工程建设招标招投标合同合同协议书范本
工程建设招标投标合同(合同协议书)
工程建设招标投标合同(合同协议书)全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：工程建设招标投标合同(合同协议书)一、甲方：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________邮编：__________鉴于甲方为_______项目招标，现委托乙方作为招标人参加_______工程的投标，双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，就本工程的投标事宜，达成如下协议：第一条：招标范围1、甲方委托乙方参加_______工程的招标，招标编号为_______。
2、招标范围包括_______(具体招标范围)。
第二条：投标资格1、乙方有参加_______工程招标的相关资质及技术能力。
2、乙方应对甲方提供的招标文件进行认真研究，确保招标文件中的内容完整、准确，并且对所要求的投标文件提出细致、明确的方法。
3、乙方确保所提供的所有方面的技术资料真实、准确，并对细则、文件进行适当的签字、加盖公章。
1、乙方在报价时应充分考虑所涉及工程的实际情况，并根据招标文件中的要求提出合理、准确、有竞争力的投标价。
2、乙方承诺其所提供的价格没有任何差错或变动，如有变动必须得到甲方同意。
3、投标报价形式为：(具体的投标报价形式)第四条：资金保证1、乙方应按照招标文件的要求按时、足额提供投标保证金，并按要求提供相关的资质证明文件。
2、如乙方在投标评审过程中被确定为中标人，应按照合同规定的时间和要求付清履约保证金。
第五条：投标文件的提交1、乙方在投标时，不得在投标截止日期前撤回其投标文件。
2、如乙方投标文件中的信息有误，可据实证明的，得在投标截止日期前重新修订并提交相关的修订文件。
第七条：投标的截止时间和地点1、招标截止时间：_______年_______月_______日_______时_______分。
第八条：评审标准1、投标人的资质、经验等情况将作为评审的标准之一。
2、投标报价的合理性及竞争力也将是评审的重要依据。
建设工程招标代理委托合同书范本6篇
建设工程招标代理委托合同书范本6篇篇1甲方（委托人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________乙方（代理人）：____________________建设工程招标代理机构地址：____________________________________联系方式：____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程招标代理事宜达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方对以下建设工程进行招标代理活动：（1）项目名称：____________________________。
（2）工程地址：____________________________。
（3）招标范围及内容：____________________________。
（4）招标代理的具体内容包括但不限于编制招标文件、发布招标公告、组织投标、开标、评标等。
二、代理期限本合同自签订之日起生效，有效期至招标活动全部完成，双方义务履行完毕为止。
如因特殊原因需要延期，应提前通知对方并达成共识。
三、委托费用及支付方式1. 乙方完成本合同约定的招标代理事项后，甲方应按照约定支付代理费用。
具体费用计算方式为：____________________________。
2. 费用支付方式：甲方应按招标进度分期支付代理费用，具体支付节点和金额如下：____________。
甲方在支付费用时，乙方应提供正规发票。
四、权利和义务（一）甲方权利和义务：1. 提供工程招标所需的全部合法文件和资料。
2. 及时提出对招标文件的修改意见和要求。
3. 及时支付代理费用。
（二）乙方权利和义务：1. 按照国家法律法规和本合同约定进行招标代理活动。
工程建设招标投标合同(合同协议书)5篇
工程建设招标投标合同(合同协议书)5篇篇1合同协议书甲方（招标人）：_________________________乙方（投标人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次工程建设招标投标活动，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_________________________2. 项目地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 招标范围：_________________________二、招标方式本次招标采用公开招标方式，遵循公平、公正、科学、择优的原则。
三、投标要求1. 投标人资格要求：具备独立法人资格，具有相应的资质和业绩，信誉良好。
2. 投标文件要求：内容真实、完整，符合招标文件的各项要求。
3. 投标保证金：按照招标文件规定的时间和金额缴纳。
四、招标流程1. 招标公告发布2. 投标人资格预审（如有需要）3. 发放招标文件4. 投标准备会（如有需要）5. 投标截止与开标6. 评标与定标7. 签订合同五、评标标准和方法1. 评标标准：按照价格、质量、信誉、服务等方面综合评估。
2. 评标方法：采用综合评估法，具体方法详见招标文件。
六、投标保证金处理1. 投标保证金的数额和交付方式按照招标文件规定执行。
2. 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后一定时间内退还。
3. 中标人的投标保证金将转为合同履约保证金。
七、合同签署中标人在收到中标通知书后，应按照招标文件及本合同约定与甲方签订正式工程建设合同。
八、违约责任及争议解决方式1. 甲乙双方应遵守本合同的各项约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 如有争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程招标合同范本5篇
工程招标合同范本5篇篇1甲方（招标方）：___________乙方（投标方）：___________鉴于甲方需要对_____________工程进行招标，乙方愿意按照甲方的要求进行投标并承担该工程的建设任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次工程招标事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程规模：_____________。
4. 工程内容：_____________。
（包括具体建设内容、工程量等）二、招标范围及要求1. 招标范围：本次招标的工程范围包括_____________等。
2. 招标要求：乙方需按照甲方的招标文件要求，提交完整的投标文件，包括但不限于公司简介、资质证明、技术方案、工期计划等。
三、投标方资格要求1. 乙方必须具备独立的法人资格，并具有相应的施工资质和安全生产许可证。
2. 乙方在近三年内必须完成至少一项类似规模工程的承建，并具有良好的信誉和业绩。
3. 乙方需具备充足的资金实力和技术支持，确保工程按期完成。
四、投标流程1. 乙方需按照甲方招标文件的要求，编制并提交投标文件。
2. 甲方将对乙方的投标文件进行审核，初步筛选合格的投标方。
3. 甲方将组织评标委员会对初步筛选合格的投标方进行评审，确定中标方。
4. 中标方需与甲方进行合同谈判，达成一致后签订工程承包合同。
五、合同条款1. 工程价款及支付方式：_____________。
2. 工程工期及进度要求：_____________。
3. 工程质量和验收标准：_____________。
4. 安全生产和文明施工要求：_____________。
5. 违约责任及赔偿方式：如甲乙双方任一方违反合同约定，均应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
具体违约责任及赔偿方式详见合同附件。
工程建设招标投标合同范本6篇
工程建设招标投标合同范本6篇篇1工程建设招标投标合同范本甲方：(招标人名称)乙方：(投标人名称)根据《中华人民共和国建设工程招标投标法》及有关法律法规的规定，为明确双方之间的权利义务，特订立本合同。
第一条合同的签订甲方通过公开招标方式选定乙方承建工程项目，双方在合同签订之日起正式建立合同关系。
第二条工程概况项目名称：工程地点：工程规模：工程内容：工程期限：第三条合同价款本工程总价款为(具体金额)。
合同价款包括劳务费、材料费、设备费、管理费、税金及其他合同约定的费用。
第四条付款方式1. 甲方应按照工程进度及质量要求，结算和支付合同价款。
2. 工程总价款分期付款，具体付款及结算方式双方另行商定。
第五条工程质量和验收标准1. 乙方应按照合同约定的工程标准和技术规范，确保工程质量。
2. 工程验收标准为国家相关标准。
第六条违约责任1. 一方违反合同规定未按时履行或者不完全履行合同义务，应承担违约责任。
2. 违约方应承担相应的违约金或赔偿责任。
第七条索赔和争议解决任何一方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如果协商不成，可依法向有关部门申请调解或仲裁。
第八条合同变更和解除1. 未经对方同意，任何一方不得单方面变更合同内容。
2. 根据实际情况需要，双方可协商变更合同内容，变更后的协议应书面确认生效。
3. 双方一致同意，可解除本合同。
第九条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格为止。
第十条合同争议解决因履行本合同所发生的一切争议，由双方友好协商解决；如不能协商解决的，应提交______仲裁委员会按其仲裁规则仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
【温馨提示】此处仅为招标投标合同范本，具体合同内容可根据工程项目实际情况进行调整和修改，双方在签署合同时应仔细审查条款，确保权益不受损害。
最新招标合同书范本6篇
最新招标合同书范本6篇篇1甲方（招标人）：_________________________乙方（中标人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就本次招标活动达成如下合同：一、合同背景及目的鉴于甲方对特定项目进行招标，乙方经过公平竞争成功中标。
本合同旨在明确双方的权利义务关系，确保双方共同遵守并履行合同条款，保障招标项目的顺利进行和完成。
二、项目概况本次招标项目为：_________________________。
项目地点：_________________________。
项目内容：_________________________。
中标金额：_________元人民币。
三、合同双方的基本信息甲方（招标人）：名称、地址、联系方式等基本信息。
乙方（中标人）：名称、地址、联系方式等基本信息。
四、招标与投标要求1. 甲方应按照法律法规的规定进行招标活动，确保招标过程的公开、公平、公正。
2. 乙方应按照规定的时间和方式提交投标文件，确保投标文件的完整性、准确性和合法性。
五、项目执行与履行条款1. 项目的执行应遵循合同条款及相关法律法规的规定，确保项目的顺利进行。
2. 双方应按照合同约定的时间和方式完成项目的各项工作，如项目设计、施工、验收等。
3. 乙方应确保项目质量符合国家标准和合同约定，如因乙方原因导致项目质量不符合要求，乙方应承担违约责任。
六、合同金额与支付方式1. 本合同金额为中标金额，即人民币_________元整。
2. 支付方式：甲乙双方约定采用_________方式进行支付。
具体支付时间和金额按照合同约定执行。
七、知识产权条款1. 双方在合同履行过程中产生的一切知识产权归属甲方所有。
2. 乙方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方，否则应承担违约责任。
八、保密条款1. 双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，不得泄露给第三方。
建筑工程材料采购招标协议标准范本(6篇)
建筑工程材料采购招标协议标准范本需方（甲方）：北京有限公司供方（乙方）：经营部经协商同意订立合同如下：第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币_____元。
第二条：货款及费用等付款及结算办法：货款在合同有效期内结清。
本合同自签订之日起有效期二月。
第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级（技术指标），见附表。
第四条：验收方法：严格按照国家建材标准执行。
第五条：交货规定建1.交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担。
2.交货日期：3.交货地点：4.运输费用：第六条：经济责任（一）乙方应负的经济责任1.乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述原因致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如果不需要，可以退货。
由于退货而造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。
（二）甲方应付的经济责任。
1.甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。
应提前3天与乙方协商解决。
2.甲方如中途退货。
应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的30%的罚金。
乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。
3.属甲方自提材料，甲方应在提货前____日内告知乙方。
4.甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明原因，取得对方谅解。
如有问题协商解决。
第七条：产品价格如需调整，必须双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。
建设工程招标代理合同(GF-2005-0215)五范本
四、违约、索赔和争议10．违约10．1 委托人违约。
当发生下列情况时：（1）本合同通用条款第4．2-（3）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；（2）本合同通用条款第4．2-（6）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托代理报酬；（3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
委托人承担违约责任，赔偿因其违约给受托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。
10．2 受托人违约。
当发生下列情况时：（1）本合同通用条款第5．2-（2）款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务；（2）本合同通用条款第5．4款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务；（3）本合同通用条款第5．7款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何招标资料和情况；（4）受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
受托人承担违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。
受托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额（扣除税金）。
10．3 第三方违约。
如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。
11．索赔11．1 当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
11．2 委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由委托人承担责任的其他情况，给受托人造成损失，受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：（1）索赔事件发生后7天内，向委托人发出索赔报告及有关资料；（2）委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后，于7天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；（3）委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后7天内未予答复，或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
工程建设招标投标合同书(授权书)5篇
工程建设招标投标合同书(授权书)5篇篇1工程建设招标投标合同书(授权书)一、甲方：（委托方）地址：法人代表：联系电话：传真：二、乙方：（受托方）地址：法人代表：联系电话：传真：三、甲方特此承诺，甲方对所委托乙方投标所需的资料和文件的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任，在投标过程中如有虚假的投标材料，一切后果由甲方承担。
乙方有权依法通过法律途径追究甲方的法律责任。
四、乙方特此承诺，接受甲方的委托，承担出价、递交投标文件及协商报价等的一切责任。
在签订合同之前，拒绝竞争对手、其他任何单位或个人利诱，用不正当手段取得工程合同，一旦发现，乙方愿意接受拒绝投标的后果。
五、在经甲方同意的范围内，乙方可以在投标过程中进行商务谈判，并代表甲方签订意向书，商务合同及相关文件。
六、乙方在代表甲方进行合约谈判和签订合同文件时，必须严格履行甲方的授权，不得擅自接受或签署与承接合约无关的文件。
七、甲乙双方保证，一切相关的合约材料和信息是真实可靠和合法的，且与双方内容一致。
在合同签署后，双方必须履行合同的约定。
八、本合同书自签署之日起生效。
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：篇2工程建设招标投标合同书(授权书)一、甲方：（投标人名称）、法定代表人：（法定代表人姓名）、注册地址：（注册地址）、电话：（联系电话）、传真：（传真号码）二、乙方：（招标方名称）、法定代表人：（法定代表人姓名）、注册地址：（注册地址）、电话：（联系电话）、传真：（传真号码）鉴于乙方欲进行工程建设项目的招标工作，现邀请各投标人参与投标，经双方协商一致，甲方特此向乙方提交本授权书。
一、甲方授权乙方代表甲方进行工程建设项目的招标工作，并对招标文件进行查阅、抵扣保证金、领取招标文件等一切活动均代表甲方进行。
二、如有资格预审和评标等程序，乙方有权根据招标文件要求进行报名、提交资料，并进行预审和评标工作。
建设工程招投标合同
建设工程招投标合同【合同标题】建设工程招投标合同【甲方信息】名称：（甲方全称）地址：法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系方式：【乙方信息】名称：（中标单位全称）地址：法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系方式：【合同】第一条合同目的本合同旨在规范甲乙双方在（工程名称）项目中的招投标活动，确保工程质量、进度和投资控制符合国家相关法律法规及双方约定。
第二条工程概况1. 工程名称：（具体工程名称）2. 工程地点：（具体工程地点）3. 工程规模：（具体工程规模描述）4. 工程内容：（具体工程内容描述）5. 工期要求：（具体工期时间）6. 质量标准：（具体质量标准）第三条投标程序1. 甲方应公开发布招标公告，并提供招标文件。
2. 乙方应按时提交投标文件，并确保其真实性和完整性。
3. 投标截止后，甲方将组织评标委员会对投标文件进行评审。
4. 评标结果将公示，并向中标单位发出中标通知书。
第四条合同价格1. 合同总价：（大写）（小写）2. 价格构成：（详细列出各项费用）3. 付款方式：（具体付款方式及时间节点）第五条工程实施1. 乙方应按照合同约定的时间、质量和规格完成工程建设。
2. 甲方有权监督乙方的工作，并对不合格的工程提出整改要求。
3. 如遇不可抗力因素，双方应协商解决影响工程进度的问题。
第六条违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程，应承担违约责任。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应承担违约责任。
第七条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
【签字盖章】甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________甲方盖章：_______________ 日期：____年__月__日乙方盖章：_______________ 日期：____年__月__日【结束语】。
建设工程招标代理合同范本6篇
建设工程招标代理合同范本6篇篇1建设工程招标代理合同范本甲方（招标人）：________法定代表人或负责人：________联系地址：________联系电话：________乙方（招标代理机构）：________法定代表人或负责人：________联系地址：________联系电话：________鉴于甲方希望委托乙方作为其建设工程招标代理，乙方愿意承担此项工作，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：第一条任务内容1.1 乙方接受甲方委托，负责甲方建设工程的招标代理工作，具体包括招标文件的准备、发布、宣传、接收投标文件、评标、中标结果公示等工作。
1.2 乙方应按照国家法律法规和相关规定，认真负责地完成招标代理工作，保证工作的公正、公平、公开。
第二条任务标准2.1 乙方应根据甲方的具体要求，制定合理的招标方案和招标文件，确保其合规有效。
2.2 乙方应及时发布招标文件，做好宣传工作，确保潜在投标人了解相关信息。
2.3 乙方应按照相关规定接收、存档和评审投标文件，并及时向甲方提供投标文件评审结果。
第三条保密条款3.1 双方应对因履行本合同而获悉的对方商业秘密和机密信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
3.2 因违反上述保密义务而导致的损失，违约方应承担相应的法律责任。
第四条资费4.1 甲方应按照双方约定的方式和金额支付招标代理费用。
4.2 乙方应在合同生效后10个工作日内向甲方开具正规发票，并与甲方结清费用。
第五条违约责任5.1 若一方违反本合同约定，致使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 任何一方如需解除合同，应提前书面通知对方，并支付相应的违约金。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章后生效，至任务完成之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________签字：________ 签字：________日期：________ 日期：________以上是建设工程招标代理合同的范本，具体内容可根据实际情况进行调整。
工程建设招标投标合约书
工程建设招标投标合约书一、合同双方甲方：（招标人名称）乙方：（投标人名称）二、合同背景根据甲方发布的招标公告，乙方参与了本次工程建设项目的投标，并被甲方选定为中标人。
为明确双方的权利和义务，保障工程建设的顺利进行，特订立本合同。
三、合同内容1. 工程概况（详细描述工程项目的名称、规模、地点、工期等基本信息）2. 合同价款（明确工程建设的总价款、支付方式、进度款项等）3. 合同约定（列明双方在工程建设过程中的权利和义务，包括但不限于以下内容）3.1 工程设计甲方应提供工程设计文件，并确保其合法性和可行性。
乙方应按照设计文件进行施工，并在必要时提出合理的设计变更意见。
3.2 施工进度乙方应按照约定的工期完成工程建设，并保证施工进度的合理性和稳定性。
甲方有权对工程进展进行监督和检查。
3.3 质量管理乙方应按照相关法律法规和技术标准要求，确保工程建设的质量，并负责解决施工过程中出现的质量问题。
3.4 安全措施乙方应采取必要的安全措施，确保工程建设过程中的安全，预防事故的发生，并及时处理意外事件。
3.5 合同变更如工程建设过程中需要变更合同内容，双方应通过书面协商达成一致，并进行相应的合同变更手续。
3.6 保修期工程建设完成后，乙方应提供一定的保修期，负责修复因施工质量问题引起的故障和损坏。
3.7 违约责任双方应遵守合同约定，如有一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
四、合同履行1. 合同签订本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
2. 合同变更如有合同变更，双方应及时进行书面协商，并按照约定的程序进行合同变更手续。
3. 合同解除如发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方可协商解除合同，并按照约定的程序进行解除手续。
4. 争议解决如发生合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、合同终止1. 合同终止本合同在以下情况下终止：1.1 工程建设完成并经验收合格；1.2 双方协商一致解除合同；1.3 双方发生严重违约行为，对方解除合同；1.4 法律法规规定的其他情况。
建设工程招标代理合同范本6篇
建设工程招标代理合同范本6篇篇1甲方（招标人）：____________________乙方（招标代理公司）：____________________根据有关法律法规，为明确双方在建设工程招标代理过程中的权利和义务，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、代理事项乙方承担甲方建设工程招标代理工作，具体包括以下内容：1. 协助甲方办理项目招标备案手续；2. 编制招标文件（包括资格预审文件）；3. 发布招标公告或邀请函；4. 组织和主持招标活动；5. 协助甲方与中标单位签订合同。
三、代理期限本合同自签订之日起生效，至招标活动全部完成并签订中标合同为止。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供招标代理服务，并对乙方提供的服务进行监督；2. 甲方应提供工程项目的相关资料，并保证资料的真实性和完整性；3. 甲方应遵守相关法律法规，按照公开、公平、公正的原则进行招标；4. 甲方应支付乙方合理的代理费用。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权获得甲方支付的代理费用；2. 乙方应根据甲方的要求，尽职尽责完成代理事项；3. 乙方应遵守相关法律法规，保证招标活动的公开、公平、公正；4. 乙方应对甲方提供的资料保密，未经甲方同意，不得泄露或擅自使用。
六、代理费用及支付方式1. 代理费用：____________________元；支付方式和时间：____________________。
2. 代理费用支付方式：按照实际完成的工作量和约定的时间节点进行支付。
七、违约责任1. 若甲方未能按照约定支付代理费用，乙方有权终止代理服务，由此造成的损失由甲方承担；若乙方未能按照约定完成代理事项，甲方有权要求乙方承担违约责任。
篇2甲方（招标人）：____________________乙方（招标代理公司）：____________________根据有关法律法规，为确保甲方建设工程的招标工作顺利进行，甲方委托乙方作为本次建设工程的招标代理机构，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________招标范围：____________________二、代理事项及内容乙方负责本次建设工程的招标代理工作，包括但不限于编制招标文件、发布招标公告、组织招标活动、评审投标文件、组织评标会议等。
建设工程投标合同范本(3篇)
建设工程投标合同范本建设单位：_____1、根据已收到的招标编号为_____的_____工程的招标文件，遵照《工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币_____元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2、一旦我方中标，我方保证在_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日竣工，即_____天(日历日)内竣工并移交整个工程。
3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。
4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
6、我方金额为人民币_____元的投标保证金与本投标书同时递交。
投标单位：_____(盖章)单位地址：_____法定代表人：_____(签字、盖章)邮政编码：_____电话：_____传真：_____开户银行名称：_____建设工程投标合同范本（二）保证人(以下称甲方)：住所：电话：传真：债权人(即承包商，以下称乙方)：住所：电话：传真：债务人(即业主，以下称丙方)：住所：电话：传真：鉴于乙方与丙方就项目于_____年_____月_____日签订编号为号《建设工程施工合同》(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。
第一条本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。
本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。
工程建设项目招标代理协议书模板
工程建设项目招标代理协议书模板在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是最有效的法律依据之一。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家推荐的关于一些工程建设项目招标代理协议书，希望能帮助到大家!工程建设项目招标代理协议书1甲方(发包方)：身份证号码：乙方(承包方)：身份证号码：甲方将位于惠州市惠阳区新圩镇长布村自住房的建房施工工程承包给乙方施工，自建房工程承包合同范本。
为明确双方权利和义务，本着平等、互利、诚信的原则，根据本工程的具体情况，经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守：一、承包方式：采用包工不包料方式承包：甲方提供建房所需的建筑材料，包括：建筑用水、用电、红砖、水泥、沙、碎石、钢材、铁钉、扎丝、安全网等一切建筑材料;乙方提供劳务、施工技术、施工工具、施工所需的木料、板材及生产、生活的一切用具等。
乙方负责施工过程中组织、管理工人，指挥工人施工，施工人员的生活由乙方妥善安置，乙方及其施工工人与甲方不存在雇佣关系，乙方及施工人员就餐、饮用水、烟等均自理。
施工工人用工合同及工资由乙方负责，如有劳资等用工纠纷与甲方无关，乙方须负全责并处理好。
二、施工范围：在甲方一栋自住房三层基础上再承建三层，一层毛坯房约100m2(以实际面积计算)。
乙方严格按照甲方提供的要求或图纸进行施工(如有更改，双方应提前协商)，承建结果以甲方实际情况而定，如出现其他情况甲方可以就此工程的一个阶段做为结束可以终止施工(如主体建好、外墙装修内部毛坯、全部建成并装修完工);乙方接受承包后不得以任何理由单方面终止施工。
三、承包工程内容及金额：按滴水平方面积计算，毛坯房三层按叁佰叁拾圆整(￥330.00元)每平方米结算，乙方工程含吊所有建筑材料、搭排山(协助围网)、做板面、楼梯、砌内外墙、外墙贴瓷片、内墙过水泥沙浆、安装排污管道、协助钻孔、建筑垃圾清理至一楼垫底。
其他：泵车费用甲乙双方各付一半;甲方应付原三层搭排山人工竹架款，按排山面积每平方柒圆整(￥7.00元)结算;甲方应付原三层外墙贴瓷，每平方按墙面面积计算，门窗不除，每平方叁拾圆整(￥30.00元)结算;甲方应付订网人工费共陆佰圆整(￥600.00元)，如甲方有协助做就减少贰佰圆整(￥200.00元);甲方按每倒好一层板面补助人工加餐伙食贰佰圆整(￥200.00元)、倒板面时每个人工一包烟、一瓶水;最顶层楼梯间按每平方贰佰叁拾圆整(￥230.00元)的百分之七十结算(以曾来方屋主的样式做);协助完成天面四周截水墙;天面栏河砌红砖不计，有贴瓷片按每平方伍拾圆整(￥50.00元)结算。
工程建设招标投标合同范本(4篇)
工程建设招标投标合同范本合同名称：_____致：业主：_____先生们：1、在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_____号以后，我们，即文末签名人，兹报价以_____(_____)，或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。
2、我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。
3、如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。
4、我们同意从确定的接收投标之日起_____天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书一直对我们具约束力，并可随时被接受。
5、在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。
6、我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。
于 _____年_____月_____日。
签字人_____职务_____授权代表_____ (楷体大写字母)地址_____证人_____地址_____职业_____工程建设招标投标合同范本（二）投标书合同名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿致：业主：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生们：1．在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第＿号以后，我们，即文末签名人，兹报价以＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），或根据上述条件可能确定的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。
2．我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。
3．如果我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。
工程建设招标投标合同书范文3篇
工程建设招标投标合同书范文3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（招标人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]乙方（投标人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要就XXXX（工程名称）进行建设，现公开招标选择承包方，乙方有意参与此次招投标活动，现甲乙双方本着公平、公正、诚信的原则，经友好协商，就工程建设招标投标事项达成如下合同：一、招标工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程规模：[工程规模描述]。
4. 工程招标范围：[招标范围描述]。
二、投标要求1. 投标人资格要求：乙方必须具备相应的工程建设资质，且在近年内有类似工程建设的成功案例。
2. 投标材料要求：乙方需提交详细的工程设计方案、施工组织计划、预算报价等相关材料。
3. 投标保证金：乙方需缴纳人民币XX万元的投标保证金，投标保证金应在开标前缴纳并到达甲方指定账户。
三、招标流程1. 招标公告发布：甲方将在XX媒体发布招标公告，公告期为XX 天。
2. 报名与资格预审：乙方需按照公告要求提交报名资料，甲方将对报名单位进行资格预审。
3. 发放招标文件：资格预审合格的单位可获取招标文件。
4. 投标文件递交：乙方应在规定时间内递交完整的投标文件。
5. 开标与评标：甲方将组织开标与评标会议，确定中标候选人。
6. 中标通知：甲方将向中标人发出中标通知书。
四、合同主要条款1. 工程价格：工程总价为人民币XX万元，具体价格按照招标文件及中标人的投标文件确定。
2. 工程期限：工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。
3. 工程质保：工程质保期为X年。
4. 付款方式：工程款按工程进度支付，竣工验收合格后支付尾款。
5. 违约责任：如乙方未能按照合同约定完成工程建设，需承担违约责任，赔偿甲方损失。
6. 争议解决：合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
建设工程招标代理合同（通用8篇）
建设工程招标代理合同（通用8篇）建设工程招标代理合同篇1委托人：(以下简称甲方)受委托人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该工程招标代理事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况项目名称：地点：招标内容：本工程施工图纸内的全部内容施工内容总投资额：约万元二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的施工、监理招标代理工作。
三、合同价款中标价为人命币￥元，其中包括暂列金额：￥元。
代理报酬为人民币(大写)：元(小写)：￥元四、组成本合同的文件：1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;2、本合同;3、本合同专用条款;4、本合同通用条款。
五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。
七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。
八、合同订立合同订立时间：年月日合同订立地点：九、合同生效本合同双方约定签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程招标代理合同篇2(以下简称甲方)委托 (以下简称乙方)承担下列项目的服务招标代理。
为明确双方的责任与权利，经详细协商，特签订本合同，共同遵守。
1. 建设项目概况：1.1 项目名称：1.2 服务地点：2. 服务内容：2.1 服务招标代理。
3. 双方责任：3.1 甲方责任3.1.1 办理前期的各种申报及审批手续。
3.1.2 按时提供足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。
3.1.3 甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表，迅速地解答问题及提供资料给乙方及投标单位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设招标投标合同（合同协议书）
合同协议书
本协议书于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿（以下简称“承包人”）为另一方签定。
鉴于业主欲建成本项工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议：
l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：
（a）中标函；
（b）上述投标书；
（c）合同条件；
（d）规范；
（e）图纸；
（f）工程量清单。
3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。
本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在＿＿在场的情况下，盖的正式印章如下：
或
在＿＿在场的情况下，由上述签字盖章并递交。
业主签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。