电力工程劳务施工合同

合集下载

电力劳务合同岗位职责

一、合同概述本合同甲方为（以下简称“甲方”），乙方为（以下简称“乙方”）。

甲方因施工项目需要，特聘请乙方提供电力劳务服务。

双方经友好协商，达成如下协议：二、岗位职责1. 乙方应按照甲方要求，在规定的时间内，完成电力工程项目的施工任务。

2. 乙方应严格遵守国家有关电力工程建设的法律法规、技术规范和操作规程，确保工程质量、安全和进度。

3. 乙方负责电力工程项目的施工准备、施工组织、施工实施和施工验收等工作。

4. 乙方应配合甲方及相关部门的检查、验收，对施工过程中出现的问题及时整改。

5. 乙方负责施工现场的安全管理工作，确保施工现场安全、文明施工。

6. 乙方应合理使用甲方提供的施工材料、设备，确保材料、设备的使用效果。

7. 乙方应遵守甲方制定的各项管理制度，服从甲方及现场管理人员的安排。

8. 乙方应按照甲方要求，完成施工过程中产生的各类报表、资料、报告等。

9. 乙方应配合甲方进行施工过程中的变更、洽商等工作。

10. 乙方应按照甲方要求，对施工过程中出现的问题进行总结、分析，并提出改进措施。

三、工作内容1. 电力线路的架设、安装、调试、验收等。

2. 变电站的安装、调试、验收等。

3. 电力设备、材料的采购、运输、保管等。

4. 电力工程项目的施工监理、施工管理、施工协调等。

5. 甲方要求的其他相关工作。

四、工作要求1. 乙方应具备电力工程相关专业知识，熟悉电力工程建设的法律法规、技术规范和操作规程。

2. 乙方应具备良好的职业道德和敬业精神，服从甲方及现场管理人员的安排。

3. 乙方应具备较强的沟通协调能力，能够与甲方及相关部门保持良好沟通。

4. 乙方应具备一定的组织协调能力，能够合理调配施工资源。

5. 乙方应具备较强的团队合作精神，能够与施工队伍共同完成施工任务。

五、合同期限本合同期限为（年）个月，自合同签订之日起生效。

六、违约责任1. 乙方未按约定时间完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

2. 乙方违反国家有关电力工程建设的法律法规、技术规范和操作规程，造成工程质量、安全事故，乙方应承担相应责任。

电力建设工程劳务分包安全协议经典版(七篇)

电力建设工程劳务分包安全协议经典版甲方：_____乙方：_____为了加快_____工程施工进度，补充甲方劳动力不足，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，经过充分协商，在平等、互利、自愿的基础上，就乙方向甲方管理段内_____提供劳务一事订立本协议，以资双方共同遵守。

一、概况：1、工程内容：_____2、工程地点：_____3、工程范围：_____二、劳务方式：在甲方组织，乙方按照施工要求提供能够保证施工安全、质量、进度的具有专业技能的劳务人员以及必需的机具设备，整编为甲方所辖的序列组织形式，遵守和服从甲方的管理规程及施工规范，实施本合同约定工程项目的施工，甲方按照乙方所完成的工作任务支付进度款。

合同试用期15天，如在试用期乙方不能满足甲方的施工进度、工程质量、技术要求的甲方有权随时终止合同，由此而发生的一切费用由乙方承担。

试用期满后，经考核，乙方能达到甲方的要求，机械设备、生产能力能等均满足甲方要求。

由甲方通知乙方终止试用期，按正式合同执行，反之将清退乙方出场，由此发生的全部费用由乙方自负。

三、范围：工程数量以实际施工为准，但均不超出设计数量。

甲方有权根据乙方完成工作的进度或质量情况调整协议范围内的项目和数量，乙方必须无条件服从。

四、劳务期限自____年____月____日起至____年____月____日。

甲方：_____乙方：_____日期：_____电力建设工程劳务分包安全协议经典版（二）承包方（甲方）：住址：分包方（乙方）：住址：根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿和诚实信用原则，双方就_____建设项目的工程劳务分包合作事项协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：计划开工日期：____年____月____日，计划竣工日期：____年____月____日，总工期_____天。

电力施工合同范本(4篇)

电力施工合同范本发包人：承包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；4、承包方式：＿.5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起_____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

电力施工劳务分包合同(通用10篇)

电力施工劳务分包合同（通用10篇）电力施工劳务分包合同 1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)一、工程概况：工程名称：乙方按照甲方发给乙方的安装清单中所涵盖的安装工程内容及设备清单施工。

工程地址：____市路____酒店二、合同总价、报价清单及结算方式：1、合同暂定不含税总价：￥____元(人民币大写：____元整)2、现场无质量安全事故、按时完工；3、经甲方签字确认的报价清单(详见附件)。

4、结算方式：结算方式根据本协议第六条。

三、本工程由乙方负责包工一次性完成，包括设备安装施工、配合厂家调试、现场管理、以及施工质量的管理控制，直至工程全部完成。

四、工程期限：在接到甲方进场通知后，组织专业施工队伍，根据甲方提出的工程进度要求的50个工作日内完成设备安装工作，达到安装条件后20个工作日内完成安装调试工作。

五、付款方式：1、预付款：合同签订后3个工作日内甲方向乙方付工程总价的____% 作为预付款；计￥____元(人民币大写：____元整)2、工程竣工及结算：双方约定本工程内的线路敷设及设备安装工程完工后，甲乙双方在工程整体验收合格后5个工作日内完成竣工结算并出具双方认可的竣工结算书。

双方审核通过后，甲方在出具结算书之日5日内一次性支付给乙方结算工程价款；六、双方责任义务：(一)甲方责任义务1、甲方负责工程所需主材的采购，按照工程施工节点要求的时间及时到场。

(但不包括工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等。

如：万用表、冲击钻、端接工具及砂轮片等)。

2、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电、临时仓库等施工便利事宜。

3、甲方有权利及义务监督劳务工资发放。

4、甲方应及时足额支付工程进度付款。

5、工地上同建设单位、监理单位及其他相关单位的协调工作由甲方负责。

6、由于乙方仅负责安装设备，配合调试，因此甲方有义务协调厂家相关技术人员进行跟进调试。

(二)乙方责任义务1、乙方必须保质保量按期完成本合同的安装及配合调试工作。

电力施工基础开挖劳务分包合同6篇

电力施工基础开挖劳务分包合同6篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方电力施工基础开挖劳务分包给乙方达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________电力工程基础开挖项目。

2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的坐标点确定。

3. 工程内容：电力基础开挖，包括土方开挖、运输等。

二、合同工期1. 乙方应按甲方的施工进度要求完成基础开挖工作。

2. 乙方进场时间：____年__月__日。

3. 工程完工时间：____年__月__日。

三、承包方式及价格1. 承包方式：劳务分包。

2. 开挖单价：根据工程实际情况，双方商定开挖单价为____元/立方米。

3. 付款周期及方式：每完成一段基础开挖工作并经甲方验收合格后，甲方按实际完成工程量支付乙方劳务费用。

具体支付比例为工程总价的___%，剩余部分在工程完工并验收合格后一次性付清。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及施工规范进行开挖作业。

2. 工程开挖过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。

3. 工程完工后，乙方应组织自检，并通知甲方进行验收。

验收标准按照国家相关规范及甲方要求进行。

4. 如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任，并负责整改。

五、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术交底及现场指导。

2. 甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保施工现场的顺利进行。

3. 甲方应按合同约定支付劳务费用。

六、乙方责任1. 乙方负责组建施工队伍，组织施工，确保施工进度和质量。

2. 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。

3. 乙方应保护施工现场的环境，防止污染。

4. 乙方应负责施工过程中的技术资料整理及归档。

七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付劳务费用，应承担违约责任，并支付乙方因此遭受的损失。

电力排管土建纯劳务合同

甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方在电力排管工程中自有劳动力不足，需要乙方提供专业的土建纯劳务服务，以保障工程进度和质量。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1 本合同标的为甲方电力排管工程所需的土建纯劳务服务，包括但不限于以下工作内容：（1）基础开挖、回填、压实；（2）地下管道铺设；（3）排水沟开挖、铺设；（4）电缆沟开挖、铺设；（5）路面恢复；（6）其他与电力排管土建工程相关的辅助性工作。

二、合同工期2.1 本合同工期自年月日至年月日，共计天。

如遇不可抗力因素导致工期延误，经双方协商一致后，可相应顺延工期。

三、劳务费用及支付方式3.1 乙方提供的土建纯劳务服务费用为人民币______元整（大写：______元整）。

3.2 劳务费用支付方式如下：（1）合同签订后，乙方需向甲方提交相应的资质证明材料，甲方审核无误后支付合同总额的30%作为预付款；（2）工程进度达到甲方要求后，乙方需提交工程进度报告及相应的发票，甲方在收到报告及发票后五个工作日内支付进度款的60%；（3）工程竣工验收合格后，乙方需提交竣工验收报告及相应的发票，甲方在收到报告及发票后五个工作日内支付进度款的10%；（4）剩余的10%作为质保金，在工程质保期满后无质量问题，甲方在五个工作日内一次性支付。

四、甲乙双方的权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）甲方负责提供施工所需的场地、施工图纸、技术资料等；（2）甲方负责协调施工现场的各类关系，确保乙方施工顺利进行；（3）甲方按约定支付劳务费用；（4）甲方对乙方在施工过程中发生的安全事故承担相应责任。

4.2 乙方权利和义务：（1）乙方负责按照甲方要求完成土建纯劳务服务工作；（2）乙方负责提供符合要求的施工人员、机械设备等；（3）乙方负责遵守施工现场的各项规章制度，确保施工安全；（4）乙方在施工过程中发生的各类安全事故，由乙方自行承担。

电力工程施工承包合同(集合5篇)

电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至年月日。

二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。

工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

电工工程劳务合同

电工工程劳务合同（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、规章制度、应急预案、条据书信、合同协议、评语大全、演讲致辞、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, rules and regulations, emergency plans, policy letters, contract agreements, comprehensive reviews, speeches, insights, teaching materials, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电工工程劳务合同电工工程劳务合同范本（通用10篇）在人们越来越相信法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。

电工劳务合同范本(精选5篇)

电工劳务合同范本（精选5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务合同范本（精选5篇）水电气人员要严格执行电气操作规程,严禁违规操作,预防线路事故和人身意外,对供电设备和供水设备进行及时维护,保证供水和供电的正常运行。

电工劳务承包合同范文(热门6篇)

电工劳务承包合同范文（热门6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务承包合同范文（热门6篇）电工劳务承包合同范文第1篇1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

电力安装施工合同范本(8篇)

电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。

经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。

但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。

为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。

配电施工劳务分包合同

甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就乙方承包甲方配电工程的劳务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地址]3. 工程内容：包括但不限于配电设备的安装、调试、维护以及相关辅助设施的施工等。

二、承包范围及方式1. 乙方负责上述配电工程的劳务施工工作，包括但不限于人工、材料、机械等。

2. 甲方提供必要的施工图纸、技术资料、现场条件等，并协助乙方解决施工过程中的相关问题。

3. 乙方采用自主施工的方式，按照甲方提供的施工图纸和规范要求进行施工。

三、工程工期1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]3. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如遇特殊情况需延期，应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意后方可延期。

四、工程总造价1. 工程总造价为人民币[具体金额]元，按实际完成工程量计算。

2. 工程量计算依据：国家统一规范和施工图纸。

3. 付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和方式由甲乙双方另行协商确定。

五、甲方的权利和义务1. 甲方负责协调施工现场的各类关系，确保乙方施工的顺利进行。

2. 甲方按照合同约定支付工程款项。

3. 甲方负责监督施工质量，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改。

六、乙方的权利和义务1. 乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。

2. 乙方负责施工过程中的安全防护工作，确保施工安全。

3. 乙方负责施工过程中产生的垃圾清理和场地恢复工作。

4. 乙方在施工过程中，如需使用甲方提供的材料、设备，应合理使用，并承担相应的费用。

七、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的千分之[具体比例]计算。

2. 如乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按未完成工程量的千分之[具体比例]计算。

电力工程劳务分包合同范本6篇

电力工程劳务分包合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电力工程劳务分包合同甲方：______公司（以下简称甲方）法定代表人：________联系地址：________联系电话：________乙方：______公司（以下简称乙方）法定代表人：________联系地址：________联系电话：________鉴于甲方委托乙方进行电力工程劳务分包，经双方友好协商，达成以下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方承接以下电力工程项目：______。

1.2 项目地点：______。

1.3 项目开始时间：______。

1.4 项目结束时间：______。

二、工作内容2.1 乙方应按照甲方的要求，完成分包项目中涉及的各项工程任务，并保证工程质量及进度。

2.2 乙方应负责安排具有相应资质和技术能力的工程人员参与项目，确保项目的顺利进行。

三、工作报酬3.1 甲方应按照合同约定的工作量和工程进度，支付乙方相应的工作报酬。

3.2 工作报酬支付方式：______。

3.3 工作报酬金额：______。

四、保证与承诺4.1 双方保证在合同约定的工期内完成工程任务，并对工程质量承担相应的责任。

4.2 乙方承诺不泄露甲方的商业秘密，不得私自泄露工程信息。

五、违约责任5.1 如乙方未能按照合同约定的工作内容和工期完成工程任务，乙方应承担相应的违约责任。

5.2 如甲方未能按时支付工作报酬，甲方应承担相应的违约责任。

六、其他条款6.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工验收之日止。

6.2 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人：________ 法定代表人：________签订日期：________ 签订日期：________以上为电力工程劳务分包合同范本，若有变更需另行协商。

篇2电力工程劳务分包合同范本甲方（甲方单位名称）地址：（地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（电话）传真：（传真）邮箱：（邮箱）乙方（乙方单位名称）地址：（地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（电话）传真：（传真）邮箱：（邮箱）鉴于：1. 甲方拟将其承建的电力工程中的部分工程交由乙方承担；2. 乙方具有从事电力工程劳务分包的能力和条件；3. 双方自愿，经友好协商，达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方承担的工程名称为（工程名称），工程地点位于（工程地点）。

电力施工劳务分包合同范文(六篇)

电力施工劳务分包合同范文甲方：乙方：甲乙双方按照建筑市场劳务分包的相关法规及规定，通过友好协商，特制定以下协议：1、甲方作为总承包公司承揽了，就本工程的等分部工程的劳务分包给等人，负责人作为乙方代表，负责履行本合同的全部条款。

2、本合同按照劳务分包的原则，乙方在施工期间，服从甲方及甲方派驻工地现场项目经理部的统一领导和指挥，乙方必须无条件遵守甲方项目经理部制定的一切规章制度、施工规范，以及安全生产、文明施工等相关的规定。

3、乙方及进场施工的所有人员必须遵纪守法，如有违法乱纪的行为，乙方承担所有的直接和间接的责任和产生的一切后果。

本合同则自动失效，甲方有权把乙方清出施工现场，乙方不得干扰甲方正常的工作。

4、乙方劳务分包的分部工程具体内容为：(1)强电系统_____含整个控制系统、空调供电系统、设备供电系统、施工用电安装调试和维护。

(2)弱电系统_____包含监控、应急、呼叫、显示器的布管，布线，布盒，安装设备及系统调试维护。

(3)整个上下水系统。

(除消防喷淋外所有上下水系统的安装，维护，调试，保温，试压，试漏，设备安装)(1)和(2)和(3)人工费单价：____元/平方米(4)保护性拆除：拆除费用按点工计费，拆除的材料设备归甲方所有，乙方不得私自拿出工地现场如有发现，以一罚十.注：以上结算面积按照施工平面面积为准以上价格含工地由水电工范畴做的杂事，即单价包干制5、甲方按照实测面积和单价跟乙方结算，如有未列项目，双方友好协商;乙方自行承担施工工具、损耗、拖线板、伙食等;住宿由乙方统一安排，住宿费、水电费由乙方按实结算;乙方分包工程的装饰材料送货到施工现场，由乙方负责卸货，搬运至工作面或料库;乙方负责清理自己工作面的卫生及施工垃圾袋装化到指定场所;甲方提供脚手架、安全防护及施工电源;乙方必须按照甲方要求，统一服装、佩带安全帽、上岗证，甲方按照实际成本收取押金，待工程结束后，乙方统一退还，拿回押金，如有丢失或损坏甲方扣除相应的费用;乙方在施工现场如有违反施工操作流程及规章制度的行为，甲方可以按照规定处罚;具体标准：A、不按规定着装，佩带安全帽，上岗证(或胸卡)每人每天每违反其中一项罚款____元;B、不按规定作好安全防护，插座，拖线板不按规定安装，每违反一次罚____元，并在安全员监督下更换合格，因违反安全规程产生后果，乙方自行承担费用和责任;C、产生生活垃圾每次罚款____元，随地小便一次罚款____元，随地大便一次罚款____元;D、吸烟或游烟每人每次罚款____元;E、不按规定作息时间上下班，一次罚款____元;分包负责人违反一次罚款____元;如有请假，提前三天，待项目经理部批准方可。

电力施工合同协议书(推荐3篇)

电力施工合同协议书（推荐3篇）【电力施工合同协议书第1篇】合同编号：甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。

第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。

3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

电力工程劳务分包合同范文(4篇)

第____条工程验收质量标准及保修期
1工程验收质量标准：按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。
2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。
3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。
4保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免修复或更换。
5、不履行或不按约定履行合同的其他义务，应向乙方支付违约金，同时尚应赔偿因其违约给乙方造成的损失，顺延延误的乙方工作时间。
6、甲方指派____同志负责现场的相关管理与协调工作
乙方违约责任：
1、因自身原因延期交工的。
2、因施工质量不符合本合同约定的质量标准。
3、未按图纸、规范和本工程的作业指导书施工，造成工程质量不符合规定，或与其他方发生纠纷造成经济损失，由乙方负责赔偿。
8、乙方指派____同志负责现场的相关管理与协调、配合工作。
八、纠纷解决方式
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，向____人民法院提起诉讼。
九、附则
1、本合同双方约定由双方签字盖章后生效。本协议自双方签章之日起生效，至工程竣工验收合格、协议条款全面履行后自动失效。
2、协议执行过程中因不可抗力造成的工期延误或其他事故按有关本协议内容方面的通用条款解决。
工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。建议双方
二、合同工期
开工工期：____年____月____日。
竣工日期：____年____月____日。
风险提示：
劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约

输变电施工劳务分包合同

甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就输变电工程施工劳务分包事项协商一致，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、承包范围及承包方式1. 乙方负责本工程中的劳务分包工作，包括但不限于以下内容：（1）输电线路塔架的安装、拆除及维护；（2）输电线路导线、地线、绝缘子等的安装；（3）变电站、开关站内设备的安装、调试及维护；（4）施工过程中所需的临时设施搭建及拆除；（5）甲方要求的其他相关劳务工作。

2. 乙方承包方式：乙方以包工不包料的方式承担本工程的劳务分包工作。

三、合同工期1. 本合同工期自年月日开工，至年月日竣工，共计天。

2. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成各项施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程款支付1. 甲方按工程进度支付劳务分包款，具体支付比例和方式如下：（1）开工前支付10%的预付款；（2）工程进度达到30%时支付30%；（3）工程进度达到60%时支付30%；（4）工程进度达到90%时支付20%；（5）工程竣工验收合格后支付剩余的10%。

2. 乙方应在工程款支付申请书中明确工程进度和已完成工作内容，甲方在收到申请后5个工作日内支付相应款项。

五、质量标准1. 乙方应严格按照国家有关标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量达到国家规定的质量等级。

2. 甲方有权对施工过程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至达到要求。

六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）按照合同约定支付劳务分包款；（2）提供必要的施工条件、技术资料和设备；（3）负责协调施工现场的各项工作；（4）监督乙方按照合同要求施工。