钢结构清包工施工合同(1)全套资料

钢结构清包工施工合同(1)全套
资料
(全套标准方案，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）
钢结构清包工施工合同
发包方(甲方）
承包方(乙方）
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设法》及其它有关法律,行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同，并严格执行。

工程名称：
工程地点：
工程结构：
一、承包方式：包工、包机械、包质量、包安全。

二、工程承包内容和价格
1、承包内容：钢结构车间的檩条、拉杆、屋面板、墙板的安装。

2、安装价格:按照实际建筑面积计算每平方米38元（不含税价），建筑面积约5300平方，（增加工程量部分另计）。

三、承包工期：结构主体材料到施工现场开始后50天。

（需发包方不当误材料,基础桩完好的情况下)。

下雨天工期顺延。

四、付款方式：按单栋结算，钢结构主体完工后付单栋总造价的50％，屋面板、墙板完工后付100%。

五、双方责任：
1、甲方随时检查工程进度质量,安全与文明施工，负责技术监督工作，监督承包方合理利用和使用材料。

2、甲方负责按时支付工程款,因此当误工程进度由甲方负责。

3、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定,如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡安全事故由乙方承担.
六、双方违约责任
合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除,由此影响施工计划造成的经济损失由变更方(或解除方）赔偿。

七、其它未尽事宜双方相互协商解决，协商不成可向当地人民法院起诉解决，本合同一式两份,双方各执一份，双方签字盖章后生效.
发包方（甲方）: 承包方(乙方）：
年月日
钢结构围墙施工合同
甲方：
乙方：
甲方将______现场围墙工程承包给乙方施工，为了明确双方权利与义务，特订立以下合同.
一、工程概况及造价
1、工程名称：______项目现场钢结构围墙工程：钢结构围墙工程:6米高钢结构围挡,长度44米,4米高钢结构围挡65米。

做法：400＊400镀锌方管骨架4＊4角钢焊接,不锈钢皮蒙面,在不锈钢面上蒙布质宣传栏,宣传栏上字画达到甲方要求.
2、工程造价:按300元/㎡计算（包工包料）:初步定为25 万元整(最终按实计算）.
3、付款方式:施工人员进场,甲方付总造成价的20%，乙方工程结束，经过甲方验收合格后,甲方付总造价的75％,余款自验收合格之日起六个月内付清.
二、工程期限：为一个月，即从______年______月______日至______年______月______日.
三、工程质量标准：不得选用劣质材料，工程质量符合现行国家法律、法规、技术标准。

四、工程质量保修期限为六个月。

五、双方权利与义务
1、甲方在不影响乙方作业的情况下，有权对乙方的作业进程和质量进行检查监督.
2、甲方在乙方施工过程中，如发现乙方不按约定使用材料或施工质量不符合要求,有权要求乙方无偿返工。

3、乙方自备材料，并自行对材料负责看管，如造成被盗或遗失与甲方无关.
4、乙方应在约定的工程期限内按质量完成工程，如期交甲方验收。

5、乙方负责安全施工作业，如发生安全意外，一切后果由乙方承担，与甲方无关。

6、乙方对工程负有隐蔽质量瑕疵担保义务。

7、甲方在质量保修期内，如发生质量问题，乙方无偿予以修复,一切费用由乙方承担，因乙方施工造成的损失问题，由乙方负责。

六、违约责任:
1、甲方如不按期付款，造成工程延期，则每延迟一天支付500元违约金。

2、乙方不按期完工或完工后工程质量通不过甲方验收，则按每延迟一天支付500元违约金，直至通过甲方验收为止。

八、本合同未尽事宜，双方可协商解决。

九、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，双方各执一份。

甲方（签章）: 乙方（签章）:
______ 年______月______日
钢结构施工承包合同(清包工）
发包方（简称甲方）:
承包方(简称乙方）:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立本合同,并严格执行。

第一部分工程概况
工程名称：九州医药C区分拣车间钢结构
工程地点：太原市小店区
工程结构:门式刚架
第二部分承包内容及总要求
一、承包方式包工、包机械、包质量、包安全、包验收、包工期、包成
品保护、包进场材料的卸货、包工程质量达到合格标准、包劳保用品等。

二、工程承包内容和价格
1、承包内容:（1）C区钢结构车间的檩条、拉杆、隅撑、屋面板、墙板的安装。

按照实际
安装彩板面积计算，门窗洞口按一半面积计算每平米23元。

（2)C区天沟安装，安装费:总计4000元。

三、承包工期要求
1、开工日期为年月日，竣工日期为年月日,总工期：天.
2、乙方须按质按量如期完成所承包工程。

第三部分付款方式
1、进场付 3000元进场费。

2、彩钢板安装完成付到80％
3、验收合格后付到95％，剩余5％作为质保金,在质保期满后,无偿一次性付清。

(质保期为一年)
第四部分质量要求
1、本工程质量标准为合格
第五部分双方责任
一、甲方责任
1、向乙方提供完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知等.
2、甲方随时检查工程进度、质量、安全与文明施工，负责技术监督工作,监督乙方合理利用和使用材料.
1
3、甲方负责组织乙方人员进行现场安全等相关教育，并组织乙方负责人及技术人员对施工组织设计等文件学习。

二、乙方责任
1、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定,如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡、伤害及财物损坏等安全事故，一切责任由乙方承担。

2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图施工.
3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时,应仔细研读，如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊，应立即通知甲方,以便甲方能与总包单位进行沟通并作出相应的更正、确认。

4、分项工程完工后，甲方人员会同监理、总包单位验收未达到质量标准要求时，乙方应及时返工。

5、完工后保证工完场地清,不留任何施工垃圾及余料。

第六部分保险
乙方必须按规定为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险、社会医疗保险等。

第七部分其他
一、双方违约责任
1、合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除，由此影响施工计划造成的经济损失由变更方(或解除方）赔偿。

二、合同生效和终止
1、双方签字盖章后生效,结清工程款时失效。

三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。

四、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商,协商不成时可向工程所在地的人民法院起诉.
本合同一式贰份,双方各执壹份。

发包方(甲方):(公章)承包方（乙方):(公章) 委托代理人:委托代理人:
联系 :联系：
年月日年月日
2
合同编号：_ _ 钢结构施工承包合同
发包方：
承包方：
工程名称：
签订时间:2021年11月27日签订地点：
钢结构施工承包合同
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围和内容：基础施工及钢结构制作与安装工程.
四、工程造价:壹佰零捌万元整
第二条施工准备
一、发包方：
1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源,为承包方提供具备施工条件的施工场地.
2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。

3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收,办理中间工程交工签证手续,解决现场的技术问题等。

4、按合同规定及时付款。

二、承包方:
1、负责办理应由承包方办理的各项手续.
2、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001)及《钢结构工程施工质量验收规范》(GB5 5—2001）、《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81-2002）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程.
3、工程竣工后向发包人提供两套竣工资料(包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料）。

7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗.焊工必须具有上岗证(合格证等）.
第三条工程期限
一、本工程自2021年12月5日开工至2021年1月15日止,共40天（日历天）。

二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件（通水、通电）的施工场地，影响进场施工；
2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
3、发包方提出重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
4、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；
5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
6、人力不可抗拒的因素而延误工期.
第四条安全施工
1、应按有关规定,严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失.非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。

2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。

甲方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。

事故引发的费用由责任方承担。

3、按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。

4、在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。

以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。

5、必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险，在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。

6、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。

7、已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工
作。

8、负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定.
第五条工程质量
一、本工程质量达到以下标准、规范的要求:
1、《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001)；
2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB5 5-2001)；
3、《钢结构设计规范》(GB50017-2003）;
4、《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81—2002）
5、国家、北京市相关法律法规、规范、标准；达合格等级.
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、北京市颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督.
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
2、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
3、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行评定，并及时将工程质量评定结果送发包方.
4、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

5、承包方供应的材料,必须附有产品合格证才能用于工程，发包方认
为承包人提供的材料需要复验的，应允许复验。

经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由发包方承担；不符合质量要求的,应按有关规定处理，其复验费由承包方承担。

第六条工程价款的支付与结算
一、本工程的合同总价为壹佰零捌万元整，其中包含本工程的保险费和施工人员的保险费.
二、本合同签订后三个工作日内，发包方支付合同总价50％的预付款,计人民币伍拾肆万元整，主体结构安装完成后支付合同总价的80％，计人民币叁拾贰万肆仟元整，竣工验收合格支付合同总价的97%，计人民币壹拾捌万叁仟陆佰元整，尾款3%计人民币叁万贰仟肆佰元整做为质保金，一年保修期满无息付清
三、如因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担.
四、承包方在工程竣工验收合格后3天内，将竣工资料送交发包方审核，发包方在审核完成10个工作日内向承包方支付工程尾款。

第七条施工与设计变更
一、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方须及时以书面形式通知发包方，由发包方确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。

二、施工中如发现设计有错误的地方，承包方应立即停止施工并及时通知发包方，由发包方确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由承包方负责,不调整合同造价。

第八条违约责任
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之3的违约金。

三、工程不能按合同规定的工期交付给发包方使用，每延误一日，向发包方支付日万分之3元的违约金。

发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

三、承包方验收申请书送达5日后不进行验收的，则视为验收合格。

第九条纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成,按以下第（一)项方式解
决:
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；
二、向人民法院起诉.
第十条附则
一、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份；甲方壹份，乙方壹份.具有相同法律效力。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同.
发包人：（公章）承包人:(公章)
住所: 住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话: 电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
钢结构施工承包合同(清包工）
发包方（简称甲方)：
承包方（简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立本合同，并严格执行。

第一部分工程概况
工程名称: 九州医药C区分拣车间钢结构
工程地点: 太原市小店区
工程结构：门式刚架
第二部分承包内容及总要求
一、承包方式包工、包机械、包质量、包安全、包验收、包工期、包成品保护、包进场材料的卸货、包工程质量达到合格标准、包劳保用品等。

二、工程承包内容和价格
1、承包内容：(1)C区钢结构车间的檩条、拉杆、隅撑、屋面板、墙板的安装。

按照实际
安装彩板面积计算，门窗洞口按一半面积计算每平米23元。

（2)C区天沟安装，安装费：总计4000元.
三、承包工期要求
1、开工日期为年月日，竣工日期为年月日,总工期：天。

2、乙方须按质按量如期完成所承包工程。

第三部分付款方式
1、进场付 3000元进场费.
2、彩钢板安装完成付到80％
3、验收合格后付到95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后，无偿一次性付清。

(质保期为一年）
第四部分质量要求
1、本工程质量标准为合格
第五部分双方责任
一、甲方责任
1、向乙方提供完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知等。

2、甲方随时检查工程进度、质量、安全与文明施工，负责技术监督工作，监督乙方合理利用和使用材料。

1
3、甲方负责组织乙方人员进行现场安全等相关教育,并组织乙方负责人及技术人员对施工组织设计等文件学习。

二、乙方责任
1、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定，如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡、伤害及财物损坏等安全事故,一切责任由乙方承担。

2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图施工。

3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应立即通知甲方，以便甲方能与总包单位进行沟通并作出相应的更正、确认。

4、分项工程完工后，甲方人员会同监理、总包单位验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工。

5、完工后保证工完场地清,不留任何施工垃圾及余料。

六部分保险第
乙方必须按规定为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险、社会医疗保险等。

第七部分其他
一、双方违约责任
1、合同签订后,不经双方协商同意,不得随意变更或解除，由此影响施工计划造成的经济损失由变更方（或解除方)赔偿。

二、合同生效和终止
1、双方签字盖章后生效，结清工程款时失效。

三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议,与本合同具有同等效力。

四、本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商，协商不成时可向工程所在地的人民法院起诉。

本合同一式贰份,双方各执壹份。

发包方（甲方）：（公章) 承包方（乙方）:（公章)
委托代理人：委托代理人：
联系 : 联系 :
年月日年月日
2
·合同编号: 2021-09—20
某某钢结构工程
钢结构安装工程合同
签订时间:
合同签订地点:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规和北京市有关规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则,双方就林甸1场3标钢结构工程安装事宜达成如下协议：
一、工程概况：
1。

1 工程名称：
1.2 工程地址：
二、承包范围：
2.1按
2.2 负责卸车并自行安排构件进场后的堆放地点；
2.3 钢构件安装时，焊缝等部位防锈漆的补涂补刷；
2。

4 所有预埋件（含后置埋件)、螺栓等的安装；
2.5 提供与其他工序的正常连接条件以及负责收口处理并与相关工序密切配合，并满足其
他专业的需求;
2。

6上述全部工作均包含按照国家及行业现行标准、规范所需进行的验收、保修等工作；
2.7 竣工验收前的保管、清洁、产品维护等工作;
特别说明：甲方保留将分包工程范围及工作内容另行分包的权利，并不因此对乙方进行任何费用的追加及工期的延长。

三、工程质量、工期、安全文明施工、工程资料
3。

1工程质量：合格且标必须满足设计图纸、工程图集、GB5 5—2001《钢结构工程施工质量验收规范》、JGJ81-2002《建筑钢结构技术焊接规范》、JGJ82—91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》现行做法要求及现行的国家及行业标准、规范要求,如果设计图纸、图集、标准、规范及相关要求之间相互矛盾或不一致，乙方须以书面形式要求甲方予以明确,并以甲方明确的要求执行，若非最新版本，则以最新版本为准;
若已作废，则以替换的最新版本为准。

3。

1.1乙方应按照设计图纸、变更、图集、现行标准、规范等施工,随时接受甲方代表及监理工程师的检查和检验，并按甲方代表及监理工程师的要求及时返工和整改.
3.2 工期30 日历天，（联排/15天），开工日期2021 年9 月20 日，竣工日期2021
年10 月26日，乙方必须按甲方要求的施工进度时间进场，按照甲方要求的时间完工,具体开工日期以甲方通知为准.
3.2。

1乙方应满足甲方的工期要求，以上工期已考虑风、雨、雪天气及交叉配合作业等不
利因素，乙方不得以任何理由向甲方提出工期签证、索赔等事宜，如因乙方原因造成工期延误，乙方向甲方支付5000元/天的工期违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

3.2.2 乙方施工进度与甲方所要求的进度不符，乙方须按甲方的要求赶工，否则甲方有权单
方面终（中）止合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。

3。

3安全文明施工要求：杜绝安全事故发生,施工现场做到工完、料净、场清，将施工垃圾清运至施工现场甲方指定地点。

3。

4工程资料：提供现场管理人员及操作人员上岗证（有效期内）复印件一式四份。

3.5工程缺陷责任期：工程合理使用年限，缺陷责任期从工程通过整体竣工验收之日(业主颁发竣工证书所载日期)起计算，缺陷责任须按国家相关规定执行。

在此期限内乙方施工的工程内容出现质量问题由乙方负全责。

当甲方发现乙方承包内容出现问题时,乙方应在甲方要求的时间内派专业熟练维修人员到现场并在甲方要求的时间内处理完毕,并承担费用(包括给甲方造成的损失）,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见，承担其他单位代为完成工作所需的费用并赔偿给甲方造成的损失。

保修金的支付并不减免乙方的缺陷责任.
四、承包方式与合同价款（本合同项下所有价款单位均为人民币元）
4。

1承包方式:包安装费、包安装措施费（脚手架,转运费)包卸车费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包成品保护、包验收、包维修以及人员保险及不可预见费（如构件临时更改）。

4.2 合同价款：合同价款总额（肆拾贰万柒仟伍佰元整），以最终结算工程量与固定综合单
价的乘积和合同相关的约定进行总价结算。

4。

2。

1合同单价：按轴线建筑面积综合安装单价25元/㎡，（含所有结构、彩板、圈栏及底窗、滑窗等)
价款:17100㎡X25元/㎡=427500元
4。

2。

2 第4.2.1条的合同单价是甲方用以支付乙方完全履行分包合同直至完成合同所有内容并承担质量保修责任的款项，包括了满足合同要求、完成合同工程预算定额包含的所有内容、满足现行国家、行业标准、规范及为完成前述内容可合理推论得到的对完成前述工作的稳定、完整、可靠及有效运行所必须的全部工作内容及本合同所有内容的费用、与其他分包单位交叉配合的费用、接受施工现场及前面工序之现状的所有费用（不再发生其他任何形式的费用和计时工及零星工费用），不因任何原因而调整。

如为完成合同内容而必须，但在合同单价的组价中未予列出、填写错误、存在偏差的等内容,其费用亦理解为已包含在合同单价中已列出的其他内容的费用中。

4.2。

3 第4。

2。

1条的合同单价已包括人工费、材料费、检验试验费、赶工费、措施费用
（包括建筑物保护、环境保护、减少噪音、防尘等）及风险费，即甲方不再为钢结。