履约保证金-补充协议(1)

《履约保证金》补充协议

发包人:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

甲乙双方于年月日签订了编号为“”的《》【以下简称“原合同”】,现经过甲乙双方协商,对原合同进行补充,内容如下:

双方经协商决定采用下述第种方法(在具体方法前的□中打√或×),向发包方提供履约保证金。

□1、以年度发包形式签订的工程建设合同,每份合同履约保证金不低于50万元。

□2、以专业分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同,专业分包队伍每份授权委托书履约保证金不低于50万元。

□3、以劳务分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同,劳务分包公司每份履约保证金不低于50万元。

□4、与劳务分包公司签约的承包队伍,要求每支承包队伍交纳履约保证金不低于20万元。

□5、以单项工程发包的工程建设项目,每个单项工程收取合同金额的10%作为履约保证金。

其他:

1.本补充合同未约定之处,仍按原合同执行。

2.本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式陆份,甲乙双方各持叁份。

发包人(公章或合同专用章):

住所:

法定代表人(或授权代表人)签字:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

承包人(公章或合同专用章):

住所:

法定代表人(或授权代表人)签字:

电话:

传真: /

开户银行:

帐号:

签订时间:年月日

签订地点:

履约保证金合同范本

履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】:履约保证金合同 甲方: 乙方: 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 () 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后, 甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他 本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。 甲方(盖章):

借款合同的主要条款与形式有哪些(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-026806 借款合同的主要条款与形式

借款合同的主要条款与形式有哪些 (合同范本) 借款合同的主要条款 《中华人民共和国合同法》第一百九十七条第二款规定,借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。 借款的种类 借款的种类决定借款的期限、利率和其他合同条款。因此,合同中必须规定好借款的种类。 借款的币种 借款合同的标的是作为特殊商品的货币,根据不同情况可以是人民币也可以是外币。因此,合同中必须约定借款的币种。 借款用途 这是借款合同的最主要内容,出借方可以据此监督借款方的资金使用方向。只有符合国家批准的信贷计划所规定的用途,并保证专款专用,银行和其他金融机构才能给予贷款。目前,我国的贷款范围还限于生产、经营、基本建设、技术改造和社会服务等。至于弥补亏损、工资福利、垫支税款等支出,不能申请和发

放贷款。 借款金额。 这是指根据借款方申请、经银行核准的借款数额。借款人可以按约一次性提取借款,也可以分期分批地使用,但不得超额。 借款利率。 在中国,银行的借款利率是由国家根据区别对待、择优扶植、有所鼓励、有所限制的原则,对不同行业规定不同利率。借款合同均须根据这种规定的利率签约。 借款的期限。 中国的银行贷款有短期和中、长期贷款之分。短期贷款一般不超过一年,中、长期贷款可达1一5年,甚至更长。无论是短期贷款还是中、长期货款,到期均需还本付息。 还款的资金来源及还款方式 贷款实行“有借有还、谁借谁还”的原则。国有企业偿还贷款的资金来源,可以是贷款项目投产后增加的产品利润,固定资产折旧基金和固定资产占用费等。乡镇企业偿还贷款的资金来源,可以是贷款项目投产后新增加的产品利润和固定资产的折旧基金等。在还款期间,企业的主管部门不得从所属企业贷款项目中提取利润和各项基金。基本建设“拨改贷”项目的利息,由建设银行按年计算,并在项目投产后,连同本金逐年偿还,且在新增加项目增加的利润中支付。超过规定的还款期限,则由企业的自有资金支付。至于如何归还,可以分期归还,也可以一次性归还。归还的方式不相同。应付的利率也相应不同。 保证条件。

合同履约保证金退款申请书

合同履约保证金退款申请书 陕西化建工程有限公司第一分公司: 我公司承建的延长王家川采油厂佛古塬集输站地面土建工程现已全部完工,经相关部门验收合格,并投入生产运行。特向贵单位提出申请退还履约保证金元。望批准。 户名: 账号: 开户行: 公司名称:(盖章) 年月日人之初,性本善。性相近,习相远。 苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。 窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。 养不教,父之过。教不严,师之惰。

子不学,非所宜。幼不学,老何为。 玉不琢,不成器。人不学,不知义。 为人子,方少时。亲师友,习礼仪。 香九龄,能温席。孝于亲,所当执。 融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。 首孝悌,次见闻。知某数,识某文。 一而十,十而百。百而千,千而万。 三才者,天地人。三光者,日月星。 三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。 采购合同签约注意事项 采购合同是公司或其他经济组织,为了生产和流通的需要,在本地或外地采购某些产品或原料而订立的合同。与一般的货物买卖合同相比,它具有标的额大、技术含量高、期限性强等特点,且通常采购方在合同中占主动地位;尤其是项目采购合同,如果材料或设备采购出现问题,可能会影响整个项目的进程,甚至导致项目失败。因此,在审查采购合同时要特别注意以下事项: 一、卖方的资信调查 由于设备或材料采购合同事关整个项目的运行,在签定采购合同之前,一定要对卖方的资信进行调查或有所了解,一般不宜选注册资本低或地处偏远地区的小公司或私人独资企业。建议采购方谨慎选择卖方,尽可能选择资信好、近距离的交易对象。 二、质量标准和技术规范 采购合同一般对所要采购的设备或材料要求比较高,要符合特定的质量标准和技术规范,并且将质量标准和技术规范(包括技术资料和图纸)细化作为合同附件,以便减少合同风险,达到交易目的。如果不便细化,并且有国家标准或行业标准的,只需在合同中注明“符合国家标准或行业标准,如各标准之间存在差异,以较高者为准”即可。 三、付款 作为采购方,付款是合同的主要义务。为了顺利地达到交易目的,防止卖方拿到货款后以各种理由拒不发货,我们必须有技巧地设计合同的付款条款。较为安全的方式是将付款和卖方履行主要义务的进度和货物的质量挂钩。我们认为采购方可以采取以下付款方式: 1、在合同生效后,可支付给卖方一定的预付款或定金,预付款或定金应当在审查对方资信后付出,如对对方资信不完全确信,建议将预付款或定金适当降低,一般以合同总价款的10%为宜。 2、货物全部运抵采购方现场指定地点,经开箱验收合格后,卖方向采购方出具该合同价的全额发票,采购方在十五个工作日内向卖方付至合同总价款的70%。 3、货物投入使用、验收合格后付至合同总价款的90% 4、合同总价款的10%作为质保金,待质保期(一年)满后无质量问题,采购方全额返还质保金给卖方(如有问题,应扣除相应部分)。质保期从货物安装完或投入使用时起算。 四、交货 这是卖方的主要义务,卖方必须按约定的时间地点向采购方提交符合合同要求的货物。在这个过程中,采购方需要注意的是: 1、明确具体的交货时间,以及货物是分批提交还是一次性提交,确保所有货物在运至约定的地点时,才开始履行主要的付款义务。最好不要在合同中约定模糊不清或有选择性的交货时间。 2、明确具体的交货地点,选择交货地点的运输路线要确保货物能够顺利到达。在我们的顾问单位中曾经就出现这种纠纷,卖方认为,根据买方指定的交货地点,因为有段公路有故障,车辆无法通过,所以

借款合同(个人、包含保证条款)

借款合同 编号:借款人:(以下简称甲方) 身份证号码: 住所地: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址: 贷款人:(以下简称乙方) 身份证号码: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址: 保证人:(以下简称丙方) 身份证号码: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址:

因甲方向乙方借款,丙方为甲方的借款向乙方提供保证,为明确各方权利义务,甲方、乙方、丙方协商一致,依据国家相关法律,特订立本合同。 第一条贷款金额、期限、用途 1.1 金额: (大写) 。 1.2 币种:。 1.3期限:3个月,自2014年5月27日至2014年8月28日。 1.4本合同项下的借款将用于:个人周转 第二条利率 利率:5%/月。该利率系中国人民银行现行相应期限档次贷款的基准利率上浮 %。 第三条偿还顺序 如甲方偿还乙方的款项少于按本合同约定该日到期的债务总额,该款项按下列次序安排: (1)支付依法或依照本合同约定的实现债权而支付的催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用; (2)支付应付违约金; (3)支付应付利息; (4)支付应付本金。 甲方所偿还款项不足以清偿同一顺序全部债务的,按有

关债务发生的先后顺序清偿。 第四条保证条款 本合同项下贷款由丙方向乙方提供保证担保,丙方承诺并遵守如下条款: 4.1 保证方式 丙方自愿为甲方的借款向乙方提供连带责任保证。 4.2保证范围 保证的范围为主合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费)。 4.3保证期间 保证期间为本合同项下贷款到期之日后两年止。 债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的,以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。 第五条违约责任 5.1甲方不能按期归还贷款的,每逾期一天,乙方有权按贷款本金 0.5%/天向甲方收取违约金。 5.2甲方未按时足额偿还贷款本金、支付利息的,乙方有权按合同约定要求保证人承担连带清偿责任。 5.3在本协议生效后,一方不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应向另一方承担违约责任,并赔偿守约方因

销售合同,合同履约保证金意思

销售合同,合同履约保证金意思 合同履约保证金的定义及特点 合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证,并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。那么合同履约保证金的定义是什么呢?合同履约保证金的特点有哪些呢? 履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约,并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,额度为合同价格的10%;履约银行保函是中标人从银行开具的保函,额度是合同价格的10%;履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的30%。一般情况下履约担保是在保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天退回。 一、定义 简介 什么是履约保证金

商业合同 1.(商业合同)合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证。并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。它不是法定的债的担保方式,其性质和效力都缺乏法律依据。 期货领域 2.(期货领域)为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付,也不是为交易该商品而预付的定金,而是一种良好信誉押金。 详解 履约保证金是买卖双方确保履约的一种财力担保。期货市场的交易者在进行交易时必须存入一定数额的履约保证金,保证金数额由提供合约交易的交易所制定,其金额通常为合约总值的5-15%,当然,经纪商或委托经纪商还会自选制定额外保证金,这种额外保证金数额不会低于交易所规定的水平。另外,保证金水平还受市场交易风险大小所影响,在波动较大的市场中通常要付较多的保证金。同时,对套期保值和投机交易的保证金要也有所不同,一般前者所收保证金相对低些。保证金又分为初始保证金和追加保证金。初始保证金是交易者

合同协议书参照补充协议

合同协议书参照补充协 议 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

乐清市东门村安置房工程合同补充协议书 合同编号:LQDMAZF2015甲方(全称):二十一冶建设有限公司江苏分公司 乙方(全称):;身份证号码: 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方 于2015年11月8日签订的《工程内部承包协议》(以下简称 “原协议”)中的定义相同。 鉴于: 甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原协议基础上变更及补充部分条款及相关内容,特订立以下补充协议。 一、协议内容变更及补充部分为: 1、原工程内部承包协议书中第十二条第5款第一项中,乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《资质等级证书》、《诚信手册》和《安全生产许可证》等有效证件;因为乙方签约为个人,该条款不适用于个人,该条款取消; 2、原工程内部承包协议书中第十三条中:合同签署完成时,乙方必须缴付5万元合同保证金,在规定时间到达公司账号后合同生效;乙方收到业主进场通知书后,支付195万元工程质量保证金后,安排施工人员当日进场;基坑土方开挖后3日内,业主配合甲方办妥施工许可证后,一次性交200万工程质量质保金。如乙方不按期缴纳,该合同作废,前期所缴纳的费用做违约金处理。如乙方按约定缴付完合同保证金后,并收到甲方进场通知书后不能如期进场,且无法在2015年11月份前进行基坑土方开挖,甲方无条件退还保证金,并承担相应的

违约责任;地下室施工至±0.000结构封顶时,甲方一次性无息退还乙方缴付的 400 万元工程保证金; 改为:合同签署完成时,乙方必须缴付5万元合同保证金,在规定时间到达公司账号后合同生效;乙方收到业主进场通知书后,支付195万元工程质量保证金后,安排施工人员当日进场;基坑土方开挖后3日内,由业主配合甲方办妥施工许可证,其总承包合同中剩余保证金由甲方缴付;如乙方按约定缴付完合同保证金后,并收到甲方进场通知书后不能如期进场,且无法在2015年11月份前进行基坑土方开挖,甲方无条件退还保证金,并承担相应的违约责任;地下室施工至±0.000结构封顶时,甲方一次性无息退还乙方缴付的 200万元工程保证金 3、本工程五大员由公司委派,其相关费用包含在甲方管理费中;为确保工程能按要求顺利实施,施工现场必须配备工程项目章和资料章各一枚,并由甲方委派专人保管; 4、本工程涉及办理相关手续,其费用均包含在甲方收取的管理费中; 5、甲方支付承包人所有款项时,承包人不提供所有购买材料的税务发票,承包人只出具收款收据作为结算依据; 6、承包人在工程施工中,所涉及的材料合同及劳务合同,由甲方委派专人审核后签字盖章; 7、承包人在施工中,但凡涉及工程以外的社会闲散人员到本项目进行无理取闹及敲诈,甲方应及时配合乙方出面协调,且要求业主出面处理并签订相关安保协议; 8、工程承包人进入施工现场后,由甲方出具项目负责人委托书给乙方,并告知业主; 9、如乙方缴付该项目工程保证金后,由于甲方原因导致乙方不能按期进场施工、甲方另行转包他人或本工程保证金未及时支付给业主,甲方按乙方已缴付保证金双倍的金额赔付给乙方,甲方负责人也应承担相应的经济法律责任; 10、工程项目开工时,如商品砼无法按总承包合同要求垫资至地下室±0.000结构封顶,并要求中途支付材料款;为确保项目能按约定顺利进行,甲方应出资先行支付工程材料款,

借款合同(个人、包含保证条款)

借款合同 编号: 借款人:(以下简称甲方) 身份证号码: 住所地: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址: 贷款人:(以下简称乙方) 身份证号码: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址:

保证人:(以下简称丙方) 身份证号码: 联系电话: 邮政编码: 通讯地址: 因甲方向乙方借款,丙方为甲方的借款向乙方提供保证,为明确各方权利义务,甲方、乙方、丙方协商一致,依据国家相关法律,特订立本合同。 第一条贷款金额、期限、用途 1.1 金额: (大写) 。 1.2 币种:。 1.3期限:3个月,自2014年5月27日至2014年8月28日。 1.4本合同项下的借款将用于:个人周转 第二条利率 利率:5%/月。该利率系中国人民银行现行相应期限档次

贷款的基准利率上浮%。 第三条偿还顺序 如甲方偿还乙方的款项少于按本合同约定该日到期的债务总额,该款项按下列次序安排: (1)支付依法或依照本合同约定的实现债权而支付的催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用; (2)支付应付违约金; (3)支付应付利息; (4)支付应付本金。 甲方所偿还款项不足以清偿同一顺序全部债务的,按有关债务发生的先后顺序清偿。 第四条保证条款 本合同项下贷款由丙方向乙方提供保证担保,丙方承诺并遵守如下条款: 4.1 保证方式 丙方自愿为甲方的借款向乙方提供连带责任保证。 4.2保证范围 保证的范围为主合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权而发生的费用(包括

但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费)。 4.3保证期间 保证期间为本合同项下贷款到期之日后两年止。 债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的,以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。 第五条违约责任 5.1甲方不能按期归还贷款的,每逾期一天,乙方有权按贷款本金0.5%/天向甲方收取违约金。 5.2甲方未按时足额偿还贷款本金、支付利息的,乙方有权按合同约定要求保证人承担连带清偿责任。 5.3在本协议生效后,一方不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应向另一方承担违约责任,并赔偿守约方因此而受的一切损失。 第六条争议解决 本合同履行过程中发生争议的,甲乙丙三方同意由乙方所在地有管辖权的法院管辖。 第七条合同生效及其他 7.1 本合同自甲、乙、丙三方签章后生效。

《房屋租赁合同》补充协议(完善安全协议搞)

合同编号: 签订时间:年月日 签订地点:山东省** 市 本合同页数:共玖页 《房屋租赁合同》补充协议 甲方:*** 地址:*** 市历下区经十路11888号 法定代表人:*** 业务联系人及电话:*** ***8058377 乙方: 地址: 身份证号: 联系方式: 依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规,2017 年12 月 5 日甲方就*** 坐落在** 市*** 南区临平行路门面房第*号(建筑面积*平方米)与乙方共同签署了《房屋租赁合同》(以下简称原合同)。为进一步明确合同条款及双方 的权利义务关系,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,一致同意订立以下补 充协议,作为对原合同的补充及确认。本协议中的所有术语,除非另有说明,否 则其定义与原合同中的定义相同。 一、对原合同约定进行变更 (一)原合同第五条“租赁期间房屋修缮”约定:修缮房屋是甲方义务。甲 方维修房屋时,乙方应积极协助。 现变更为: 1. 甲方已向乙方交付的该房屋及所属设施包括: 室内门、窗户、卷帘门、地面墙面无装修。 2. 该房屋主体的修缮是甲方义务,维修费用由甲方全额承担。因乙方使用过程中造成的损坏需进行修缮的维修费用由乙方全额承担。 3. 乙方如因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,对房屋的内部结构进行装修装饰时,其设计规模、范围、工艺、用料等方案及装修图纸应事先征得甲方 的书面同意后方可施工。严禁改变房屋主体结构、拆除承重墙(柱)。乙方违约擅自改变房屋主体结构、拆除承重墙(柱)的,乙方应立即恢复房屋原状、保证 回复到房屋之前的质量状态且甲方有权单方解除本合同,并追究乙方的违约责任。 4. 租赁期限届满后,对房屋装修或修缮部分,甲方无须向乙方支付任何费用,需要乙方拆除的,乙方应在甲方确定的期限内及时拆除原样恢复,不得破坏房屋原状,否则甲方有权自行处理且相关拆除费用由乙方承担。 (二)原合同第七条“违约责任”中第8 款约定:乙方承诺,租赁期满或甲 方解除本合同的,如乙方逾期不搬迁,甲方有权采取停水、停电、锁门等措施, 并有权自行处置乙方物品。乙方应赔偿甲方因其逾期搬迁所受所有损失。

履约保证金合同

履约保证金合同 合同编号:__________ 甲方: **贸易有限公司 法定代表人: 地址: 乙方: 法定代表人: 地址: 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为____________的《销售合同》,乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下,为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务,包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后,且乙方已经出具《收货确认函》后,但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议,导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额

乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数,保证金比例为 %/年,金额为人民币大写(¥)作为履约保证金,并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方,此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后,乙方应补足保证金,乙方拒不补足保证金的,甲方有权中止销售合同的履行,并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份,甲乙方各执壹份。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):年月日年月日 合同签署地:东莞市莞城区

工程施工合同履约保证金的交纳

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容:①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事

活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一, 订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容 由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可 以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决 争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平 原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当 事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确 定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则: 根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履 行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事 人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其 他违背诚实信用的行为。

履约保证金协议合同书

精心整理 履约保证金协议 甲方(全称):原乡安吉旅游管理有限公司 乙方(全称): 本履约保证金协议由双方于年月日订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本协议。 第一条鉴于甲方与乙方已于年月日签署了关于CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目(休闲度假综合体)施工合同协议,乙方在对建设工程施工合同协议条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同协议中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本协议约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同协议签订后3日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目(休闲度假综合体)项目施工合同协议自行终止。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币壹仟伍佰万元(¥元)作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后3日内。甲方直接将履约保证金(无息)归还给乙方。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 精心整理

精心整理 精心整理 第六条其他 本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。甲方:(公章)乙方:(公章) 原乡安吉旅游管理有限公司 地址:湖州市安吉县溪龙乡地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人:法定代表人 经办人:经办人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:浙江安吉农村商业银行开户银行: 股份有限公司溪龙支行 帐号:帐号:

借款合同(完整版)保证条款

借款合同 甲方(出借方): 身份证号码: 乙方(借款方): 身份证号码: 住所地: 甲、乙双方平等、自愿、协商一致,就借款事宜达成如下约定: 一、借款金额:乙方向甲方借款人民币52000元(大写人民币:伍万贰仟元整)。 二、借款期限和方式 甲方于2017 年12 月 1 日至2018 年11 月30 日的每周五之 前向乙方转账借款人民币1000元(大写人民币:仟元整),共52周, 总借款金额为人民币52000元(大写人民币:伍万贰仟元整),由甲 方每周将借款转账至乙方银行账户。 三、还款期限:乙方应于2018 年12月31日前如数归还借款。

四、权利义务 甲方有权监督借款资金的使用情况,了解乙方的偿债能力等情况。乙方应如实提供有关的资料,不得将借款资金用于违法用途,如不按规定使用,甲方有权终止合同。 五、保证条款 1、乙方将拥有在有限公司中的%股权质押给甲方。乙方到期不能如数归还甲方借款的,则甲方有权以质押股权折价优先受偿。处理质押股权所得价款,不足以偿还债务、利息、违约金的,甲方有权另行追索。 2、在股权质押期间,未经甲方书面同意,乙方不得擅自以任何方式(包括但不限于转让、赠与、质押)处置其所持有的目标公司股权中被质押的部分。 3、若乙方到期如数归还借款的,质押权终止。 六、合同争议的解决方式 如因本协议下或有关本协议的任何争议而产生争议,双方同意应尽力通过友好协商解决该等争议;协商不成的,任何一方有权将争议提交有管辖权的法院解决。 七、其他 本协议由甲乙双方签字、盖章之日起生效,一式两份。本协议未尽事宜由签约各方协商解决,如经协商达成一致,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

建筑工程补充协议书范本

补充协议 一、现场签证、设计变更 为了实现工程规范化管理,减少施工过程中的争端,维护工程现场签证的严肃性,明确签证经办人员的职现,保证甲乙双方权益,特签定内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)签证、设计变更补充协议规定如下: 1签证管理适用范围 1.1适用于内蒙古华美国际汽配城一期工程Ⅱ标段(东区)施工范围内所有 签证,涉及工程造价增减的设计变更、增减工程等。 1.2签证、设计变更必须用内蒙标准格式模板。 2现场签证办理规定 2.1签证单签认人员对所经办的签证单负完全责任,保证签证单工作内容 及工程量与图纸准确无误。 2.2严禁弄虚作假,严禁出现不合理的签证,所有签证经办人员必须检查 质量满足要求且亲自丈量数量后才能签字。 2.3现场签证只允许签认工作内容及工程量,严禁直接签认工程造价。 2.4签证工程办理的时效性。施工单位必须在签证工程发生后15个日历天 内办理完签证确认手续,不允许超过15个日历天后补签。 2.5签证范围 2.5.1以下情况不允许签证:未发生的工作内容;有发生但不属于甲方责 任的工作内容;非甲方原因造成的返工;包干费已含及合同约定不另计 费用的工作内容等。 2.6完善有关签证手续制度。 2.6.1签证单内容填写规范化。施工单位必须填写:签证事由、签证内容、 工程量及依据、签证事件发生起止日期等。填写要工整,宜使用碳素墨 水,不得使用铅笔或红笔等。签证单一式四份,甲方两份(一份工程部 留底,一份作为结算资料留底)。不得以复印件作为结算资料。 2.6.2签证实行备案制度。施工单位在签证完成后由经办部门定期每月报 经济审核部备案。

2.7施工单位应建立、健全工程签证台帐或档案,编号清楚、装订整齐。 使用标准签证单,不得使用白纸签证。送结算时装订成册,如有图例表示,应附图纸且有监理公司(需设计单位签字的还应有设计单位签字)及工程部经办人、工程部负责人签字,不得随手画图;工程量计算较复杂时应附工程量计算书。 2.8双签制度。所有签证单甲方应有三人或以上人员签字且其中必须有一 人为经办部门经理,否则视为无效。所有签证单签认人员必须签署日期(年/月/日)。未经甲方领导或经办部门经理授权, 甲方其他人员签字无效。甲方经办人员必须在签证单加注审核意见,如工程量属实、具体工程量等。不得使用含糊不清词语,如大概、差不多、可能发生或估计数量等词语。 2.9批准权限。对于工程变更造成签证,引起的造价增加应严格控制,单项 签证工程造价在5千元以下的只需甲方经办部门签认,5千元至1万元由甲方经办部门、经济审核部共同协商处理,超过1万元,报甲方领导。 2.10签证具体办法及注意事项: 2.10.1影响工程造价的签证工程发生时,应通知甲方经济审核部和相关部 门人员参加现场见证工作。 2.10.2如图纸中能计算出数量的,不得再次签证;能在竣工图反映的在竣 工图中反映,不另签证;竣工图无法反映的以签证形式表现。严禁出现签证单和竣工图出现重复内容的情况。 2.10.3如果不能依据施工图计算或过程中的隐蔽工程等需要现场测量、计 算的签证工程,应由施工单位通知监理,并组织甲方专业工程师与被授权造价工程师共同参加工程量现场签证,形成书面记录。 2.10.4隐蔽工程签证隐蔽工程如影响工程造价,必须对隐蔽工程数量进 行签证,如挖孔桩的桩长及入岩深度、基坑土质、预埋件、防水层等。 2.10.5变更工程签证签证必须明确是否按变更工程联系单和图纸要求 全部完成及完成质量情况。 2.10.6增加工程签证签证必须明确是否包含在合同范围内以及计算

合同履约保证金管理规定

关于规范合同履约保证金管理的通知 基层各单位、项目经理部: 为规范合同履约保证金的管理,对化建发2011年70号《工程分包管理办法》中合同履约保证金的规定进行补充和完善,现予下发,望遵照执行。 项目管理处 2011年9月30日 合同履约保证金管理规定 一、合同履约保证金的收取 1、收取时间与收取程序 1.1合同签订以后投标保证金转为合同履约保证金,不足部分10日内由分包单位向项目部或基层单位财务补足。履约保函到期前30日,财务部门通知分包方重新办理。 1.2未足额缴纳履约保证金或履约保函的,财务部门不得支付任何工程款项。不得以扣除工程款的方式抵缴履约保证金。 2、收取金额 2.1合同价款低于1000万元时,收取合同价款10%的履约保证金;合同价款高于1000万元时,收取100万元履约保证金。 2.2合同履行中,如果合同价款变化幅度大于20%,应按照变化后的合同价款调整合同履约保证金额度。增加时由项目部或基层单位

通知分包单位补缴,降低时由分包方提出申请,项目部或基层单位、预算中心同意后,退还降低部分履约保证金。 二、合同履约保证金的退还 1、退还条件 1.1工程分包类施工完成,经建设单位、监理单位、项目部或基层单位工程验收合格,竣工资料整理完成并验收合格后退还; 1.2专业分包类施工完成,经监理单位、项目部或基层单位验收合格,完成中间交接手续后退还。 2、退还程序 由分包单位提出申请,经项目各责任部门及项目总工、质量安全经理、项目经理签字确认,到财务部门办理退还手续。

合同履约保证金退还申请表 说明:1、申请方应如实填写项目基本情况,并向项目部或基层单位提供完工证明。 2、项目部或基层单位应如实评价合同履约情况,提出退付意见,如有扣罚应提供相关证明材料,涉及多个专业时应增加相关专业工程师意见。

含抵押条款的借款合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-2589-91 含抵押条款的借款合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

含抵押条款的借款合同范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(出借人):xx,身份证号码: 乙方(借款人):xx有限公司 法定代表人:xx 丙方(出质人):xx ,身份证号码: 丁方(保证人):xx ,身份证号码: 乙方因正常生产经营的需要,现向甲方申请借款,甲方同意发放借款。为明确责任、恪守信用,甲方、乙方、丙方及丁方根据国家有关法律、法规的规定,经平等协商,特签订本合同,以兹共同遵守: 一、借款金额及期限 1.1 甲方同意借款¥万元(大写:人民币万元整)给乙方用于正常生产经营。

1.2 借款期限为壹个月,自年月日始至年月日止。借款期限届满时,由乙方无条件地将本金一次性归还给甲方。 二、借款利息及支付方式 2.1 乙方同意借款利息按月利率____%计算。 2.2 借款利息由乙方在年月日之前一次性支付给甲方。 三、担保条款 3.1 股权质押担保条款: 3.1.1 丙方自愿为乙方的借款行为以其在乙方公司的全部股权(占乙方公司总股权的比例为19.5%)及其派生收益提供质押担保,并于本合同签订之日起7日内办理好股权质押登记手续。若乙方未能按照本合同的约定按时还本付息的,甲方有权申请人民法院采取拍卖、变卖等方式处置质押股权优先受偿。 3.1.2 丙方提供的股权质押担保的责任范围为:本合同中约定的主债权及利息,违约金以及实现质押权的费用(包括但不限于诉讼费、差旅费、律师代理费、

履约保证金合同协议书范本 通用版

编号:_____________履约保证金协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(全称): 乙方(全称): 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币_________元(¥_________元)作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_________日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形成),返还履约保证金的30%,及人民币_________元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币_________元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币_________元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第六条其他 本协议一式_________份,具有相同法律效力。甲方执_________份,乙方执_________份。 甲方:(公章)乙方:(公章) 地址:地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人法定代表人 或授权代理人(签字):或授权代理人(签字): 经办人:经办人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号:

补充协议范本

分包合同补充条款 总承包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)经甲乙双方协商,在原建设工程分包合同(合同编号:)订立的基础上,双方现达成以下补充条款及内容: 一、承包范围: 二、履约保证金 乙方在进场前同意缴纳分包合同履约保证金,缴纳金额为¥万元,分包合 同履约保证金待分包工程结算完毕后,由分包单位填写《分包合同履约保证 金退付申请表》上报甲方审核批准后予以退还,分包合同履约保证金不计付 利息。 三、工程期限:本工程总工期自年月日起至年月日前完工。 其中节点工期: 以上各节点工期如因乙方施工中出现的问题延误五天以上,每延误一天元 的标准对乙方予以罚款;若下一个相临工程节点在合理安排的赶工措施下(赶工费 用由乙方承担),并保证按时间节点完成,甲方将返还上述的罚款;分包合同总工 期延误时,每延误一天,甲方按分包合同造价的1‰作为违约金,从乙方工程款中 扣除。 四、质量要求: 1、乙方应严格按施工图纸及甲方施工组织设计、施工方案、施工说明、交底 会审记录、设计变更和国家现行施工规范进行施工,确保工程达到本合同约定的质 量验收标准。如乙方未达到本合同约定的质量标准,甲方将按分包合同造价的2% 作为违约金。从乙方工程款中扣除,并且乙方要无条件返工,实现投标文件及分包 合同中所承诺的质量目标。 2、在乙方分包工程施工过程中,施工分项分部工程未能达到国家质量验收标 准的,甲方(项目部和分公司)开具工程质量整改单,乙方未按时整改完毕的,甲

方将对乙方予以元/次的处罚和停工整改的处罚,由此造成的损失,乙方负全部责任。 3、乙方每完成分部分项工程的一个检验批、一个分项工程及子项工程后,均要按施工任务验收及分包合同规定的质量标准自行组织验收,自检合格后,填写分包自检单报甲方验收,经甲方验收合格同意后,方可进行下一工序的施工。报甲方验收不合格的,乙方在收到甲方整改通知单后整改仍不合格的,甲方将对乙方处以元/的处罚。 4、乙方在分包工程施工过程中必须加强分包工程的自我成品保护,分包的工程成品保护时间截止到甲方整体工程竣工报验完成结束。成品保护时间内乙方除对分包工程监管外还必须承担乙方分包工程自己监管不利而发生损坏修复、更换的责任,所发生的一切费用由乙方承担。 乙方在成品保护期间不得妨碍甲方其他分包单位在乙方工作面内的其他工程正常施工与作业,服从甲方协调与指挥。乙方因成品保护阻挠、影响甲方其他分包在乙方工作面内施工与作业造成的损失由乙方全部承担,并且甲方将对乙方处以500元的处罚。发现乙方损坏其他分包施工产品的,除了要对其他分包单位损失进行赔偿外,甲方将对乙方处以500元的处罚。 五、安全及文施要求: 1、乙方应严格遵守安全操作规程,根据现场实际情况建立严密行之有效的安全管理方案,由于乙方原因发生安全事故或对过往行人及车辆造成伤害,由乙方承担一切责任和费用,并且甲方将按分包合同造价的2%作为违约金,从乙方工程款中扣除。 2、乙方在签定甲乙双方合同后,应立即与甲方签定《生产安全、文明施工协议书》和消防协议,并在工程施工中严格按协议落实安全、文施与消防管理工作,听从甲方项目管理人员的指挥,发现违反安全、文施及消防管理行为的,甲方有权对乙方处以500元/(人·次)的罚款。 3、乙方应严格按照天津市文明工地标准组织施工,《天津市建设工程施工现场文明施工管理标准(建质安[2004]1511号)》、《天津市建设工程文明施工管理规定》由乙方自行获取、查阅、执行。乙方同意按分包总造价比例分摊本工程甲方垫付的文明施工费用,确保文明工地验收达到分包合同约定等级。如经建工集团及市文施检查组验收后未达到分包合同约定的等级,甲方将按分包合同造价的2%作为违约金,从乙方工程款中扣除。 六、用工管理

借款合同中的担保条款

借款合同中的担保条款 篇一:借款合同-含担保条款 编号: 借款合同 甲方(贷款人): 身份证号码: 住所: 联系电话: 乙方(借款人): (法定代表人): (组织机构代码证): 身份证号码: 住所: 联系电话: 担保方: (法定代表人): (组织机构代码证): 身份证号码: 住所: 联系电话: 特别提示:本合同系甲方、乙方在平等、自愿的基础上依法协商订立,所有合同条款均是双方意思的真实表示。

乙方因经营需要,向甲方申请借款,双方根据《合同法》及有关法律法规,经协商一致,特订立本合同。 第一条借款金额、期限、借款用途 1、借款金额:人民币(大写)元整(¥: .00元)。 2、借款期限:借款期限为个月,自年月日起至年月日止。如借款实际发放日期与上述起始日不一致,则借款起止日期以甲方向乙方实际交付款项的日期为准。 3、本次借款的用途为:;借款人保证按约定使用上述借款,未按照约定用途使用上述借款,即构成违约,贷款人有权行使相关权利,并要求借款人承担相应的法律责任; 第二条借款利率及甲方相关账户信息 1、借款利率为 %/月,利息共计人民币(大写)元整(¥:.00元)。 2、甲方从以下账户将资金转入乙方账户,账户信息如下: 账户名: 账号: 开户行: 第三条支付方式 乙方委托甲方向乙方下列账户支付借款款项: 账户名: 账号:

开户行: 第四条担保条款 本合同项下的借款本金及利息、违约金及其他实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费及其他一切相关费用),由以下种方式进行担保: 1. 2. 为乙方向甲方提供无限连带责任保证,对此无任何异议,并放弃一切保证人所享有的抗辩权。 第五条违约条款 乙方应按时归还借款本金及利息,逾期还款,违反本合同约定,应承担相应的违约责任。 1、甲方从逾期之日起对逾期金额按照本合同约定的利率加50%计收罚息。 2、乙方承担甲方为实现债权所发生的费用(包括但不限于公证费、诉讼费、仲裁费、律师费、过户费、差旅费)。 第六条法律适用和争议解决方式 1、本合同在中华人民共和国境内签订,适用中华人民共和国法律。 2、甲乙双方如在合同的履行过程中发生争议,双方应协商解决。协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第七条其他约定 1、在借款期限内,甲方有权要求乙方提前偿还借款。

相关文档
最新文档