内墙抹灰班组施工合同模板

内墙抹灰班组施工合同模板
甲方：__________
乙方：__________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，自愿签订本合同。

一、工程概况
1. 工程名称：__________
2. 工程地址：__________
3. 承包范围：本合同范围内内墙抹灰工程，包括抹灰前吊线、打巴清理基层、挂
钢网、砂浆搅拌、运输、墙面浇水湿润砼墙面喷浆、墙面的抹灰及养护、窗洞口水泥砂浆护脚的抹灰、内墙面线管、脚手眼洞口的封堵、共用通道、消防楼梯墙面、楼梯梁天棚和梯步上下口支架模砼补缝、抹灰架的搭设、工完场清及现场安全文明等内容。

4. 承包方式：乙方以班组形式承包，负责内墙抹灰工程的施工。

二、单价及结算方式
1. 工程结算以设计图纸为依据，按照实际抹灰面积计算，单价为____元/平方米（扣除门窗洞口等）。

2. 工程进度款：双方约定按工程进度的___%支付工程进度款。

3. 质量保证金：工程验收合格后，乙方应支付合同总价款的5%作为质量保证金，
保修期满后无质量问题，甲方一次性退还乙方质量保证金。

4. 结算方式：工程完工后，甲方按照实际抹灰面积乘以单价计算工程总价，并扣
除质量保证金。

三、质量及工期要求
1. 质量方面：乙方应严格按照施工图纸及相应施工规范、验收标准的验收，确保
工程质量一次验收合格。

2. 工期：乙方应按照甲方要求的工期完成内墙抹灰工程。

如因甲方原因造成工期
顺延，乙方应予以配合；如因乙方原因影响工程进度，乙方应承担相应的违约责任。

四、乙方的义务和责任
1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工，保证工程质量。

2. 乙方应严格按照施工安全规范进行施工，确保施工安全。

3. 乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理和指挥。

4. 乙方应承担施工过程中产生的废水、废料处理，确保施工现场清洁。

5. 乙方应按时完成工程，如有违约，应承担违约责任。

五、甲方的义务和责任
1. 甲方应按照合同约定支付乙方工程款项。

2. 甲方应提供乙方施工所需的现场、水源、电源等基础设施。

3. 甲方应对乙方施工过程中的问题进行及时协调和解决。

4. 甲方应对乙方施工过程中的质量、安全进行监督。

六、违约责任
1. 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

2. 甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约
责任。

3. 因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应的违约责任。

4. 因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

七、争议解决
双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：__________
以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和甲乙双方协商确定。