建设工程施工合同补充条款
建设工程施工合同补充协议书样本6篇
建设工程施工合同补充协议书样本6篇建设工程施工合同补充协议书样本 (1) 发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双发的责任、权利、义务，保证工程顺利实施，在甲乙双发完全自愿和完全理解本合同条款的情况下，双发就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：结构形式：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围1、食堂建设工程施工图及该工程工程量清单所列范围内的全部内容。
2、不包括。
三、合同工期开工日期：竣工日期：合同日期总日历天数天(含国家规定的法定假日)四、质量标准工程质量标准：达到国家施工验收规范合同标准(质量标准的评定以现行国家及行业的质量检验评定标准为依据)五、合同价款合同暂定总价为(人民币小写)：￥ (元)(大写)： (含暂列金) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、招标文件及招标过程中双方往来的书面文件7、现行的法律、法规、技术标准、规范和要求8、本工程施工图纸9、食堂工程工程量清单10、合同附件(食堂建设工程廉政协议、食堂建设工程安全责任书、食堂建设工程质量保修书共三份)本合同签订后双方履约过程中的双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件及发包人驻工地总代表有关通知及工程会议纪要均为本合同的组成部分。
但其内容不得改变本合同的计价原则，其内容不能影响本合同文件的含意，除非双方同意将它们作为本合同的补充。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述组成合同的文件顺序进行解释，以合同约定次序在先者为准。
七、议书有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（甲方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）乙方：（乙方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》，经双方协商一致，现就合同的某些项补充和规定，达成如下协议：一、补充项目1.项目名称：（补充项目名称）2.项目内容：（详细描述补充项目内容）3.实施时间：（补充项目的实施时间）二、合同价款1.原合同价款：（原合同金额）2.补充款项：（补充项目金额）3.调整后的合同价款：（合同总金额）三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整，应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行，应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用，共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。
2.协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）日期：日期：篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商，就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定，以明确双方权利义务，保障合同顺利履行，特签订本协议书，共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程，并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求，甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中，如需变更方案设计或其他施工要求，须提前书面申请，并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格，如需更换或调整，需提前告知乙方，并经乙方同意后方可进行。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建设工程补充合同范本5篇
建设工程补充合同范本5篇篇1建设工程补充合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承接项目（项目名称），为确保双方的权益，制定本补充合同，共同遵守。
一、项目概况1.1 甲方委托乙方为项目进行施工，项目地址为（具体地址），项目工程包括（具体工程内容）等。
1.2 乙方应按照甲方的要求和设计要求，按照相关标准和规定，按时、按质完成工程。
1.3 甲方应根据合同支付工程款项，付款方式为（具体支付方式），款项为（具体金额）。
二、补充内容2.1 项目变更在项目实施过程中，如有项目变更，双方应按照《建设工程施工合同》的相关规定进行变更，并签订补充协议，具体变更内容由双方协商确定。
2.2 施工规范乙方应按照相关法律、法规和标准进行施工，确保施工安全，保障工程质量。
2.3 施工进度乙方应按照合同规定的工期和进度完成工程，如有延期的情况，应提前告知甲方，并经双方协商确定新的工期。
2.4 工程质量乙方应按照相关规定和设计要求进行施工，确保工程质量，如有质量问题，乙方应负责整改，并承担相应的责任。
2.5 质量保证工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，具体保修期限为（具体时间）。
2.6 工程款支付甲方应根据合同的规定按时支付工程款项，乙方应按照合同的规定使用工程款项，并做好相关的账务管理。
2.7 保险责任在工程施工过程中，如发生意外事故，乙方应负责处理，并承担相应的赔偿责任。
甲方应为工程投保相应的险种，确保风险的可控性。
三、其他事项3.1 本补充合同自双方签字盖章之日起生效，至本工程竣工验收之日止。
3.2 未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商，签订补充协议。
3.3 本补充合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本补充合同经双方代表签字盖章后生效。
以上为建设工程补充合同范本，双方在签订合同时应仔细阅读并遵守相关规定，确保双方利益不受损害。
建设工程施工补充协议5篇
建设工程施工补充协议5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充，涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。
三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
乙方应按甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷，应及时通知甲方。
甲方核实后，应出具变更图纸或变更指令。
因此产生的工程量变化及造价调整，双方应另行签订补充协议。
四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期，应书面通知乙方，并相应顺延工期。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 双方应共同努力确保工程按期完工。
如遇特殊情况需调整工期，应签订书面补充协议。
五、造价调整1. 工程造价调整原则：遵循国家及地方相关法规，按照原合同约定及本补充协议进行调整。
2. 工程造价调整事项：包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。
3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时，应提前提交调整报告，经甲方审核同意后进行调整。
六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款：基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。
2. 乙方在申请付款时，应提供等额正式发票及相应工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算审核，确定最终结算价款。
结算完毕后XX个月内，甲方支付至结算价款的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
建设施工合同补充协议书范本(4篇)
建设施工合同补充协议书范本甲乙双方现就____年____月____日签订的工程名称为____的建设工程施工合同达成如下补充协议：一、付款方式乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元，施工工程完成___%后甲方支付工程款二十万元，工程完工后甲方支付工程款二十万元，竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。
剩余工程款五万元作为质保金，该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。
乙方负责提供正规发票。
二、承包方式除按照上海大众规定的《上海大众汽车VW品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单》之外，由乙方包工包料，上海大众指定品牌由甲乙共同确认，由乙方购买，费用包含在工程款内。
三、施工安全在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担;如因施工引起的安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。
四、竣工验收本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。
如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
五、本补充协议效力本补充协议与双方签订的《建设工程施工合同》不一致的，以本补充协议为准。
六、其他本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
因履行《建设工程施工合同》和本协议产生争议，由合同履行地人民法院管辖。
本补充协一式两份，双方各执一份，双方签订之日起生效。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日建设施工合同补充协议书范本（二）一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此房屋结构更改为全框架结构。
二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。
三、乙方在施工过程中，1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀;2、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀，确保密实，如出现质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。
建设工程施工合同补充协议范本6篇
建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。
如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。
二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建筑工程施工补充合同范本(4篇)
本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准，双方遵守执行。
本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。
甲方：__________ 乙方：__________
法定代表：__________ 法定代表：__________
2、隐蔽工程和中间验收
2.1中间验收部位：所有分部分项工程及工序。
2.2工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人先进行自检，然后向监理工程师通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。监理工程师和发包人主管工程师不管是否参加验收，只要发包人主管工程师、监理工程师对隐蔽工程持怀疑态度要求进行重新检验时，承包人应对隐蔽工程进行剥落或开孔，检验合格，由提出方承担全部费用，工期顺延;检验不合格，承包人承担全部费用，工期不予顺延。
4、监理人员、发包人有关人员违规指挥，承包人有权拒绝。
5、建设安装施工过程中的工伤事故、交通事故、一切安全责任事故由承包人负责，承包人承担全部责任、支付各种费用。
6、承包人做好施工现场的防火防盗工作。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，对原合同部分内容进行补充和说明，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致，具体见原合同。
三、补充条款（一）工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方共同确定的关键工程进度节点，乙方必须按时完成，否则视为违约。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，乙方应无条件配合。
2. 工程变更涉及的费用调整，需经双方书面确认后执行。
（三）质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行，验收合格后方可交付使用。
（四）价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权延迟支付工程款，并保留追究乙方违约责任的权利。
（五）保修与维护1. 工程交付使用后，乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应无偿修复。
（六）违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 双方其他违约行为，根据原合同及法律法规的相关规定处理。
四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程强制性条文规范》等有关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工合同中所约定事项，现就共同签订本合同补充协议。
一、工程基本情况及变更原因1.1 甲方与乙方于____年____月____日签订《建设工程施工合同》，工程名称为______，承建工程的位置为______，工程质量等级为______，合同金额为______。
1.2 工程施工过程中，由于施工现场环境、施工条件、设计要求或相关方面的要求发生了变化，为保证工程施工的顺利进行，现需对原合同进行变更。
1.3 经甲、乙双方友好协商，就下述具体内容达成一致：二、合同内容的修改或补充2.1 工程合同金额变更原工程合同金额为______，现甲方与乙方商定，将工程合同金额由______修改为______。
2.2 工程建设期限的延长原工程合同约定的建设期限为______，由于_____的原因，乙方需要延长工程建设期限______。
2.3 工程质量要求变更原工程合同约定的工程质量等级为______，现甲方要求将工程质量等级提升为______。
2.4 其他修改事项（如设计变更、支付方式变更、施工工期变更等）三、补充协议的生效及执行3.1 本合同补充协议经双方盖章签字后生效，自生效之日起对原合同具有同等法律效力。
3.2 本合同补充协议的执行方式、执行时间及相关责任等事宜，按照双方原合同的约定执行。
甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________日期：____年____月____日以上为《建设工程施工合同补充协议书》，甲、乙双方应本着平等、自愿的原则，友好协商解决问题，确保工程施工的顺利进行。
愿我们共同为建设工程的顺利完成而努力奋斗！篇2建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲乙双方就（建设工程项目名称）项目签订了施工合同，经过双方协商一致，为更好地明确双方权利义务，特签订本补充协议书，共同遵守合同规定，保证工程质量，确保工期完成。
建设工程施工合同补充协议范本8篇
建设工程施工合同补充协议范本8篇施工合同补充协议篇一甲方：__________ （以下简称甲方）乙方：__________ （以下简称乙方）本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》（下称“原协议”）中的定义一样。
鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。
()合同内容补充局部：_____其它事项说明：__________本协议生效：本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不行分割的组成局部，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余局部应完全连续有效。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定人代表法定人代表（或授权代表）：（或授权代表）：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话：传真：传真：施工合同补充协议范例篇二甲方：乙方“签订时期年月日甲方法定代表人企业地址施工地址工商注册机关乙方居民身份证号诞生日期年月日家庭住址邮政编码户口所在地省（市)区(县）乡镇村依据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经公平协商全都，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于年月日终止。
其中试用期至年月日止。
2、以完成肯定工作为期限的合同。
本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。
3、无固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于法定或商定的解除（终止）合同的条件消失时止。
其中试用期至年月日止。
建设工程施工补充协议模板6篇
建设工程施工补充协议模板6篇篇1建设工程施工补充协议模板甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承担某项目的施工工作，根据实际情况需要对原合同进行修改并进行补充约定，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，双方达成如下协议：一、施工内容的变更乙方应根据甲方要求的变更进行相应的修改和施工。
具体变更内容包括：（列出具体的变更内容）二、变更后的工程款结算方式1. 经双方协商一致，根据变更后的施工内容和工程量，重新调整工程款结算方式。
2. 原合同约定的工程款结算方式为：（说明原合同中的工程款结算方式）3. 根据变更后的合同内容，工程款结算方式调整为：（说明变更后的工程款结算方式）4. 工程款结算金额将根据实际施工情况进行调整，双方应遵守约定进行结算。
三、工期延长1. 由于施工内容发生变更，可能会导致工期延长。
双方应重新协商确定变更后的工程完工时间。
2. 工期延长的原因是：（说明导致工期延长的具体原因）3. 变更后的工程完工时间为：（说明变更后的工程完工时间）四、其他约定1. 变更后的工程费用由甲方支付，支付方式为：（说明支付方式）2. 本补充协议经双方签字生效，与原合同具有同等法律效力。
3. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
4. 本补充协议自双方签字之日起生效，至工程竣工之日止有效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上是关于建设工程施工补充协议的模板内容，双方在签订合同前应仔细审阅并确定各项内容，确保双方的权益得到保障。
希望以上内容对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
篇2建设工程施工补充协议模板一、前言鉴于甲方和乙方就建设工程的施工过程中出现的一些情况需要进行补充协议的协商，特制定本施工补充协议模板，以明确双方在施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行。
二、协议内容1. 工程名称：_______________（以下简称工程）2. 甲方：_______________（以下简称甲方）3. 乙方：_______________（以下简称乙方）4. 工程地址：_______________5. 本协议根据原合同：_______________签订，用于约定工程施工过程中的一些具体事项。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程建设合同补充协议(最新6篇)
工程建设合同补充协议（最新6篇）在充满活力，日益开放的今天，协议使用的情况越来越多，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。
那么相关的`协议到底怎么写呢？下面是xxx整理的工程建设合同补充协议（最新6篇），如果能帮助到您，小编的一切努力都是值得的。
工程合同补充协议书篇一发包人：（以下简称甲方）_______承包人：（以下简称乙方）_______（以下称发包人）实施的（ )标段，由_______ (以下称承包人）中标，并于_______年_______月_______日与该施工单位签订了施工合同，合同总金额为_______（大写）（￥_______元）。
现对合同部分条款及工期进行调整，经双方协商一致，现签订补充协议：1、计划竣工日期为_____________年12月31日。
2、本补充协议仅对工期顺延，其余不作调整。
2、本补充协议中未尽事宜，执行原施工合同条款及有关规定。
3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。
4、本补充协议一式陆份。
双方各执叁份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程合同补充协议书篇二甲方（借款单位）________________________________ 法定代表人：________ 职务：____地址：________ 邮码：____ 电话：________乙方（贷款行）____________________________________法定代表人：________ 职务：____地址：________ 邮码：____ 电话：________丙方担保方：________________________________甲方为承包____ 国（地区）____ 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。
施工合同补充条款(3篇)
施工合同补充条款（3篇）施工合同补充条款（精选3篇）施工合同补充条款篇1发包方：_________________(以下简称甲方)承包方：_________________，工程承包资质等级为__________级，法定代表人__________。
(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就__________.__________工程施工事项协商一致，并订立以下补充协议：_________________一、工程概况：_________________1、工程名称：_________________(项目名称).........2、工程地点：_________________.................3、工程内容：_________________该项目基础工程、主体工程(包括砌砖、粘贴、粉水工程)建设，按图施工，据实结算。
二、工程承包范围及形式：_________________1、工程承包范围为该项目基础工程、主体工程、初次装修工程(包括砌砖、粘贴、粉水)建设，实行包工、包料、包质量、包安全等大包干形式。
2、装饰装修工程和门窗、消防、水电等安装工程及其它附属工程，另行商定议价，同等条件下乙方优先承包。
三、工程工期：_________________1、本工程总工期为_____________个月，从开工日起主体三楼封顶时间为_____________天，三楼到主体封顶为_____________天，从开工日起_____________个月内，本工程完工。
若乙方_____________月内完工，甲方奖励乙方_____________万元，若逾期完工，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金_____________元。
2、开工日期：_________________甲方完成相关部门报建手续后，具体时间以甲方发出的开工令为准，如甲方未能按照上述约定时间开工，乙方有权要求退还保证金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同补充条款东都华庭建设工程施工合同补充条款发包方：山东博源旺厦置业有限公司（以下简称甲方）承包方：山东德标建设有限公司（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特制定如下补充条款。
本补充条款与本工程其他合同条款有抵触之处，以本补充条款为准。
1.工程概况1.1工程名称：东都华庭1#、2#、3#楼1.2工程地点：枣庄市市中区文化路1.3结构类型：钢筋砼剪力墙结构，地下1层，地上21、25层。
1.4建设规模：总建设用地8919 m2；总建筑面积约39630 m2（其中地下6821 m2，地上32809 m2）。
以竣工结算面积为准。
2、工程承包范围、内容、方式及分包规定：2.1承包范围：包括土建、给排水、电气等。
（消防系统工程、甲方分包及二次装修工程不在此承包范围内，详见后附表）。
2.2承包内容：承包范围内的设备、材料采购（甲供除外），建筑安装，调试运行，验收、保修等全部工作。
2.3承包方式：2.3.1乙方以工程施工总承包方式承接甲方的工程建设，承担总包单位的全部责任，但甲方保留将专业性强或政府有关部门出面协调的工程分包给第三方的权力，乙方必须对第三方工作进行全力配合。
2.3.2不经甲方允许，乙方不得将工程任何部分转包给第三方。
2.4分包工程规定不享有总包配合管理费的分包工程，工程中又不可避免需要乙方配合的专业性分包工程）。
，并提供现场现有的正常施工所需要的一切合理设施和作业场地，满足甲方配合指令要求。
2.4.3总承包管理配合的内容指乙方对甲方专业分包单位的质量、工期、和文明施工等全面管理和服务，包括以下内容：1）协调日常工作，按月提供各分包工程的进度要求，并指定专人协调；2）提供临时用水、用电，满足负荷要求；水、电费由分包单位承担；3）提供分包单位作业区的现有安全防护设施；4）完成相关的土建配合工作，如预埋管线和预埋件。
对分包单位施工完毕的预留洞、孔、边角进行封堵修理收尾（如煤气管线、安装管道洞口封堵、门窗侧壁修复等）；5）与分包商核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关的尺寸、标高等数据是否统一，否则由此造成的损失由乙方负责；6）及时提供分包材料设备进场、吊装、堆放、保管条件；7）将乙方工地现有的垂直运输、脚手架等提供给分包工程使用，乙方如需拆除垂直运输、脚手架等应报甲方批准；8）对分包单位施工的成品、半成品负责保护；9）在合理的工程进度下，根据甲方需要及时提供分包单位的施工条件。
2.4.4乙方可参与上述分包工程的投标报价，在同等条件下甲方优先考虑总包单位。
3、工期：工期合计540 日历天,工期指工程全部验收交工,并保证使用（含甲方分包工程）。
3.1开工日期说明:以甲方移交场地，提供基础施工图，具备乙方进场施工条件为准，（若因甲方原因不能开工，以实际开工日期为准）。
3.2竣工日期说明：本合同约定的工程承包内容全部完工通过甲方组织的竣工验收，乙方并向甲方提交全部（包括分包工程）竣工档案。
以竣工验收合格的日期为竣工日。
3.3报竣后的工作：乙方向甲方提交全部竣工档案，经质量监督站等部门验收合格，并办理竣工验收手续。
3.3.1承包内容中任何一项分部工程未完工或甲方、监理组织的验收评定为不合格，均视为工期延误，需承担违约责任。
3.4甲乙双方在确定竣工日期时已经充分考虑了以下几项造成的工期拖延原因：3.4.1可能出现的各种规模的下雨、冬施、高温天气、节假日、扰民、民扰、不超过24小时停水停电等因素在内；3.4.2甲方分包工程的合理工期。
3.5由甲方原因造成工期拖延，连续停工3天以内，经甲方确认工期可相应顺延，但甲方不承担相应窝工费用和其他责任，如因甲方原因造成连续停工3天以上，而且对主控工期造成影响，甲方将根据实际情况承担相应费用。
3.6由于非甲方原因造成的工期延误，总工期不得顺延（不可抗力因素除外）。
3.7由于非乙方原因，如规划等有关政府部门责令停工的，停工时间超过7天的，工期顺延，人员窝工费、机械停滞费和材料损失费等由现场监理进行确认。
4、工程质量标准及验收4.1质量标准：工程质量必须达到合格标准。
4.1.1工程质量必须符合国家质量验收评定标准，并达到山东省工程质量评定标准，达不到约定条件的部分必须返工，乙方应按甲方代表、监理要求的时间及时返工，直到符合约定条件为止，并承担返工费用，工期不予顺延。
4.1.2对于工程质量不合格或不符合合同条件约定要求的，乙方必须随时返工，返工后仍达不到要求的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的直接和间接损失。
4.1.3因乙方原因，在工程上使用不合格材料或工程质量达不到标准要求而接受监理机构下达的停工令，在停工令至复工令期间的窝工、机械停滞和工期延误由乙方承担且总工期不得顺延。
4.1.4双方对工程质量有争议时，由甲方邀请工程质量检测机构鉴定，如鉴定不合格所需费用由乙方承担。
4.2工程验收4.2.1乙方应认真执行ISO9002标准，严格按照标准、国家现行施工和验收规范和设计要求，严格按照甲方代表、监理依据合同要求发出的指令施工，随时接受甲方及监理的检查检验，为检查检验提供便利条件。
4.2.2工程具备隐蔽条件或达到各环节中间验收部位，乙方要首先进行自检，并提前48小时以书面形式通知甲方代表、监理验收。
对验收不合格的不得隐蔽和下道工序施工，并按甲方代表、监理限定的时间内整改后重新验收，并承担返工费用，工期不予顺延。
4.2.3以上检查检验不应影响正常施工，检验不合格的乙方必须无条件返工。
5、合同造价5.1执行《山东省（建筑工程、安装工程、装饰工程）消耗量定额》（2003）、《山东省建设工程费用定额》（2008）。
在合同实施期间所发生的各种政策性调整文件均不再执行。
材料价格调整按实际施工进度当期用量（实际用量由甲方当月签证）和施工当期枣庄市建设工程造价管理站发布的《枣庄市建设工程造价信息》下浮3.5%执行；定额中的辅助材料价格不得调整；人工单价45元∕天，砼泵费按实际市场价由甲方认可签单计取，材料试验费用实报实销。
基坑维护方案由乙方组织设计，甲方组织会审，施工费用按实结算。
计取总承包服务费（该服务费包括各分包工程的配合、服务和全面管理工作）。
环境保护费，工程排污费如政府部门收取由甲方承担，安全施工费按2%计取；结算价按税前总造价让利7.5 %。
5.2甲供设备（指需要乙方安装的部分）、甲供材料，乙方按甲供设备、材料进货合同价的0.5%计取设备、材料保管费，计入税后总价。
5.3本工程完工后乙方必须清理外运本工程乙方承包范围内的所有建筑垃圾（甲方分包项目的建筑垃圾，由分包单位清理集中后，乙方免费外运），达到交付使用要求，不计取任何费用。
5.4甲方指定分包工程和甲方购买的材料，如需由乙方开票时，乙方按分包工程或材料采购合同造价的4.83%收取开票所需的费用。
5.5材料价格5.5.1《枣庄市市建设工程造价信息》中没有包含的材料及水电安装材料价格，根据市场行情在施工过程中进行“认质认价”，认质认价材料应提供合同、产品合格证、出厂检验报告及价格发票。
认质认价的具体办法：乙方应在进货前三周将其供货方案及报价提交甲方，甲方原则上进货前一周认质认价确定厂家、质量等级和材料价格，特殊情况双方协商，但施工方不得延误工期。
若价格不能提前确认，经甲方同意可采用事后认质认价办法。
5.5.2《造价信息》外的材料需认质认价的，乙方应提前一个月提供以下4种书面资料：1、三家以上的供货商资质证明、地址与联系电话；２、盖章后的报价单；３、材料样品和产品说明书；４、供货时间、质保与售后服务承诺。
原则上甲方在施工方报齐三家以上资料之日起７天内组织市场考察比较、15天内书面确定厂家并认质认价；6.甲方工作6.1施工现场达到具备施工条件和完成的时间:现场已经具备施工条件。
6.2甲方负责协调其分包单位向乙方报送技术档案资料的工作。
6.3甲方应负责办理工程开工许可证及相关的开工前手续，乙方负责协调配合。
7.乙方工作7.1乙方应按甲方代表的意图和要求，代表或协助甲方办理有关手续和与工程建设密切相关的公关及协调工作。
7.2乙方应在基础施工（指钢筋砼工程）前三周提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划，监理、甲方在一周内予以确认或提出修改要求。
7.3乙方每月25日前向甲方及监理报送下月工作计划、甲方材料设备供应计划、甲方限价材料审批计划，甲方及乙方分包工程进场计划和本月完成工程月报。
本月发生的设计变更、现场签证、来往函件及会议纪要等应及时完整统计，为工程结算提供原始依据。
7.4现场施工用水电，由甲方申报，乙方缴费，乙方应安排专人抄查水、电表并做好记录，在每月审批进度款时上报监理和甲方，否则一切责任由乙方负责；7.4.1乙方用水超过用水部门所规定的标准，由此产生超用水价格及超标罚款概由乙方承担；7.4.2乙方及分包方需遵守工程监理工作程序，发生质量问题由乙方及时报监理及甲方代表，并附处理意见上报监理及甲方代表，不得擅自掩盖处理。
7.5由甲方、监理签发的任何文件，如施工单位对文件有异议，可另行文上报监理、甲方，但对甲方、监理签发的文件不可拒收。
7.6当监理、甲方对质量有疑问时，乙方及分包方应配合做好复测复检，并对监测仪器的使用和环境提供方便。
7.7乙方及分包方对于监理检验合格的部位，不得随意改变，改变后应重新报验。
7.8乙方必须遵守政府有关部门对施工现场的各种管理规定，并办理相关手续，费用按国家规定由责任方承担相应费用。
7.9乙方作为总包方负责整个工程资料的整理、汇总、报验，提交完成的竣工资料。
乙方应在工程竣工后20日内提交全套文档、图档2套、电子文档给甲方；另外，乙方负责向当地档案馆移交竣工档案资料，并将移交档案回执送交甲方，所发生费用由乙方承担，如延期5日以上视为工期延误。
7.10乙方应在拿到施工图后20日内上报施工图预算，并积极配合监理和甲方进行预算核对工作。
8.甲供材料及设备范围：8.2.1收货及验收：甲方负责卸货，卸车完毕后，乙方对到场货物进行验收。
8.2.2保管：验收后由乙方妥善保管，发生损坏丢失由乙方负责赔偿。
8.2.3保管费用：甲供设备（只需要乙方安装的部分）按甲供材料采购价的0.5%计取，计入竣工结算税后总价。
8.2.4备注：（1）甲供设备清单由施工方计算提供，所报的甲供货物清单必须符合图纸要求，写清对应的功能分区以及不包括的内容。
甲方有权确定品牌（2）甲供材料的损耗率，执行山东省2003定额。
（3）凡施工方提供的甲供货物清单超出实际数量、规格的情况，又没有变更、增项依据的，按下列办法办理：1）超出部分由甲方与供货方商洽退货事宜，由施工方承担退货发生的相关费用。