最新建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款

建设工程施工合同示范文本通用条款第一章:总则第一条:协议的订立根据法律法规的规定,为确保建设工程施工合同各方的合法权益,同时提高工程建设的质量和安全水平,特制定本合同。
第二条:合同标的根据施工合同双方协商一致,本合同的标的是建设工程的施工,包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条:合同的履行地点本合同的履行地点为_____(填写具体地点)。
第四条:合同的期限根据工程的计划和工期,本合同的期限为_____(填写具体期限)。
第五条:合同价款1.根据施工合同双方协商一致,本合同的价款为_____(填写具体金额)。
2.价款的支付方式及进度为_____(填写具体方式和进度)。
第六条:合同变更及解除1.在施工过程中,如需变更本合同的内容,双方应通过书面协商一致,并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应充分沟通并共同解决,如无法协商一致,可根据法律法规的规定解除合同。
第二章:责任与义务第七条:甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条:乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全,确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验,及时整改不合格的施工。
第九条:质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工,确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题,在保修期内,乙方应及时整改,并承担由此引起的相应费用。
第十条:安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工,确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故,乙方应及时采取应急措施,并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章:合同履行第十一条:工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行,双方应密切配合,确保工程按照计划顺利进行。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款合同范本专家。
建设工程施工合同通用条款。
第一条合同目的。
本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障工程质量,确保合同的履行。
第二条合同范围。
本合同适用于建设工程施工合同,包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。
第三条合同签订。
1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商,确保双方权利和义务清晰明确。
2. 合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第四条工程规划。
1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工,确保工程质量和安全。
2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾,应当及时通知业主方进行调整和确认。
第五条工程质量。
1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定,确保工程达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题,施工方应当承担相应的责任并进行整改。
第六条工期和进度。
1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,应当及时通知对方并协商解决方案。
第七条付款方式。
1. 付款方式应当在合同中明确规定,包括工程款的支付比例、付款时间等。
2. 工程款支付应当与工程进度相适应,确保施工方的合理权益。
第八条变更和索赔。
1. 若工程设计或施工方案需要变更,应当经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 若因合同履行过程中发生争议,双方应当通过友好协商解决,如无法协商解决,可向有关部门申请调解或仲裁。
第九条安全和环保。
1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规,确保施工过程安全、无污染。
2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任,确保工人和周边环境的安全。
第十条合同解除。
1. 若一方未能履行合同义务,严重影响工程质量和进度,对方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同,双方可协商解除合同,但应当尽力减少损失。
以上为建设工程施工合同通用条款,具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。
建设工程施工合同协议条款(4篇)

建设工程施工合同协议条款甲方:乙方:按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:1.2开工日期:竣工日期:总日历日期:1.3质量等级:1.4合同价款:第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1合同语言:3.2适用法律法规:3.3适用标准、规范:第4条图纸。
4.1图纸提供日期4.2图纸提供套数:4.3图纸特殊保密要求和费用:第5条甲方驻工地代表。
5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作。
7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间:7.5办理证件、批件的名称和完成时间:7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7.7会审图纸和设计交底的时间:7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第8条乙方工作。
8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:8.3施工防护工作的要求:8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:8.5对施工现场交通和噪音的要求:8.6成品保护的要求:8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.8施工场地整洁卫生的要求:第9条进度计划。
9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:9.2甲方代表批准的时间。
第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。
第14条检查和返工。
第15条工程质量等级。
15.1工程质量等级要求的经济支出:15.2质量评定仲裁部门名称:第16条隐蔽工程、中间验收。
施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程,是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程,具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方,是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方,是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理,是指按照法律法规和合同约定,对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计,是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效,并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质,并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求,严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件,确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设,并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期,应提前书面通知甲方,并取得甲方书面同意后,方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下,按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为:按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%,在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%,按工程进度的不同分为若干次支付,乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%,在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求,提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
建筑工程施工工程施工合同(专用条款)

建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)第一条合同的签订与生效1. 本合同由甲方与乙方共同签订,以书面形式确认,并由双方盖章生效。
2. 本合同一经签订,即具有法律效力。
第二条工程的范围1. 乙方应按照甲方的要求,在约定的工期内完成甲方指定的建筑工程施工任务。
2. 工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
第三条工程进度及质量1. 工程进度应按照甲方的要求和工期安排进行。
2. 工程质量应符合法律法规、国家标准及行业规范的要求。
第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为______万元,具体支付方式按照甲乙双方的协商确定。
2. 甲方应按照工程进展的情况及时支付相应的款项给乙方。
第五条材料及设备1. 材料及设备采购由甲方负责,乙方提供相应的技术要求及配合工作。
2. 乙方应按照甲方提供的材料及设备进行工程施工。
第六条保修期1. 工程竣工后,甲方享有一定的保修期,在保修期内乙方应及时解决因工程质量问题导致的损坏或故障。
2. 保修期为___年,具体保修范围根据工程类型和双方协商确定。
第七条违约责任1. 如甲方或乙方未能履行本合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方遭受的一切损失。
第八条争议解决1. 如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。
第九条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商、补充合同。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________。
施工合同范本 专用条款

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。
“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。
“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。
“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。
2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。
如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。
3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。
发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。
2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。
承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。
承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。
承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。
承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。
发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。
承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。
建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条根据国家有关法律法规和规章制度,为了规范建设工程施工合同的签订和履行,保障合同当事人的合法权益,依据双方自愿原则,本合同条款起草。
第二条本合同适用于建设工程(包括房屋、市政道路、桥梁、港口、电厂、电力工程等)施工过程中与勘察设计、工程监理、施工总承包、分包等有关的合同管理。
第三章合同签订第三条合同的签订应遵循公平、公正、公开原则,并在纸质格式上作出双方签字。
第四条合同的主要内容包括但不限于:造价、工期、质量标准、支付方式、违约责任、保险责任、转包情况、争议解决方式等。
第四章质量控制第五条施工方应严格按照国家法律法规和合同约定的要求进行施工,并在规定的工期内保质保量完成工程。
第六条建设工程施工过程中应遵循施工工艺、操作规范和安全生产要求,确保工程质量和施工安全。
第七条建设工程施工过程中,如果发生设计变更或需经施工方提出变更,应与甲方协商一致,并经有权机关批准。
第五章施工支付第八条根据合同约定,乙方有权按工程进度将相应款项支付给甲方,并提供与付款相应的相关凭证。
第九条如甲方未按约定时间或付款条件支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金或采取其他法律措施。
第十条施工工程的决算应按照工程量和费率计算,合同约定的最后一次支付后,乙方应将决算报告提交给甲方。
第六章违约责任第十一条任何一方违反合同约定,给对方造成经济损失的,应承担相应的违约责任。
第十二条如果甲方违约,乙方可以采取停工、索赔或解除合同等措施。
如果乙方违约,甲方可以采取扣款、赔偿或解除合同等措施。
第十三条合同解除后,双方应通过协商解决未竟事项,并进行结算。
第七章争议解决第十四条如发生合同争议,双方应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可提交相关有关部门的仲裁或法院解决。
第八章保险责任第十五条施工期间,甲方应负责购买工程施工保险,确保工程施工过程中发生的意外事故得到及时保障。
建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同,旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务,规范双方的合作关系。
第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工,包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。
第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。
2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。
第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项,支付方式为_________________。
2.乙方完成工程后,甲方应及时支付工程的最后尾款。
第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料,包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。
2.甲方提供的工程资料应准确、完整,如有变更应及时通知乙方。
第六条现场配合1.甲方应提供工程现场,并保证施工期间的顺利进行。
2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件,包括但不限于供电、供水、通风等。
第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施,包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。
2.如有特殊安全要求,甲方应提前告知乙方,并共同商定安全措施。
第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求,保证施工质量符合合同约定。
2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备,并按照施工图纸进行施工。
第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工,并保证完成工程的时间节点。
2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系,确保施工过程安全无事故。
2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训,并提供必要的安全防护设施。
第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定,应承担相应的违约责任。
2.如一方违约给对方造成损失的,应承担赔偿责任,并负责处理违约问题。
施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方:施工单位2. 乙方:业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿,在彼此协商一致的基础上订立的,经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准,甲方应按照实际情况保质保量完成工程,未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定,双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期,应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元(大写)。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定,按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程,双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工,保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后,乙方有权委托第三方进行竣工验收,双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工,由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿,双方应提前沟通解决问题,如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中,若发生合同履行难度较大等原因,双方可协商解除合同。
2. 合同解除后,双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜,并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同完成工程,确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型,其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时,通用条款起着举足轻重的作用,可以帮助双方明确责任、防范风险,同时也是解决纠纷的依据。
(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
建设工程施工合同通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1. 工程名称:_______________________________________工程地点:_______________________________________3.工程承包范围承包范围:___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期:________年________月________日计划竣工日期:________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准:________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________金额:________万元人民币________ 承包人:法定代表人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件:指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为投标函的文件。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为投标函附录的文件。
施工合同通用条款7篇

施工合同通用条款7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平的原则,就乙方承接甲方施工工程事宜达成如下协议:一、合同背景及目的1.1 本合同基于甲方的需求,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经过友好协商,共同达成此施工合同。
1.2 合同目的:明确双方在施工过程中的权利和义务,保障工程顺利进行,确保工程质量。
二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程内容:____________________(包括但不限于是土建、安装、装修等)三、工期及进度3.1 工程开工日期:_______年____月____日。
3.2 工程竣工日期:_______年____月____日。
如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,经双方协商确定新的工期。
四、质量与验收标准4.1 乙方应按照国家标准及甲方的要求进行施工,保证施工质量。
如出现质量问题,乙方应负责修复并承担相应费用。
4.2 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改。
五、合同价款及支付方式5.1 工程总价:人民币________元整(大写)。
具体价格以双方商定的工程量清单为准。
5.2 支付方式:签订合同后,甲方按照工程进度支付工程款。
具体支付节点和比例如下:基础工程完成______%,支付______%;主体工程完成______%,支付______%;装修工程完成______%,支付______%;竣工验收合格后支付尾款______%。
每次支付前,乙方需提供合法有效的发票。
如采用其他支付方式,双方另行协商。
六、材料设备供应及保管责任甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]签订日期:[签订日期]编号:[合同编号]见证方:[见证方名称](如有)地址:[地址](双方地址)联系方式:[联系方式](双方联系方式)电子邮箱:[电子邮箱](双方邮箱)鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平的原则,就乙方承接甲方施工工程事宜达成如下协议:篇2甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就_________________________施工事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程范围和内容:_________________________4. 工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程内容:详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方(甲方):名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方(乙方):名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期:________________________3.2 竣工日期:________________________3.3 工期延误的处理方式:详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准:明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收:约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款:人民币(大写)________________________元5.2 支付方式:详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备:列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备:列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式:详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式:详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任:详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任:详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式:约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款:约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款:约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜,双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件:明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件:明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇第1篇示例:施工合同通用条款是一份约束双方权利和义务的文件,在施工过程中起到重要的作用。
制定合同是规范工程施工行为,保障双方合法权益的必要步骤。
下面将介绍一份完整的施工合同通用条款,以供参考。
一、合同的缔结1.1 甲方和乙方双方,在平等自愿的基础上订立本合同,共同遵守以下事项。
1.2 本合同生效日期自双方签字盖章之日起,具有法律效力。
二、工程内容及要求2.1 乙方接受甲方委托,负责完成工程施工任务,保证按照合同规定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。
2.2 甲方负责提供施工现场的必要支持,包括但不限于安全保障、施工场地准备等。
2.3 双方应共同遵守工程施工相关法律法规和标准,确保工程质量和安全。
三、工程报酬及支付方式3.1 工程报酬为:(具体金额),双方约定按照工程进度分期支付工程款。
3.2 甲方应于乙方完成每一阶段的工程任务后及时支付相应工程款项,逾期支付将按照约定支付逾期利息。
四、工程质量保证4.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合相关验收标准。
4.2 工程质量保证期为(具体时间),在该期间内发现工程质量问题,乙方应及时解决并承担相应责任。
五、违约责任5.1 若有一方违反合同条款,应承担相应违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 如因不可抗力导致合同无法履行,双方可解除合同,但应提前书面通知对方,并协商解决相关事宜。
六、争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议,双方应协商解决。
如协商不成,应提交至(仲裁委员会/法院)进行处理。
6.2 争议解决期间,合同其他条款继续有效执行。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
任何补充协议需经双方签字确认后生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为一份完整的施工合同通用条款,双方签署后即可生效。
希望双方能够严格遵守合同规定,共同完成工程任务,确保项目顺利进行。
建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款
1. 合同双方:合同的双方包括承包商(乙方)和业主(甲方)。
2. 工程概述:合同应明确说明工程的名称、位置、规模、用途、工期等基本信息。
3. 详细说明:合同应详细描述工程的具体要求、施工方法、质
量标准等,以确保双方对工程要求的理解一致。
4. 合同价款:合同应明确规定工程的总价款、支付方式、进度
款等相关事项。
5. 工期:合同应明确规定工程的起止时间、分阶段的工期安排等。
6. 变更和索赔:合同应明确规定发生工程变更或索赔时的程序
和条件,包括变更和索赔的申请、审核、批准等。
7. 质量保证和验收:合同应规定工程的质量标准、验收标准、
验收程序等。
8. 违约责任:合同应明确规定双方在履行合同过程中的违约责
任和赔偿责任。
9. 终止合同:合同应明确规定解除合同的条件、程序和后果。
10. 争议解决:合同应明确规定当双方发生争议时的解决方式,包括仲裁、诉讼等。
11. 其他条款:合同中可以包括额外的条款,如保密条款、违
约金等。
请注意,这些条款只是建设工程施工合同通用的条款之一,实
际合同还需要根据具体项目的要求进行修改和补充。
对于建设工程
施工合同的具体要求和规定,建议咨询专业律师。
建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的第二条定义和解释第三条合同的构成第四条合同的签订第五条合同的生效第二章工程建设的基本内容和标的第一条工程内容第二条工程规模和质量标准第三条工程进度安排第四条工程报价和支付方式第五条工程保证金第六条工程变更和索赔第七条工程质量监督和验收第三章合同履行的主要义务第一条甲方的义务第二条乙方的义务第三条双方共同的义务第四章合同履行的保证措施第一条保证金的交纳和退还第二条履约保证第三条效果保证第五章违约责任和争议解决第一条违约责任第二条争议的解决第六章合同的变更和解除第一条变更合同第二条解除合同第七章法律效力和附件第一条法律效力第二条附件本文档涉及附件:1. 工程项目方案2. 工程建设设计图纸3. 工程报价表4. 工程合同变更单5. 工程验收报告6. 其他相关附件本文所涉及的法律名词及注释:1. 工程内容:指合同中约定的具体建设工程的种类和范围。
2. 工程规模:指合同中约定的工程的大小、面积、容积等量化指标。
3. 工程质量标准:指合同中约定的工程质量达到的要求和标准。
4. 工程变更:指在合同履行过程中,对工程内容、规模等进行的修改。
5. 工程保证金:指乙方在合同签订后交纳的一定金额,作为合同履行的保证。
6. 违约责任:指在合同履行中,一方未履行或未按约定履行义务所应负担的责任。
7. 争议解决:指合同履行过程中双方产生的争议通过协商、调解或仲裁方式解决。
8. 变更合同:指双方经协商一致,对已签订的合同内容进行修改和调整。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)

建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件应能互相解释,互为说明。
除专用条款(第三部分)另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同协议书
(2)招标发包工程的招标文件中中标通知书
(3)投标文件及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1、本合同除使用汉语外,还使用____________ 语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》
3.3、适用标准、规范
适用标准、规范的名称:《建筑工程验评标准及施工规范》
发包人提供标准、规范的时间:__________ 「一一一一______________ 国内没有相应标准、规范时的约定:一一一一「______________
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:四套_________________ 2007年3月1日前
4.2发包人对图纸的保密要求:不得外传 __________________________
使用国外图纸的要求及费用承担:一一一________________
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:____________________ 职务:_____________________________ 发包人委托的职权:全权处理施工中有关技术、质量、进度问题
需要取得发包人批准才能行使的职权:________________________
5.3发包人派驻的工程师
姓名:____________________ 职务:____________________________ 职权:有关工程施工过程中遇到的质量、技术问题______________
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
姓名:陈翼武职务:项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:达到装修施工
条件,在2007年3月1日前完成。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点
和供应要求:开工前负责接通
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:_________________ (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:______________________
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
质检、设计审查、消防、人防、开工许可证等相关证件,在开工前办
理。
_________________________________________________________ (6)水准点与坐标控制点交验要求:一一一一 _________ (7)图纸会审和设计交底时间:开工前图纸会审完毕
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含
文物保护建筑)、古树名木的保护工作:甲乙双方共同负责
(9)双方约定发包人应做的其他工作:发包方应办理的证件费
用由发包方承担
8.2发包人委托承包人办理的工作:____________________________
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求、完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文
件提交时间:2008年3月1日前______________________________________ (2)应提供计划、报表的名称及完成时间:根据工程进度,每月25日前向发包方提供下月计划和当月完成进度报表
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包方负责
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:办公室一间
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理
等手续:承包方自理________________________________________ (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:交工前由承包
方负责,交工后由甲方负责,未尽事宜按通用条款执行
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保
护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:妥善保护
(8)施工场地的清洁卫生的要求:符合现场文明施工要求,未尽事宜,按通用条款执行
(9)双方约定承包人应做的其他工作:双方协商
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
开工前10日内
工程师确认时间:发包方在收到后5日内批复_________________
10.2群体工程中有关进度计划的要求:―一一—一 ______
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
按通用条款的规定执行,由发包方原因造成的停工,工期顺延,
由承包方原因造成的工期延误,工期不顺延
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
仃.1双方约定中间验收部位:基层、隐蔽、饰面工程
佃、工程试车
19.5试车费用的承担:____________________________________
五、安全施工
承包方按国家及地方安全施工的规定组织施工,若违章不按操
作规程施工,造成的事故全部由承包方自理
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用固定价+变更方式确定。
1、中标价加减发包人认定的变更;
2、暂定价部分由发包人认定承包人支
付;3工程量的偏差
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
材料价格调整方式按甲乙双方签字认可的价格,以定额计价方式进入工程结算
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
___________________________ ―一…「 ________________________ 扣回工程款的时间、比例:一一一- _____________________
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
每月25日前报工程量报表四份,请发包人在三日内批复
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
每月按工程进度80%支付进度款,待工程全部竣工验收合格结算时预留5%保修款,余款一次付清
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承。