单项工程项目开工通知
成建价【2019】6号关于建设工程项目延期开工和中间停工计价调整的通知
成建价【2019】6号关于建设工程项目延期开工和中间停工计价调整的通知XXX关于建设工程项目延期开工和中间停工计价调整的通知成建价〔2019〕6号各有关单位：因建设工程施工项目延期开工、中间停工时间和工期延长超过合同工期较长，且发承包双方在施工合同中未作明确约定引起计价争议日渐增多，为使工程建设顺利进行，合理维护承发包双方利益。
根据《中华人民共和国合同法》、《XXX关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2018〕20号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（XXX令第16号）、《建设工程工程量清单计价规范》等规定，结合我市实际，对建设工程施工项目延期开工、中间停工和工期延长超过合同工期涉及的计价调整，通知如下：一、本通知适用于我市行政区域内建设工程施工项目的延期开工、中间停工和工期延长超过合同工期的计价调整。
二、发方人应在招标文件和施工合同中明确载明工程施工项目的计划开工时间和计划竣工时间。
未明确载明的，招标工程以投标截止日后90天（指日历天，下同）为计划开工时间，非招标工程以合同签订后60天为计划开工时间。
三、开工时间以发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工时间为准。
四、非承包人原因导致工程施工项目延期开工，主要材料价格上涨时，按以下方式调整：一）工程施工项目在计划开工日期之日内发出开工通知的，发承包单方执行合同约定。
二）工程施工项目在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，主要材料代价合同约定风险幅度大于3%或约定主要材料代价不调整的，代价风险幅度按3%调整。
三）工程施工项目在计划开工日期之日跨越90天后发出开工通知的，主要材料代价按实调整。
五、非承包人原因导致工程施工项目延期开工，主要材料价格下跌时，按以下方式调整：一）工程施工项目在计划开工日期之日内发出开工通知的，发承包单方执行合同约定。
二）工程施工项目在计划开工日期之日90天内发出开工通知的，主要材料代价合同约定风险幅度小于3%或约定主要材料代价不调整的，代价风险幅度按5%调整。
工地开工前通知书范文
工地开工前通知书范文亲爱的施工队全体工作人员：您好！根据公司的安排，XXXX项目将于XX年XX月XX 日正式开工，为了确保工程顺利进行，特向各位提前发出开工通知。
请您务必于开工前按照以下要求做好准备工作，并遵守相关规定，共同努力完成本次工程。
一、安全生产第一。
施工过程中务必严格遵守安全操作规程，穿戴好安全防护用具，加强安全意识，严禁违章操作、擅自调整施工流程，确保工地安全。
二、遵守环境保护法规。
工地周边环境干扰需要最小化，噪音施工时间应在规定时间内进行，严禁乱倾倒危险废物、施工废弃物，保持施工现场整洁。
三、施工质量要求严格。
按照设计图纸要求施工，保持良好的施工质量，严重违反施工规范的，将严惩不贷。
四、遵守工地纪律。
统一着装、按时上岗、准时下班，遵守工地规定，服从管理方的指挥，维护施工秩序。
五、疫情防控工作。
请所有工作人员全程佩戴口罩，保持社交距离，注意个人卫生，定期测温，如有异常情况，请及时报告。
六、加强施工组织管理。
严格执行施工计划，按照工期要求，合理调配资源，确保施工进度。
七、日常检查及报告。
请各位工作人员加强日常巡查，发现问题及时报告，对施工安全、质量等方面进行严格管理和监督。
八、加强协作配合。
请各岗位人员之间建立良好的沟通协作机制，协力解决工程实施中遇到的各类问题。
总之，希望全体工作人员团结一心，共同努力，确保本次工程的顺利完成。
如有任何疑问或困难，请及时与项目负责人联系解决。
让我们一起为XXXX项目的圆满成功而努力拼搏！最后，再次希望各位工作人员能全力以赴，不辜负公司对你们的信任和期望。
祝您们工作顺利，身体健康！感谢您们的付出与努力！项目管理部XX年XX月XX日。
成建价【2019】6号关于建设工程项目延期开工和中间停工计价调整的通知
成都市建设工程造价管理站关于建设工程项目延期开工和中间停工计价调整的通知成建价〔2019〕6号各有关单位：因建设工程施工项目延期开工、中间停工时间和工期延长超过合同工期较长，且发承包双方在施工合同中未作明确约定引起计价争议日渐增多，为使工程建设顺利进行，合理维护承发包双方利益。
根据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2018〕20号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）、《建设工程工程量清单计价规范》等规定，结合我市实际，对建设工程施工项目延期开工、中间停工和工期延长超过合同工期涉及的计价调整，通知如下：一、本通知适用于我市行政区域内建设工程施工项目的延期开工、中间停工和工期延长超过合同工期的计价调整。
二、发方人应在招标文件和施工合同中明确载明工程施工项目的计划开工时间和计划竣工时间。
未明确载明的，招标工程以投标截止日后90天（指日历天，下同）为计划开工时间，非招标工程以合同签订后60天为计划开工时间。
三、开工时间以发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工时间为准。
下方式调整：（一）工程施工项目在计划开工日期之日内发出开工通知的，发承包双方执行合同约定。
（二）工程施工项目在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，主要材料价格合同约定风险幅度大于3%或约定主要材料价格不调整的，价格风险幅度按3%调整。
（三）工程施工项目在计划开工日期之日超过90天后发出开工通知的，主要材料价格按实调整。
五、非承包人原因导致工程施工项目延期开工，主要材料价格下跌时，按以下方式调整：（一）工程施工项目在计划开工日期之日内发出开工通知的，发承包双方执行合同约定。
（二）工程施工项目在计划开工日期之日90天内发出开工通知的，主要材料价格合同约定风险幅度小于3%或约定主要材料价格不调整的，价格风险幅度按5%调整。
（三）工程施工项目超过计划开工日期之日起90天后发出开工通知的，计划进度工期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。
建筑工地开工最新通告范文
建筑工地开工最新通告范文
尊敬的业主：
您好！我们工地的施工队伍将于本周开始新一轮的建筑工程，为了确保施工的顺利进行，特发布以下通告，希望得到您的理解和配合：
1. 施工时间：本次施工计划于本周开始，预计工期为一个月。
具体施工时间为每天上午8点至下午5点，如有特殊情况需要延长施工时间，会提前通知。
2. 施工范围：本次施工主要包括地基处理、建筑主体结构施工等工程，施工范围以建筑工地围挡为准，切勿未经允许擅自进入工地。
3. 安全提示：工地周边将设置警示标识，请尊重施工区域，切勿随意进入。
如有特殊情况需要进入工地，请提前与施工队联系并遵守指导。
4. 噪音影响：施工期间可能会产生噪音，我们会尽量减少对周边居民的影响，如有特殊需求，请及时告知。
5. 施工期间交通管制：为确保施工安全，我们将在必要时对周边交通进行临时管制，希望您理解并配合。
6. 施工完成后清理：施工结束后我们将尽快清理工地周边垃圾和材料，还原环境。
7. 信息通知：如有关于施工进展、变动等信息，我们将通过短信、电话等方式及时通知。
我们将严格按照施工计划进行工作，力求保质保量完成建设任务。
在此，我们也诚挚邀请您监督我们的工作，提出宝贵的意见和建议，让施工过程更加顺利高效。
再次感谢您的理解和支持！祝您生活愉快！
特此通告
建筑工地施工队
日期：xx年xx月xx日。
通知 建设工程开工通知书
建设工程开工通知书开工，工厂开始生产或工程开始进行。
下面给大家带来建设工程开工通知书，供大家参考!建设工程开工通知书范文一各省、自治区交通厅，北京、重庆市交通委员会，天津市市政工程局，上海市市政工程管理局，新疆生产建设兵团交通局：依据《公路法》和《行政许可法》的有关规定，公路建设项目实行施工许可制度。
现将实施公路建设项目施工许可的有关事宜通知如下：一、公路建设项目施工许可的申请、受理、审查和决定严格按照《交通行政许可实施程序规定》(交通部令20xx年第10号)和《公路建设市场管理办法》(交通部令20xx年第14号)的规定执行，施工许可程序和有关要求见附件1。
二、申请人(公路建设项目法人)应填写《公路建设项目施工许可申请书》(见附件2)，并按要求准备相关的申请材料，报相应的施工许可实施机关审批。
施工许可实施机关应严格按照规定的程序和要求开展许可工作，并按照《交通行政许可实施程序规定》规定的有关格式实施。
三、各级交通部门要高度重视公路建设项目施工许可的实施工作，制定相关的实施细则，确保该项制度的贯彻落实。
要通过实施施工许可制度，规范项目管理，实现依法建设。
此前实行的公路建设项目开工报告制度同时废止。
2 附件：1.公路建设项目施工许可程序和有关要求 2.公路建设项目施工许可申请书中华人民共和国交通部(章)年六月十四日建设工程开工通知书范文二各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局)，邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—20xx—0201)的通知》(建市〔20xx〕56号)、20xx《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔20xx〕113号)以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-20xx)进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-20xx)，现印发给你们。
开工报告及审批程序实施细则
开工报告及审批程序实施细则第一章总则第一条为了规范工程开工报告内容和审批程序，确保工程在具备条件情况下及时开工建设，制定本细则。
第二条单项工程划分单项工程划分参照《公路工程质量评定检验标准》（JTG F80/1-2004）附录Ａ和《单位、分部、分项工程划分及质量评定办法》中的单元划分，或监理工程师根据施工安排的实际情况，按施工阶段或施工段落予以具体划分。
第二章合同段开工报告的内容及批复程序第三条承包人应在签订合同协议书后28天内向监理工程师提交合同段开工申请报告。
第四条合同段开工申请报告一式四份报驻地监理小组审查，审查完成后上报总监办审批并抄报项目公司，合同段开工申请报告主要包含以下内容：1．工程概况；2．合同段开工申请报表；3．施工管理机构表；4．劳务人员、机械设备、材料的进场情况；5．临时道路、临时设施的修建情况；6．合同段施工组织设计（含工期）；7．桥梁、路基、立交、隧道等主要工程的施工方案，施工工艺和方法；8．合同段质量保证体系和质量责任人登记表；9．安全生产、环保作业、文明工地建设；10．施工交通保畅组织设计；11．雨季、冬季施工措施；12．主要材料的采购供应。
总监理工程师须在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地合理安排施工。
第三章单项开工报告的内容第五条承包人提交单项工程开工报告必须在单项工程开工之前14天送往驻地监理小组，以取得驻地监理工程师审阅、批准。
第六条单项工程开工报告一式三份报驻地监理小组。
单项工程开工报告主要包含以下内容：1．单项工程简介；2．单项工程开工申请报表；3．单项工程数量批复表；4．单项工程施工进度（施工组织设计，含工期）；5．土地占有及临建工程情况；6．测量控制桩点成果表；7．单项工程现场管理人员表；8．单项工程现场施工人力表；9．单项工程进场机械设备表；10．单项工程进场材料表；11．原材料试验、标准试验审批表；12．施工图纸；13．有关施工外部条件的协议文件或资料复印件（如有）；14．质量保证体系和质量责任人登记表；15．安全生产、环保作业、文明工地建设；16．交通保畅保证措施；17．雨季、冬季施工措施（如有）。
楼盘集中开工通知书
楼盘集中开工通知书
尊敬的业主：
您好！根据市政府的规划和要求，我公司决定对于我社所属楼盘进行集中开工。
为了更好地向您传达相关信息，特此发出本通知书。
首先，我公司将在本月底开始集中开工，届时会有大量工程人员和设备进入楼盘施工区域。
为了确保您的安全和便利，我们将采取一系列措施来保障施工期间的交通流畅和居民生活。
一、交通安排
在施工期间，我们将与交通部门密切合作，制定详细的交通安排计划，确保周边道路交通流畅。
同时，我们将设置临时停车场，为进出楼盘的居民提供便利。
二、施工时间
为了尽量减少对您的日常生活的干扰，我们将尽量在工作日的白天进行施工，避免在夜间或节假日进行嘈杂的工程施工。
但在确保质量和进度的前提下，我们可能需要在一些特定情况下进行夜间施工，届时我们将提前通知您，尽量减少不便。
三、施工噪音控制
我们将采取各种措施来控制施工噪音，以减少对周边居民的影响。
我们将使用最新的施工设备和技术，尽量降低噪音产生，
并在必要时采取隔音措施。
同时，我们也将加强对施工队伍的管理，确保他们在施工过程中尽量减少噪音。
四、施工区域管控
为了确保施工安全和居民的居住环境，我们将设立施工区域，严格控制进出人员和车辆。
只有具备相关证件的人员才能进入施工区域，并且必须遵守相关安全规定和管理制度。
最后，我们将尽一切努力来确保施工质量和进度，以及最大限度地减少对居民生活的干扰。
如有任何疑问或需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
再次感谢您对我们楼盘工程的支持与理解！
此致
敬礼
XXX楼盘施工部门
日期：XXX年XX月XX日。
甲方开工通知书
甲方开工通知书编号：宝圣一期—横滨—tzd001备注：签字原件一式三份，建设单位、监理单位、接单施工单位各一份。
第 1 页共 1 页单项工程开工通知书工程开工报告工程名称：南昌市驾驶员培训中心工程开工前，甲方应完成以下工作：1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备开工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；2、将施工所需水电、电讯线路的接入，开通施工场地、城乡公共道路的通道；3、办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续；4、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；5、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；6、协调出来施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作、承担相关费用；开工许可证，三通一平土地使用许可证规划许可证资金项目部工程备案现场拆迁临水临电三通一平原则上监理公司不应代甲方行事。
在工程建设中，甲方为建设单位，投资建设、购置土地、办理相关建设手续。
乙方有咨询公司，接受甲方咨询，进行项目前期可行性研究等工作。
策划公司，受甲方委托进行项目策划。
设计单位，受甲方委托负责工程设计，提供图纸等设计文件。
审图公司，受甲方委托审查施工图纸。
施工单位，受甲方委托进行项目施工。
供货单位，根据建设需要，进行设备供货、安装、调试等服务。
丙方为监理公司，受甲方委托，对工程施工、进货、安装等进行全程监督，保证工程质量。
之所以安排监理公司这个“丙方”监督乙方的工作，就是避免甲方、乙方之间出现不利于工程建设的“默契”。
如果出现“丙方”代替“甲方”工作的情况，其角色出现变化，正常开展工作的基础就破坏了。
所以监理公司不应代甲方行事。
如果建设单位由于各种原因，管理工程建设事务有困难，可以委托房地产开发公司或咨询公司为其“代建”，办理相应事务。
建筑工程开工前，甲方进行的工作大致如下：工程立项建立工程项目组项目可行性研究筹措建设资金取得建设用地的《用地规划许可证》取得建设用地的规划意见书取得建设用地周边的市政条件——给水、排雨污水、热力、电力、电话、电视、煤气等设计方案招投标拆迁组织建设用地的地质勘探工程设计报规划、消防、人防、交通、园林绿化等主管部门审查，取得许可文件施工招投标、监理招投标工程设计报《工程规划许可证》施工图审查办理开工证电梯、厨房设备、空调等设备订货预算；、编制合同2、收集资料2、确定费率4、执行定额5、明确施工范围6、建资程度大的的原则就这么多、具体合同项目就很多、也很细如材质的等很多问题。
工程开工通知书范文
工程开工通知书范文
安徽xx有限责任公司:
你单位承建叶集东部生态新城PPP项目建设任务，现已提供所有施工工作面，但市政路网强电入地配套工程、未名湖朱畈停车场对面湖区、未名湖C区园路三个单项工程迟迟未能动工。
为确保项目建设工期计划按时完成，现责令你公司务必于20xx年11月20日之前开工建设以上三项工程，逾期未开工，我局将依据PPP项目合同有关内容进行处理，否则视为放弃，由业主介入选取第三方进行建设施工，产生的建设费用由你公司承担。
xxx集区重点工程管理局
11月16日
xx广工
联系人：
特此通知：
工程部负责人签名：公司负责人签名：
年X月X日
xxxx：
年月日
猜你喜欢：。
工程开工通知书范文7篇
工程开工通知书范文7篇Model text of project commencement notice编订：JinTai College工程开工通知书范文7篇前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：工程开工通知书范文2、篇章2：工程开工通知书范文3、篇章3：工程开工通知书范文4、篇章4：开工通知书范文5、篇章5：开工通知书范文6、篇章6：开工通知书范文7、篇章7：开工通知书范文开工，工厂开始生产或工程开始进行。
工程进行开工时有时会发出通知，以此告知相关人员注意事项。
下面小泰给大家带来工程开工通知书，供大家参考!篇章1:工程开工通知书范文xxx有限责任公司:你单位承建叶集东部生态新城PPP项目建设任务，现已提供所有施工工作面，但市政路网强电入地配套工程、未名湖朱畈停车场对面湖区、未名湖C区园路三个单项工程迟迟未能动工。
为确保项目建设工期计划按时完成，现责令你公司务必于20xx年11月20日之前开工建设以上三项工程，逾期未开工，我局将依据PPP项目合同有关内容进行处理，否则视为放弃，由业主介入选取第三方进行建设施工，产生的建设费用由你公司承担。
xxx集区重点工程管理局11月16日篇章2:工程开工通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】xx广工xxx通信工程有限责任公司：经我公司研究决定，由贵公司负责丽莱酒店的有线电视抢修任务，工程施工地点三亚市金鸡岭路，本工程为单项抢修工程，由于线路信号低，把原有野外三分配器改为野外四分配器，需布-12电缆，路由共约90米。
请贵公司务必根据要求时间X月X日组织施工队伍进场，时限X天完成。
开工报告管理办法
开工报告管理办法一、总则1、工程项目依据工程中标通知书及工程施工合同，完成工程开工前的各项施工准备工作，办理工程开工的各项审批手续。
2、工程开工必须有业主和监理部门审批的工程开工报告。
工程项目、单位工程都必须提交工程开工报告申请开工。
停工后又复工应重新办理开工报告审批手续。
二、开工报告时间工程建设项目的开工，是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始施工时间。
分期建设的项目，其开工建设是指第一期工程开始施工的时间，单项工程建筑物的开工，是指工程正式破土，或建筑物的基础工程动工，也算为开工。
此前的准备工作，临时工程都不算开工。
三、开工报告必备条件1、设计文件，施工图纸能满足施工需要；2、施工测量和复测结束、技术交底已经完成，施工桩橛完备；3、材料、机具、设备、劳动力数量、技术力量等能满足施工需要；相关工程开工已审批的标准试验；4、单位工程实施性施工组织设计已经编制并通过审批，施工方案、施工方法、工艺已经确定；5、征地拆迁能满足开工要求；6、工地布置、施工用水、用电及临时房屋、运输便道等能满足开工需要；7、建立起能适应施工需要和要求的工地试验室；8、施工现场安全、环境保护措施符合规程要求；9、满足其它必备条件。
四、开工报告的审批1、工程开工报告审批，按甲方的规定或在合同条款中明确规定开工报告审批手续；2、单项工程开工报告：建设项目开工后，建设项目中的重点工程的开工报告，由项目工程部整理，项目经理审核盖章，至少在开工前五天报送监理单位签字，业主审批。
五、组织开工在取得审批了的开工报告后，经理部要精心组织、再次落实开工前的各项准备工作，组织召开开工动员会，认真做好技术交底，精心组织施工。
为确保工程质量、作业安全，经理部、现场技术人员等要对产品进行过程监控。
六、开工报告资料管理作为竣工文件的组成部分，开工报告应按照内业资料及竣工文件管理办法相关要求认真填写、上报及存档。
建设工程开工通知书
建设工程开工通知书开工，工厂开始生产或工程开始进行。
下面橙子给大家带来建设工程开工通知书，供大家参考!建设工程开工通知书范文一各省、自治区交通厅，北京、重庆市交通委员会，天津市市政工程局，上海市市政工程管理局，新疆生产建设兵团交通局：依据《公路法》和《行政许可法》的有关规定，公路建设项目实行施工许可制度。
现将实施公路建设项目施工许可的有关事宜通知如下：一、公路建设项目施工许可的申请、受理、审查和决定严格按照《交通行政许可实施程序规定》(交通部令20xx年第10号)和《公路建设市场管理办法》(交通部令20xx年第14号)的规定执行，施工许可程序和有关要求见附件1。
二、申请人(公路建设项目法人)应填写《公路建设项目施工许可申请书》(见附件2)，并按要求准备相关的申请材料，报相应的施工许可实施机关审批。
施工许可实施机关应严格按照规定的程序和要求开展许可工作，并按照《交通行政许可实施程序规定》规定的有关格式实施。
三、各级交通部门要高度重视公路建设项目施工许可的实施工作，制定相关的实施细则，确保该项制度的贯彻落实。
要通过实施施工许可制度，规范项目管理，实现依法建设。
此前实行的公路建设项目开工报告制度同时废止。
2 附件：1.公路建设项目施工许可程序和有关要求2.公路建设项目施工许可申请书中华人民共和国交通部(章)年六月十四日建设工程开工通知书范文二各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局)，邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—20xx—0201)的通知》(建市〔20xx〕56号)、20xx《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔20xx〕113号)以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-20xx)进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-20xx)，现印发给你们。
居民区内工程施工通知
居民区内工程施工通知您好！感谢您对我们的关注和支持。
为了改善和完善我们的居住环境，现将在我们的居民区进行工程施工，并向您通知相关事宜。
一、施工内容和范围本次工程施工主要包括以下内容：道路修复、管道维护、绿化工程和外立面装饰等。
施工范围主要集中在社区内的主要道路和公共区域，为了保障施工质量和施工安全，可能会对一些居民区的部分区域造成一定的影响。
具体影响范围将在施工前做进一步通知。
二、施工时间计划工程施工时间为从今年的X月X日至X月X日，具体时间根据工程进度和天气情况可能有所调整。
我们将尽量减少对您正常居住生活的影响，并在施工期间加强对施工现场的管理，确保施工安全和质量。
三、施工影响施工期间可能会出现噪音、尘土、车辆增多等影响，因此希望您能够谅解和支持我们的工作。
如果您在施工期间有任何需求或者受到了不便，请随时向我们反映，我们将尽力做到及时解决。
四、安全提示施工期间请大家尽量避免在施工现场活动，注意施工现场的安全标识和提醒，文明施工，遵守有关规定。
同时，提醒家长和孩子们不要在施工现场玩耍，确保自己和家人的安全。
五、施工管理我们将提前进行施工道路的标识和周边环境的警示标识，同时安排专业人员进行工程施工指导和协调。
届时通过社区公示栏和微信等渠道进行通知，如果有需要进一步了解施工情况和提出意见建议，请随时与我们联系。
在施工期间，我们将尽力减少对居民生活的影响，希望广大居民理解和支持。
届时如有不便，敬请谅解。
我们将竭尽全力，保障施工期间的居民生活和交通安全。
同时欢迎您提出宝贵的意见和建议，共同为我们美好的居住环境努力。
最后，再次感谢您的理解和支持！此致您的居民区管理者日期：XXXX年XX月XX日。
通知公司新项目启动仪式时间及地点
通知公司新项目启动仪式时间及地点
尊敬的各位员工：
大家好！我很高兴地通知您，公司即将启动一项重要的新项目，
为了展示对这一项目的重视，我们将举行隆重的新项目启动仪式。
以
下是有关仪式时间及地点的具体安排，请各位务必准时参加：
仪式时间
新项目启动仪式定于2022年10月1日（星期五）上午9:00准
时开始，请各位同事提前做好准备，按时参加。
仪式地点
新项目启动仪式将在公司会议室举行，公司会议室位于公司总部
大楼的三楼。
请大家在活动当天提前到达会场，以免耽误正常的仪式
流程。
仪式流程安排
开场致辞：公司领导将发表开场致辞，介绍新项目的背景和意义。
项目介绍：相关部门负责人将详细介绍新项目的内容、目标和计划。
座谈交流：与会人员可以就新项目提出问题和建议，进行互动交流。
茶歇环节：仪式中设有茶歇时间，欢迎大家畅所欲言，促进同事间的交流与沟通。
总结发言：最后由公司领导进行总结发言，并展望新项目的未来发展。
注意事项
请各位员工务必携带员工证件入场，以便核对身份信息。
请注意着装整洁，展现公司良好形象。
请在规定时间内到达会场，避免迟到影响整个仪式进程。
希望各位员工能够踊跃参与新项目启动仪式，共同见证公司发展的新篇章。
让我们携手努力，共同为公司的未来成功而努力奋斗！
谢谢大家！
此致
敬礼
公司管理团队敬上。
开工报告的要求
B1监理通知编号:NZ-XY-001开工报告编制的具体要求一、总开工报告总开工报告的内容如下：1、土地开发整理项目工程开工令2、工程开工报审表3、施工组织设计报审表4、施工组织设计（要求附后）5、施工进度计划报审表6、材料/构配件/设备进场报验表7、施工测量报验表（项目区水准点加密）8、项目区水准点加密（附：加密水准点测量线路图及加密水准点位置、测量成果）9、工程项目分解报审表10、工程项目分解表二、单项工程开工报告（土地平整、灌溉与排水工程、田间道路与桥梁工程、农田防护工程、居民点整理工程）单项工程开工报告的内容如下：1、单项工程开工报审表2、单项工程施工组织设计报审表3、单项工程施工组织设计（要求同总开工报告施工组织设计）三、单位工程开工报告单位工程开工报告包含各分部工程开工报审，内容如下：1、单位工程开工报审表2、单位工程施工方案报审表3、单位工程施工方案4、分部工程开工报审表（清淤添加子分部开工报审表）5、施工测量报审表6、高程测量记录表（分部/子分部工程原始地表测量）土地开发整理项目工程开工令编号：NZ-XY-1(施工单位)：根据施工合同条款的有关规定，我以本合同工程总监理工程师的名义向贵单位下达南漳县肖堰等两镇低丘岗地改造项目开工通知书：监－A1工程开工报审表监－A2施工组织设计（方案）报审表施工组织设计文字说明应按以下要点，详细编写文字说明；但文字宜精炼、内容具体。
1.工程概况对工程范围，技术标准，主要工程内容（应对各单项、单位工程内容进行说明），工期及质量目标等有关内容进行编写。
2.总体施工组织布置及规划根据实际情况对投入本工程施工组织机构的建立，施工组织机构的安排与分工，质量、工期、安全及文明施工等目标规划。
（施工组织机构应在附录中附“项目经理及相关技术人员委任函”、施工组织机构人员相关证件）3．投入本工程的主要物资和主要施工机械情况与计划（应列表说明）需附《材料/构配件/设备进场报验表》4．设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法5．单位工程施工方案、施工方法及施工工艺（需针对各单位工程在雨雪、冰冻天气的施工方案进行说明。
单项工程开工报告的报批程序
单项工程开工报告的报批程序单项工程开工报告与审批程序一、单项工程的划分单项工程的划分参照JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》附录A中单元划分，或同监理工程师根据施工计划安排的实际情况按施工阶段或施工段落予以具体划分。
二、单项工程开工报告的提交承包人必须在单项工程开工之前14天将单项工程开工报告送监理工程师以取得批准。
单项工程开工报告一式三份报总监办。
单项工程开工报告主要包含如下内容：1. 单项工程开工申请表；2. 单项工程数量批复表；3.单项工程施工进度计划（施工组织设计）；4.土地占有、环保、施工安全措施及临建工程情况；5.测量控制桩点成果表；6.单项工程现场管理人员；7.单项工程现场施工人力表；8.单项工程进场机械设备表；9.单项工程进场材料表；10.原材料试验审批表11.标准试验审批表；12.施工图；13.有关施工外部条件的协议或资料复印件（如有）；14.原始地面测量资料，障碍物统计资料等。
三、单项工程开工报告的批复所有单项工程开工报告由总监办总监理工程师按统一的格式签发，抄送项目建设管理办公室。
总监办在批复单项工程开工通知书时，应包括以下内容：1.施工注意事项（如果有）予以简要的提示；2.明确该单项工程的监理主要负责人；3.控制质量的检查工序及相应的检查记录表格；4.技术规范规定的质量控制指标；5.承包人自检抽样频率及其手段和方法。
四、单项工程开工应具备的基本条件1. 承包人的临时建设、供水、供电、临时道路、场地临时平整等工作已基本完成；2. 导线点、水准点等施工控制桩已复测闭合，并经监理工程师检查验收；3. 单项工程施工进度计划（施工组织设计）已由监理工程师审查批准；4. 现场管理人员和熟练工人已经落实，普通工人数量满足施工需要；5. 材料供应已落实，能保证开工及施工连续进行；进场材料已经监理工程师检验合格，供应质量亦有保证；6. 用于单项工程的各种机械设备已到位并经监理工程师检查符合要求；7. 试验设备已齐备，各种标准试验已经由监理工程师验证批准；8. 设计图纸已经复核、需由承包人提供的施工图（如模板图、支架图）已经由监理工程师审查批准。
新项目立项会通知
新项目立项会通知
尊敬的各位领导、同事：
大家好！根据公司发展战略规划和市场需求，经过多方调研和讨论，我们决定启动新项目立项流程。
为了确保项目的顺利进行，特向各位领导和同事们发出本次新项目立项会通知。
一、会议时间
新项目立项会议将于XX年XX月XX日（周X）上午9:00准时召开，请各位提前安排好时间参加。
二、会议地点
会议地点为公司会议室（具体位置请查看会议室预定表），请准时到达。
三、会议议程
项目背景介绍
项目目标和范围
项目可行性分析
项目预算和资源需求
项目进度计划
风险管理措施
四、会议要求
请各位参会人员提前做好相关准备，准备就绪后按时参加会议。
参会人员如有其他临时安排无法参加会议，请提前向相关负责人
请假并安排代理人员出席。
请各部门负责人带齐相关部门成员参加会议，确保信息畅通和沟
通顺畅。
五、会议目标
通过本次新项目立项会议，达成以下目标：
全面了解新项目的背景、目标和范围。
确定新项目的可行性，并提出合理化建议。
制定详细的项目预算和资源需求计划。
确定项目进度计划，明确各阶段工作重点。
提前识别可能存在的风险，并制定有效的风险管理措施。
六、其他事项
如有任何疑问或需要进一步了解的情况，请随时与我联系，谢谢！
让我们共同努力，为新项目的顺利启动和成功实施而努力奋斗！
此致
XX公司
日期：XX年XX月XX日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收单人签字：
工程结算的重要依据之一。
工程项目开工通知（线路招标）
（线路队）：
经公司生产安排，现将工程的相关建设任务下达给该线路队，具体要求如下：
1、工程项目名称：。
2、协调赔补费：元/公里。
3、项目工期要求：之前完工。
4、按期完工奖励：元。
5、逾期超时罚款：元/天。
6、项目施工地点：详见设计图纸。
7、质量标准：按照设计要求和国家及江苏移动相关施工质量规范要求执行。要求做到以下两点，（一）质量要求：符合验收标准，若验收不合格，扣工程款2000元，并在限定期限内整改。（二）工期要求：严格按照规定时限内完工，相关奖惩制度参上。