2017年上半年重庆省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题
2017年上半年重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题
2017年上半年重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于合同形式的说法，正确的是。
A：合同法对合同形式的要求是以要式为原则B：建设工程合同可以采用口头形式C：建设工程施工合同不能通过传真方式订立D：电子邮件不是合同的书面形式E：专业监理2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，属于劳动保险费的是。
A：养老保险费B：离退休职工的易地安家补助费C：职工退职金D：女职工哺乳期间的工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．604、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指__。
A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B．合同签字之日起至竣工之日止的期间C．开工之日起至结清单生效之日止的期间D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间5、下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是。
A：有组织开标、评标、定标的能力B：有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C：有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D：有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”E：专业监理6、【例3·单选题】非生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：建设投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、通用条件内以投标截止日前第28天定义为作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A：基准日期B：下达开工令C：合同签字日D：风险事件发生日E：专业监理8、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经后实施。
A：专业监理工程师审核、总监理工程师签字B：施工单位技术负责人、总监理工程师签字C：建设单位、施工单位、监理单位签字D：专家论证、施工单位技术负责人签字E：工程保险金9、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
2017年上半年四川省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试题
2017年上半年四川省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。
则该项目的财务内部收益率为。
A：12．80％B：12．91％C：13．O0％D：14．2％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、按照《中华人民共和国合同法》的规定，__属于委托合同。
A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同3、以下不属于企业管理费中检验试验费的是。
A：对建筑材料进行一般鉴定B：自设试验室进行试验所耗费的化学药品C：对建筑安装物的检查D：对具有出厂合格证明材料的检验E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、CM模式是以使用为特征的建设工程组织管理模式。
A：平行承发包模式B：CM单位C：施工单位D：项目总承包模式E：工程保险金5、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交__。
A．现场同期记录B．索赔意向通知C．索赔报告D．索赔证据6、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中__不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔7、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是。
A：监理能力B：监理收费C：检测设备D：企业信誉E：专业监理8、在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于。
A：招标人B：评标委员会C：招标代理机构D：招标监督机构E：专业监理9、某项目建设期为2年，运营期为5年。
建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。
若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。
2017年重庆市整理监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2017年重庆市整理监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。
A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是(A.监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C.总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮动的调整3.根据美国AIA 标准合同文件，CM 合同中与雇主订立合同的当事人是A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商4.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料5.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则6.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任8.设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划( )。
A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实施进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求9.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
2017年重庆市监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2017年重庆市监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值2.根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.21D.283.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试4.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )A.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明5.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正6.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。
A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前7.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C. 允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过( )天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.79.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是()A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金10.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用的确认实行（）签证制A.勘察人B.监理人C.发包人D.第三方11.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证12.在施工招标工作中，中标人最终应由（）确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构13.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是( )。
2015年上半年重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题
2015年上半年重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。
A：售后服务B：运输费用C：付款条件D：设备性能E：专业监理2、在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是。
A：工程量减少5％B：水泥价格上涨3％C：出现恶劣气候D：工程范围变更E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是__。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证4、在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是。
A：监理工作联系单B：备忘录C：会议纪要D：监理工程师通知E：工程变更单5、下列哪些不属于工程总承包模式下工程监理委托方式的优点。
A：建设单位的合同关系简单B：有利于工程造价控制C：利于质量控制D：缩短建设周期E：工程保险金6、《注册监理工程师管理规定》于__起施行。
A．2005年4月31日B．2005年12月31日C．2006年4月1日D．2006年6月1日7、某工程由于种种原因导致工程延期，对其处理正确的是。
A：由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位无权提出延长工期的申请B：若承包单位提出延长工期的申请被通过，应纳于合同工期，作为合同工期的一部分C：如果承包单位得到监理工程师批准的工期延期，就要赔偿由于工期延长而支付的误期损失费D：若某项工程被批准为工程延期，业主没有必要承担由于工期延长所增加的费用E：自我评定8、工程进度款的计算主要涉及。
A：工程质量的检验和施工进度计划B：工程量的计量和单价的确定C：直接费和间接费的计算D：施工方案和分部分项工程的确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《施工合同(示范文本)》的规定，如果是__。
重庆监理工程师执业资格：不可预见的物质条件模拟试题
重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、【例2 •单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。
A：匀速进展横道图比较法B：前锋线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：S曲线比较法E：自我评定2、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是。
A：实物法B：分项详细估算法C：单价法D：综合指标法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列不属于监理企业综合资质标准要求的是。
八：申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为8：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故C：申请工程监理资质之日前二年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故D：具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质E：工程保险金4、设置标底进行招标的建设工程，其标底价格一般应控制在以内。
A：招标人期望价格B：社会平均价格C：招标控制价格D：批准的总概算价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、可调总价合同较固定总价合同多考虑的调值因素是。
A：设计变更B：工程范围变更C：通货膨胀D：不可抗力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、涉及主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送审批，否则变更不能实施。
A：当地建设行政主管部门B：质量监督机构C：施工图原审查单位D：建设单位主管部门E：工程变更单7、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为。
八：固定价格B：可调价格C：综合单价D：成本加酬金E：专业监理8、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。
A：发包人与工程师B：工程师与承包人C：发包人与承包人D：工程师与供货人E：专业监理9、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
重庆省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件模拟试题
重庆省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理2、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审的批报送。
因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由承担。
A：承包人B：发包人C：政府部分D：发包人和承包人E：专业监理3、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。
A：索赔目的B：索赔起因C：索赔的合同依据D：索赔事件的性质E：专业监理4、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是。
A：工程承包合同B：建设工程设计施工总承包合同C：施工分包合同D：建设工程施工合同E：专业监理5、【例3·单选题】合同法律关系的客体是指。
A：合同的当事人B：合同双方的权利C：合同双方的义务D：合同的标的E：专业监理6、《建设工程设计合同示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由提供。
A：发包人B：施工承包人C：监理人D：设计单位E：专业监理7、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或返修的检验批，应。
A：予以验收B：重新进行验收C：鉴定验收D：协商验收E：工程变更单8、下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是。
A：信息沟通上要建立制度B：工作分工上要权责分明C：矛盾调解上要恰到好处D：成绩评价上要实事求是E：工程保险金9、在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应该是工作的。
A：平行工作B：紧后工作C：后续工作D：先行工作E：自我评定10、下列关于工程监理与政府主管部门监督管理的表述中，正确的是。
A：工程监理工作与政府主管部门的监督管理工作都是行政性监督管理B：工程监理工作与政府主管部门的监督管理工作都具有委托性C：工程监理工作是行政性监督管理，政府主管部门的监督管理工作具有委托性D：工程监理工作具有委托性，政府主管部门的监督管理工作是行政性监督管理E：工程保险金11、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。
陕西省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试题
陕西省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、质量管理体系的审核中，是对质量保证能力的审核。
A：局部审核B：分类审核C：内部审核D：外部审核E：工程变更单2、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第天。
A：6B：3C：8D：12E：自我评定3、施工阶段监理工程师进行投资控制的合同措施之一是。
A：明确投资控制人员的责任B：确定工程变更的价款C：进行工程计量D：做好施工记录E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
A．重新划分施工过程数B．重新划分施工段C．增加专业工作队数D．改变流水节拍值5、在控制图中出现了“链”的异常现象，根据规定，当连续出现链时，应开始调查原因。
A：五点B：六点C：七点D：八点E：工程变更单6、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由__承担。
A．发包人B．承包人C．设备供应人D．发包人和承包人分别7、直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中的任务。
A：决策层B：协调层C：执行层D：操作层E：工程保险金8、根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，下列工作中，属于施工准备阶段监理工作的是。
A：审查施工组织设计中的安全技术措施B：定期巡视检查危险性较大工程作业情况C：检查施工现场起重机械验收手续D：检查施工现场安全防护措施E：工程保险金9、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，贷款时间为第一年1000万元，第二年2000万元，年利率8％。
用复利法计算该项目建设期的贷款利息为万元。
2016年下半年重庆省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题
2016年下半年重庆省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理2、关于违约金的说法，正确的是。
A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理3、实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位总经理的职权是。
A：筹措建设资金B：审核上报项目初步设计和概算文件C：提出项目开工报告D：编制项目财务预算、决算E：工程保险金4、【例2·单选题】在质量控制中，要分析某个质量问题产生的原因，应采用法。
A：排列图B：因果分析图C：控制图D：直方图E：工程变更单5、【例3·单选题】某厂需要修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土。
因设备型号与基础条件等不同，使得4台设备(施工段)的各施工过程有着不同的流水节拍，见表2-6。
则流水施工工期是。
A：16B：18C：20D：22E：自我评定6、下列对于消费税的计算方法正确的是。
A：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率B：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率C：消费税=(组成计税价格+关税)×消费税率D：消费税=(组成计税价格+关税)÷(1-消费税率)×消费税率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由人民政府建设行政主管部门规定。
重庆监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题
重庆省监理工程师执业资格：不可预见的物质条件考试题一、单项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意)1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、对于建设工程风险来说，工程保险是建设工程风险中采用的对策。
A：风险转移B：非保险转移C：损失控制D：风险回避E：工程保险金3、大型、复杂、关键设备和成套设备，一般采用订货方式。
A：市场采购B：指定厂家C：招标采购D：委托采购E：工程变更单4、委托工程监理是业主在工程阶段的工作．A：设计B：施工安装C：建设准备D：生产准备E：工程保险金5、根据《建设工程设计合同示范文本》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理6、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理7、当采用匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作__。
A.实际少花费的时间B.实际多花费的时间C.进度超前的时间D.进度拖后的时间8、施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由自行完成。
A：总承包单位B：分包单位C：专业工程公司D：劳务分包单位E：工程保险金9、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括。
A：防洪B：邮政C：道路D：经济适用住房E：工程保险金10、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是。
建筑监理工程师考试试题(含答案)cqo
建筑监理工程师考试试题（含答案）一、单项选择题1．FIDIC合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括( C )。
A.人为干扰B.图纸未说明的外界障碍物C.气候条件D.招标文件未提供地表水文条件2．FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的"基本竣工"要求后，承包商申请颁发接收证书。
该"基本竣工"是指( C )。
A.完成扫尾，清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务3．对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( B )。
A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审4．由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( A )索赔。
A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润5．FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( B )。
A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费6．建设单位委托施工阶段的监理，工程监理企业只能根据委托监理合同和( C )对施工行为实行监理。
A.建设单位的委托B.施工单位的施工组织设计C.施工合同D.设计合同及设计文件7．建设工程监理的中心目的是( B )。
A.确定监理工作的方法和手段B.协助业主实现建设工程的总目标C.配备合适的监理人员进行有效的监督D.监督承包单位的违规行为8．承包商中标承接工程后，将部分工程进行分包体现的是建设工程风险对策的( B )。
A.风险分担B.风险转移C.损失控制D.风险回避9．依据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行( D )，符合要求时予以签认。
A.旁站B.巡视检查C.抽查D.现场检查10．大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( D )。
辽宁省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试卷
辽宁省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成直方图。
A：折齿型B：缓坡型C：孤岛型D：双峰型E：工程变更单2、【例1·单选题】确定进度协调工作制度是监理工程师控制工程建设进度的。
A：技术措施B：合同措施C：组织措施D：经济措施E：自我评定3、当采用匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，如果表示工作实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则检查日期与该横道线右端点的差距表示。
A：进度超前的时间B：超额完成的任务量C：进度拖后的时间D：尚待完成的任务量E：自我评定4、【例2．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A：1B：12C：24D：48E：工程保险金5、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。
由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成．关于该事件的说法正确的是。
A：设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B：设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C：设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D：设计人不对变更部分的设计质量负责E：专业监理6、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之一是。
A：施工段B：流水强度C：流水节拍D：工作面E：自我评定7、建设工程施工实行平行发包时，若业主委托多家监理单位实施监理，则“总监理工程师单位”在监理工作中的主要职责是。
A：协调、管理各承建单位的工作B：协调、管理各监理单位的工作C：协调业主与各参建单位的关系D：协调、管理各承建单位和监理单位的工作E：工程保险金8、其目的是要通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘：A：详细勘察B：初步勘察C：可行性研究勘察D：试验勘察E：工程变更单9、刺绣“除丝线外，还用孔雀毛或马尾缠绒作线，讲求华丽效果，且绣工多为男工所任”，指的是__。
2017年上半年重庆监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题
2017年上半年重庆省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托提出。
A：原设计单位B：工程检测加固单位C：事故调查组建议的单位D：政府质量监督部门E：工程变更单2、在勘察成果的审核与评定中，属于程序性审查。
A：勘察场地的工程地质条件B：岩土工程问题C：对工程勘察报告的内容和深度进行检查D：工程勘察成果的齐全可靠性E：工程变更单3、有下列情形之一的，工程监理企业应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请，交回资质证书，国务院建设主管部门应当办理注销手续，公告其资质证书作废。
A：工程监理企业违规监理的B：超越法定职权做出准予工程监理企业资质许可的C：违反资质审批程序做出准予工程监理企业资质许可的D：对不符合许可条件的申请人做出准予工程监理企业资质许可的E：工程保险金4、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。
施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。
施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。
关于工期延误责任的说法，正确的是。
A：因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B：因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C：因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D：因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任E：专业监理5、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理6、关于要约撤销的说法，正确的是。
A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E：专业监理7、关于设计招标，下列说法错误的是。
2017年上半年陕西省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件试题
2017年上半年陕西省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】某粮库工程拟建三个结构形式与规模完全相同的粮库，施工过程主要包括：挖基槽、浇筑混凝土基础、墙板与屋面板吊装和防水。
根据施工工艺要求，浇筑混凝土基础1周后才能进行墙板与屋面板吊装。
各施工过程的流水节拍见表2-3，试分别计算组织四个专业工作队和增加相应专业工作队的流水施工工期各为周。
A：30和29B：27和19C：21和30D：19和27E：自我评定2、下列内容中，不属于建设程序中生产准备阶段的工作是。
A：组织设备、材料订货B：招聘和培训生产人员C：进行工具、器具、备品备件的制造或订货D：组织生产人员参加设备安装、调试、工程验收E：工程保险金3、【例1·单选题】下列关于监理合同生效说法错误的是。
A：建设工程监理合同属于无生效条件的委托合同B：合同双方当事人依法订立后合同即生效C：建设工程监理合同属于有生效条件的委托合同D：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后合同生效E：工程保险金4、选择合理的承发包模式和合同计价方式是目标控制的。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：合同措施E：工程保险金5、某工程单代号搭接网络计划中工作B、D、E之间的搭接关系和时间参数如下图所示。
工作D和工作E的总时差分别为6天和2天，则工作B的总时差为天。
A：3B：8C：9D：12E：自我评定6、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：省级人民政府C：设区的市级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金7、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。
该房地产的价格为__万元。
A．695.83B．681.25C．715.83D．718.758、监理实施细则的作用主要在于__。
湖北省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件模拟试题
湖北省2017年上半年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、国产标准设备原价一般是指。
A：设备出厂价与采购保管费之和B：设备购置费C：设备出厂价与运杂费之和D：设备出厂价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在约定的时间内未作出任何答复，承包人应。
A：向工程师再次发出请求复工通知B：向发包人发出请求复工通知C：继续等待工程师的复工指示D：自行复工继续后续工程的施工E：专业监理3、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是。
A：工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同B：业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C：采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D：设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同E：专业监理4、关于连带责任保证的说法，正确的是。
A：当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B：连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C：主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D：主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任E：专业监理5、【例·单选题】下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是。
A：建设工程勘察合同B：建设工程设计施工总承包合同C：建设工程设计合同D：建设工程施工合同E：专业监理6、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。
设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。
2017年四川省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题
2017年四川省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理2、组成FIDIC合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）。
A．合同专用条件B．投标书C．合同协议书D．合同通用条件3、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由__原因引起的。
A．偶然性B．系统性C．异常性D．相关性4、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在支付或扣除。
A：竣工结算B：下一次进度款中C：本次进度付款中D：以上都不正确E：专业监理5、用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值，这些步骤正确的顺序是。
A：①→②→③→④B：①→③→②→④C：①→③→④→②D：②→①→③→④E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例2．单选题】某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失3000万元，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金7、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括。
A：防洪B：邮政C：道路D：经济适用住房E：工程保险金8、评标委员会对投标书初评时，主要检查的内容不包括__。
A．报价计算的正确性B．评标价的优劣C．投标人的资格D．投标保证有效性9、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
A．重新划分施工过程数B．重新划分施工段C．增加专业工作队数D．改变流水节拍值10、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。
陕西2017年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题
陕西省2017年监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A.只能在范围内压缩B .与其协商C.不得压缩D.不得延长2、第一次工地会议应在__举行。
A.开工时B.开工后C.总监理工程师下达开工令之时D.总监理工程师下达开工令之前3、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A.管理层次B.管理跨度C.管理部门D.管理职能4、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A.施工单位B.监理单位C.项目经理D.监理工程师5、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A.内部B.外部C.组织D.内部和外部6、管理层次中协调层的职能是__。
A.确定大政方针B.参谋与咨询C.组织与调配D.操作与完成任务7、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A.关键岗位B.关键部位C.重要部位D.重要岗位8、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A.项目建议书B.可行性研究C.项目决策D.勘察、设计9、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A.可行性研究B.项目建设方案C.编制可行性研究报告D.项目决策10、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A.交谈协调法B.书面协调法C.访问协调法D.情况介绍法11、主动控制也可以表述为__。
A.反馈控制B .前馈控制C.闭环控制D.事后控制12、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．513、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
2017年监理工程师《合同管理》真题与解析
2017年全国注册监理工程师执业资格考试建设工程合同管理1.关于建设合同的说法，错误的是()。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
A.5%B.10%C.20%D.30%9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年上半年重庆省监理工程师考试科目合同管理：不可预见的物质条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托提出。
A：原设计单位B：工程检测加固单位C：事故调查组建议的单位D：政府质量监督部门E：工程变更单2、在勘察成果的审核与评定中，属于程序性审查。
A：勘察场地的工程地质条件B：岩土工程问题C：对工程勘察报告的内容和深度进行检查D：工程勘察成果的齐全可靠性E：工程变更单3、有下列情形之一的，工程监理企业应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请，交回资质证书，国务院建设主管部门应当办理注销手续，公告其资质证书作废。
A：工程监理企业违规监理的B：超越法定职权做出准予工程监理企业资质许可的C：违反资质审批程序做出准予工程监理企业资质许可的D：对不符合许可条件的申请人做出准予工程监理企业资质许可的E：工程保险金4、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。
施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。
施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。
关于工期延误责任的说法，正确的是。
A：因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B：因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C：因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D：因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任E：专业监理5、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理6、关于要约撤销的说法，正确的是。
A：撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B：要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C：要约人确定承诺期限的要约可以撤销D：撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人E：专业监理7、关于设计招标，下列说法错误的是。
A：设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B：一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C：设计招标应采用设计方案竞选的方式D：设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细E：专业监理8、对设备制造各阶段的检验部位、内容、方法、标准及检测手段属于对的审查。
A：设备制造的工艺方案B：设备制造分包单位C：检验计划和检验要求D：生产人员上岗资格E：工程变更单9、按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人。
A：不再负责处理有关设计问题B：仍应无偿负责处理有关设计问题C：仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更D：仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费E：专业监理10、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A：7B：14C：15D：20E：工程保险金11、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师12、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
A：主控项目B：一般项目C：保证项目D：基本项目13、关于评标委员会组成的说法，正确的是。
A：招标人代表2人，专家6人B：招标人代表2人，专家5人C：招标人代表2人，专家4人D：招标人代表2人，专家3人E：专业监理14、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、卫生、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
A：主控项目B：一般项目C：保证项目D：基本项目E：工程变更单15、项目总承包模式具有的优点之—是__。
A．合同关系简单B．招标发包难度小C．有利于质量控制D．合同价格低16、下列合同中，属于可撤销合同的是。
A：当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同B：以虚假资质签订的合同C：通过串通投标订立的合同D：在订立时显失公平的合同E：专业监理17、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中__不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔18、【例2·单选题】以下专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。
A：高大模板工程B：浅基坑工程C：大爆破工程D：脚手架工程E：专业监理19、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
A：监理方B：投资方C：设计方D：施工方20、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。
原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。
A：原设计人对变更的设计不承担责任B：该部分设计成果需经原设计人审查批准C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任E：专业监理21、运输货物时的运输合同的客体是。
A：被运货物B：运输行为C：运输费用D：运输工具E：专业监理22、有关编制或审核施工进度计划中出现的问题，叙述正确的是。
A：监理工程师对施工进度计划的审查或批准，解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务B：尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见，但施工进度计划一经监理工程师确认，即当视为合同文件的一部分C：B项被视为合同文件的一部分，不能作为以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的依据D：强制干预承包单位的进度安排，或支配施工中所需要的劳动力、设备和材料，是监理工程师应尽的职责E：自我评定23、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。
A：分项、分部、单位、单项工程B：土建、安装设备工程流动资金C：分部、分项、单项、单位工程D：设备、土建、安装工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工24、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，施工单位搭建的临时建筑物的费用，应计入建筑安装工程的。
A：直接工程费B：措施费C：间接费D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、在前锋线比较法中工作实际进度点位置在检查日时间坐标左侧，则两者之间的差值表示。
A：该工作实际进度超前的天数B：该工作实际进度拖后的天数C：该工作的实际投资超额量D：劳动量投入的多余量E：自我评定二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、某分部工程双代号时标网络计划如图3-59所示，该计划所提供的信息有。
A：工作B的总时差为3天B：工作C的总时差为2天C：工作D为关键工作D：工作E的总时差为3天E：工作G的自由时差为3天2、进度控制的经济措施包括。
A：建立进度信息沟通网络B：实施工期提前奖励和延期罚款C：及时办理工程预付款支付手续D：加强风险管理E：及时办理工程进度款手续3、设计标准的作用包括__。
A．对项目规模、内容、建造标准进行控制B．减少设计工程量和预算工程量C．提高设计效率D．提高建筑物功能，降低成本E．促进建筑工业化，装配化，加快建设速度4、分项工程应按__等进行划分。
A．主要工种B．材料C．施工工艺D．设备类别E．施工顺序5、工程建设参与各方通用的监理工作表格包括。
A：工程临时延期申请表B：工程材料报审表C：监理工作联系单D：费用索赔审批表E：工程变更单6、排列图是一种常见的质量控制统计分析方法，它可用于__。
A．分析造成质量问题的薄弱环节B．评价生产过程的能力C．掌握质量数据的分布规律D．分析质量控制措施的有效性E．找出生产不合格品最多的关键过程7、【例5·多选题】下列关于编制单位工程施工进度计划的说法中，正确的有。
A：最小工作面限定了每班安排人数的上限B：每天的工作班数应根据安排的工人数和机械数确定C：最小劳动组合限定了每班安排人数的下限D：施工顺序通常受施工工艺和施工组织两方面的制约E：应根据施工图和工程量计算规则计算每项工作的工作量8、招标控制价的编制依据包括。
A：工程造价管理机构发布的工程造价信息(工程造价信息没有发布的参照市场价) B：招标文件中的工程量清单及有关要求C：国家或省级、行业建设主管部门发布的计价定额和计价办法D：同类工程的造价E：建设工程设计文件及相关资料9、下列对于预备费的理解，正确的是。
A：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数B：基本预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费之和为计算基数C：涨价预备费以建筑安装工程费以及设备及工、器具购置费和工程建设其他费之和计算基数D：基本预备费又称不可预见费E：涨价预备费又称不可预见费10、监理工程师对施工阶段进度控制的任务有__。
A．审查施工单位施工进度计划B．对施工投入、施工和安装过程、产出品进行全过程控制C．协调各单位关系、预防并处理好工期索赔D．工程付款控制E．完善建设工程控制性进度计划11、依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有__。
A．对竣工检验的干扰B．不可抗力造成的损失C．延误移交施工现场D．业主提前占用工程E．非承包商原因检验导致施工延误12、与横道图相比，网络图具有以下主要特点。
A：网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系B：通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作C：通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间D：网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整E：比横道图直观明了13、关于监理合同赔偿责任的说法，正确的有。
A：只要监理的建设项目质量达不到要求，监理人即应向委托人赔偿损失B：因监理人的过错给施工单位造成损失的，施工单位有权向监理人要求赔偿C：因非监理人原因且监理人无过错，发生工程质量事故造成的损失，监理人不承担赔偿责任D：委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此产生的费用E：监理人向委托人的索赔不成立时，不赔偿委托人由此产生的费用14、在材料的质量检验中，常用材料的试验项目有__。
A．一般试验项目B．其他试验项目C．重要试验项目D．特殊试验项目E．最终试验项目15、价值工程的方案评价，应当通过实现综合评价。
A：财务评价B：技术评价C：经济评价D：社会评价E：环境评价16、建设工程合同管理的目标包括。