建设工程合同电力工程建设监理合同
工程建设监理合同(电力工程)（二篇）
工程建设监理合同(电力工程)甲方：（委托人）乙方：（监理机构）鉴于甲方拟进行电力工程项目的建设，现甲方依法将其委托乙方进行监理工作，双方本着平等、自愿、公平和友好的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了保证甲方电力工程项目的规范、安全、高效建设，保护甲方的合法权益，确保工程符合设计要求和相关法律法规，达到预期目标。
第二条监理服务范围乙方应按照国家有关法律、法规及相关规范、规程的要求，对甲方电力工程项目进行全程、全方位、全过程的监护、监管和技术服务，主要包括但不限于以下内容：1. 监督施工的质量和进度，确保工程按照设计要求进行施工；2. 监督施工方的技术和安全措施，确保施工过程的安全；3. 对施工方提供的材料、设备等进行抽检，并按照相关标准予以合格或不合格评定；4. 对工程质量确保措施进行检查和评定，及时发现问题并提出改进建议；5. 监督验收过程，并参与工程的竣工验收；6. 对施工合同的履行情况进行监督，包括质量、进度和付款等；7. 对施工方提供的工程设计方案进行审查和评定，确保设计方案符合相关法律法规和规范要求；8. 提供相关技术咨询和培训服务；9. 及时向甲方提供工程进展情况和存在的问题，在协商解决过程中提供专业意见和建议；10. 对工程的质量瑕疵和返工问题进行整改监督。
第三条监理报酬1. 甲方应按照本合同的约定向乙方支付相应的监理费用。
监理费用的支付方式和标准由双方协商确定，并在合同附件中详细列明。
2. 如甲方延期支付监理费用超过合同约定的付款期限，应承担支付滞纳金的责任。
第四条合同变更和解除1. 如有需要对本合同内容进行变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 在合同履行过程中，如发生甲方或乙方严重违反合同约定的情况，对方有权解除合同，并依法承担相应的赔偿责任。
3. 如因不可抗力等特殊情况导致无法履行合同，双方应尽力协商解决，未能解决的，可以解除合同，但双方应互相配合，尽量减少因解除合同而造成的损失。
电力工程建设监理规定(完整版)
电力工程建设监理规定颁布日期：95-7-7第一章总则第一条为了改革电力工程建设管理体制，适应社会主义市场经济发展的需要，建立电力工程建设监理制度，加强对电力工程建设的监督管理，提高电力工程建设的投资效益和社会效益，特制订本规定。
第二条电力工程建设监理，包括电力行业主管部门对电力工程建设监理工作的管理，和监理单位受业主或建设单位（下简称委托方）委托，对火电或送变电工程建设项目实施的监理。
第三条本规定所称监理单位是指从事火电、送变电工程建设项目监理，取得《资质等级证书》，具有法人资格的电力工程建设监理公司和取得《监理许可证书》兼承火电、送变电工程建设项目部分监理业务的电力工程勘测设计、咨询（顾问）、科研、工程建设等单位（下简称监理单位）。
第四条国内各投资>道的火力发电、送变电、热电联产等新、扩、改建工程建设项目均应委托电力工程建设监理单位实施监理。
第五条电力工程建设监理的依据是国家和电力工业部颁布的有关的>策、法规、标准、定额和经过批准的建设计划、规划、设计文件以及依法签订的项目监理合同、工程承包合同等。
第二章电力工程建设监理工作的管理第六条全国电力工程建设监理工作主管部门是电力工业部，其主要职责是：（一）制定并组织实施电力工程建设监理法规；(二)负责监理单位的资质管理；（三）负责火电、送变电工程建设监理工程师的资格管理；（四）指导、监督和协调全国电力工程建设监理工作；（五）组织全国电力工程建设监理工作和重点建设项目监理的总结和经验交流。
第七条各地区电力工程建设监理工作的主管部门是各大区电管局、部直属省电力局及电力规划设计总院，其主要职责是：（一）贯彻执行电力工程建设监理法规，根据需要制定实施办法并组织实施；(二)负责所辖范围监理单位的资质管理；（三）负责所辖范围火电、送变电工程建设监理工程师的资格注册管理；（四）组织、监督所辖范围电力工程建设监理项目的实施；（五）组织所辖范围电力工程建设监理工作和建设项目监理的总结和经验交流。
建筑水电工程监理合同书
建筑水电工程监理合同书合同范本内容：甲方，（监理单位名称）。
地址，（地址）。
法定代表人，（姓名）。
联系电话，（电话）。
传真，（传真）。
邮编，（邮编）。
乙方，（施工单位名称）。
地址，（地址）。
法定代表人，（姓名）。
联系电话，（电话）。
传真，（传真）。
邮编，（邮编）。
根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，为了保证建筑水电工程的质量和安全，甲乙双方经友好协商，达成以下监理合同：第一条监理范围。
1.1 甲方应当对乙方的建筑水电工程进行全程监理，包括但不限于施工过程的质量、进度、安全等方面的监督和检查。
1.2 乙方应当配合甲方的监理工作，提供必要的资料和协助。
第二条监理费用。
2.1 甲方的监理费用为（具体金额），乙方应当按照约定的时间和方式支付监理费用。
2.2 如因乙方原因导致监理范围发生变更或延长，监理费用将相应调整。
第三条监理报告。
3.1 甲方应当及时向乙方提交监理报告，报告内容应当真实、准确、客观。
3.2 乙方有权对监理报告提出质疑，甲方应当及时给予回复和解释。
第四条违约责任。
4.1 若甲方未能按照约定完成监理工作，应当承担相应的违约责任。
4.2 若乙方未能配合甲方的监理工作，导致工程质量问题或安全事故，应当承担相应的违约责任。
第五条合同解释。
5.1 对于合同条款的解释和争议，应当友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他事项。
6.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建筑水电工程监理合同书范本，如有需要可根据实际情况进行调整和修改。
电力工程建设监理合同书
电力工程建设监理合同书甲方：（委托人）地址：联系电话：法定代表人：乙方：（监理人）地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方拟于下述工程项目中作为建设单位委托乙方作为监理人，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规及相关规范标准的要求，并按照乙方的具体承诺，双方就此签订如下合同：一、工程概况1. 项目名称：2. 项目地址：3. 建设单位：4. 监理单位：二、工程内容1. 工程规模：2. 工程主要技术指标和要求：3. 工期要求：4. 合同价款：三、监理范围和内容1. 监理范围：包括但不限于工程质量、施工进度、材料采购、工程财务等方面的监督和管理。
2. 监理内容：（1）审核、审查建设单位、施工单位的设计、施工图纸以及施工方案等相关文件；（2）对施工单位的施工计划、施工工艺、施工方法、施工机具设备、材料采购等进行监督和检查；（3）对工程施工质量进行监督和检验，提出整改意见，并参与验收；（4）审核、监督工程资金的使用情况，确保资金的合理使用和支付；（5）对工程施工期间的安全生产进行监督和检查；（6）协助解决施工过程中的纠纷和问题。
四、监理费用和支付方式1. 监理费用：根据工程总价的比例约定，具体数额为：2. 支付方式：监理费按照以下方式支付：（1）在工程开工前，甲方向乙方支付监理费的10%作为预付款；（2）在工程施工过程中，根据工程进度情况，甲方每月向乙方支付监理费的50%；（3）工程竣工后，甲方向乙方支付监理费的40%作为尾款。
五、合同履行方式和期限1. 合同履行方式：本合同采用书面方式履行，双方签字盖章后生效。
2. 合同履行期限：本合同自签署之日起生效，工程竣工验收合格之日终止。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程无法按时履行或质量问题，乙方承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程无法按时履行或质量问题，甲方承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 如因履行本合同发生争议，甲方和乙方应协商解决。
电力工程监理委托合同三篇
电力工程监理委托合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（委托方）：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________乙方（监理方）：____________地址：____________联系人：____________联系电话：____________鉴于甲方为电力工程项目（以下简称“项目”）的建设单位，乙方具有电力工程监理资质，双方经友好协商，就乙方接受甲方委托，对甲方所投资的电力工程项目进行监理事宜，达成如下协议：第一条监理范围与内容1.1 乙方根据甲方的委托，对项目的施工过程进行全面监理，确保项目按照规定的质量、安全、进度和投资预算要求顺利实施。
1.2 监理范围包括但不仅限于：施工现场管理、工程质量控制、安全生产监督、工程进度监控、投资控制、合同管理、信息管理等方面。
1.3 乙方应根据项目特点和甲方的要求，制定详细的监理计划，并将监理计划报甲方审批。
第二条监理人员与资质2.1 乙方应向甲方提交监理团队的相关资质证明，包括监理工程师的资格证书、职称证书等。
2.2 乙方应保证监理团队的专业能力和业务水平，确保监理工作的独立性、公正性和客观性。
2.3 乙方应按照甲方的要求，向甲方报告监理过程中的重大事项。
第三条监理费用3.1 乙方向甲方的监理服务，甲方应支付乙方监理费共计人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2 监理费用支付方式：（1）自合同签订之日起【】日内，甲方支付乙方监理费的【】%；（2）监理工作正式启动后，甲方按照乙方提交的进度报表支付相应的监理费用；（3）监理工作完成后，甲方应在验收合格后【】日内支付乙方剩余的监理费用。
第四条监理工作成果4.1 乙方应按照合同约定，及时向甲方提交监理报告，包括但不限于现场监理情况、工程质量评估、安全生产情况、工程进度报告等。
4.2 乙方应保证监理报告的真实性、准确性和完整性。
电力工程工程建设监理合同6篇
电力工程工程建设监理合同6篇篇1电力工程工程建设监理合同一、合同双方监理单位（甲方）：____________承建单位（乙方）：____________二、监理范围和内容1.1 甲方应根据相关法律法规，对乙方承担的电力工程建设项目进行全程监理，并对施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。
1.2 甲方应对乙方提供的施工方案、设计方案、质量计划、施工组织设计等进行审核，确保项目的合法合规。
1.3 甲方应对乙方的施工过程进行现场检查，并对施工图纸、材料、施工质量等进行抽查和监督，及时发现问题并提出整改意见。
1.4 甲方应对乙方施工中的争议、纠纷进行调解和协调，并及时向相关部门报告问题的进展情况。
三、监理费用及支付方式3.1 甲方的监理费用为____________（人民币），应在合同签订后的5个工作日内支付给甲方。
3.2 如因项目特殊原因需要延长监理时间或增加监理范围，乙方应适当增加监理费用，并经双方协商确定后进行支付。
四、监理责任与义务4.1 甲方应以专业态度全程参与项目监理工作，保证独立、客观、公正。
4.2 甲方应加强自身团队建设，确保监理人员具有相应的资格和经验，确保监理工作的有效性。
4.3 甲方应根据监理项目的特点，提出合理、具体的监理方案，并在项目实施过程中及时调整和完善。
4.4 甲方应定期向乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量问题、安全隐患、环保情况等。
4.5 甲方应及时协调解决监理过程中出现的争议、纠纷，确保项目的顺利进行。
五、违约责任5.1 若任一方违反合同规定，致使项目出现重大问题或导致工程质量受损，应承担相应的违约责任。
5.2 若因不可抗力等不可控因素导致项目无法按期完成，应及时通知对方，并重新商定工程进度和费用支付方式。
六、争议解决6.1 本合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签署地的仲裁机构进行仲裁。
6.2 仲裁结果为终局裁决，对双方均具有约束力。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款(两篇)
《建设工程施工合同示范文本》通用条款（二）建设工程施工合同示范文本通用条款（二）第一条合同的定义和签署1.1 本合同适用于建设工程的施工合同，包括建筑工程、土木工程、电力工程、水利工程等各类建设工程。
1.2 本合同由甲方和乙方共同签署，并由双方自愿订立。
第二条工程的承包范围2.1 乙方承包的工程范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装调试等一切与工程有关的工作。
2.2 乙方承包的工程范围应符合相关法律法规的规定，并保证工程质量符合国家技术标准和行业标准。
第三条工程造价和支付方式3.1 乙方承包的工程造价根据双方约定的合同总价进行支付。
合同总价应详细列明分项价款及支付方式，并附带相关支付计划。
3.2 工程款项按照工程进度及验收情况支付，支付方式可采用分期付款或按阶段完成支付的方式。
第四条施工期限和交工验收4.1 乙方在合同中承诺的施工期限应准确、合理，并符合实际施工需求。
乙方应按照工程进度计划按时完成各项工程任务。
4.2 乙方在施工过程中应主动报告工程进展情况和施工困难，并与甲方及时协商解决。
如因乙方责任导致施工延误，乙方应承担相应的违约责任。
4.3 工程竣工后，乙方应组织完成交工验收工作，确保工程质量符合相关要求。
甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可交付使用。
第五条工程质量和保修责任5.1 乙方应按照国家技术标准及行业标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。
5.2 工程竣工后，乙方应对工程进行保修，保修期限为合同约定的期限。
在保修期间，乙方应负责修缮因施工质量问题导致的工程缺陷。
第六条变更和索赔6.1 如因乙方原因需要变更施工合同内容或施工进度，应事先向甲方提出书面变更申请，并经双方协商一致后签署补充协议。
6.2 如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如无法友好解决，可报请相关仲裁机构进行仲裁。
第七条合同解除和违约责任7.1 双方一致同意解除合同的，应经书面协议并按照约定程序办理。
有关电力工程工程建设监理合同6篇
有关电力工程工程建设监理合同6篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，甲乙双方本着公正、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方的电力工程建设项目的监理工作，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：电力工程建设项目二、监理范围1. 乙方负责甲方电力工程建设的施工监理工作。
2. 监理内容包括但不限于工程质量监督、工程进度控制、工程造价监管、安全生产监管等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程建设法律法规、技术标准及规范进行监理工作。
三、监理期限本合同的监理期限为工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用1. 监理费用计算方式：按工程总造价的百分比计算。
具体比例根据工程规模及复杂程度双方协商确定。
2. 支付方式：分期支付，包括预付款、进度款和尾款等，具体支付比例及时间节点按照工程进度和合同约定执行。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）甲方应提供必要的工程资料，确保资料的真实性和完整性。
（2）甲方应确保施工现场的安全条件符合相关规定。
（3）甲方应按时支付监理费用。
2. 乙方职责与义务：（1）乙方应根据法律法规和技术标准履行监理职责，确保工程质量、安全、进度和造价的控制。
（2）乙方应按时向甲方报告工程进度和监理情况。
（3）乙方应协助甲方处理与工程相关的突发事件和重大问题。
（4）乙方应保守甲方的商业秘密。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用，乙方有权暂停监理服务，并有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
3. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。
电力工程监理细则(电力)
电力工程监理细则(电力)1. 监理范围本细则适用于电力工程监理领域。
其中，电力工程包括但不限于发电厂、变电站、输电线路的建设和运维。
2. 监理责任2.1 监理机构应当严格按照法律法规和相关标准进行监理，并承担相应的监理责任。
2.2 监理机构应当对电力工程的施工质量、安全性、环境保护等方面进行全程监督，并及时发现和纠正问题。
2.3 监理机构应当协助业主进行工程验收，并提供相关的监理报告和意见。
3. 监理程序3.1 监理机构应当在电力工程建设启动前与业主签订监理合同，并明确监理的具体程序和要求。
3.2 监理机构应当按照监理合同的要求，进行施工现场的巡查和质量检查，并及时向业主报告监理情况。
3.3 监理机构应当配备专业的监理人员，确保监理工作的专业性和高效性。
3.4 监理机构应当定期进行监理会议，与业主和施工方进行沟通，并解决工程建设中的问题。
4. 监理报告4.1 监理机构应当按照监理合同的要求，编制监理报告，并及时向业主提交。
4.2 监理报告应当详细记录电力工程建设的各个环节，包括施工进度、质量验收等重要内容。
4.3 监理报告应当客观、真实，不得包含虚假信息或夸大其词。
5. 监理纠纷解决5.1 监理纠纷应当通过友好协商的方式解决，双方应当遵循合同约定，并共同寻求解决方案。
5.2 如果无法通过友好协商解决监理纠纷，双方可以依法向有关部门申请调解或仲裁解决。
6. 附则本细则自颁布之日起生效，监理机构和业主应当严格按照本细则的要求进行监理工作。
如有需要，本细则可以进行修订和补充。
修订和补充内容应当经过相关部门批准并公告。
国家电力公司工程建设监理管理办法
国家电力公司工程建设监理管理办法第一章总则第一条为了进一步完善国家电力公司电力工程建设监理管理制度，加强对电力工程建设的质量、投资效益和社会效益，特制定本管理办法。
第二条电力工程建设监理单位既是高智能、管理型的中介组织，又是独立承担民事责任的法人实体和市场竞争主体。
应坚持公平、公正、诚信、守法、科学的原则。
监理单位受项目法人委托，对火电或送变电工程建设实施监理。
第三条电力工程建设临理的依据是国家法、法规政策及有关主管部门、原电力工业部或国家电力公司颁布的标准、定额和经过批准的建设计划、规划、设计文件以及依法签订的项目监理合同、工程承包合同及其他有关协议等。
第四条根据电力工程的特点，承担电力工程建设监理的单位必须取得国务院建设行政主管部门颁发的《资质等级证书》并取得原电力工业部或国家电力公司颁发的《资质等级证书》或《监理许可证书》，方可在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。
第五条从事监理的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事监理活动。
第六条由国家电力公司及子公司控股的电力建设项目必须实行工程监理。
第七条本办法适用于由国家电力公司及子公司控股的常规火电、洁净煤发电、核电（常规岛部分）、送变电、热电联产等新、扩、改建工程，其他电力工程项目可参照执行。
第二章电力工程建设监理工作的管理第八条国家电力公司对国家电力公司及子公司控股工程的监理工作实行归口管理，其主要职责是：（一）组织制定电力工程建设监理有关规定、办法和范本等。
（二）负责国家电力公司系统监理单位的电力建设监理资质管理。
（三）负责国家电力公司系统火电电、送变电工程建设总监理工程师、监理工程师的培训管理和资格管理。
（四）指导、监督和协调电力工程建设监理工作。
（五）管理电力工程建设监理招投标工作。
（六）负责管理电力建设监理信息网工作，组织电力工程建设监理的总结和经验交流等。
第九条各电力集团公司、省（市、区）电力公司（以下简称网省公司）对所辖范围的电力工程建设监理工作进行归口管理，其主要职责是：（一）贯彻执行工程建设监理法规，根据需要制定实施办法并组织实施。
电力工程工程建设监理合同书5篇
电力工程工程建设监理合同书5篇篇1电力工程工程建设监理合同书合同协议书甲方：[监理单位名称]地址：[监理单位地址]联系人：[监理单位联系人姓名]联系方式：[监理单位联系方式]乙方：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]联系人：[建设单位联系人姓名]联系方式：[建设单位联系方式]根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《施工图设计、工程质量、工程监理人员资格管理办法》等有关法律法规的规定，为了保障工程建设的质量和安全，甲、乙双方经友好协商，现签订本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条项目基本情况1. 项目名称：[项目名称]2. 建设地点：[建设地点]3. 建设单位：[建设单位名称]4. 监理单位：[监理单位名称]5. 施工单位：[施工单位名称]6. 工程规模：[工程规模]7. 工程造价：[工程造价]8. 工程进度计划：[工程进度计划]第二条监理范围1. 本监理合同主要包括对工程建设全过程的监理服务，包括但不限于以下内容：a. 对施工进程进行全程监督，确保施工按照设计要求和施工标准进行；b. 对施工材料、设备的质量进行监督，并提出必要的调整和改进意见；c. 对工程质量进行检查和评估，确保工程符合相关规范和标准；d. 对工程安全措施进行评估和监督，确保施工过程中的安全风险得到控制；e. 提出工程的监理报告，向建设单位提供专业的建议和意见。
2. 监理单位应当依法合规开展监理工作，不得泄露建设单位的商业机密和施工单位的商业机密。
第三条监理费用1. 建设单位应当按照本合同约定和监理单位提供的服务计价标准，及时足额支付监理费用。
2. 监理费用的支付方式为[支付方式]，具体金额为[金额]。
3. 如有工程变更或其他额外工作，应当另行商议支付额外费用。
第四条合同的履行1. 双方应当严格履行本合同约定的义务，保证建设工程的质量和安全。
2. 如一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
3. 双方应当保持良好的沟通，积极配合，共同完成工程建设的目标。
电力工程监理合同
电力工程监理合同一、合同当事人信息甲方（业主）：___________乙方（监理单位）：___________双方根据平等自愿的原则，就电力工程项目的监理服务内容、权利义务、费用支付等事项达成如下合同：二、监理范围及职责1. 乙方负责对甲方电力工程项目的建设全过程进行监督和检查，包括但不限于工程设计审核、施工质量监控、安全生产监督、进度控制以及竣工验收等。
2. 乙方应按照国家有关法律法规、标准规范和合同约定，认真履行监理职责，保证工程质量符合设计要求和相关标准。
3. 乙方需定期向甲方报告工程进展情况，并对发现的问题提出合理化建议。
三、权利与义务1. 甲方应按时支付监理费用，并提供必要的工作条件和资料，以便乙方顺利完成监理任务。
2. 乙方有权对不符合质量要求的工程提出整改意见，并督促施工单位进行整改。
3. 若甲方变更工程设计或施工方案，应及时通知乙方，并由双方协商调整监理工作内容。
四、费用结算1. 监理费用的计算方式、支付时间及支付条件应当在合同中明确约定。
2. 通常监理费用按工程进度分期支付，具体比例和节点由双方协商确定。
3. 如遇特殊情况导致工程延期，双方应根据实际情况调整费用支付计划。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付监理费用，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题，应依法承担赔偿责任。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且监理费用结清之日终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
以上提供的电力工程监理合同范本仅供参考，实际签订合同时应结合具体项目的详细情况和双方的实际需求，必要时应咨询专业法律人士，以确保合同的合法性和有效性。
DLT5434-2019电力建设工程监理规范
电力建设工程监理基本表式电力建设工程监理基本表式1、《电力建设工程监理基本表式》涵盖了《建设工程监理规范》（GB 50319-2000）全部表式，并据电力建设工程特点，增加部分表式。
2、《电力建设工程监理基本形式》适用于所有电力建设工程。
3、《电力建设工程监理基本表式》共分四大类：A表类（承包单位用表）23个表式、B表（监理单位用表）5个表式、C表类（设计单位用表）3个表式、D表类（各方通用表）2个表式。
4、说明。
4.1、盖章：除按填写要求盖公司章外，其他盖章处，一律盖项目部/项目监理机构章。
4.2、监理基本表式填写方式：一般采用打印，建设单位、项目监理机构审查意见采用手写方式。
4.3、姓名及其日期签署：采用手写方式。
电力建设工程监理基本表式目录A类表（承包单位用表）表A.1 工程开工报审表表A.2 工程复工申请表表A.3 施工组织设计报审表（项目管理实施规划）表A.4 方案报审表表A.5 分包单位资格报审表表A.6 单位资质报审表（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）表A.7人员资质报审表（主要管理人员/特殊工作/特种作业人员）表A.8 工程控制网测量/线路复测报审表表A.9 主要施工机械/工器具/安全用具报审表表A.10 主要测量计算器具/实验设备检验报审表表A.11 质量验收及评定项目划分报审表表A.12 工程材料/构配件/设备报审表表A.13 主要设备开箱申请表表A.14 验收申请表表A.15 中间交付验收交接表表A.16 计划/调整计划报审表表A.17 费用索赔申请表表A.18 监理工程师通知回复单表A.19 工程款支付申请表表A.20 工期变更报审表表A.21 设备/材料/构配件缺陷通知表表A.22 设备/材料缺陷处理报验表表A.23 工程竣工报验单表A.24管理体系报审表附件：大体积混凝土施工通知单（参考）B类表（监理单位用表）表B.1 监理工作联系单表B.2 监理工程师通知单表B.3 工程暂停令表B.4 设计文件图纸评审意见及回复单表B.5 旁站监理记录表表B.6工程进度一级网络计划报审表表B.7监理文件报审表表B.8 工程质量中间验收申请表表B.9工程竣工预验收申请表表B.10工程监理费付款报审表附件：会议纪要监理月报项目监理大事记发出文件记录表接收文件记录表工程平行检验记录C类表（设计单位用表）表C.1 图纸交付计划报审表表C.2 设计文件报验表表C.3 设计变更通知单报验表D类表（通用表）表D.1 工程联系单表D.2 工程变更申请单表 A.1 工程开工报审表工程名称：编号：1.本表一式份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位份。
2024年电力建设工程施工合同模板
2024年电力建设工程施工合同模板甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行电力建设工程，希望乙方承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责2024年电力建设工程的施工任务，包括但不限于：1. 电力设备的安装、调试及运行；2. 电力线路的架设、维护和检修；3. 电力设备的配电箱、电缆敷设；4. 对施工现场的管理和监督等。
第二条工期1. 本工程预计开始时间为2024年X月X日，结束时间为2024年X月X日（具体时间双方通过协商确定）。
2. 工程期间如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应在书面形式下协商解决。
第三条工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币____________元（大写：____________），由甲方按以下方式支付给乙方：（1）在签订合同后的3个工作日内，支付合同价款（或合同价款的30%）的________%作为预付款；（2）工程分期验收合格后，支付相应工程款项的________%；（3）工程完工后，在完成所有工程验收手续并办理竣工备案后的5个工作日内，支付剩余工程款项的________%。
2. 甲方应按时支付工程款项，逾期未支付的，按日（逾期日之后的每日）向乙方支付工程款额的0.05%作为违约金。
第四条工程质量、验收和保修1. 乙方应按照国家相关标准和规定，保证施工质量符合相关法律法规的要求，并负责工程的安全、可靠和正常运行。
2. 工程的验收按照相关规定进行，甲方有权对工程进行验收，验收合格后，乙方完成本合同项下义务。
3. 工程验收合格后，甲方将按照有关法律法规的要求，给予乙方一个合理的保修年限，乙方在保修期内负责免费维修和保养工程。
第五条施工期间的风险和责任1. 施工期间如由于乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿等。
第六条违约责任1. 任何一方不能履行或违反本合同规定的条款，应承担违约责任，另一方有权要求违约方承担相应的违约损失。
电力监理合同范本3篇
电力监理合同范本3篇篇一电力监理合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（监理方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方拟建设电力工程项目，为确保工程质量、进度和安全，甲方委托乙方进行监理。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、监理范围和内容1. 监理范围：包括但不限于工程设计、施工、调试、验收等阶段的监理工作。
2. 监理内容：包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：本工程监理费用为人民币__________元（大写：______________________元整）。
（1）合同签订后______个工作日内，支付监理费用的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，支付监理费用的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，支付监理费用的______%。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权对工程建设进行监督和检查；（2）有权要求乙方提供监理工作相关的文件和资料；（3）应按照合同约定支付监理费用；（4）应协助乙方协调与工程建设相关的各方关系。
电力建设工程监理合同条例
电力建设工程监理合同条例第一章总则第一条为了规范电力建设工程监理合同的订立、履行和管理，保障电力建设工程的质量和安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国电力法》等法律、法规，制定本条例。
第二条本条例适用于依法必须进行监理的电力建设工程监理合同的订立、履行和管理。
第三条电力建设工程监理合同当事人应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，订立、履行合同。
第四条国家能源主管部门负责电力建设工程监理合同的监督管理。
第二章监理合同的订立第五条监理合同应当包括以下内容：（一）监理工程的名称、地点、规模、总投资额和监理范围；（二）监理人的名称、地址、法定代表人、资质等级和业务范围；（三）委托人的名称、地址、法定代表人、投资总额和项目负责人；（四）监理费用及其支付方式；（五）监理工作的期限和要求；（六）违约责任；（七）争议解决方式；（八）其他约定事项。
第六条监理人应当具备与监理工程相应的资质等级和业务范围，并取得国家能源主管部门的批准。
第七条委托人应当向监理人支付监理费用。
监理费用的支付方式、支付时间和支付比例由双方在合同中约定。
第八条监理工作的期限由双方在合同中约定，但不得少于电力建设工程合同约定的施工期限。
第三章监理合同的履行第九条监理人应当按照合同约定和国家有关法律、法规的要求，对电力建设工程的施工质量、安全、进度和投资控制等方面进行监理。
第十条监理人应当建立健全监理组织体系，明确监理人员的职责和权限，确保监理工作的顺利开展。
第十一条监理人应当定期向委托人报告监理情况，对重大问题和突发事件应当及时报告。
第十二条委托人应当为监理人提供必要的现场工作条件，包括但不限于办公场所、交通工具、通信设施等。
第十三条委托人应当按时支付监理费用。
逾期支付的，应当按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。
第十四条监理人应当按照合同约定和国家有关法律、法规的要求，对电力建设工程的施工质量、安全、进度和投资控制等方面进行监理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三一文库（）/合同范本/建设工程合同电力工程建设监理合同委托单位：_________监理单位：_________本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。
根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1、工程概况：工程名称：_________工程地点：_________工程规模为：_________2、合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：*附件a-监理服务范围；*附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；*附件c-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。
乙方临建拆除保证金为合同价款的1％（包含在质量保证金之中），施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
12、本合同正本一式两份（正本要求每页小签），双方各执一份，具有同等法律效力。
副本十份，双方各执五份。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表（签字）：_________代表（签字）：___________________________电话：_________电话：_________传真：_________传真：_________签约地点：_________签约地点：__________________年____月____日_________年____月____日附件a：服务范围1、监理工作主要是依据国家的法律，法规和对建设监理的有关规定，在本工程项目建设过程中协助业主进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务，使本工程项目全面地实现投资目标，进度目标，质量目标和安全目标。
2、监理工作范围为_________设计，土建及安装工程建设，包括工程设计、施工准备、施工图核查、土建施工、安装施工、调试直至竣工验收，达标投产等过程的监理工作。
监理服务包括上述_________岛内的工程设计、土建施工、设备安装调试、性能试验、移交生产、竣工验收的监理等内容。
监理的具体工作包括如下：参与监理合同签订后有关分承包商的招标，评标，参与核查有关招标文件，参加合同谈判工作。
并提出监理意见。
参与主要辅助设备的招标，评标，合同谈判工作。
核查设计单位提出的初步设计文件（包括：设计说明，主要设备材料清册，设计图纸等）是否符合甲方要求，可行性研究报告，审批文件，有关规程，规范，标准。
核查施工图一，二级图和与主体工程的水，汽，电等的接口配合与确认，协调施工图计划进度。
按照业主与脱硫岛总承包商签订的合同，协助甲方编制项目年度资金计划，并监督检查实施情况。
审查承包商选择的分包单位，试验单位的资质并提出意见。
参与施工图交底，参与图纸会审，并提出监理意见。
核查设计变更，并提出监理意见。
对施工图交付进度进行核查、督促、协调。
主持分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。
主持审查承包商提交的施工组织设计，重点审核施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施工措施。
核查总承包商根据甲方制定的里程碑计划编制的一级网络计划和二级网络计划，并组织协调实施。
协助甲方根据有关安全管理规定，进行安全生产管理。
监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。
监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。
参加由甲方组织的安全大检查，监督安全文明施工状况。
遇到威胁安全的重大问题时，有权发出暂停施工的通知。
审查承包商质保体系文件和质保手册并监督实施。
检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。
负责审查承包商编制的施工质量检验项目划分表并督促实施。
检查施工现场原材料，构件的质量和采购入库，保管，领用等管理制度及其执行情况，并对原材料，构件的供应商资质进行审核，确认。
按验收标准核查主要安装用材料，设备质量，提出有关验收问题的监理意见。
参加包括主要辅机等检查设备保管办法，对设备的保管提出监理意见。
对检验发现的设备，材料缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报甲方并协助处理。
为保证工程，设备的质量和技术要求，所需要的工作联系、收资、调研等外出活动。
制定并实施重点部位的见证点（w点），停工待检点（h点），旁站点（s点）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。
停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序。
协助甲方核实工程量，审查承包商工程结算书，工程付款必须有监理工程师签字。
协助甲方进行工程竣工决算。
协助甲方完成有关设备，材料，图纸和其它外部条件以及工程进度，交叉施工等的协调工作；定期召开质量分析会，通报质量现状提出改进措施并监督实施；盘点工程进度，分析质量进度趋势，提出分析报告及改进要求，建议，报送甲方并监督实施。
协助甲方协调工程建设中出现的需要解决的问题，提出监理意见并监督实施。
乙方应将承包商在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。
工程质量必须经监理工程师检验并签字，未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用或安装，不准进入下一道工序的施工，不准拨付工程进度款，不准进行工程验收。
监督承包合同的履行，维护甲方的正当权益。
主持审查调试计划，调试方案，调试措施。
严格执行分部试运验收制度，分部试运不合格不准进入整套启动试运。
主持审查调试报告。
参与协调工程的分系统试运行和整套试运行工作。
对在试生产期中出现的设计问题，设备质量问题，施工问题提出监理意见。
协助甲方完成达标投产工作。
其它工作：（1）编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给甲方。
（2）建立工程项目在质量、安全、投资、进度、合同等方面的信息和管理网络，在甲方设计、设备、施工、调试等单位的配合下，收集，发送和反馈工程信息，形成信息共享。
（3）在监理合同签订生效后，由总监理师组织编写监理规划，报甲方批准后实行。
（4）编制整理工作的各种文件，资料，记录，合同完成或终止时交给业主。
（5）受业主委托，乙方在现场行使安全生产监督，管理职责，负责项目日常的安全管理工作。
乙方应设立专职的安全监理员。
3、质量控制主要工作服务内容质量的事前控制（1）确定质量标准，明确质量要求。
（2）确定本项目的质量监理控制体系。
（3）施工场地的质检验收。
（4）审查总承包商及其选择的分包单位，实验单位的资质并提出意见。
（5）督促总承包商建立并完善质量保证体系。
审查总承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。
（6）检查施工现场建筑工程所用的原材料，构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。
检查材料的采购，保管，领用等管理制度并监督执行。
对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。
未经监理工程师的签字，主要材料，设备和构配件不准在工程上使用和安装，不准进入下一道工序的施工。
（7）参与现场设备的开箱验收工作，检查其运输，保管措施。
（8）查验重要施工机械，起吊设施经检验的有效合格证件；检查承包商实验室及其实验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验，测量与试验设备的有效合格证件。
检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。
（9）参与组织施工组织总设计的核查，主持审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。
重点审查施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施工措施。
审查承包商须报甲方的重要工序的作业指导书。
质量的事中控制（1）施工工艺过程质量控制：现场检查、旁站、量测、试验，负责制定并实施重点部分的见证点（w点），停工待检点（h 点），旁站点（s点）的工程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。
要配备一定数量的旁站监理人员以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。
（2）工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。
（3）主持分项，分部工程，关键工序和隐蔽工程的质量检查与验评，代表业主进行第四级验收。
定期召开质量分析会，通报质量状况，分析质量趋势，提出改进措施并监督实施。
（4）做好设计变更及技术核定的处理工作。
核查设计变更并跟踪检查是否按已批准的变更文件进行施工。
（5）工程质量事故处理：分析质量事故的原因，责任；审核，批准处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的效果。
监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理，停工处理，紧急处理三种，并严格按提出，受理，处理，验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。
（6）审查总承包商编制的施工质量检验项目划分表并监督实施。
行使质量监督权，下达停工指令。
质量的事后控制（1）参与工程分部试运行及整套试运行。
（2）组织单位，单项工程竣工预验收。
（3）组织对工程项目进行质量评定。
（4）审核工程技术文件资料。
（5）协助甲方准备竣工验收资料与达标投产工作。
（6）缺陷责任期质量控制的任务。
（7）审核总承包商的《质量保修证书》。
（8）检查，评定工程质量状况。
（9）对出现的质量缺陷，确定责任者。
（10）督促总承包商修复质量缺陷。
（11）在缺陷责任期结束后，移交相关资料。
4、进度控制主要工作服务内容（1）负责与总承包商商定设计图纸和文件在满足工程施工总进度要求前提下提交的时间表，并负责检查，督促。