上海市建设工程施工合同备案手册
上海施工备案合同协议书
![上海施工备案合同协议书](https://img.taocdn.com/s3/m/1a7fe4d2690203d8ce2f0066f5335a8102d266a2.png)
上海施工备案合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!上海施工备案合同协议书甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方拟进行一项工程(以下简称“工程”),为确保工程的顺利进行,明确甲乙双方的权益和义务,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程预算:____________二、甲方的权利和义务2.1 甲方应按照本合同约定的时间和金额向乙方支付工程款。
2.2 甲方应提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施。
2.3 甲方应协助乙方办理与工程相关的审批手续。
2.4 甲方应按照约定时间交付工程进度款,延迟支付的,应按照同期银行贷款利率支付利息。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照本合同约定的时间和质量标准完成工程。
3.2 乙方应确保工程的安全,遵守国家和地方的安全生产规定。
3.3 乙方应承担工程质量保证期内的一切质量问题,并负责维修、更换。
3.4 乙方应按照约定时间向甲方提交工程进度报告和相关资料。
四、合同价格4.1 本合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):____元。
4.2 甲方支付工程款的方式如下:(1)合同签订后支付工程总价的30%作为预付款;(2)工程进度达到约定的比例后,支付相应比例的工程款;(3)工程验收合格后,支付剩余的工程款。
五、工期5.1 乙方应在本合同约定的工期内完成工程。
5.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。
六、违约责任6.1 甲方未按照约定时间支付工程款的,应按照同期银行贷款利率支付利息;延迟交付工程进度款的,应承担相应的违约责任。
6.2 乙方未按照约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金金额为工程总价的0.5‰。
上海市建设工程施工合同备案手册
![上海市建设工程施工合同备案手册](https://img.taocdn.com/s3/m/ae9977a92e3f5727a4e96291.png)
上海市建设工程施工合同备案手册
总包合同备案号: .
工程名称:。
工程地址:。
建设单位: .
总包单位:。
合同备案部门:。
起用日期年月日
结束日期年月日
施工分包合同、劳务合同备案一览表
网上受理编号:沪建合同01表
上海市建设工程勘察合同登记表
网上受理编号:沪建合同02表
上海市建设工程设计合同登记表
网上受理编号:沪建合同03表
上海市建设工程监理合同登记表
网上受理编号:沪建合同04表上海市建设工程造价咨询合同登记表
网上受理编号:沪建合同05表上海市建设工程招标代理合同登记表
网上受理编号:沪建合同06表上海市建设工程施工总包合同备案表
网上受理编号:沪建合同07表上海市建设工程施工分包合同备案表
分包合同登记号:
合同备案核销:
网上受理编号:沪建合同08表
上海市建设工程劳务合同备案表
劳务合同登记号:。
上海市建筑业管理办公室关于印发《上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行)》的通知
![上海市建筑业管理办公室关于印发《上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行)》的通知](https://img.taocdn.com/s3/m/d1f7df4a03020740be1e650e52ea551811a6c970.png)
上海市建筑业管理办公室关于印发《上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行)》的通知
文章属性
•【制定机关】上海市建筑业管理办公室
•【公布日期】2006.08.28
•【字号】沪建建管〔2006〕第97号
•【施行日期】2006.08.28
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】建筑市场监管
正文
上海市建筑业管理办公室关于印发《上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行)》的通知
沪建建管(2006)第97号
各区(县)建设交通委相关部门、各有关单位:
根据《关于改进本市建设工程合同登记备案方法的通知》(沪建建管[2006]第86号)要求,现将《上海市建设工程合同登记备案操作程序(试行)》印发给你们,保证本市建设工程合同登记、备案工作的顺利实施,并请及时将操作过程中存在的问题和建议反馈我办。
上海市建筑业管理办公室
二OO六年八月二十八日。
上海施工建设合同备案
![上海施工建设合同备案](https://img.taocdn.com/s3/m/13b58f873086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe990.png)
上海市施工建设合同备案范文甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设项目施工建设事宜,达成如下合同,并备案:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程预算:____________________二、合同双方2.1 甲方(发包方)名称:____________________2.2 甲方(发包方)地址:____________________2.3 甲方(发包方)联系人:____________________联系电话:____________________2.4 乙方(承包方)名称:____________________2.5 乙方(承包方)地址:____________________2.6 乙方(承包方)联系人:____________________联系电话:____________________三、合同金额3.1 本工程合同总金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
3.2 合同金额包括:工程款、材料款、人工费、机械使用费、管理费、税金等。
3.3 合同金额的支付方式、支付时间及支付比例,按照双方约定的付款条款执行。
四、工程质量4.1 工程质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
4.2 工程验收:工程完成后,甲方应组织验收,乙方应按照约定时间、质量标准完成工程。
五、工程期限5.1 工程开工日期:____年__月__日。
5.2 工程竣工日期:____年__月__日。
5.3 工程期限如有变更,双方应协商一致,并签订补充协议。
上海工程合同怎么备案
![上海工程合同怎么备案](https://img.taocdn.com/s3/m/f5b8e4b8b9f67c1cfad6195f312b3169a451eaf5.png)
上海工程合同怎么备案我们需要了解什么是工程合同备案。
简单来说,工程合同备案是指工程建设单位和承包单位在签订合同后,必须按照相关法律法规的要求,将合同副本提交给建设行政主管部门或者其他有权机关存档的过程。
这一过程有助于相关管理部门监督工程的实施情况,确保工程质量和投资效益。
我们来看一份标准的上海工程合同备案范本。
请注意,以下内容仅供参考,具体合同内容及条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
h2上海工程合同备案范本/h2甲方(建设单位):_____________________乙方(承包单位):_____________________鉴于甲乙双方就_____________________项目(以下简称“本工程”)的建设达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程规模:_____________________4. 工程内容:_____________________5. 工期要求:_____________________6. 质量标准:_____________________二、合同金额本工程的合同总金额为人民币(大写)_____________________元整(¥__________)。
三、支付方式1. 预付款:甲方需在合同签订后___天内支付合同金额的___%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按约定时间支付相应款项。
3. 结算款:工程竣工验收合格后,双方应进行最终结算。
四、其他条款1. 违约责任:如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2. 争议解决:合同执行过程中发生的争议,双方应通过协商或提交仲裁委员会解决。
3. 附加条款:根据工程特点和双方需求,可以增加特殊条款。
五、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
六、合同备案本合同一式两份,甲乙双方各执一份,另一份报送至上海市建设行政主管部门备案。
上海施工工程合同备案手续
![上海施工工程合同备案手续](https://img.taocdn.com/s3/m/87d8f5e268dc5022aaea998fcc22bcd126ff4225.png)
上海施工工程合同备案手续我们需要明确什么是施工工程合同备案。
简单来说,施工工程合同备案是指在建设工程开工前,由施工单位和建设单位依法签订书面合同,并将合同文本提交给相关建设行政主管部门进行登记的行为。
这一过程是确保双方权益、防范风险的重要法律手段。
让我们具体看看上海施工工程合同备案需要哪些步骤:1. 准备阶段:建设单位与施工单位需共同协商,就工程项目的具体内容、工程质量、工期、费用等关键条款达成一致,并形成书面合同草案。
2. 签订合同:双方在仔细审阅合同草案,确认无误后,正式签订施工工程合同,并由双方负责人签字盖章,确保合同的法律效力。
3. 材料准备:准备完整的备案材料,包括但不限于合同正本、项目批复文件、用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。
4. 提交备案:将准备好的备案材料提交至上海市建设行政主管部门或其指定的机构进行备案审查。
5. 等待审核:提交的备案材料将由相关部门进行审核,确保合同内容符合国家法律法规及行业标准。
6. 完成备案:一旦审核通过,相关部门会发放施工工程合同备案证明,标志着合同备案手续正式完成。
一份标准的上海施工工程合同应该包含哪些内容呢?一般来说,合同应当包括以下主要条款:- 合同双方的基本信息,包括名称、地址、法定代表人或者委托代理人等;- 工程项目的基本情况,如工程名称、工程地点、工程规模、设计标准等;- 工程的质量要求和验收标准,明确质量目标和验收程序;- 工程的施工期限,包括开工日期和竣工日期;- 工程造价及支付方式,详细列出工程款项的计算方法和支付时间;- 违约责任,对双方违反合同约定的责任进行明确;- 争议解决方式,约定双方如何解决可能出现的争议;- 其他必要的补充条款,根据项目特点可能需要增加的特殊约定。
值得一提的是,施工工程合同备案不仅是法律的要求,也是保障工程质量、维护市场秩序的有效手段。
因此,无论是建设单位还是施工单位,都应该严格按照规定办理备案手续,确保合同的合法性和有效性。
上海建筑施工合同备案流程
![上海建筑施工合同备案流程](https://img.taocdn.com/s3/m/95cf4cbb6394dd88d0d233d4b14e852458fb393c.png)
上海建筑施工合同备案流程一、概述上海市建筑施工合同备案是指在上海市进行建筑施工活动的企业,根据《上海市建筑施工合同备案管理办法》的规定,向上海市建设行政管理部门备案施工合同的行为。
施工合同备案有利于规范建筑市场秩序,保障工程建设质量、安全、进度和投资控制,维护合同双方的合法权益。
二、备案条件1. 承包商须具备与施工项目相应的资质等级和安全生产许可证。
2. 发包方和承包方应当是依法设立并有效存续的企业或者其他组织。
3. 施工合同应当符合国家法律、法规和上海市相关规定。
三、备案材料1. 施工合同正本。
2. 承包商营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本。
3. 发包方营业执照副本或者其他组织合法身份证明文件。
4. 合同双方授权代表身份证明。
5. 施工项目批准文件、规划许可证、施工许可证等。
6. 其他需要提供的材料。
四、备案流程1. 合同双方在签订施工合同后,应当及时向上海市建设行政管理部门备案。
2. 备案申请人应当向上海市建设行政管理部门提交备案材料,并对材料的真实性、合法性负责。
3. 上海市建设行政管理部门应当在收到备案材料后的5个工作日内,对材料进行审查。
符合条件的,出具备案凭证;不符合条件的,一次性告知备案申请人需要补正的材料或者不予备案的理由。
4. 上海市建设行政管理部门对备案施工合同实行年度核查,核查内容包括但不限于合同履行情况、工程质量、安全、进度和投资控制等情况。
5. 合同双方在施工过程中发生合同纠纷的,可以先尝试协商解决;协商不成的,可以向上海市建设行政管理部门申请调解或者仲裁。
五、法律责任1. 违反本办法规定,未办理施工合同备案的,由上海市建设行政管理部门责令改正,并处1万元以上3万元以下的罚款。
2. 违反本办法规定,提供虚假材料办理施工合同备案的,由上海市建设行政管理部门责令改正,并处3万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
六、总结上海市建筑施工合同备案是上海市建筑市场管理的重要环节,对于规范建筑市场秩序、保障工程建设质量、安全、进度和投资控制具有重要意义。
上海施工工程合同备案
![上海施工工程合同备案](https://img.taocdn.com/s3/m/60e5255317fc700abb68a98271fe910ef02dae60.png)
上海施工工程合同备案一、合同双方信息合同中应明确标明合同双方的基本信息,包括甲方(发包方)和乙方(承包方)的名称、地址、法定代表人、联系方式等。
这些信息的准确无误是后续合同履行和法律追责的基础。
二、工程项目概况详细描述工程项目的基本情况,如工程名称、项目地点、建筑面积、结构类型、层数、工程投资估算、资金来源等。
这部分内容为合同双方提供了共同认知的项目框架。
三、合同金额及支付方式合同中应明确列出合同金额,包括预付款、进度款、结算款等各项费用的支付条件和时间节点。
支付方式应详细说明,如银行转账、支票支付等,以及相关的支付证明文件要求。
四、工期与竣工日期明确规定工程的开工日期、竣工日期以及可能影响工期的因素,如设计变更、不可抗力等。
同时,应当说明延期责任及相应的违约赔偿条款。
五、质量要求合同中要详细规定工程质量标准,包括施工工艺、材料使用、验收标准等,并明确不合格工程的处理办法和返修责任。
六、安全生产与环保要求强调安全生产的重要性,明确双方在安全生产管理中的职责和义务。
同时,提出环保要求,确保施工过程中符合环保标准和规定。
七、变更与索赔对于工程设计变更、额外工作等可能导致合同变更的情况,应提前约定处理流程和索赔机制。
八、争议解决方式合同中应预先约定争议解决的方式,比如协商解决、调解、仲裁或诉讼等,以便在出现分歧时能够高效解决问题。
九、其他条款包括但不限于保修条款、保险责任、知识产权保护、合同终止条件等其他必要内容。
十、附件合同应附上所有相关的附件,如工程设计图纸、技术规范、施工许可证等,以增强合同的完整性和执行力。
在签订合同前,双方应充分沟通,确保每一项条款都能得到充分的理解和一致的认可。
合同一经签署,即具有法律效力,任何一方违反合同条款都将承担相应的法律责任。
因此,建议在签订正式合同前,由专业律师进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
上海施工合同备案
![上海施工合同备案](https://img.taocdn.com/s3/m/80e8b444f68a6529647d27284b73f242336c3132.png)
上海施工合同备案是指在上海市进行建筑施工活动前,需要向上海市建设行政管理部门报送企业基本信息、资质信息、注册人员及其他相关信息,以取得在上海市场从事相关建设活动及开展相关执业活动的资格。
本文将为您详细介绍上海施工合同备案的流程、材料及注意事项。
一、上海施工合同备案流程1. 准备备案材料在进行上海施工合同备案之前,首先要准备以下备案材料:(1)营业执照复印件(2)安全生产许可证复印件(3)建造师身份证复印件(项目经理)(4)资质证书副本复印件(5)企业法人身份证复印件(6)法人委托书原件(7)法人委托在沪负责人身份证复印件(8)在沪办公租赁合同/房产复印件(办公形式)(9)A、B、C证书若资料不全,请来电咨询。
2. 提交备案材料将准备好的备案材料提交至上海市建设行政管理部门。
提交方式可以采用现场提交或邮寄方式。
3. 等待审核上海市建设行政管理部门收到备案材料后,将对材料进行审核。
审核通过的企业,即可在上海市场从事相关建设活动及开展相关执业活动。
4. 领取备案证书审核通过后,企业可领取《上海市外地企业进沪施工备案证书》。
证书有效期为三年,期间企业可多次使用。
二、上海施工合同备案材料要求1. 材料真实性:所有备案材料必须真实有效,不得有任何虚假内容。
2. 材料完整性:备案材料必须齐全,缺一不可。
若资料不全,请来电咨询。
3. 材料格式要求:备案材料应按照上海市建设行政管理部门的要求进行格式整理,确保材料清晰、规范。
4. 材料提交方式:备案材料可以采用现场提交或邮寄方式。
若选择邮寄,请确保材料在提交前邮戳日期有效。
三、上海施工合同备案注意事项1. 备案时间:企业应在开展建筑施工活动前完成备案。
若时间紧迫,可以来电咨询加急办理,快至1天完结。
2. 人员配置:上海市不同地区的项目有不同人员要求。
外地企业在上海办理备案时,需确保人员配置齐全,以满足项目需求。
3. 办公地址:企业无需在沪租赁办公室,我们可以为您提供代替处理地址问题。
上海建设工程合同备案指南
![上海建设工程合同备案指南](https://img.taocdn.com/s3/m/8647a6d187c24028905fc3ab.png)
上海建设工程合同备案指南上海市建设工程合同登记备案操作程序为保证改进后的建设工程合同登记、备案工作顺利实施,根据《关于改进本市建设工程合同登记备案方法的通知》要求,结合工作实际,制定本操作程序一、建设工程登记备案的基本方法本市建设工程合同登记、备案采用计算机网上数据申报与书面合同登记、备案相结合的方式进行建设工程合同登记、备案由建设单位或发包人负责向市、区及派出机构合同登记备案实施部门登记、备案其中,报建限额以下项目的各类工程合同由承包人登记、备案;本市行政区域外各类工程合同由承接工程的本市工商注册的建筑业从业企业登记二、计算机网上数据申报建设单位网上申报建设工程报建限额以上项目,建设单位应在签订建设工程合同后,凭《上海市建设工程项目卡》上的报建编号和卡号,通过“上海建筑建材业”网站进行合同网上登记、备案申报,输入合同登记、备案要求数据在报建等环节已采集的数据直接在登记或备案表中显示,不能修改网上合同登记备案软件系统将对项目承发包情况与登记备案数据进行比对,符合要求的打印相应合同登记或备案表,不符合要求的提示理由和补正材料要求建筑业从业企业网上申报 1、本市建设工程报建限额以上项目建筑业从业企业在本市承接该类项目后,依法进行分包的,发包人应在签订分包合同后,凭《上海市建筑建材业企业卡》的企业编号、标识码,通过“上海建筑建材业”网站进行合同网上登记、备案申报,输入合同登记、备案要求数据在报建等环节已采集的数据直接在登记或备案表中显示,不能修改网上合同登记备案软件系统将对项目承发包情况与登记备案数据进行比对,符合要求的打印相应合同登记或备案表,不符合要求的提示理由和补正材料要求2、本市建设工程报建限额以下项目承接该类项目的从业企业,凭《上海市建筑建材业企业卡》的企业编号、标识码,通过“上海建筑建材业”网站进行合同网上登记备案申报,对已在其他管理环节登记信息的项目,输入项目编码,直接调入项目信息;对没有登记信息的项目,直接输入项目概况信息;完成后,输入合同登记备案要求数据并打印相应的合同登记、备案表3、本市行政区域外工程项目本市建筑业从业企业在本市行政区域外承接的各类工程项目后,应在签订合同后30个工作日内,凭《上海市建筑建材业企业卡》的企业编号、标识码,通过“上海建筑建材业”网站进行合同网上登记备案申报,输入项目概况和合同登记备案要求数据并打印相应的合同登记表二、书面合同登记、备案合同登记备案材料清单合同登记备案材料需提交以下材料:1、建设工程合同登记或备案表2份;2、建设工程合同副本1份;3、项目中标通知书原件1份;4、上海市建设工程施工合同备案手册材料准备要求1、合同登记、备案表合同登记、备案表,均需按照上述计算机网上数据申报方法打印完成,一式两份,并由合同各方签字、盖章2、合同副本提交合同副本一份,合同副本应与合同正本一致,并装订成册,加盖骑缝章,交登记备案部门存档3、项目中标通知书出具相应项目中标通知书,作为核验资料勘察、设计、招投标代理合同登记建设单位应在签订勘察、设计、招投标代理合同后7个工作日内,携带合同登记材料,向市建筑建材业受理服务中心登记受理人员按如下程序操作办理:1、提交的合同副本与登记表所记载的数据及网上登记的数据是否一致2、登记表上所记载的数据与项目中标通知书有关数据是否一致3、如果一致,在登记表上加盖备案章,在合同副本上加盖备案章存档4、如果不一致,可以当场改正,提供改正,不能改正的,一次性告知补正内容工程监理、造价咨询合同登记建设单位应在签订工程监理、造价咨询合同后7个工作日内,携带合同登记材料,向建设工程项目所在地区及派出机构合同登记备案实施部门登记跨区项目向市受理服务中心登记受理人员按如下程序操作办理:1、提交的合同副本与登记表所记载的数据及网上登记的数据是否一致2、登记表上所记载的数据与项目中标通知书有关数据是否一致3、如果一致,在登记表上加盖备案章,在合同副本上加盖备案章存档4、如果不一致,可以当场改正,提供改正,不能改正的,一次性告知补正内容施工总包合同备案建设单位应在与施工总承包单位签订施工总承包合同后7个工作日内,携带合同备案材料,向建设工程项目所在地区及派出机构合同备案实施部门备案跨区项目向市受理服务中心备案受理人员按如下程序操作办理:1、提交的合同副本与登记表所记载的数据及网上登记的数据是否一致2、登记表上所记载的数据与项目中标通知书有关数据是否一致3、如果一致,在登记表上加盖备案章,在合同副本上加盖备案章存档4、如果不一致,可以当场改正,提供改正,不能改正的,一次性告知补正内容5、受理人员制作并提供《上海市建设工程施工合同备案手册》,由建设单位转交总承包单位用于专业分包和劳务分包合同备案6、外省市进沪企业签订施工总包合同后,告知其取得的施工合同备案手册需经相应的外省市驻沪办建管处核认,并在手册上加盖印章,方可使用分包合同备案 1、施工专业分包合同备案总包单位应在与施工专业分包单位签订专业分包合同后7个工作日内,携带合同备案材料和施工合同备案手册,向总包合同备案实施部门备案受理人员按如下程序操作办理:1)提交的合同副本与登记表所记载的数据及网上登记的数据是否一致 2)登记表上所记载的数据与项目中标通知书有关数据是否一致3)如果一致,在登记表上加盖备案章,在合同副本上加盖备案章存档并将“上海市建设工程施工专业分包合同备案表”装订在施工合同备案手册中4)如果不一致,可以当场改正,提供改正,不能改正的,一次性告知补正内容2、劳务分包合同总包单位或专业分包单位与劳务企业签订施工劳务分包合同后7个工作日内,由总包单位携带合同备案材料和施工合同备案手册,向总包合同备案实施部门备案受理人员按如下程序操作办理:1)提交的合同副本与登记表所记载的数据及网上登记的数据是否一致 2)如果一致,在登记表上加盖备案章,在合同副本上加盖备案章存档并将“上海市建设工程施工劳务分包合同备案表”装订在施工合同备案手册中3)如果不一致,可以当场改正,提供改正,不能改正的,一次性告知补正内容三、合同登记备案信息变更建设单位或发包人应在合同变更后7个工作日,网上下载并填写《上海市建设工程合同登记备案变更表》并双方签字盖章后,携带双方签字盖章的变更合同原件1份向原登记备案部门办理变更手续涉及合同金额变更的,勘察、设计、监理、施工合同应出具变更的中标通知书,受理人员在原登记备案的合同金额进行变更,并在备案注栏中注明变更理由涉及项目经理、总监理工程师中变更的,受理人员将变更的项目经理、总监理工程师信息进行变更,并在备案注栏中注明变更理由涉及合同中止的,建设单位还应提供已完成工作量,受理人员在备注栏中注明中止依据及已完成的工作量,同时进行合同登记备案核销中止后,又订立新的合同的,按合同登记备案要求重新进行登记、备案涉及变更合同其他内容的,受理人员在合同备注栏中注明变更依据和建设单位或发包人提供的主要变更内容变更数据确认后,受理人员输入变更数据后,打印完成《上海市建设工程合同登记备案数据变更办结单》,作为合同信息变更的凭据四、合同登记备案核销合同登记备案核销用于3类合同:造价咨询中的工程结算审核合同、工程监理合同、施工合同工程结算审核合同工程结算审核合同履行完毕后7个工作日,由工程造价咨询机构携带建设单位、施工承包企业、造价咨询机构三方盖章的审核报告副本及原造价咨询合同登记表到原合同登记备案实施部门办理登记合同登记备案核销手续受理人员应根据审核报告副本,输入核销需要的数据,打印《上海市建设工程造价咨询合同登记核销单》作为合同登记备案核销完成的凭证,并接收结算审核报告副本存档工程监理合同监理合同履约完毕,监理单位网上下载并填写《上海市建设工程监理合同登记核销单》,经原合同双方签字盖章后,到原登记部门办理登记合同核销手续受理人员核对项目和登记项目是否一致,如果一致,输入相关数据后,办理合同登记核销,总监理工程承接项目注销手续同时完成施工合同1、施工专业分包、劳务分包合同履行完毕后由施工总包单位在施工合同备案手册的相应施工合同备案表的核销栏上填写核销内容,合同双方盖章确认,7个工作日内,由施工总承包单位带《上海市建设工程施工合同备案手册》,到原合同备案部门办理合同备案核销手续受理人员核对施工承包人核销内容后,将合同核销栏数据录入电脑,办理该合同核销手续,并备案合同核销栏上签字盖章,对应的项目经理承接项目注销手续同时完成2、施工总承包合同履行完毕后,由施工总包单位在施工合同备案手册的核销栏上填写核销内容,合同双方盖章确认,7个工作日内,由施工总承包单位带施工合同备案手册,到原合同备案部门办理施工总承包合同备案核销手续受理人员核对施工合同备案手册中记载的专业分包、劳务分包合同是否已经全部销项,总承包合同结算价格与工程结算审核报告是否相一致,如果一致,将总包合同核销栏目数据录入电脑,办理该总包合同核销手续,并备案合同核销栏上签字盖章并收回施工合同备案手册存档,对应的项目经理承接项目注销手续同时完成施工合同的备案核销,按劳务分包、专业分包、总承包合同的次序核销五、其他事项园林绿化项目合同的备案园林绿化项目的施工总承包合同备案以及相对应的工程监理、造价咨询合同登记工作由上海市园林绿化工程管理站实施,其他合同按本操作程序实施保密工程合同的登记备案纳入保密工程管理的项目所订的各类建设工程合同的登记备案工作由市受理服务中心实施一体化发包项目合同的登记备案采用勘察、设计一体化发包,勘察、设计、施工一体化发包,设计、施工一体化发包的项目,如分别签订勘察、设计、施工合同的,合同登记备案时,使用沪建合同01、02、06表,分别按要求登记备案如签订一份合同的,合同登记备案时,使用沪建合同09、10、11表勘察、设计一体化合同按设计合同登记要求登记;勘察、设计、施工一体化合同和设计、施工一体化合同,按施工总承包合同要求备案《诚信手册》业绩查询和打印合同登记备案数据自动转入企业业绩数据,按照《诚信手册》书面版本与电子版本以电子版本为准的要求,企业业绩等诚信记录可在网上查询,建筑业从业企业可凭《上海市建筑业从业企业卡》的企业编号、标识码,通过“上海建筑建材业”网站查询本。
上海工程项目合同备案
![上海工程项目合同备案](https://img.taocdn.com/s3/m/38394739ae1ffc4ffe4733687e21af45b307fe05.png)
上海工程项目合同备案标题《上海市工程项目合同备案》引言随着城市化进程的加快,上海作为国内经济发展迅速的城市之一,工程建设活动日益频繁。
为了加强管理,规范市场秩序,依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》以及其他相关法律法规,特制定本工程项目合同备案范本。
第一条合同当事人信息甲方(建设单位):_________________地址:_____________________________法定代表人或授权代表:_______________联系电话:_________________________乙方(承包单位):_________________地址:_____________________________法定代表人或授权代表:_______________联系电话:_________________________第二条工程基本信息1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模及主要技术指标:________________4. 工程投资估算:_______________________5. 工程计划开工日期:____年____月____日6. 工程计划竣工日期:____年____月____日7. 工程质量要求:_______________________8. 其他相关信息:_______________________第三条合同金额与支付方式合同总金额为人民币(大写)_____________元(¥___________)。
支付方式按照以下结构进行:1. 预付款:占总合同金额的____%,于合同签订后____日内支付;2. 进度款:根据工程进度分阶段支付,具体比例和时间节点如下:- 第一阶段:____%(完成____%工程量后);- 第二阶段:____%(完成____%工程量后);- 第三阶段:____%(完成____%工程量后);3. 结算款:工程完工并通过验收后,支付剩余____%;4. 质保金:总额的____%作为质保金,在质保期结束后无质量问题的情况下退还。
上海市工程备案合同
![上海市工程备案合同](https://img.taocdn.com/s3/m/8553a938a55177232f60ddccda38376baf1fe09b.png)
上海市工程备案合同合同编号:【填写合同编号】甲方(业主):【填写甲方全称】乙方(承包商):【填写乙方全称】鉴于甲方拟在上海市【具体地点】进行【工程名称】的建设,现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就工程备案事宜达成如下协议:一、工程基本信息1. 工程名称:【填写工程名称】2. 工程地点:【填写工程地点】3. 工程规模:【填写工程规模】4. 工程造价:【填写工程造价】5. 工程期限:【填写工程起止日期】二、备案内容1. 甲方应向乙方提供完整的工程项目资料,包括但不限于工程设计文件、施工图纸、工程预算书等。
2. 乙方负责将上述资料整理汇总,并在规定时间内向上海市建设委员会提交工程备案申请。
3. 乙方应确保所提交的备案材料真实、准确、完整。
三、双方责任1. 甲方责任:- 提供必要的工程资料,并保证资料的真实性和合法性。
- 协助乙方完成备案过程中的相关事宜。
- 按照合同约定支付乙方服务费用。
2. 乙方责任:- 严格按照法律法规和行业标准准备备案材料。
- 及时完成工程备案,并向甲方报告备案进度和结果。
- 在备案过程中遇到问题,应及时与甲方沟通并寻求解决方案。
四、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付备案服务费用【填写金额】元。
2. 服务费用分两次支付,首次支付【填写比例】%作为启动资金,余款在工程备案成功后支付。
五、违约责任1. 如甲方未能按时提供资料或支付费用,导致备案延误,甲方应承担相应责任。
2. 如乙方未能按约定完成备案任务,应赔偿甲方因此造成的损失。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________代表人(签字):_________________日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________代表人(签字):_________________日期:____年__月__日。
上海建筑工程合同备案流程
![上海建筑工程合同备案流程](https://img.taocdn.com/s3/m/c71cf684f021dd36a32d7375a417866fb84ac022.png)
上海建筑工程合同备案流程概述上海市建筑工程合同备案是指为了保护建筑工程参建各方的合法权益,确保建筑工程的顺利进行,建设单位和施工单位在签订合同之后需要将合同备案到相关部门。
本文将详细描述上海建筑工程合同备案的步骤和流程。
步骤一:准备备案材料1.建设单位和施工单位需要准备以下备案材料:–建筑工程合同备案申请表(需盖章)–建设单位和施工单位的营业执照副本复印件(需加盖公章)–建设单位和施工单位的法人代表授权委托书(需盖章)–建设单位和施工单位的法人代表身份证复印件–建筑工程项目审批文件复印件(如规划许可证、施工许可证等)–建设单位和施工单位的资质证书复印件–合同签订前的招标文件复印件(如招标公告、招标文件等)–建设单位和施工单位的合同签订书面证明复印件–建设单位和施工单位的合同正本(需盖章)步骤二:填写申请表1.建设单位和施工单位填写建筑工程合同备案申请表,确保填写准确无误,并加盖单位公章。
步骤三:递交备案材料1.建设单位和施工单位将准备好的备案材料,连同申请表一并递交到上海市建设工程备案管理部门。
2.递交时,务必按照备案要求的顺序排列,并将每份材料装订成册。
步骤四:备案审查1.上海市建设工程备案管理部门收到备案材料后,将进行备案审查。
2.备案审查主要包括对备案材料的完整性、合规性和真实性进行核查。
步骤五:补正材料1.如果备案材料有不完整或不合规的情况,上海市建设工程备案管理部门将通知建设单位和施工单位补正材料。
2.建设单位和施工单位需要及时补正材料,并重新递交到备案管理部门。
步骤六:备案结果通知1.上海市建设工程备案管理部门完成备案审查后,将通知建设单位和施工单位备案结果。
2.如果备案通过,将发放备案证明文件;如果备案不通过,将说明原因并要求重新补正材料。
步骤七:领取备案证明1.建设单位和施工单位凭备案结果通知和相关身份证件,到上海市建设工程备案管理部门领取备案证明文件。
注意事项1.建设单位和施工单位在备案过程中需保证材料的真实性和合法性,如有虚假材料或违法行为,将承担相应的法律责任。
上海建筑工程施工合同备案
![上海建筑工程施工合同备案](https://img.taocdn.com/s3/m/979e7dd9d1d233d4b14e852458fb770bf78a3b0d.png)
上海建筑工程施工合同备案是指在上海市进行建筑工程施工前,必须向上海市建设行政管理部门报送企业基本信息、资质信息、注册人员及其他相关信息,并进行备案登记。
本文将详细介绍上海建筑工程施工合同备案的流程和注意事项。
一、备案资料准备1. 营业执照复印件:提供企业的营业执照复印件,以证明企业的合法身份。
2. 安全生产许可证复印件:提供企业的安全生产许可证复印件,以证明企业具备安全生产条件。
3. 建造师身份证复印件(项目经理):提供项目经理的身份证复印件,以证明项目经理的身份和资格。
4. 资质证书副本复印件:提供企业的资质证书副本复印件,以证明企业具备相应的施工资质。
5. 企业法人身份证复印件:提供企业法人的身份证复印件,以证明企业法人的身份。
6. 法人委托书原件:提供法人委托在沪负责人办理备案事宜的委托书原件,以证明办理人的授权。
7. 法人委托在沪负责人身份证复印件:提供法人委托在沪负责人的身份证复印件,以证明办理人的身份。
8. 在沪办公租赁合同/房产复印件(办公形式):提供企业在沪办公的租赁合同或房产复印件,以证明企业在沪有固定的办公场所。
9. A、B、C证书:根据不同工程项目的要求,可能还需要提供相应的专业资格证书。
以上备案资料应真实、完整、有效,如有虚假信息,将承担相应法律责任。
二、备案流程1. 企业注册登录上海市建设行政管理部门的官方网站,进行企业信息申报。
2. 按照要求填写企业基本信息、资质信息、注册人员及其他相关信息,并上传相关资料。
3. 提交申报信息后,等待建设行政管理部门的审核。
建设行政管理部门将在规定时间内对申报信息进行审核,并对不符合要求的企业进行退回或要求补充资料。
4. 审核通过后,企业可获得进沪施工备案编号,并可在上海市进行建筑工程施工活动。
5. 企业在施工过程中应遵守相关法律法规和规定,确保施工安全、质量。
三、注意事项1. 企业应按照要求真实、完整、有效地提供备案资料,不得提供虚假信息。
上海建筑工程施工合同备案
![上海建筑工程施工合同备案](https://img.taocdn.com/s3/m/fbe857a7f71fb7360b4c2e3f5727a5e9856a27d0.png)
上海建筑工程施工合同备案是指在上海市进行建筑工程施工前,必须向相关部门进行合同备案手续。
这是上海市建筑市场管理的一项重要制度,旨在规范建筑施工合同的签订和履行,保障双方的合法权益,维护建筑市场的秩序。
一、备案范围根据上海市相关规定,上海市行政区域内从事建筑工程施工活动的施工企业和建设单位,必须进行施工合同备案。
备案范围包括各类建筑工程施工合同,如房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、装饰装修工程等。
二、备案流程1. 签订合同:施工企业和建设单位在签订施工合同时,应严格按照上海市相关规定,明确合同内容、工程质量、安全文明施工、合同价款等方面的条款。
合同内容应符合国家法律法规、行业标准和地方规定。
2. 准备备案材料:施工企业和建设单位在签订合同后,应准备相关备案材料。
备案材料包括:施工合同原件、施工企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、建设单位法人营业执照副本、法定代表人身份证明等。
3. 提交备案申请:施工企业和建设单位将备案材料提交至上海市建筑市场管理相关部门。
提交申请时,需填写《上海市建筑工程施工合同备案申请表》,并按照要求盖章、签字。
4. 审核备案材料:上海市建筑市场管理相关部门对提交的备案材料进行审核。
审核内容包括:合同内容的合法性、合规性,备案材料的完整性、真实性等。
5. 备案结果公示:备案材料审核通过后,上海市建筑市场管理相关部门将在官方网站进行备案结果公示。
公示期为5个工作日。
6. 领取备案证书:公示期结束后,施工企业和建设单位可领取《上海市建筑工程施工合同备案证书》。
备案证书是施工企业和建设单位进行施工的合法依据。
三、注意事项1. 施工企业和建设单位应严格按照上海市相关规定,办理施工合同备案手续。
未进行备案的企业,不得在上海市从事建筑工程施工活动。
2. 备案材料应真实、完整、有效。
如有虚假、不完整等情况,一经发现,将依法追究相关法律责任。
3. 施工企业和建设单位在施工过程中,应遵守国家法律法规、行业标准和地方规定,确保工程质量和施工安全。
上海建筑工程合同备案
![上海建筑工程合同备案](https://img.taocdn.com/s3/m/83383f7eb5daa58da0116c175f0e7cd18425183d.png)
上海建筑工程合同备案在上海市,建筑工程合同备案是工程建设过程中的一项重要法律程序。
它要求建设单位与承包单位在签订合同后,必须将合同文本提交给相关管理部门进行审查和存档。
这一过程不仅有助于确保合同的合法性和有效性,还能够在一定程度上预防和减少建筑领域的经济纠纷。
以下是一份标准的上海建筑工程合同备案范本:【标题】上海建筑工程合同备案范本【】甲方(建设单位):_________乙方(承包单位):_________鉴于甲方拟在上海地区进行建筑工程项目,现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,就下列工程项目的施工达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________4. 工程造价:_________5. 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量乙方应按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工,确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
三、工程款支付1. 预付款:甲方应在合同签订后____天内支付工程预付款,金额为工程总造价的____%。
2. 进度款:根据工程进度,甲方应按时支付相应的进度款项。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方应支付剩余的工程款项。
四、违约责任如一方违反合同条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
五、争议解决因执行本合同所发生的任何争议,双方应通过协商解决;协商不成时,可提交上海市仲裁委员会进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:____年____月____日【结尾】以上范本仅供参考,具体合同内容应根据实际情况进行调整。
在签订合同前,建议双方详细阅读并充分理解合同条款,必要时可寻求法律专业人士的帮助。
上海市建设工程合同登记备案办事指南
![上海市建设工程合同登记备案办事指南](https://img.taocdn.com/s3/m/6fcb7a70af45b307e87197f1.png)
建设工程合同登记备案办事指南一、事项名称建设工程合同登记备案二、办理依据2-1、《中华人民共和国建筑法(主席令第91号)》第二章第一节第十五条规定:建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。
发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。
不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。
2—2、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(建设部令第124号)第十条第二款规定:分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内,将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
分包合同发生重大变更的,分包工程发包人应当自变更后7个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。
2-3、《上海市建筑市场管理条例》第四章第三十四条规定:建设工程承发包双方应当签订承发包合同。
承发包合同应当采用书面形式,并参照使用国家和本市的合同示范文本。
实行招标发包的建设工程,其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、投标标书和中标通知书的主要内容相一致。
三、办理条件1、双方已签订合法的建设工程合同;2、申请备案的企业具有与承接项目相符合的资质;3、合同内容需与报建信息及相应的中标通知书内容一致;4、法律、行政法规规定的其他条件。
四、提交的文件纸质上海市建设工程合同备案表纸质建设工程合同副本原件上传电子版建设工程合同副本原件网上填写合同备案相关数据中标通知书原件及复印件五、办理程序(一)申请1.一般备案项目网上备案的申请程序,应提交下列文件:(1)需要办理项目中标(交易成交)通知书的项目,必须办理完中标通知书后才可进入合同备案的申请程序,无需办理承发包手续的项目可不办理中标(交易成交)通知书。
(2)备案人登录上海市建筑建材业网站()网上办事专栏,进入建设工程合同登记备案,在网上填写相关数据;(3)按提示上传相应的建设工程合同副本原件一份;(4)电脑提示成功后即完成申请程序。
2.被抽检到需窗口受理合同备案的申请程序,应提交下列文件:(1)备案人登录上海市建筑建材业网站()网上办事专栏,进入建设工程合同登记备案,在网上填写数据并生成相应的《上海市建设工程合同备案表》。
上海建设工程合同怎么备案
![上海建设工程合同怎么备案](https://img.taocdn.com/s3/m/9cd5fcaf05a1b0717fd5360cba1aa81144318fda.png)
上海建设工程合同怎么备案让我们来了解一下什么是建设工程合同备案。
简而言之,建设工程合同备案是指建设单位与承包单位依法签订建设工程合同后,必须将合同文本提交给相关行政管理部门进行登记的过程。
这一过程是确保双方权益、规范建筑市场秩序的重要手段。
如何进行上海地区的建设工程合同备案呢?以下是一份标准的备案流程:1. 合同签订:建设单位与承包单位根据项目需求,依法签订建设工程合同。
2. 准备材料:包括合同正本、双方营业执照复印件、资质证书、项目负责人的相关资料等。
3. 在线申报:通过上海市建设工程合同备案系统进行在线填报,并上传相关材料。
4. 现场审核:携带纸质材料到指定的管理部门进行现场审核。
5. 完成备案:审核通过后,领取备案证明,完成备案手续。
在这个过程中,有几个关键点需要特别关注:- 合同内容的准确性:确保合同中的工程范围、工期、质量标准、造价等关键条款明确无误。
- 材料的完整性:提交的所有材料必须齐全,缺一不可,以免影响备案进度。
- 时间节点的把控:注意备案的时间节点,避免因备案延误而影响工程进度。
为了帮助大家更好地理解,我们提供了一份简化的建设工程合同备案范本:合同标题上海市建设工程合同备案范本/合同标题甲方信息甲方(建设单位):__________法定代表人:__________地址:________________联系电话:____________营业执照注册号:__________/甲方信息乙方信息乙方(承包单位):__________法定代表人:__________地址:________________联系电话:____________资质证书编号:__________/乙方信息工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________工程造价:__________工期要求:__________质量标准:__________/工程概况合同(此处详细列出合同的各项条款,包括但不限于工程的范围、质量要求、工期、付款方式、违约责任等)/合同附件(此处附上双方营业执照复印件、资质证书、项目负责人资料等相关文件)/附件备案信息备案日期:__________备案编号:__________备案机关:__________/备案信息通过上述范本,我们可以看到,一个完善的建设工程合同备案不仅要有详尽的合同内容,还需要有完整的辅助材料和准确的备案信息。
上海市建筑工程合同备案
![上海市建筑工程合同备案](https://img.taocdn.com/s3/m/7bbd3402f11dc281e53a580216fc700abb6852e6.png)
上海市建筑工程合同备案是指在上海市进行建筑工程合同签订后,按照相关法律法规规定,将合同信息报送至上海市住房和城乡建设管理委员会进行备案的行为。
本文将详细介绍上海市建筑工程合同备案的流程及相关要求。
一、备案依据根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十七条的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送县级以上工程所在地建设行政主管部门备案。
二、备案主体上海市建筑工程合同备案的主体包括发包人(建设单位)和承包人(施工单位)。
双方在签订建筑工程合同后,应按照法律法规规定进行备案。
三、备案流程1. 登录网站:登录上海市住房和城乡建设管理委员会官方网站,网址如下截图左上角所示。
2. 选择网上政府大厅:在网站首页选择网上政府大厅下面的【建设管理】。
3. 选择窗口:在建设管理页面选择窗口左侧的【项目】,再选择【建设工程合同信息报送】。
4. 阅读办事指南:在建设工程合同信息报送页面,可以阅读【办事指南】,了解相关流程和要求,避免走错程序。
5. 办理数字证书:在开始操作流程前,必须先到指定部门办理数字证书。
数字证书类型有两种:个人证书和单位证书。
6. 填写合同信息:根据网站提示,填写合同相关信息,包括合同名称、合同编号、合同金额等。
7. 提交合同备案:在填写完合同信息后,按照网站提示进行提交,等待审核。
8. 审核通过:上海市住房和城乡建设管理委员会将对提交的合同备案进行审核,审核通过后,合同备案完成。
四、备案材料上海市建筑工程合同备案所需材料包括:1. 有效的营业执照和税务登记证。
2. 安全生产许可证。
3. 所采购建材的合格证明、质量证明、检测报告等相关资料。
4. 所采购建材的供应商信息,包括供应商的名称、联系方式、营业执照等。
5. 建筑师或工程师的资质证明和委托书。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
上海市建设工程施工合同备案手册
总包合同备案号: .
工程名称: .
工程地址: .
建设单位: .
总包单位: .
合同备案部门: .
起用日期年月日
结束日期年月日
施工分包合同、劳务合同备案一览表
合同备案核销:
网上受理编号:沪建合同01表
上海市建设工程勘察合同登记表
网上受理编号:沪建合同02表
上海市建设工程设计合同登记表
网上受理编号:沪建合同03表
上海市建设工程监理合同登记表
网上受理编号:沪建合同04表上海市建设工程造价咨询合同登记表
网上受理编号:沪建合同05表上海市建设工程招标代理合同登记表
网上受理编号:沪建合同06表上海市建设工程施工总包合同备案表
网上受理编号:沪建合同07表上海市建设工程施工分包合同备案表
网上受理编号:沪建合同08表
上海市建设工程劳务合同备案表。