钢筋班组施工承包
2024年钢筋工班组承包协议
2024年钢筋工班组承包协议甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟委托乙方承接甲方项目中的钢筋工程，双方在平等、自愿的基础上达成如下协议：一、\t工程范围1.\t乙方接受甲方委托，承接甲方项目中的钢筋工程，具体范围包括（工程具体范围）。
2.\t双方应在工程开始前明确工程进展节点，确保按计划完成工程进度。
二、\t工程质量1.\t乙方应按照国家有关标准和甲方要求，合理组织施工过程，并保证工程质量符合相关规定。
2.\t若施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应责任并及时整改，确保工程质量满足要求。
三、\t施工期限1.\t乙方应按照工程进度安排，保证在规定的工期内完成工程，若有延误应提前向甲方报备并协商解决方案。
2.\t双方可在遵循相关程序的情况下协商调整工程进度，确保项目整体进度的顺利进行。
四、\t报酬方式1.\t按照双方约定，甲方应按阶段或完工支付相应的工程款项给乙方。
款项支付应在相关节点完成验收后进行。
2.\t双方应保持互信，按时支付款项，无任何拖欠行为发生。
五、\t保证金1.\t为保障双方权益，乙方应在签订合同时交付一定金额的保证金给甲方，保证在合同期间履行义务。
2.\t在合同期满并完全履行义务后，甲方应返还全部保证金给乙方。
六、\t合同变更1.\t双方如遇特殊情况需要变更合同条款，应经双方协商一致并书面确认后生效。
2.\t严禁在未经协商一致的情况下擅自变更合同内容，确保双方权益不受损害。
七、\t违约责任1.\t如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿相应损失。
2.\t甲方如未能按照合同约定支付款项，应承担延误责任，并支付相应违约金给乙方。
八、\t争议解决1.\t本合同发生争议时，双方应协商解决，若协商无果可寻求法律途径解决。
2.\t双方应保持沟通畅通，诚实相待，以友好方式解决合同履行中的问题。
九、\t其他事项1.\t本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。
钢筋工班组承包合同书
钢筋工班组承包合同书合同范本专家。
合同标题，钢筋工班组承包合同书。
合同范本：钢筋工班组承包合同书。
甲方（承包方），（具体信息填写）。
乙方（承包方），（具体信息填写）。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包钢筋工班组的相关事宜达成如下协议：一、工程名称及地点。
甲方委托乙方承包的工程名称为（具体工程名称），地点为（具体地点）。
二、工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，负责承包钢筋工班组的相关工程，包括但不限于钢筋加工、安装等工作。
2. 乙方应保证工程质量，按时完工，并确保符合国家相关标准和规定。
三、工期及工程款。
1. 工程工期为（具体工期），乙方应按时完成工程。
2. 工程款总额为（具体金额），按照工程进度分期支付，具体支付时间和金额详见附件《工程款支付计划表》。
四、违约责任。
1. 若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未能按时支付工程款或提供必要的工程条件，应承担相应的违约责任。
五、其他约定。
（其他双方协商一致的事项）。
六、争议解决。
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
七、合同生效及变更。
本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方另行协商确定。
合同的修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《钢筋工班组承包合同书》的合同范本，具体内容以双方协商一致为准。
钢筋工工程承包施工协议书
钢筋工工程承包施工协议书甲方：XX建造工程有限公司
地址：XX市XX区XX街XX号
乙方：XX钢筋工程有限公司
地址：XX市XX区XX街XX号
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或者合同的目的和背景
甲方为了完成XX项目的建设工程，委托乙方进行钢筋工程承包施工，并双方就具体的合作事宜达成以下协议。
二、具体的条款和条件
1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求，按时按质完成钢筋工程施工任务。
2. 甲方应按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。
3. 双方应保证在施工过程中遵守相关法律法规，确保工程质量和安全。
4. 如有变更或者补充协议，应经双方商议一致后签订书面文件。
三、保密事项
双方在履行本协议过程中涉及到的商业秘密及技术资料，应予以保密，不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素影响到合同履行，双方应及时通知对方，并商议解决方案。
五、协议终止的条件
1. 双方经商议一致可以解除合同。
2. 一方严重违反合同约定，经对方书面通知后仍未改正。
3. 其他协议约定的终止条件。
六、违约和争议解决方式
如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
如发生争议，双方应通过友好商议解决，商议不成的，提交XX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
2. 未尽事宜，双方另行商议解决。
甲方（盖章）：XX建造工程有限公司
乙方（盖章）：XX钢筋工程有限公司
签字：签字：
日期：日期：。
钢筋工班组承包协议书
钢筋工班组承包协议书甲方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：XXX钢筋工班组地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号负责人：XXX联系电话：XXX鉴于甲方拟委托乙方承担钢筋工程施工任务，为明确双方的权利和义务，特订立本协议。
一、任务描述1.1 甲方委托乙方负责在XXX建筑工程项目中进行钢筋工程施工。
1.2 钢筋工程包括但不限于钢筋加工、钢筋安装、钢筋连接等工作。
1.3 施工地点为XXX建筑工程项目，具体位置详见附件1。
1.4 施工期限为自协议生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、权利和义务2.1 甲方的权利和义务：2.1.1 向乙方提供施工图纸、设计文件、施工计划等必要的施工资料。
2.1.2 按照约定的施工期限支付乙方劳务费用。
2.1.3 对乙方的施工进行监督，并提供必要的协助和支持。
2.1.4 对乙方的工作进行验收，并按照合同约定支付相应的工程款项。
2.2 乙方的权利和义务：2.2.1 按照甲方提供的施工资料和要求，按时高质量完成钢筋工程施工任务。
2.2.2 配备足够的工人和技术人员，并保证其具备相应的技能和资质。
2.2.3 严格遵守国家和地方的相关法律法规，保证施工安全和质量。
2.2.4 对甲方提供的施工资料进行保密，不得泄露给第三方。
2.2.5 如遇不可抗力因素导致施工无法继续，应及时通知甲方并商议解决方案。
三、报酬和支付方式3.1 甲方应按照约定的工程款支付给乙方相应的劳务费用。
3.2 工程款支付方式为每月一次，乙方应提供相应的工程进度报告和施工质量报告。
3.3 工程款支付金额及具体支付时间详见附件2。
四、保证金和违约责任4.1 乙方应在本协议签订之日起三日内向甲方支付保证金，金额为合同总金额的5%。
4.2 乙方在履行本协议过程中如有违约行为，甲方有权扣除乙方的保证金作为违约金。
4.3 若乙方的违约行为严重影响工程进度或质量，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿相应的损失。
钢筋工程班组施工协议
钢筋工程班组施工协议在进行钢筋工程施工之前，班组与工程建设单位需要签订一份施工协议。
本协议的目的是为了明确双方的权利和义务，规范施工流程，保障施工安全和质量，达到优质高效的施工效果。
一、协议双方本协议双方为班组（甲方）与工程建设单位（乙方）。
班组由正式注册的企业或个人组成，具备从事钢筋工程施工的资质和能力。
工程建设单位是业主或施工总承包商，负责工程规划、组织施工和验收等工作。
二、施工任务本协议约定班组承担的施工任务为钢筋工程施工，包括钢筋切割、折弯、焊接、连接、预埋等施工内容。
施工任务的完成由班组负责，并按照工程建设单位的要求，确保施工过程中的安全和质量。
三、施工期限班组与工程建设单位在签署本协议时约定施工期限，班组应在规定的时间内完成施工任务。
如因天气、不可抗力等原因无法按时完成，班组应及时向工程建设单位报告，并根据实际情况进行协商和调整施工时间。
四、质量要求1.施工班组应按照相关标准和要求进行施工，并确保所使用的材料符合质量标准。
2.完成施工任务后，班组应负责进行钢筋工程的质量验收，确保施工工作符合相关标准和要求。
3.如因施工过程中出现质量问题，班组应及时向工程建设单位报告，并立即采取补救措施，确保施工质量符合要求。
五、安全要求1.施工过程中，班组应确保工人安全，严格遵守相关安全规定，加强安全管理。
2.对于高空、深基坑、狭小空间等作业场所，班组要制定相应的施工方案和安全措施，确保工人安全，防止事故发生。
3.如因班组不遵守安全规定和施工方案而导致事故发生，班组将承担相应的法律责任。
六、费用支付工程建设单位应按照约定的价格和支付方式，按时向班组支付施工费用。
如出现工程变更和费用调整情况，班组应与工程建设单位协商解决，双方达成一致意见后再进行施工和支付。
七、违约责任1.如因班组未按照约定时间完成施工任务或施工质量不符合要求，将承担相应的违约责任。
2.如因工程建设单位未按时支付施工费用，将承担相应的违约责任。
钢筋工班组承包合同(体育场馆)
钢筋工班组承包合同（体育场馆）合同概要
参与方
委托方（甲方） [委托方名称
承包方（乙方） [承包方名称
合同条款
1. 项目说明甲方委托乙方负责体育场馆的钢筋工程施工。
2. 工作要求乙方应按照甲方提供的设计文件和工作要求进行施工，保证施工质量，确保工期的合理安排。
3. 工期施工工期为合同签订之日起，至项目完工验收。
甲乙双方应共同协商并签订施工计划，确保工期的达成。
4. 合同价款甲方向乙方支付的合同价款为[具体金额（大写[金额大写）。
5. 支付方式甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，剩余金额根据工程进度支付。
6. 质量保证施工完成后，乙方应依据国家相关标准，承担工程质量的保证责任。
7. 安全保障乙方应遵守国家和地方相关安全生产法律法规，确保施工安全。
8. 违约责任若一方违约，应依法承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
9. 合同变更本合同的变更须经甲方与乙方双方协商一致，并以书面形式记录生效。
10. 争议解决如因本合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，提交当地人民法院解决。
附则
1. 本合同一式两份，甲乙双方各自持有一份，具有同等法律效力。
2. 合同中未尽事项，可由双方另行协商确定，并在补充协议中明确。
3. 本合同以中文书写，一切附件均与本合同具有同等效力。
合同签署人
甲方（委托方）（签名）日期
乙方（承包方）（签名）日期。
钢筋班组项目承包合同5篇
钢筋班组项目承包合同5篇篇1钢筋班组项目承包合同甲方（承包商）：_____________（以下简称甲方）联系地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（施工单位）：_____________（以下简称乙方）联系地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________为了明确双方在钢筋加工项目中的权利和义务，保障项目的顺利进行，特订立本合同。
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，达成如下协议：一、工程项目概况1.1 项目名称：钢筋班组项目1.2 项目地点：_____________1.3 项目内容：包括但不限于钢筋的加工、运输、安装等工作。
1.4 项目工期：_____________二、工程量与价格2.1 工程量：甲方应按照乙方提供的工程图纸和设计要求，完成全部工程内容。
2.2 价格：双方约定的项目总价为_____________，结算方式为_____________。
三、工程质量和安全3.1 甲方应按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
3.2 甲方应严格遵守安全操作规程，保障工程施工过程中的安全。
四、验收与交付4.1 工程完工后，乙方有权对工程进行验收。
如有质量问题，甲方应及时整改。
4.2 工程验收合格后，乙方应按照约定的付款方式，及时支付工程款项。
五、违约责任5.1 如一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应在接到另一方书面通知后，尽快补救或赔偿损失。
六、争议解决6.1 因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决。
6.2 若协商无果，可向有管辖权的仲裁机构提交仲裁申请。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并结清款项之日止。
7.2 未尽事宜，双方可另行协商补充性协议。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签约日期：_____________ 签约日期：_____________篇2钢筋是建筑工程中常用的一种材料，承重能力强，使用寿命长。
劳务承包合同(钢筋工班组)
钢筋工班组劳务承包合同发包方：无锡市公安局特警训练基地工程项目部（简称甲方)承包方:余启刚(简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规的规定，本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，甲方就无锡市公安局特警训练基地项目钢筋部分以劳务分包形式给乙方进行施工，经充分协商达成一致，订立本合同明确双方权利和义务，双方共同遵照执行。
一、工程名称及地点1、工程名称：无锡市公安局特警训练基地2、建设地点：无锡市滨湖区周新路和鼎新路交叉口东南侧3、工程概况:本工程为框架结构,地下一层，地上九层,总建筑面积9659.7平方米。
二、承包范围及内容1、承包范围：无锡市公安局特警训练基地项目的钢筋工程包括：基础筏板﹑主体﹑二次结构绑扎﹑拉墙筋培植﹑屋面网筋﹑钢筋连接等，甲方只提供钢筋主材﹑塔吊，乙方施工用一切机械，焊渣﹑焊条﹑气焊的材料﹑扎丝等由乙方自行负责；2、承包具体内容：合同范围内的钢筋工程，地下车库﹑主体结构﹑二次结构﹑腰梁﹑过梁﹑构造柱及挑梁与钢筋有关的全部内容，包括钢筋翻样﹑配料﹑调直﹑除锈﹑直螺纹接头、电渣压力焊、闪光对焊、垂直及水平运输﹑制作﹑堆码﹑上、下车以及与二次结构有关的拉接筋，保护层垫块，施工操作面完成后的余料、废料﹑焊渣﹑垃圾的清理﹑运输等工作。
3、承包价格及计价方式：本工程所有钢筋工程按总价60万元计算；以上承包价需开具发票，总价已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用（含安全帽、安全绳、安全带等）；4、付款方式:按甲方与建设单位签订的合同所规定的付款方式付款；5、质量要求:严格按图纸和施工规范及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告,通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工.6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序.7、甲方负责原材料检测，乙方负责套筒连接和焊接钢材检测,如套筒连接和焊接钢材涉及到第二次检测的，发生所有费用均由乙方承担.三、双方的责任（一)：甲方责任1、提供给乙方相关的施工图,将水源、电源接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿；2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求；3、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件；4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督；5、协调与其他工序或工种的合作关系。
钢筋工班组承包协议书(多条款详尽版)
钢筋工班组承包协议书根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方工程项目中的钢筋工班组施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：钢筋制作、绑扎、焊接等钢筋工程4.工程量：5.工期要求：二、承包方式乙方以包工不包料的方式承包甲方工程项目的钢筋工班组施工。
三、工程质量1.乙方应按照国家现行施工规范、验收标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2.乙方施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。
3.如乙方施工过程中出现质量问题，应立即停止施工，并按照甲方的要求进行整改，直至达到合格标准。
因此产生的费用由乙方承担。
四、工程价款及支付方式1.工程价款：人民币（大写）：元整（小写）：元。
2.支付方式：（1）预付款：本合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成合同约定工程量后，甲方支付乙方已完成工程量的70%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价款的100%。
五、工期延误1.因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的1%作为违约金。
2.因甲方原因造成工期延误，甲方应相应顺延工期，并支付乙方因此产生的实际损失。
六、材料供应1.甲方负责提供施工所需的钢筋、箍筋、预埋件等材料。
2.乙方负责施工所需的机械设备、工具及安全防护用品。
七、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，加强安全生产管理，确保施工安全。
2.乙方负责施工过程中的安全事故处理，并承担相应的法律责任。
八、合同解除1.甲乙双方应严格履行合同义务，未经对方同意，不得擅自解除合同。
2.合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿因此造成的损失。
九、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
钢筋班组劳务承包合同
钢筋班组劳务承包合同
钢筋班组劳务承包合同是指由钢筋工人组成的班组与雇主或承包方签订的劳务承包协议，约定了双方之间的权利和义务关系。
该合同一般包括以下内容：
1. 参与方的详细信息：包括雇主或承包方的名称、地址、联系方式，以及钢筋班组的
负责人和成员的详细信息。
2. 工作内容和要求：明确钢筋工程的具体工作内容、施工标准、质量要求等。
3. 工作时间和地点：约定工作开始日期、施工周期、施工地点等。
4. 费用和支付方式：约定工资标准、结算周期、加班费、材料费等费用相关条款。
5. 安全责任：规定劳务方需履行的安全保障措施及责任。
6. 违约责任：约定违约后的处罚措施和赔偿责任。
7. 其他约定：其他双方协商后需要约定的具体事项。
钢筋班组劳务承包合同属于雇佣劳务合同范畴，应符合相关法律法规的规定，保障双
方的合法权益。
如有纠纷，可以依法予以维护。
建议在签订合同前仔细阅读合同条款，并在有需要的情况下寻求法律意见。
钢筋班组承包的协议书
钢筋班组承包的协议书钢筋班组承包的协议书（精选8篇）在现在社会，协议书使用的情况越来越多，签订协议书能够保证双方合作愉快。
想必许多人都在为如何写好协议书而烦恼吧，下面是店铺精心整理的钢筋班组承包的协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
钢筋班组承包的协议书篇1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）班组责任人身份证号：电话：为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，双方特制定本协议：一、承包范围、工作内容：1、铜乐园安置小区28#—30#楼，从基础开始到主体封顶再到砌体结构零星钢筋绑扎为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、钢筋焊接、安放、柱墙拉结筋、焊接预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程制作绑扎（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于1人守护钢筋）。
2、钢筋工程包括：场内的二次搬运；绑扎、安装钢筋；垂直、水平运输；加工材料的料台；马凳保护层；安放垫块保护层；拉墙筋的制作；浇砼时钢筋值班；现场短料钢筋焊接利用；φ16以上钢筋接头采用对焊接头；φ16以下绑扎接头以及模板督促木工钻眼（位置正确）安放预埋筋；均包括在本次承包范围内；绑扎焊接所需工具、扎丝、焊条。
3、包括内容：φ10以内圆钢调直、加工、制作（特别警示：如因乙方未能及时上报料单或漏报、少报所造成的拖延工期由乙方负责并承担其他工种的误工费用）。
以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容，确定从基础、主体、砖砌体完工，一次性包干，不存在任何签点工（如果设计变更不造成现场返工或单项返工5工以内，则不增加任何费用或点工，反之则按实办理签证，增加返工费用或点工）。
二、承包方式、单价、工程量计算、付款方法、违约：1、承包方式：包清工，一次性包干（包工资、包扎丝、包焊条、包所有工具用具、包质量、包安全、包工期）2、单价：±0.00以下为5.5万元，±0.00以上按审计后的建筑面积30元/m2计算，柱子竖向钢筋电渣压力焊按实际接头数量1.5元／个另行计算（以上单价包括本协议中“第一条承包范围、工作内容”外，甲方仅提供提升机，其余工具均由乙方自供，（如：切断机、调直机、弯曲机、扎勾、雨鞋、雨衣、手套、电焊机、安全帽等）。
钢筋班组劳务承包合同汇集5篇
钢筋班组劳务承包合同汇集5篇篇1钢筋班组劳务承包合同汇集第一章：总则第一条为了规范钢筋班组劳务承包合同的签订和履行，维护双方当事人合法权益，促进行业健康发展，根据相关法律法规，制定本合同。
第二条钢筋班组劳务承包合同是指施工单位委托承包人进行钢筋加工、安装等相关工作的一种合同关系。
承包人应当按照合同约定完成工程任务，施工单位应当支付合理的劳务报酬。
第三条承包人应具备相应的技术能力和经验，合法经营，能够按照施工单位要求完成工程任务。
施工单位应当为承包人提供必要的工作条件和技术支持。
第四条本合同的签订、履行和解决争议，均应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，双方应当相互尊重、平等协商，共同维护合同的合法权益。
第二章：合同的签订第五条施工单位和承包人可以通过书面形式签订钢筋班组劳务承包合同，包括但不限于合同书、合同文本等形式。
合同内容应当明确具体，包括工程范围、工作要求、工程量及质量标准、工期、报酬等条款。
第六条合同的签订应当经双方当事人协商一致，确认合同内容无异议后生效。
一经签订，双方应当严格按照合同约定履行，不得擅自修改、解除合同。
第七条合同一旦签订，施工单位和承包人应当各尽其责，积极配合，共同完成工程任务。
如因不可抗力等原因致使合同无法履行，应当及时通知对方，并积极协商解决办法。
第三章：合同的履行第八条承包人应当按照施工单位的要求，安排合适的人员和设备进行施工作业，保证工程质量和工期。
如因施工单位原因导致工程进度延误，承包人应当及时通知并要求适当补偿。
第九条施工单位应当按照合同约定及时支付承包人劳务报酬，不得拖欠或少付报酬。
承包人应当提供相关的劳务发票和材料清单，以便施工单位进行审核和付款。
第十条合同履行过程中如发生争议，双方应当协商解决。
如无法协商一致，可通过仲裁、诉讼等方式解决。
各方应当遵守法律和仲裁裁决，确保合同的有效履行。
第四章：合同的变更与解除第十一条如需变更合同内容，双方应当经协商一致并签订书面变更协议，否则变更内容无效。
桥梁钢筋制作班组承包合同范本
桥梁钢筋制作班组承包合同范本甲方（发包方）：名称：_________________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________联系方式：_____________________________________________________________________乙方（承包方）：名称：_________________________________________________________________________法定代表人：___________________________________________________________________地址：_________________________________________________________________________联系方式：_____________________________________________________________________鉴于甲方有桥梁工程的钢筋制作任务需要承包，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，达成以下桥梁钢筋制作班组承包合同：一、工程概况工程名称：[具体桥梁工程名称]。
工程地点：[详细工程地点]。
工程内容：桥梁工程的钢筋制作工作，包括钢筋的下料、弯曲、焊接、绑扎等。
二、承包方式乙方以包工包料的方式承包本工程的钢筋制作任务。
乙方自行组织施工人员、设备和材料，按照甲方的要求和工程进度进行施工。
钢筋工-班组承包协议书
班组承包协议书（钢筋工班组）合同编号：发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）；身份证号码：_______ _________________工程名称：（以下简称“本工程”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程的钢筋分项工程劳务承包事项协商达成一致，签订以下约定，双方共同遵守执行。
第一条工程项目1、工程名称：___________________________________2、工程地点：___________________________________3、承包范围：_____ ___________________________第二条承包方式及内容1、承包方式：劳务清包工、包二次及多次搬运、包辅材、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包小型机械及手动工具、包楼层清理（只包括钢筋工所用材料）、包超高补贴、包雨季施工及高温施工补贴、包加班补贴、包人工涨价风险、包保险及劳保用品、包成品保护、包竣工交付前保洁清理、包质量保证期内维修等形式实行综合单价包干。
（1）辅材包含：符合国标的套筒、保护层垫块、铁丝、焊剂、线绳、粉笔、劳保用品等除钢筋以外的所有零星辅材。
（2）机具包含：电气焊工具、电焊机、套丝机、切断机、弯曲机、调直机、三级电箱及二级电箱至电动工具的电缆线、辅助照明灯具（碘钨灯）及电缆等。
2、承包内容：按甲方提供的施工图纸（包括现有图纸、图纸修改、图纸会审、设计变更等）中混凝土主体结构和二次结构进行钢筋制作安装：包括基础、地下室及上部工程所有的垫层、承台、筏板、基础梁、电梯井、底板、集水井、剪力墙、柱、梁、板及其他零星、二次结构中的钢筋制作安装，包括但不限于：二次浇捣的后浇带、栏板、外墙饰线、压顶、窗飘板、构造柱、圈过梁、屋檐、天沟、厨房卫生间反梁、女儿墙、机座等、砌体钢筋。
（1）按照施工图纸要求结合规范图集进行钢筋翻样，提前20天上报甲方审定后作为钢筋进场计划的依据。
钢筋工班组承包合同7篇
钢筋工班组承包合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方钢筋工班组工程承包给乙方事宜，达成以下协议：一、承包工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：钢筋工班组相关工程，包括但不限于钢筋加工、安装、焊接等工作。
二、承包方式及期限承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程钢筋工班组的相关工作。
承包期限：自本合同签订之日起至工程竣工交付甲方验收合格止。
三、工程价款及支付方式工程价款：根据工程实际进度和工程量，按双方约定的单价进行结算。
具体结算方式详见本合同附件《工程价款结算表》。
支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程进度款，工程竣工验收合格后支付至总价款的XX%，剩余XX%作为质量保证金，一年后无质量问题则全额支付。
四、工程质量及验收标准乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家或地方相关标准。
验收标准：按照施工图纸、施工规范及甲方与建设单位签订的合同条款进行验收。
五、安全施工及文明生产乙方必须严格遵守安全施工规定，加强施工现场管理，实施文明生产。
甲方有权对乙方安全施工和文明生产进行监督检查。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任和损失。
六、甲方责任与义务甲方负责提供施工图纸、技术交底及现场指导。
甲方负责协调与其他班组的配合工作。
甲方负责提供必要的生活和工作环境。
七、乙方责任与义务乙方必须按照甲方的施工计划和要求进行施工，确保施工进度和质量。
乙方应加强施工现场管理，确保施工现场安全、文明。
乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，未经甲方同意，不得擅自外泄。
八、违约责任及赔偿损失甲乙双方任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任。
钢筋班组劳务承包合同3篇
钢筋班组劳务承包合同3篇现今,钢筋分项工程施工主要以“点工”的形式承包工程,这使钢筋工程分包的组织结构管理层次多、管理幅度较小,造成资源不能充分利用,而且层层转包的现象也是处处可见。
以下是小编为大家整理的钢筋承包合同范本，感谢您的欣赏。
钢筋班组劳务承包合同1甲方项目负责人：乙方项目负责人：甲方将承建的城北花园11###楼工程的钢筋项目分包给乙方施工。
双方本着友好合作，在充分协商的基础上，达成如下协议：一.甲、乙双方的权利和义务：1.甲方必须提供乙方施工人员的正常住宿条件(宿舍和床铺)、就餐乙方自理。
2.甲方必须及时的供应材料，乙方必须按楼层提前3～7天向甲方提供数量，杜绝浪费现象。
3.甲方提供必要的技术指导，施工工作面的轴线，施工技术的要求数据。
4.甲方保证乙方施工人员的生活费用(每人元/月)。
5.甲方必须提供施工人员的安全帽，施工操作面的临边防护。
6.乙方必须服从甲方管理人员的管理，有权对乙方违规操作进行处罚(按公司的规章制度执行)。
7.乙方施工人员必须合理配料，如有浪费现象，甲方有权要求乙方赔偿。
对材料要节约，做到日做日清，用料合理;并合理使用周转料，对所用材料工作面结束后剩余的堆放要整齐，如不能及时的清理，甲方将有权指派他人清理，工资双倍扣除;如果乙方不能合理使用材料，甲方发现按材质的双倍价钱扣除。
8.乙方必须按“谁用工谁负责”的原则管理好本班组的工人，不得打架斗殴;施工操作必须按规范、规程执行，服从甲方的统一管理。
9.乙方工人必须严格遵守“安全生产六大纪律”，上班必须配戴安全帽，如有违规不戴最高罚款50元/人次;如有违规操作等，所有安全责任由乙方负责，同时要接受甲方的处罚;如造成质量问题的返工，对材料要照价赔偿，并接受处罚(1000元以上罚款)。
10.乙方人员中如有偷窃行为的，一经发现送法办，并罚款500～1000元。
二.工程价款及结算方式：1.按结算，乙方内容包括钢筋加工，制作和绑扎及各项验收2.施工期间，生活费按付工程款的%，余款年底确保%，争取结清。
钢筋工班组施工合同
钢筋工班组施工合同合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及本工程的具体情况，甲乙双方经充分协商，达成一致，签订本合同。
一、工程内容1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于桥梁上下部、桥面系、挡土墙、箱涵等钢筋加工与安装，实际工程量及造价按甲乙双方共同确认的工程量计算。
二、承包方式及承包范围1. 承包方式：乙方采用包工、包辅助材料的方式承包本工程。
2. 承包范围：（1）乙方负责本分项工程按施工规范完成的合格产品所需的全部用工和其他用工。
即本分项工程所有的钢筋制作、绑扎、安装、拼装、点焊、闪光焊、电渣压力焊、电弧焊、完善钢筋保护层、砂浆垫块、浇筑混凝土时的钢筋施工等工作。
（2）乙方负责提供并维护施工过程中所需的小型工具（除钢筋弯曲机、钢筋切断机等）和小型材料（除了钢筋以外的所有材料：镀锌铁丝、电焊条及其它小型材料等）。
（3）乙方负责文明施工、工期、质量、安全、场内短距离人工搬运、凿完桩头后钢筋调直等工作。
三、合同价格1. 本工程的合同总价款为人民币_______元（大写：____________________元整），乙方应按照甲乙双方确认的工程量计算。
2. 甲方支付乙方工程进度款的比例为：_______%。
3. 乙方完成工程后，甲乙双方共同验收，确认工程量及质量后，甲方支付乙方剩余工程款。
四、工期1. 乙方应按照甲方提供的工程进度计划和施工组织设计，保证本工程的施工进度。
2. 乙方应保证本工程的施工质量，确保工程按时交付。
五、质量标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准和甲乙双方约定的质量标准进行施工。
2. 乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲乙双方的安全规定。
2. 乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。
钢筋班组劳务承包合同()
钢筋班组劳务承包合同()甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就钢筋班组劳务承包事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：钢筋加工、绑扎、安装等劳务作业。
4. 工程量：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单确定。
第二条承包范围及工作内容1. 乙方负责钢筋的加工、绑扎、安装等劳务作业。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程进度要求，保质保量完成工作。
3. 乙方应负责其作业范围内的现场清理和材料堆放。
第三条工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 乙方应按照甲方的工程进度要求，合理安排作业时间，确保工程按时完成。
第四条质量要求1. 乙方应严格按照国家及行业相关质量标准和甲方的技术要求进行施工。
2. 乙方应保证所完成的劳务作业质量符合甲方的验收标准。
第五条安全生产1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，严格执行甲方的安全生产规章制度。
2. 乙方应负责其作业范围内的安全生产，确保作业人员的安全。
第六条劳务费用及支付方式1. 劳务费用：根据工程量清单和双方约定的单价计算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度和乙方完成的工作量，分期支付劳务费用。
第七条违约责任1. 甲方未按合同约定支付劳务费用，应承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成劳务作业，应承担违约责任。
第八条合同变更和解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商变更或解除合同。
第九条争议解决合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢筋班组施工承包合同书发包方：承包方：钢筋班组签订日期： 2014 年月日钢筋班组承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工质量管理条例》及其它有关法律法规的规定，甲方将工程的钢筋分项工程承包给乙方施工。
甲、乙双方根据本分项工程的实际情况，在对工程质量、安全、进度、文明施工等方面，为明确双方责任、权利与义务，经双方友好协商，签订本合同。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程质量：二、承包范围乙方按甲方提供的施工图纸、“施工图会审纪要”、“施工图审查意见书”等为依据，具体承包内容如下：2.1、钢筋的上、下车及归位堆码工作，自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具调直机及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。
2.2、电弧焊接、电渣压力焊接、丝接做工。
2.3、本工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、安装。
2.4、施工期间施工责任区清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。
三、承包方式3.1、本劳务工程采用包工包料辅助及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的大包干形式进行承包。
3.2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围3.2.1本工程中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括钢筋弯曲机、断钢机、焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、围丝机、锯片，从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。
甲方提供楼层上的活动配电箱壹个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。
3.2.2本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂以及单项工程加班用的电灯等工具、上、下车耗材的费用均由乙方承担。
3.2.3主材的损耗控制：实际钢筋损耗不能超过定额1.5%，超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。
若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、进度管理每月达标准层层。
五、工程质量1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发是最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。
每道工序完成后乙方必须陪同监理公司监理工程师、质检员、现场管理人员统一验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收到达合格标准后，才能进行下阶段工程施工。
六、劳务款结算1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工及钢筋相关工作的人工费包干按建筑面积（以决算确定的面积为准），按34元/㎡计算。
2、上述结算单价包括钢筋劳务的人工费、辅材费、安全责任、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、外来劳动力就业费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖。
本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
七、劳务工程其他费用的确定单项工程劳务原则上不再另外计算时工，若因设计变更或其它非乙方原因造成的需另外计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签字程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。
同时，因工程设计变更，在承包合同施工范围内的变更工程累计增减劳务量（按定额计算）在2000元以内不予计算，超过000元的部分按实际变更量（以定额计算）进行结算（以上变更是施工后的变更施工）。
若乙方未经甲方认可，超过设计图纸范围自行变更设计技术以及因乙方其它原因造成返工的工程量甲方均可不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
八、履约及工程质量保证金和劳务款结算支付程序1、乙方在进场开工前一次向甲方交付履约及工程质量保证金计*****元，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约及质保金的依据，除此外是任何个人出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。
2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方将保证金额的50%给乙方（不计利息）；主体工程验收合格后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的50%工程履约及质量保证金（不计利息）。
3、工程进度款的结算方式：乙方施工完成一楼二楼完工付70%，以后每月按进度支付70%，乙方必须购买甲方住房一套，作为工程进度款内支付。
九、安全施工乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。
乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全，乙方及工作人员在工地施工过程中出现的一切伤、残、病、死等事故，由乙方自行承担。
十、甲方责任1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。
2、提供施工用水、用电接口（水电费用由甲方承担）。
3、派出技术人员和现场人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传和安全检查。
十一、乙方责任1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。
未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。
执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程进度计划，按甲方审定的施工计划实施，确保工程如期完工。
3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。
每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。
按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。
否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底，以及完成甲方下述的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包，对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各科、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。
负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按量按质完成工程，对于国家和地方行业主管部门要求执政上岗的工种，必须雇佣有资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的法律责任和经济责任。
乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后立即上报甲方。
乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表（含各种津贴、补贴及相关福利费用），否则甲方有权扣除劳务款直接代付工人工资（含各种津贴、补贴及相关福利费用），且甲方有权解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担。
10、乙方必须服从甲方的统一安排，要求乙方到时，必须按规定时间到达；否则，每发生一次罚款500元，并累计计算。
在当月工程款中扣除。
11、乙方进场时负责向甲方提交操作工人的身份证复印件。
12、乙方必须服从甲方的质量、安全各项规章制度，否则按照甲方的规章制度进行处罚。
13、乙方必须接受建设单位相关工程管理制度，否则造成的罚款由乙方全额承担。
十二、违约与违约责任1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹千元的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。
因乙方原因时相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担500元违约金，并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求整改，并赔偿因整改造成的各种损失。
整改后评定仍不合格者，则按500元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款及履约及质量保证金中扣除。
情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包，否则，甲方没收其全部的履约及质量保证金，有权单方解除合同，且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方及其工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排，或者其承包的工程质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待共2天以上（含2天），甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方，剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、乙方及其工作人员与其他单项承包人未有效地配合，每发生一次打架斗殴，则乙方应向甲方承担500—1000元的违约金，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。
若乙方没有教育好其他班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担1000—5000元的违约金，严重的移交公安机关处理。
7、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。
如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
8、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行，乙方应承担的违约金甲方可以在履约及质量保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
十三、其他约定1、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等，所需带来的损失、停工将由乙方自行承担责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由乙方负责赔偿。
2、本协议约定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约及质量保证金中直接扣除，且赔偿责任。
3、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质，如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效，乙方自愿承担一切法律责任。
乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上签订本合同。
4、本合同一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲执二份、乙方执一份。
本合同附件与本合同具有同等法律效力。
乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。
甲方：乙方：代表：代表：签订日期：年月日。