辽宁省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师助手的指示模拟试题
辽宁省监理工程师模拟题
辽宁省监理工程师模拟题姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)第题:有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是( )。
A.出卖人与*受人订立*卖合同，是以转移财产所有权为目的B.*受人转移财产所有权，必须以*受人支付价款为对价C.*卖合同是双务.无偿合同D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，*卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件参考答案:A点击此进入:辽宁省监理工程师模拟题，手机随时随地刷题学习更方便哟！第1题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人( )情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。
A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足B.有法定代表人的签字和盖章C.投标人业绩超出招标文件的要求D.按照招标文件要求逐页签字参考答案:A第2题:单位工程质量验收过程中，当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时，可请( )协调处理。
A.监理机构B.设计单位C.工程质量监督机构D.建设单位参考答案:D第3题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是( )。
A.建筑师B.专业咨询机构C.承担施工的承包商公司D.承担分包工作的分包商参考答案:C参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。
与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。
第4题:建设工程合同是( )实施工程建设活动，( )支付价款或酬金的协议。
A.承包人，发包人B.承包人，监理人C.发包人，监理人D.发包人，分包人参考答案:A第5题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是( )。
A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法参考答案:B参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。
辽宁省2016年上半年注册建造师执业考试试题
辽宁省2016年上半年注册建造师执业考试试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在选择确定焊接电流的大小时，应考虑的最为关键的因素是（）。
A.焊条直径B.接头形式C.焊件的厚度D.焊接层数答案A参见教材P292、机床工作的可靠性取决于机床的静态和动态特性，属于机床动态特性的有（）。
A.运动精度B.电流的波动值C.动刚度D.热变形E.噪声答案ACDE参见教材P123、输送介质温度为-40℃＜t≤120℃的工业管道属于（）管道。
A.低温B.常温C.中温D.高温答案B参见教材P544、根据被焊钢材的焊接性试验结果来确定的焊接工艺评定所用的焊接参数有（）。
A.焊接环境温度B.热输入C.预热温度D.后热温度E.层间温度答案BCD参见教材P305、电梯设备中的（）必须与其型式试验证书相符。
A.选层器B.召唤器C.限速器D.缓冲器E.门锁装置答案CDE参见教材P144计量法6、管道保温层施工中，水平管道的保温层纵向接缝位置不得布置在（）。
A.管道垂直中心线45°范围内B.管道垂直中心线60°范围内C.管道水平中心线45°范围内D.水平位置答案A参见教材P917、关于取源部件安装叙述不正确的有()。
A.在高压、钢、有色金属设备和管道上开孔时，应采用机械加工的方法B.安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行C.管道上的取源部件应在管道安装的同时安装D.在同一管段，压力取源部件应装在温度取源部件的下游答案D参见教材P838、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的管件是（）。
A.铸铁连接管件B.镀锌法兰管件C.不锈钢卡压式管件D.沟槽式管件答案C参见教材P1069、关于块材衬里施工技术要求的说法中，正确的有（）。
A.当施工温度低时，可采取加热保温措施，或用明火或蒸汽直接加热B.水玻璃胶泥在施工或固化期间不得与水或水蒸气接触，并防止暴晒C.衬砌前，块材应挑选、洗净和干燥D.衬里层应铺设平整，重要部位宜先试排E.当衬砌设备的顶盖时，宜将硬盖倒置在地面上衬砌块材答案BCDE参见教材P9010、下列耐火材料中，属于高级耐火材料的是（）。
监理工程师考试模拟题参考答案
模拟试题一案例一19分参考答案：1、图中所示的监理机构属于直线组织形式。
2分优点：组织结构简单，权利集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。
2分缺点：实行没有职能部门的“个人管理”，要求总监理工程师熟悉各种业务，成为“全能”式人物，对总监理工程师的能力、专业四肢要求较高。
2分2、不妥之处：编制工程项目监理实施细则。
1分正确做法：应由专业监理工程师负责钢筋分项工程施工质量验收。
2分3、李工没有资格担任本工程的总监理工程师代表。
1分理由：依据《辽宁省监理工程师管理办法（试行）》的相关规定：本工程为29层公共建筑，建筑面积为5万平方米，属于一级工程项目。
而辽宁省监理工程师只能担任二级（含二级）以下工程的总监理工程师代表。
3分案例二21分参考答案：1、（1）“也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他分包单位”的说法不妥。
1分应改为：不允许分包单位再次分包。
2分（2）“应当在合同协议书约定的开工日期前14日”和“工程师在接到延期开工申请后的72小时内未予以答复”的说法不妥。
1分（3）第2条妥当。
2分（4）“承包人在约定预付时间7天后，并向工程师提出书面说明后，可以停止施工”的说法不妥。
1分应该为：“若发包人不按照约定支付工程款，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知。
发包人收到通知后仍不能按照要求预付，承包人可以在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定预付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
”2分2、由于本工程外墙使用的花岗岩石材为甲供石材，所以发包人应向承包人提供花岗岩石材的产品合格证，并对这些材料的质量负责。
3分发包人在其所提供的花岗岩到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由承包人和发包人共同对进场石材进行清点。
3分3、外墙花岗岩石材在现场接收后，应由承包人赖保管。
2分保管费用由承包人赖支付。
2分案例三20分参考答案：1、总监理工程师直接致函设计单位不妥。
1分理由：监理人员无权进行设计变更。
辽宁省2016年上半年注册建造师执业试题
辽宁省2016年上半年注册建造师执业试题一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、砌筑工程冬期施工措施中，正确的有（）。
A.应在采暖环境中进行B.工作地点和砌体周围温度不应低于5℃C.砌筑完成后，若不能立即烘炉，周围温度不应低于0℃D.耐火砖和预制块应预热至0℃以上E.耐火泥浆施工时的温度不宜低于5℃以上答案ABD参见教材P1002、输送介质温度为-40℃＜t≤120℃的工业管道属于（）管道。
A.低温B.常温C.中温D.高温答案B参见教材P543、关于泄漏性试验，正确的是（）。
A.采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪等手段检查管道系统中泄漏点B.输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道必须进行泄漏性试验C.泄漏性试验应在压力试验合格后进行D.试验介质宜采用空气，试验压力为工作压力E.应巡回检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏答案ABCE参见教材P594、如果对设备基础的（）有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，采用回弹法或钻芯法等进行复测。
A.刚度B.硬度C.强度D.配合比答案C参见教材P365、发电机转子穿装工艺要求有（）。
A.转子穿装前进行单独气密性试验B.经漏气量试验C.转子穿装应在完成机务工作后、电气和热工仪表的安装前进行D.转子穿装应在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后进行E.转子穿装采用滑道式方法答案ABDE参见教材P65-666、机电工程注册建造师施工管理签章文件，正确填写的通用要求项是（）。
A.分包企业签署的质量合格文件，必须由担任分包项目负责人的注册机电工程建造师签章B.工程地址应填写清楚，并与工程承包合同一致C.工程名称应与工程承包合同的工程名称一致D.施工单位应填写全称并与工程承包合同一致E.单位工程、分部、分项工程必须按规范标准相关规定填写答案：BCDE3197、安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于（）M参见教材Pa。
2016年监理工程师考试真题及参考答案.doc.doc
2016 年监理工程师考试真题及参考答案《建设工程质量投资进度控制》一、单项选择题 ( 共 80 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 )1. 工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。
A. 项目可行性研究B. 项目决策C. 工程设计D.工程施工2. 工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。
这是因为工程质量本身具有（）的特点。
A. 影响因素多B. 质量波动大C. 检验特殊性D.终检局限性3. 工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。
A. 监理单位B. 施工单位C. 设计单位D.工程质量监督机构4. 根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。
A. 生产厂B. 规格和型号C. 供应商D.使用年限5. 根据 ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
A. 过程方法B. 持续改进C. 过程评价D.管理的系统方法6. 根据 ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。
A. 质量计划B. 质量方针C. 质量策划D.质量要求7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。
A. 基本原理和原则不同B. 基本理念和思维方式不同C. 关注点和目标不同D.使用方法 ( 工具 ) 不同8. 下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。
A. 极差B. 中位数C. 算术平均数D.极值9. 采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（）。
A. 主要因素B. 次要因素C. 一般因素D.基本因素10. 工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（）。
A. 因果分析图法B. 相关图法C. 直方图法D.控制图法11. 根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长l 率不应小于（）。
2016年上半年山东省监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试试题
2016年上半年山东省监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是。
A：投标截止时间，投标人少于3个B：属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C：重新招标后投标人仍少于3个D：重新招标后所有投标被否决E：专业监理2、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。
A：编制进度控制工作细则B：分析进度控制目标风险C：建立监督协调会议制度D：定期收集实际进度数据E：自我评定3、工程建设中，建设单位所需的宿舍、办公室等临时设施的费用应计入。
A：建安工程费用中的临时设施费B：建设单位管理费中的开办费C：工程建设其他费用中建设单位临时设施费D：建安工程费用中的其他直接费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。
工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。
根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示。
A：可以拒绝执行B：应当执行，但可获得费用补偿C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿D：应当执行，不能获得补偿E：专业监理5、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付承担违约责任。
A：4万元B：8万元C：10万元D：14万元E：专业监理6、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。
A：从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B：从签订合同日起，至颁发履约证书日止C：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D：从工程开工日起，至颁发履约证书日止E：专业监理7、对建设工程实施监理时，负责检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件的人员是__。
辽宁省2016年上半年全国施工员考试岗位知识：关于温度模拟试题
辽宁省2016年上半年全国施工员考试岗位知识：关于温度模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包人将工程项目建设的全过程发包给一个承包人的合同即为建设工程__。
A．总承包合同B．承包合同C．分包合同D．设计合同2、高压蒸汽采暖系统是指绝对压力大于__Pa。
A．0.7×105B．1.7×105C．0.1×105D．1.0×1053、安装好的散热器应与墙面保持一定距离，如设计未注明，应为__mm。
A．10B．20C．30D．404、管内导线总截面积(包括外护层)不应超过管截面积的__。
A．10%B．20%C．30%D．40%5、钢筋网片应在分隔缝处断开，其保护层厚度应不小于__mm。
A．3B．5C．10D．206、检查暂设用电时，__应包括变压器、配电箱、开关箱位置、距地高度；动力、照明系统是否分开设置；箱内开关、电器固定，箱内接线；保护零线与工作零线的端子分开设置；检查漏电保护器工作是否有效，尤其是特别潮湿场所。
A．设备安装检查B．接地接零C．设备安装D．室内配线7、高聚物改性沥青涂膜基面应平整坚实，不得有起砂、开裂等缺陷，基面含水率低于__。
A．2%B．3%C．5%D．9%8、为了防止环境污染，施工单位应当采取的措施是__。
A．妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水系统和河流B．除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质C．使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物D．采取有效措施控制施工过程中的扬尘，场内裸露的弃土应加以覆盖，防止泥尘飞扬E．可以将有毒有害废弃物用作土方回填9、钢筋保护层厚度处在迎水面应不小于35mm；当直接处于侵蚀性介质中时，保护层厚度不应小于__mm。
A．10B．20C．50D．7010、作用在同一刚体上的两个力，使刚体平衡的充分和必要条件是__。
辽宁省2016年上半年施工员考试岗位：其它相关知识模拟试题
辽宁省2016年上半年施工员考试岗位：其它相关知识模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工组织设计是根据不同的__，在充分调查分析的基础上进行编制的。
A．工程对象B．性质C．现象条件D．设计阶段E．施工条件2、少油断路器与多油断路器比较其优点是__。
A．经济B．体积小C．重量轻D．用油量少E．便于检修3、对火灾报警系统专用配线箱的控制线路进行连接前应再次摇测绝缘电阻值。
每一回路线间的绝缘电阻值不应小于__。
A．0.5MΩB．1MΩC．10MΩD．400MΩ4、中高层建筑是指__。
A．1～3层B．4～6层C．7～9层D．10层以上5、桥架、线槽的所有非带电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一个连续导体，并做好整体接地，金属桥架、线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属桥架、线槽全长不少于__与接地(接零)干线连接。
A．2处B．3处C．4处D．5处6、开关的主要参数中的绝缘电阻，是指开关的导体部分与绝缘部分的电阻值，绝缘电阻值应在__。
A．200MΩ以上B．200MΩ以下C．100MΩ以上D．100MΩ以下7、变压器半负荷调试运行，将变压器负荷侧逐渐投入，直到半负载时止，观察变压器温升和一次、二次侧电压及负荷电流变化情况，每隔__记录一次。
A．1hB．2hC．3hD．4h8、为减少热水系统中管道的结垢，生活用水的水质应符合__规定。
A．《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)B．《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)C．《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)D．《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)9、柱模板场外拼装时，在场外设置一钢模板拼装平台，将柱模板按配置图预拼成__片。
A．1B．2C．3D．410、建筑工地或预制构件厂常利用钢筋冷加工原理对钢筋或低碳盘条按一定制度进行__，以提高屈服强度，节约钢材。
2016年上半年西藏监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试题
2016年上半年西藏监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全__制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
A．合同管理B．施工技术交底C．质量的预控D．质量的检验2、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。
工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。
A：顺延合同工期，给予费用补偿B：顺延合同工期，不给予费用补偿C：不顺延合同工期，给予费用补偿D：缩短合同工期，给予费用补偿E：专业监理3、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。
A：通知委托人，建议下达停工指令B：征得委托人同意后，下达停工指令C：立即下达停工指令并尽快通知委托人D：立即召开现场会议，讨论对策E：专业监理4、项目管理的主要任务是在对项目的目标进行控制。
A：项目决策阶段B：项目设计阶段C：项目实施阶段D：项目验收阶段E：自我评定5、在直方图的绘制过程中，当用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在以上。
A：30个B：40个C：50个D：60个E：工程变更单6、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师7、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是。
A：申请仲裁的意思表示B：仲裁事项C：选定的仲裁委员会名称D：适用的仲裁规则E：专业监理8、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应__。
A．予以验收B．重新进行验收C．鉴定验收D．协商验收9、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行。
A：审批制B：核准制C：登记制D：备案制E：工程保险金10、实施工程建设全过程监理的项目，收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在__。
辽宁省2016年上半年注册建造师执业试题
辽宁省2016年上半年注册建造师执业试题一、单项选择题（共20 题, 每题 3 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、砌筑工程冬期施工措施中, 正确的有（）。
A.应在采暖环境中进行B.工作地点和砌体周围温度不应低于5℃C.砌筑完成后, 若不能立即烘炉, 周围温度不应低于0℃D.耐火砖和预制块应预热至0℃以上E.耐火泥浆施工时的温度不宜低于5℃以上答案ABD参见教材P1002、一段架空输电线路, 其测量视距长度不宜超过（）。
A.100mB.200mC.300mD.400m答案D参见教材P193.干粉灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统（）等。
A.火灾自动报警系统B.防排烟系统C.应急疏散系统D.消防广播系统E.通风系统答案ABCD参见教材P1344.洁净空调系统风管的所有（）均必须涂密封胶。
A.法兰连接处B.咬口缝C.翻边处D.焊接缝E.铆钉处答案BCE参见教材P1235、风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时, 应设钢板厚度不小于（）的预埋管或防护套管, 风管与套管之间应采用不燃柔性材料密封。
A.1.0mmB.1.2mmC.1.4mmD.1.6mm答案D参见教材P1216.整个建筑物的接地系统可能为（）。
A.防雷接地B.保护接地C.工作接地D.屏蔽接地E.抗干扰接地答案ABCE参见教材P1107、验收和试验, 同意送电后送电开通；③对施工项目进行检查、验收, 向电业部门提供相关资料, 申请送电；④进行临时用电设备、材料的采购和施工。
其正确的准用程序是（）。
A.①→③→④→②B.③→④→①→②C.①→④→③→②D.④→③→①→②答案C参见教材P2838、吊架或托架不宜设置在（）处。
A.风口B.阀门C.风管法兰D.检查门E.自控装置答案ABDE参见教材P1219、高层建筑管道工程施工程序中, 管道支架安装的紧后工序是（）。
A.管道测绘放线B.管道元件检验C.管道加工预制D.管道元件安装答案B参见教材P10510、地脚螺栓对安装精度的影响主要是（）。
2016年上半年江苏省监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试题
2016年上半年江苏省监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例3·单选题】当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用编制建筑工程概算。
A：预算单价法B：概算指标法C：类似工程预算法D：扩大单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、负责具体质量管理体系的建立工作。
A：领导班子B：领导小组C：职能小组D：执行小组E：工程变更单3、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为。
A：发布招标公告之日B：承包商提交投标文件之日C：投标截止日前第28天D：签订施工合同后第28天E：专业监理4、下列风险管理目标中，属于风险事件发生后风险管理目标的是。
A：使潜在的损失最小B：使实际的损失最小C：减少忧虑及相应的忧虑价值D：满足外部附加义务E：工程保险金5、下列任务中．属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是。
A：审查施工总进度计划B：编制单位工程施工进度计划C：编制详细的出图计划D：确定建设工期总目标E：自我评定6、【例2·单选题】设计内容不全、设计缺陷、错误和遗漏属于技术风险中的因素。
A：设计B：施工C：人员D：合同E：工程保险金7、【例1．单选题】在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金8、下列不属于监理员职责的是。
A：进行工程计量B：进行见证取样C：检查工序施工结果D：复核工程计量有关数据E：工程保险金9、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由承担。
A：施工承包人B：建设单位C：供货方D：采购方E：专业监理10、在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由负责。
A：监理单位技术负责人B：现场监理员C：专业监理工程师D：总监理工程师E：工程变更单11、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以__。
2016年上半年辽宁省监理工程师：必然的损失考试试卷
2016年上半年辽宁省监理工程师：必然的损失考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金2、材料采购合同属于。
A：买卖合同B：无偿合同C：实践性合同D：单务合同E：专业监理3、建设工程自之日起进入工程质量保修期。
A：提交竣工验收报告之日B：竣工验收之日C：竣工验收合格之日D：竣工验收合格后15日E：工程保险金4、横道计划作为控制建设工程进度的方法之一，其局限性是不能。
A：反映出建设工程实施过程中劳动力的需求量B：明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系C：反映出建设工程实施过程中材料的需求量D：直观地反映出建设工程的施工期限E：自我评定5、【例2·单选题】下列费用中，属于生产准备费的是。
A：试运转所需的原料费B：生产职工培训费C：办公家具购置费D：生产家具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列对于消费税的计算方法正确的是。
A：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率B：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率C：消费税=(组成计税价格+关税)×消费税率D：消费税=(组成计税价格+关税)÷(1-消费税率)×消费税率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置8、某建设工程由甲、乙、丙、丁4个单位工程组成，甲单位工程最先开工；甲单位工程开工后1个月乙单位工程开工；甲单位工程开工后2个月丙、丁单位工程同时开工，则该建设工程开工报审表的正确填报方式是。
湖北省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师助手的指示模拟试题
湖北省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师助手的指示模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】某分部工程双代号网络计划如图3-2所示，其关键线路有条。
A：2B：3C：4D：5E：自我评定2、【例4·单选题】当采用非匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果同一时刻横道线上方累计百分率大于横道线下方累计百分率，表明。
A：实际少投入的时间B：进度超前的时间C：实际进度拖后D：实际多投入的时间E：自我评定3、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。
A：其他直接费定额B：直接费定额C：间接费定额D：现场经费定额E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程项目建设的各阶段对工程项目最终质量的形成都产生重要影响，其中项目决策阶段是。
A：确定项目质量目标与水平的依据B：确定项目质量目标与水平C：将项目质量与水平具体化D：确定项目质量目标与水平达到的程度E：工程变更单5、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
A．项目决策咨询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度6、关于供货方代运货物的说法错误的是。
A：采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B：采购方接收后，运输部门不再负责C：在交运前出现的问题，由供货方负责D：在采购方提货前出现的问题，由供货方负责E：专业监理7、在委托监理的情况下，应将业主对监理工程师的授权明确反映在委托监理合同和承包合同之中，这一要求体现了工程建设监理的__原则。
A．总监理工程师负责制B．公正、独立、自主C．权责一致D．实事求是8、刺绣“除丝线外，还用孔雀毛或马尾缠绒作线，讲求华丽效果，且绣工多为男工所任”，指的是__。
A．苏绣B．湘绣C．粤绣D．蜀绣9、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
辽宁省2016年监理工程师执业资格：工程师助手的指示试题
辽宁省2016年监理工程师执业资格：工程师助手的指示试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间其他工程需要使用该设备时，正确的做法为。
A：承包人可自行调运到其他工地B：为了保证后续工程的施工，不得调出工地C：经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D：经过业主书面同意后，可以调运到其他工地E：专业监理2、合同法律关系是指由合同法律规范所调整的，在民事流转过程中所产生的__关系。
A．经济B．法律C．合同D．权利义务3、按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为。
A：财产风险和责任风险B：地区风险和特殊风险C：投机风险和人身风险D：基本风险和经济风险E：工程保险金4、在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理__的发展趋势。
A．适应市场需求，优化工程监理企业结构B．以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化C．与国际惯例接轨D．加强培训工作，不断提高从业人员素质5、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是。
A：在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B：工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C：工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D：工程师的索赔处理决定不需通知发包人E：专业监理6、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内C：8年内D：终身E：工程保险金7、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于。
A：留置担保B：保证担保C：抵押担保D：质押担保E：专业监理8、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是。
A：设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B：发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意C：发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D：如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用E：专业监理9、是将总体分割成互不重叠的子总体，在子总体中独立地按给定的样本量进行简单随机抽样。
2016年上半年辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
2016年上半年辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A．监理大纲B．监理计划C．监理规划D．监理细则2、可不作为开工必须具备的条件是__。
A．施工组织设计已获总监理工程师批准B．测量控制桩、线已查验合格C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D．工程投资资金全部到位3、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。
A．主动控制B．被动控制C．反馈控制D．事后控制4、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段5、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
A．隐蔽性B．波动性C．影响多样性D．影响复杂性6、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定7、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费8、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程9、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制10、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责11、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。
A．决策层B．协调层C．操作层D．执行层12、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法13、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
2016年辽宁省监理工程师《合同管理 》预测考题
2016年辽宁省监理工程师《合同管理》预测考题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于工程设计招标管理的说法，正确的是( )。
A. 一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查2.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示3.根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%4.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失5.招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.2B.5C.10D.156.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金7.根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间( )日前召开。
A.5B.7C.10D.158.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任9.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
辽宁省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师助手的指示模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。
A：协调工程项目的外部关系B：报送监理人员情况C：保守工程秘密D：协调合同管理工作E：专业监理2、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够。
A：明确表达各项工作之间的逻辑关系B：直观表达工程进度计划的计算工期C：明确表达各项工作之间的搭接时间D：直观表示各项工作的持续时间E：自我评定3、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。
A．招标公告B．投标文件C．中标通知书D．招标文件4、在青藏铁路施工过程中，出现冻土地基，为解决此问题承包商花费了大量的时间和金钱，则承包商有权索赔。
A：成本，但不包括工期和利润B：成本和利润，但不包括工期C：成本和工期，但不包括利润D：成本、工期和利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。
A：强化验收B：完善手段C：加强评定D：过程控制E：工程变更单6、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和业主。
A：施工单位有责任B：监理单位应要求施工单位D：事故调查小组E：工程变更单7、材料、工程设备单价变化超过时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整相关费用。
A：1％B：3％C：5％D：15％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、动态投资部分，是指在建设期内，投资方向调节税和国家新批准的税费、汇率、因建设期利息和建设工程需缴纳的固定资产投资利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资__。
A．施工预留费B．生产准备费C．增加额D．管理费9、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于。
A：合同价格内的暂列金额B：预留的部分工程预付款C：业主的履约保证金D：预留承包商的部分应得工程款E：专业监理10、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是。
A：分析影响施工进度的原因B：掌握各项工作时差的利用情况C：提供计划调整和优化的依据D：发现进度偏差及其大小E：自我评定11、注册监理工程师按专业注册，每人最多可以申请个专业注册。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金12、【例1·单选题】以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是。
A：形式评审标准B：资格评审标准C：响应评审标准D：施工组织设计和项目管理机构评审标准E：专业监理13、【例2．单选题】施工现场安全由建筑施工企业负责，实行施工总承包的，施工现场安全由负责。
B：监理单位C：总承包单位D：施工单位E：工程保险金14、根据项目法人责任制的规定，项目法人应当在批准后成立。
A：项目建议书B：项目可行性研究报告C：初步设计文件D：施工图设计文件E：工程保险金15、为了有效地进行投资控制，可采取的技术措施是。
A：采取节约投资的奖励B：深入技术领域研究节约投资的可能性C：动态地比较项目投资的实际值和计划值D：明确管理职能分工E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、【例4·单选题】如果在搭接网络计划中出现>(+)的情况下，说明。
A：工作i和工作j之间存在时间间隔B：工作i和工作j之间不存在时间间隔C：相邻两项工作之间不存在搭接关系D：相邻两项工作之间存在搭接关系E：自我评定17、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理18、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。
若合同终止，发包人应向设计人支付。
A：双倍定金作为赔偿B：合同约定设计费的60％C：合同约定设计费的一半D：合同约定的全部设计费E：专业监理19、建筑安装工程费构成中，地方教育附加属于。
A：企业管理费B：规费C：措施费D：税金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工20、与限制民事行为能力人订立的合同属于。
A：无效合同B：效力待定合同C：可变更合同D：可撤销合同E：工程保险金21、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。
那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理22、GB／T19004--2009idt9004：2009《质量管理体系业绩改进指南》标准充分考虑了提高质量管理体系的，进而考虑开发改进组织绩效的潜能。
A：科学性和效率B：开发性和标准C：有效性和标准D：有效性和效率E：工程变更单23、根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的职责是。
A：审查和处理工程变更B：主持或参与工程质量事故的调查C：主持整理工程项目的监理资料D：审批工程延期E：工程保险金24、【例1．单选题】发包方只给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围，承包方填报相应的价格，最后按实际完成的工程数量进行结算，这属于。
A：可调单价合同B：估算工程量单价合同C：纯单价合同D：固定价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、在工程设计中，影响进度的主要因素之一是__。
A．地下埋藏文物的处理B．施工承发包模式的选择C．设计合同的计价方式D．设计各专业之间的协调配合程度二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有__。
A．完成合同约定的所有内容B．发包人提出工程竣工报告C．有施工单位签署的工程质量保修书D．责令整改的问题全部整改完毕E．工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字2、下列关于总部管理费索赔的说法，正确的有。
A：索赔款中的总部管理费是指工程延误期间所增加的公司总部机关管理费B：可以按照投标书中总部管理费的比例(3％～8％)计算索赔额C：当按总部管理费的比例计算索赔时，计费基础是工地管理费的索赔款额D：可按照公司总部统一规定的管理费比率计算索赔额E：可按工程延期的总天数计算索赔额3、在下列质量统计分析方法中，可用于过程评价或过程控制的是。
A：排列图B：因果分析图C：直方图D：控制图E：相关图4、建设工程设计一般分为三个阶段。
A：施工组织设计B：方案设计C：初步设计D：设计准备E：施工图设计5、下列义务中，属于施工合同发包人的有。
A：按合同约定的时间移交主要公路至施工现场的通道B：按合同约定的时间移交施工现场内的交通道路C：以书面形式提供水准点与坐标控制点的数据资料D：提供非夜间施工使用的照明设施E：办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续6、建设工程合同管理的基本方法包括。
A：严格执行建设工程合同管理法律法规B：普及相关法律知识，培训合同管理人员C：设立合同管理机构，配备合同管理人员D：建立合同管理目标制度E：推行合同专用文本制度7、承包人可提出索赔的费用包括__。
A．保险费B．安全措施费C．利润D．管理费E．贷款利息8、在建设工程的生产准备阶段，主要工作有__。
A．招聘并培训生产管理人员B．组建管理机构C．组建项目法人D．选择合适的材料供应商E．认真做好图纸会审9、下列内容中，属于非保险转移缺点的有。
A：可能因合同条款有歧义而导致转移失效B：机会成本大C：有时转移代价可能超过实际损失D：可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加E：可能因被转移者无力承担实际发生的重大损失而导致仍然由转移者来承担损失10、某工作第4周之后的计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有。
A：到第3周末，实际进度超前B：在第4周内，实际进度超前C：原计划第4～6周为匀速进度D：第6周后半周未进行本工作E：本工作未完成11、施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有。
A：施工企业所有的汽车B：施工企业所有的支票C：施工企业有处分权的国有土地使用权D：施工企业自有的建筑施工机具E：施工企业所有的房产12、当项目实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，由承包人承担工程量变动风险的合同形式有。
A：固定总价合同B：纯单价合同C：成本加奖励合同D：可调总价合同E：成本加固定百分比酬金合同13、已知现金流量如下图所示，计算F的正确表达式是（）。
A．F=A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F=A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，2)D．F=A(F/A，i，5)(F/P，i，2)E．F=A(F/A，i，6)(F/P，i，1)14、工程质量数据的抽样检验的优点包括__。
A．具有充分的代表性B．准确性高C．可用于破坏性检验D．较经济E．数据可靠15、下列属于监理规划中监理单位对工程造价控制的技术措施是。
A：及时进行计划费用与实际费用的分析比较B：减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等C：对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位D：通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化E：落实工程造价控制责任16、建造装配式工业厂房组织流水施工时，纳入施工进度计划的施工过程可以是__。
A．混凝土的拌制B．钢筋混凝土构件的现场预制C．钢筋混凝土构件的采购运输D．钢筋混凝土构件的结构吊装E．厂房内的装饰工程17、按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。
A．投标书及其附件B．招标阶段对投标人质疑的书面解答C．资格审查文件D．工程报价单E．履行合同过程中的变更协议18、建设工程质量特性表现为适用性、经济性、可靠性及等。
A：耐久性B：安全性C：节能性D：系统性E：持续性19、【例2·多选题】下列关于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有。
A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B：相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等C：专业工作队的数量等于施工过程的数量D：各施工段之间没有空闲时间E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积20、定额是现代科学管理的重要内容，在现代化管理中有其重要的地位，主要表现为__。
A．定额是管理科学发展的先锋B．定额是节约社会劳动，提高劳动生产率的重要手段C．定额是组织和协调社会化大生产的工具D．定额是宏观调控的依据E．定额是实现分配，兼顾效率与公平的手段21、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有。