程款,除不可抗力外,每逾期一日需向乙方支付应付款项千分之三的违约金。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
道路亮化合同范本
道路亮化合同范本甲方(委托方):______________________乙方(施工方):_____________________鉴于甲方需要对其所属的道路进行亮化工程,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行道路亮化工程施工事宜,达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:道路亮化工程。
1.2 工程地点:____________________。
1.3 工程内容:包括但不限于道路照明设施的安装、调试及相关附属设施的建设。
1.4 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家和地方的相关标准及甲方要求,保证工程质量。
2.2 乙方应保证施工过程中使用的材料和设备符合国家规定的质量标准。
2.3 工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的工程质量验收报告。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币(大写):______________________元整(¥:______________________)。
3.2 工程款支付方式为:3.2.1 合同签订后____日内,甲方向乙方支付工程总价款的____%作为预付款。
3.2.2 工程进度达到____%时,甲方向乙方支付工程总价款的____%。
3.2.3 工程竣工并经甲方验收合格后____日内,甲方向乙方支付工程总价款的余款。
第四条工程进度及验收4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工,并及时通知甲方进行阶段验收。
4.2 甲方应在接到乙方通知后____日内组织验收,逾期未验收视为工程合格。
4.3 工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的工程竣工资料,并协助甲方完成最终验收。
第五条权利与义务5.1 甲方有权对工程进度和质量进行监督,并提出合理建议。
5.2 乙方应保证工程按期完成,并承担因施工原因导致的工程延误责任。
5.3 甲方应按时支付工程款项,乙方应保证施工过程中的安全,并对施工安全负责。
道路亮化合同
道路亮化工程合同甲方(发包方):_____________________________________地址:_____________________________________________联系电话:__________________________________________法定代表人:_______________________________________乙方(承包方):_____________________________________地址:_____________________________________________联系电话:__________________________________________身份证号/统一社会信用代码:_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就道路亮化工程事宜达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:道路亮化工程1.2 工程地点:_______________________________________1.3 工程内容:包括但不限于道路照明设备的安装、调试、维护及相关配套设施的建设。
二、承包范围2.1 乙方负责道路亮化工程的设计、材料采购、施工、安装、调试及验收;2.2 具体施工内容包括:照明灯具安装、电缆敷设、配电箱安装及其他相关工作。
三、工期要求3.1 工期总天数:______天,自______年___月___日起至______年___月___日止;3.2 如因甲方原因导致工期延误,工期相应顺延。
四、合同金额及支付方式4.1 合同总金额:人民币________元(大写:________________);4.2 付款方式及时间:4.2.1 合同签订后,甲方支付乙方预付款人民币________元,占总金额的______%;4.2.2 工程进度达到______%时,甲方支付乙方中期款人民币________元,占总金额的______%;4.2.3 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方尾款人民币________元,占总金额的______%。
承包道路亮化工程合同范本
承包道路亮化工程合同范本甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,经双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方承包甲方道路亮化工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:XX道路亮化工程1.2 工程地点:XX1.3 工程内容:道路亮化工程,包括路灯安装、线路铺设、控制系统安装等。
1.4 工程规模:全长XX公里。
二、承包方式2.1 本工程采取总价包干方式,乙方负责完成本合同约定的全部工程内容,并保证工程质量达到约定的标准。
2.2 乙方向甲方提供完整的施工方案、施工图纸及施工进度计划,并按照甲方要求进行施工。
三、项目承包价款3.1 乙方向甲方提供的工程报价为XX元整(大写:人民币XX元整),包括工程设计、施工、设备材料费、人工费、管理费、利润等一切费用。
3.2 甲方支付乙方工程进度款,具体支付方式及进度按双方约定的《工程进度款支付协议》执行。
3.3 工程完工后,经甲方验收合格,甲方一次性支付乙方剩余的工程款。
四、付款方式4.1 本工程采用预付款方式。
合同签订后,甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
4.2 工程进度款按双方约定的《工程进度款支付协议》支付。
4.3 工程完工并验收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款。
五、工程要求及保修期5.1 乙方应按照约定的施工方案、施工图纸及施工进度计划进行施工,保证工程质量达到约定的标准。
5.2 工程完工后,乙方应按照约定的保修期对工程进行保修,保修期内出现的质量问题,乙方负责免费维修或更换。
六、工程质量与验收6.1 工程质量标准为合格。
质量标准以国家或行业质量检验标准为依据。
双方对工程质量有争议时,由双方同意的质量检验机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
6.2 甲方应在收到乙方的工程报告后七个工作日内组织进行验收,验收通过后,甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的,应由乙方进行整改,整改期限计算在合同工期内。
道路亮化合同7篇
道路亮化合同7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要对特定道路进行亮化工程,现委托乙方承担本项目的实施工作。
为明确双方权益,确保工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:道路亮化工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:包括但不限于路灯安装、电缆铺设、配电设施设置等。
二、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成,需经甲方同意后顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币______元(大写:______元整)。
具体金额根据工程实际完成情况结算。
2. 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款;(2)工程竣工并经甲方验收合格后,支付剩余款项。
四、工程标准与质量保证1. 乙方须按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工,确保工程质量达标。
2. 乙方在施工过程中应遵守相关安全法规,确保安全生产。
3. 乙方承诺工程保修期为____年,保修期内因乙方施工质量原因导致的问题,乙方负责免费维修。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方负责提供施工图纸及技术要求;(2)甲方负责协调与其他相关部门的沟通;(3)按时支付工程款项。
2. 乙方责任与义务:(1)乙方应按施工图纸及技术要求进行施工,确保工程进度和质量;(2)乙方应妥善保管甲方提供的材料及设备,如因乙方原因造成损失,乙方应承担相应赔偿责任;(3)乙方应对施工人员进行安全教育,确保施工现场安全;(4)工程竣工后,乙方应负责工程的保修工作。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定完成工程,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款项,甲方应承担违约责任,并支付逾期付款利息。
道路亮化工程施工合同
道路亮化工程施工合同甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
一、工程名称:道路亮化工程二、工程地点:__________三、工程内容:道路亮化工程,包括路灯安装、电缆铺设、控制系统安装等。
四、工程安装价:根据双方协商,工程安装价格为每盏路灯人民币XX元,电缆铺设每米人民币XX元,控制系统安装每套人民币XX元。
具体价格详见附件。
五、合同工期:本合同签定生效之日起,乙方应在XX天内完成道路亮化工程的施工。
若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。
六、价款支付和结算:1. 合同生效后,甲方应预付工程款人民币XX元给乙方作为工程备料款。
2. 工程验收合格后,甲方应在三天内按实际工程量支付工程款给乙方。
3. 甲方保留5%的质保金,质保期为三个月,质保期满后支付给乙方。
七、双方责任范围:1. 甲方:提供施工用电电源及材料存放场地,并承担相关费用;按时支付工程价款;组织工程竣工验收;提供广告位用电电线,每栋楼主电线配电箱提供到位,所有辅材提供。
2. 乙方:按照有关规范、施工图及说明精心施工,保证工程质量;按时完工和交付使用;办理结算;参加竣工验收。
八、其他事项:1. 乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗工作。
2. 乙方应做好材料保管工作,防止材料丢失、损坏。
3. 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
4. 合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
5. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________以上内容仅供参考,具体合同内容请以实际签订的合同为准。
亮化工程施工合同范本
亮化工程施工合同范本
甲方:(委托方)
地址:
联系人:
电话:
乙方:(承包方)
地址:
联系人:
电话:
鉴于甲方拟委托乙方进行亮化工程施工,双方经协商一致,达成如下合同:
一、工程内容
乙方承诺承担甲方委托的亮化工程施工任务,包括但不限于灯光设计、设备采购、安装调试等。
乙方将按照甲方的要求,确保工程质量和工期。
二、工程报价及支付方式
1. 乙方承诺将工程报价制作详细清单,报送甲方审批。
双方确认无误后签订正式合同。
2. 工程款支付方式为分期支付,按照工程进度节点支付,具体支付进度双方另行协商。
三、工程质量保证
乙方承诺在工程施工过程中,严格按照相关标准和规定进行,确保工程质量符合甲方的要求。
工程竣工后,乙方将提供免费保修期,保修期为____个月。
四、工程延期和违约责任
1. 若乙方因自身原因导致工程延期完工,将按照每延期一天的合同总金额的____%支付违约金。
2. 若乙方违反合同约定未能按时完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
五、其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收完成。
2. 本合同如有争议,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向所在地法院提起诉讼。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
日期:年月日。
道路亮化照明施工合同范本
道路亮化照明施工合同范本
甲方:(委托方名称)
地址:
法定代表人:
联系电话:
乙方:(承包方名称)
地址:
法定代表人:
联系电话:
鉴于甲方拟对道路进行亮化照明改造工程,乙方具备相关资质和能力,双方经友好协商一致,共同签订本合同,以明确双方的权利和义务。
第一条项目内容:甲方委托乙方完成道路亮化照明施工工程,包括但不限于照明设备的选型、安装、调试等工作。
第二条工程时间:本合同工期自(具体时间)起,至(具体时间)止。
如因不可抗力等原因导致工期延迟,延期时间双方另行协商确定。
第三条工程质量:乙方承诺在施工过程中,严格按照相关规范和要求进行施工,确保工程质量。
第四条付款方式:甲方应在工程开工前支付合同总款的40%作为预付款,工程验收合格后支付合同总款的60%。
甲方应按照双方约定的时间进行支付,逾期未支付的,应支付违约金。
第五条税费问题:本合同约定的费用均不包含税费,如因税费问题产生的额外费用,由甲方承担。
第六条合同变更:任何一方在履行本合同过程中,如需要变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
第七条违约责任:如一方未能按照本合同的约定履行义务,应承担相应的违约责任。
第八条争议解决:双方如在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,应提交仲裁委员会进行仲裁。
第九条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签订日期:签订日期:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
亮化工程施工合同
工程发包方:
工程承包方:
甲方因茶山路工程建设需要,将该项目的亮化工程发包给乙方施工,依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循公平、诚实信用的原则,为明确双方的权利和义务,协商一致,特订立本合同。
一、工程简况
1.工程名称:茶山路亮化工程
2.工程质量标准:优良
3.工程地点:茶子山安置小区
4.工程造价:
5.起始桩号:K0+001~K0+100
二、承包形式
甲方采用包工包料包验收包移交的方式将此亮化工程整体发包给乙方施工,与此相关的各分项工程及质量安全责任由乙方负责。
三、甲方权利义务
1.办理施工有关手续,保证场地具备施工条件;
2.向乙方提供准确的施工场地、工程地质和地下管线资料,指派施工技术人员
协助乙方施工;
3.组织图纸会审和技术交底,并向乙方提供施工图纸;
4.严格监督工程质量和进度,组织审核和调整乙方报送的施工方案、进度计划和材料供应,如乙方工程质量或进度不能满足甲方工程需要,甲方有权利要求停工或退场;
5.组织施工验收,协助乙方协调与施工有关的关系,保证工程顺利进行。
四、乙方权利与义务
1.乙方委派李代表负责协调处理路灯管理所的关系,甲方在结算时只认可委派代表。
乙方指派一名现场管理人员协调关系,必须坚守施工现场,随时执行甲方的工作指令;
2.组织专业技术人员在规定的时间内进场,提供承包资质,编撰施工资料并整理成册,在工程竣工后搞好结算工作,及时送至甲方审核调整;
3.抓好质量和进度管理,服从甲方、监理单位和建设单位的监督,材料采购和施工工序必须经甲方同意认可,如因材料非指定产品或工序不合理乙方必须无条件返工或修改并承担相应的一切损失;
4.抓好安全生产管理,遵循工程建设安全生产有关管理规定,对工作人员进行技术交底和安全教育,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,如因乙方操作不当或安全措施不得而造成安全事故的责任由乙方承担;
5.在办理亮化移交以前乙方负有保管保护的责任,在移交前因发生偷盗产生的损失由乙方负责;
6.积极配合甲方搞好验收和移交工作。
五、承包价格及结算付款方式
乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价下浮25%计算(含税及各项费用)。
清单报价外因设计图纸变更和签证所增加的工程造价下浮15%计算(含税及
各项费用)。
甲方在乙方完成电力管道铺设和路灯杆的安装时支付乙方十万工程款,竣工验收后一个月付完工程款总额的80%的工程款。
余款在竣工验收一年以后付清。
六、维护保护
该亮化工程办理移交前所有维护维修由乙方负责。
乙方在接到甲方要求维修的通知后24小时内应派专业技术人员到现场维护。
如乙方拒绝维护维修,甲方有权自行维护维修,产生的费用在乙方的工程款中扣除。
总的维护保修按甲方的承包合同行事。
七、备注
合同未尽事宜由双方协商解决,本合同一式两份,每份三页,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效
甲方(签章):乙方(签章):
年月日年月日。