2工程签证费用核定单便道

现场签证核定单

施工单位（公章）：
项目经理：
日期：
监理单位符合意见：
不同意此项签证，具体意见见附件。
同意此项签证。
监理工程师：
日期：
建设单位审核意见：
不同意此项签证，具体意见见附件。
同意此项签证。
业ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ代表
日期：（公章）
项目主管核实意见：
参与人员：
日期：
财政部门核实意见：
参与人员：
日期：
参与人员：
日期
参加人员：
日期：
1*D 900 4200 1820 6020 5*B 1000 4200 1900 6100
1/1*A 900 4300 1800 6100 5*D 900 4400 1800 6200
1/1*B 900 4400 1800 6200 8*D 900 4300 1800 6100
1/1*D 900 4300 1800 6100 9*A 900 4500 1850 6350
现场签证核定单
工程名称：桥湾乡卫生院新业务楼
施工部位
基础
所属图号
1、签证事由
人工挖孔桩土石方工程量收方，计量单位为mm
2、签证内容
轴线桩经土方（护壁）泥岩总深轴线桩经土方（护壁）泥岩总深1*A 900 4400 1800 6200 5*0/A 900 4350 1800 6150
1*B 900 4300 1850 6150 5*A 900 4300 1800 6200
注：1、在选择栏中的“”内作表示“√”。
2、本表一式三份，由施工单位填写，施工单位、建设单位、财政部门各存一份
3*0/A 900 4200 1850 6050 9*B 1000 4400 1800 6200

现场签证通知单

现场签证通知单（参考文本）
工程名称：签证编号：费用审核编号：
签证名称
归履施工合同名称
特急类签证
（专用栏）
原因：
费用承担单位
施工单位：
签证内容
提出：□建设单位□施工位 □其他
内容：1．签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；
2．若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件。
经办人：负责人：日期：
签证实施前确认
监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量）
经办人：负责人：日期：
建设单位确认的情况：（工期、质量、工程量）应依据审批单意见
经办人：负责人：日期：

变更、签证、索赔流程及证据收集(详细)

项目部的工程签证与索赔一、签证与索赔1、工程签证是按合同约定,工程施工工程中由承发包双方代表就施工过程中发生的有关技术、经济、工期等方面的调整所进行的签字确认行为,一般以技术核定单、签证单和业务联系单的形式体现.是工程技术与管理资料的组成内容,也是工程结算的重要依据之一.通过工程签证的分析、审核,可为索赔事件的处理提供依据.2、工程签证以书面形式记录了施工现场发生的特殊费用,直接关系到业主与施工单位的切身利益,是工程结算的重要依据.特别是对一些投标报价包干的工程,结算时更是要对设计变更和现场签证进行调整.现场签证是记录现场发生情况的第一手资料.通过对现场签证的分析、审核,可为索赔事件的处理提供依据,并据以正确地计算索赔费用.3、工程签证/索赔单报送时必须一式四份,分为签收回执联、审批回执联、报送监理联、报送甲方联(审批方要求增加时按要求增加),其中签收回执联在送达时要求建设方或授权的监理方代表在该联上签收,并由项目合约管理责任人保存至该签证/索赔报告的报送得到有效合理确认.严禁采用以收发文登记方式处理签证/索赔文件的报送回收.如建设方或监理恶意拒收时,应采用专递邮件或公证送达等有效方式报送.4、工程签证一般按以下流程办理：(1)以日常技术文件或工程师指令为基础的技术经济签证：(2)以材料认质认价、专业单项工程认价等为基础的认质认价签证：5、工程索赔一般按以下流程办理：1、项目部必须建立工程签证/索赔管理台帐,且该台帐必须有同步的电子文档一份.2、索赔费用组成：人工费+材料费+设备费+企业管理费+利润等3、索赔的计算方法：实际费用法、总费用法、修正总费用法4、索赔证据的收集和甲方确认证据需要比较有说服力和法律效力二、项目工程索赔的原因及理由1、项目工程索赔的主要原因1.1业主违约如：业主未能按照规定的时间向承包商提供场地使用权;业主未能在规定的时间内付款(预付备料款、工程进度款)或不合理的扣款(扣业主供料款、预付款的抵扣、滞留金扣款);业主未能在规定的时间内发出图纸、指令或批复;业主拖延签发各种签证(进度付款签证、移交证书等);业主的不适当决定和苛刻检查;业主提供材料、设备的延误或不符合合同标准等.1.2合同缺陷一般情况下合同是由业主或委托工程师、咨询单位编写后列入招标文件的,承包商不能过多修改,否则就构成对招标文件有实质上的背离而被业主拒绝.因此,就难免在合同中存在着缺陷,包括商务条款和技术规范及图纸中的缺陷.如承包商执行业主的解释就会发生成本的增加或工期的延长,进而引发索赔.1.3施工条件变化如：基础地质方面出现变化引起的索赔等.1.4工程变更如：实际完成的工程量超过或小于投标时给定的工程量;工程师发现因设计、质量标准和施工顺序等问题时,增加新指令(增加新的工作、改变建筑材料、暂停施工或加速施工等).1.5工期拖延非施工单位原因造成工期延误,项目可以要求延长工期,同时可以考虑要求经济补偿.1.5.1引起工期延误的主要原因有:（1）工程预付款迟缓支付,施工图纸不能按时提交;（2）面积增大、结构改变、功能变更;（3）拖欠工程进度款（4）材料、设备到位不及时;（5）监理工程师的无理刁难;（6）施工停水停电每天八小时以上(含八小时);（7）不可抗拒力造成的影响;（8）计划变更;（9）由于业主指定的其它分包商拖延工期而影响总工期;以上原因应针对工程合同的相关条款进行考虑.1.5.2非施工原因引起的工期延误而引起的费用补偿：（1）由于费用损失;（2）由于停工延长施工周期,造成人工费、材料费、机械停置费、三大工具闲置费的增加;（3）行政管理费的增涨;（4）拖欠工程进度款的利息.在合同执行过程中,索赔是多方面的,项目部应根据工程的实际情况来着手进行各项具体的索赔工作.1.6业主指令如：业主或委托工程师在施工过程中发出各种指令,承包商执行这些指令(包括错误的指令),势必造成的成本的增加和(或)工期的延长.1.7国家政策及法律、法令变更如：国际工程中从投标截止日期之前的第二十八天开始,由于所在国法律和政策的变更导致承包商施工费用的增加或减少;国内工程中由于国家、地方的文件、规定(定额、取费标准、税收、上交的各种费用等)等导致承包商施工费用的增加.1.8其它承包商干扰如：在同一个施工现场有几个承包商同时施工时,发生的因某承包商不能按期完成他那部分工作,而影响其它承包商的工作;场地使用、现场交通等,而造成各承包商相互干扰.1.9其它第三方原因如：银行付款延误等.2、可以向业主提出的索赔理由(对应合同条款).三、项目工程索赔的条件与资料准备1、工程索赔的条件1.1与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或直接工期损失.1.2造成费用增加或工期损失,按合同约定不属于承包的行为责任或风险责任.1.3承包人按合同规定的程序递交了索赔意向通知和索赔报告.2、工程索赔的资料准备2.1项目部预算员负责工程索赔资料的收集整理工作,并分门别类地建立档案.应收集资料的内容如下：2.1.1投标时的原始资料项目部的上一级经营部门要把招标文件、投标文件、投标时涉及到的有关文件资料等要向项目部办理书面借用及办理交底手续.2.1.2合同的原始资料项目部的合约部要把中标通知书复印件一份(原件由公司商务合约部随合同正本一起保存.),正式的建筑安装施工合同副本等文件要向项目部做书面移交并进行交底.2.1.3工程接地纪要纪要中要特别注意现场施工的水源、电源及场地平整情况,确定是否具备进场条件.2.1.4来往信函的原始资料包括业主和承包商之间及承包商为了经营活动与其它部门或个人之间的一切来往信件.2.1.5工程图纸的修改、技术变更单、隐蔽资料、现场签证单、检查验收报告等原始资料.由项目内业务人员或其它有关人员提供给项目预算员.2.1.6各种会议纪要、记录、业主批准的各种方案(特别是采用新技术、新材料、新工艺及采用的大型机械数量、型号等.)、施工进度情况、施工报表等.由项目内业务人员或其它有关人员提供给项目预算员.2.1.7工程款结帐帐单及支付情况.由项目财务人员提供给项目预算员.2.1.8工程照片及录象资料(注意：采用带日历的相机拍照,特别注意与原设计图纸不同之处).由项目技术人员提供给项目预算员.2.1.9甲供材料及设备的交验手续及其材质的检验报告;乙方采购的各种材料的购置单价清单(注意业主、监理公司指定的厂家的签证手续,各种原始发票的保存.),当地的材料市场价格资料.由项目材料人员提供给项目预算员.2.1.10有关法律方面的原始资料.由项目项目预算员收集.2.1.11工程经营活动的其它一切资料和信息.2.2项目预算员根据上述几方面的资料编制出一份详细的索赔报告,提交项目经理,由项目经理主持召开会议讨论索赔报告,项目预算员再根据讨论后的情况修正索赔报告,并报上一级经营部门,由经营部门审定和项目经理认可后报送业主.四、项目索赔的种类与索赔费用组成五、文件在项目索赔中的作用六、项目索赔工作中五种方式的比较七、项目反索赔工作中的规定1、反索赔工作的要求及反索赔工作的准备1.1反索赔工作最充分的准备是正确理解合同条款和合同文件,充分、完整、正确、及时地履行合同职责与义务.1.2及时处理工程合同中的歧义问题,通过补充合同或协议,明确合同中可能发生的不同理解的条款.1.3及时减缓在合同执行过程中对我方不利的矛盾,在我方过失情况下,应迅速协商或处理,通过协商争取解除部分无法履行的职责和义务,并以适当形式明确下来.1.4加强索赔工作是反索赔工作的有力支持.2、反索赔工作注意事项2.1反索赔工作应与索赔工作统筹考虑,不可分离.2.2要认真分析索赔与反索赔工作内容和金额,未经过充分分析和研究都不应盲目开始向合同的另一方提出索赔.2.3将反索赔、索赔协商的初步结果认真分析,要尽力避免向仲裁机构或法院申诉,以免企业社会信誉受损.3、预防业主的反索赔内容八、项目索赔中应注意的事项1、加强索赔意识各级领导要高度重视索赔,特别是项目部经理要把索赔工作融会到施工管理工作之中,提高全体员工的索赔意识.2、组织强有力、相对稳定的索赔班子项目索赔班子由工程、技术、采购、合约等部门组成,项目部经理任组长,大型工程由公司(二级机构)分管领导任组长.具体负责索赔人员应具备的素质如下：2.1有丰富的基层实践经验,了解工程的全部过程;2.2掌握当地有关工程承包的法律、法令及政府规定等;2.3具有一定的财会知识;2.4头脑清晰,思想敏捷,工作务实.3、项目索赔人员要相对稳定从工程开始跟踪到投标报价、签订合同、工程实施直至竣工结算,索赔人员都要参与,掌握和积累第一手原始资料.4、把握时机及时提出索赔在合同执行过程中,应及时和有关方面取得联系,取得他们的支持,同时要了解、调查业主、监理的心态,待时机成熟且在规定的时间内(一般为索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知,索赔意向通知提交后的28天内递交正式的索赔报告.),向工程师递交索赔意向书通知及正式的索赔报告.索赔报告的内容包括：事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,索赔的依据,此项索赔要求补偿的款项和工期延长天数的详细计算等资料;并要求依据充分,实事求是,文字简洁,数据正确,一事一办.5、谈判的方式和策略索赔效果是通过谈判来实现的,对不同对象或事件要根据具体情况采取不同的谈判方式.在谈判过程中要注意以下几点：（1）必须知道索赔事件需要解决的具体问题.（2）必须了解对方的底牌.要充分了解对方谈判人员的权限、性格和爱好及其对索赔报告的态度.（3）谈判要分层次、分阶段进行.在一定层次谈判解决不了的问题,不要强其所难,具体经办人员回来要及时向领导汇报,可以通过更高层次的会晤来解决.（4）索赔谈判人员要有耐心和良好的修养.（5）索赔谈判人员要对自己理解和处理问题的能力有充分的信心.6、索赔人员要和对方有关人员搞好关系7、索赔的手段一般情况下采取通过协商的办法来解决,在万不得已的情况下,采取通过仲裁或法院来解决.。

工程签证、变更管理办法及附表

工程签证、变更管理办法及附表一、工程签证管理办法第一条分包单位权利（一）分包单位在接到工程指令、技术核定单时，如认为其中涉及到工程价款调整，则必须另行办理工程签证，以证明有关工作是否实施；同时，应汇同监理和发包人项目部审核人员及负责人在签证单上明确说明该技术核定内容的原由以及是否超出合同规定责任和义务。

（二）如分包单位未在规定的时间内办理签证单，则发包人认为分包单位自动放弃。

（三）对于自动放弃的变更、指令等不予补办，结算不予考虑。

第二条工程签证仅证明签证事实。

任何按本办法规定审核的签证并不绝对代表发包人公司会给予分包单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。

第三条工程签证的办理主要有如下几种情形（一）发包人项目部发出的工程变更指令（含修改或补充之图纸）在完成实施后，其工作数量、工艺、材料将被覆盖（结构构件除外），无法再进行现场验证的；（二）工程变更指令未具体说明部位、尺寸、工艺、材料、无实施详图的，完成实施后需要进行现场验证或由分包单位用图示形式表达指令内容的；（三）工程变更指令以口头形式发出，未在规定的时限内以书面形式加以确认，而指令已经完成实施的；（四）发包人项目部发出的工程管理指令，引起分包单位改变施工顺序、缩短工期、增加周转材料、使用合同文件规定之外的工艺、导致分包单位工期延长增加材料设备租赁费用的；（五）发包人项目部和设计管理部批复分包单位建议，加重分包单位责任和增加分包单位费用支出，而增加的责任和费用又不属于合同文件规定之列的；（六）分包单位之间发生相互索赔，需要经过发包人项目、合约部协调处理的。

第四条分包单位提交的签证单或计算单应注明如下内容（一）工程工程指令签发时间及编号；（二）签证事实发生、完成及提交的日期；（三）执行签证事实的依据（以工程指令或委托书等函件作为附件）；（四）签证事实及完成情况简述；（五）涉及经济或工期索赔的数额或天数；（六）分包单位签发人员的签名和项目部印章。

内容不清楚、不齐全的签证单或计算单，监理单位及项目可拒收。

工程现场经济签证核定单模板

项目总监：
经济合约部
审定价
成本管理工程师
成本管理部经理
（工程经济合约部专用章）
成本总监
注：本单一式四份，监理、施工单位、甲方项目部、甲方经济合约部各一份。
工程现场经济签证核定单
施工单位：所属合同：合同编号：
事项名称
适用范围
（注明施工部位、适用范围）
完成时间；
提出方：（1）施工பைடு நூலகம்位（2）建设单位（3）其它：（请注明）
监理单位
完成状况及质量：
监理工程师：
建设单位
完成状况及质量：
专业工程师：
审核结算价：
造价工程师：
工程现场部经理意见：
项目经理：
项目总监审核意见：

便道签证单【范本模板】

承包单位(章）:
项目经理：
日期:
本表一式5份，由承包单位填报。
现场签证核定单
签证号
建设单位
福州经济技术开发区市政公用事业管理处
监理单位
福州成建工程监理有限公司
工程名称
福州市马尾区亭江6号路延伸段道路工程
施工单位
福建康城建筑工程有限公司
签证原因和详细内容:施工便道
福州市马尾区亭江6号路延伸段道路工程位于马尾区亭江镇，由于现场属于田地没有道路进入,为了方便工程进度及优化运料，以满足正常的过水和料车通畅需求,经现场办认可，决定在右侧路基边缘外修筑一道施工便道。具体工程量如下：
签证项目名称
单位
数量
监理单位审核后工程量
1
m³
2
m³
3
4
5
6
建设单位
监理单位
施工单位
现场负责人：
现场负责人：
负责人：
年月日
年月日
年月日
福州市市政基础设施工程
工作联系单
表号: SZ-A14-01
工程名称：马尾区亭江6号路延伸段道路工程编号：
致:福州经济技术开发区市政公用事业管理处
福州成建工程监理有限公司(单位)
事由：关于福州市马尾区亭江6号路延伸段道Байду номын сангаас工程道路路基边缘施工便道的事宜。
内容：福州市马尾区亭江6号路延伸段道路工程位于马尾区亭江镇，由于现场属于田地没有道路进入,为了方便工程进度及优化运料，以满足正常的过水和料车通畅需求，经现场办认可,决定在右侧路基边缘外修筑一道施工便道。

工程签证核定单及测量记录

工程签证核定单
项目名称：
施工单位：编号：
事项名称及适用范围：
提出部门：
甲方□施工单位
施工期限要求：年月日至年月日
签证
原因
签证内容
（后附相关资料）
审核意见
施工单位项目经理：年月日
总监理工程师：
年月日
工程管理部负责人：
年月日
造价部负责人：
年月日
技术部负责人：
年月日
工程副总：
年月日
企管部：
年月日
注：1、签证原件一式三份，建设单位两份（工程部一份，造价部一份），施工单位一份，本签证未盖建设单位指定印章和监理单位、施工单位印章无效。审批权限按公司规定执行。2、测量记录（施工完成）后7日内办理完成签证手续。3、流程办理由现场工程师负责办理。
工程签证测量记录
编号：
项目名称
果
测
量
记
录
附件：□无□有
施工单位：
年月日
监理工程师：
年月日
现场专业工程师及主管：
年月日
造价部成本工程师：
年月日
集团企管部：
年月日
注：此表单需参与人员现场签字。

现场签证管理制度

工程现场签证管理办法为了加强工程管理，规范工程现场签证管理程序，保证工程现场签证、工程量核定、工程预结算的真实性，准确性，特制定本办法：工程管理人员及现场监理人员均应认真学习本办法，按照本办法的规定办理分包单位工程签证。

一、签证原则工程现场签证是一项经常发生的工程现场管理工作，是工程竣工结算的重要依据之一，直接涉及学院基建投资的有效使用和工程投资控制。

因此在现场签证的实施过程中，签证经办人员应具备高度的责任心和岗位职责意识，监控管理，坚持实事求是的原则，力求准确无误。

二、签证及审核依据1、甲方书面或口头指令。

2、监理单位指令可能造成费用增加的，应事先取得项目部的同意。

3、承包合同。

三、工程现场签证包括：1、设计图纸变更2、工程合同外确需增加的现场变更（乙方失误造成的不计）。

工程现场签证(以下简称“工程签证”)是指在下述情况下由承包单位完成而需甲方项目部及监理单位加以证明的事实：（1）合同价以外有明确的工程指令，但需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作; 由项目部管理人员直接合同外安排承包单位完成的与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作;（2）因设计变更或其他非施工方原因有明确的工程变更指令，但在指令发出时，承包单位已按原设计完成的部分或全部工作;（3）按照合同及工程惯例，本应由某一承包单位完成，因故由工程管理安排另一承包单位完成的工作;3、其他有关现场临时用清工签证。

四、签证单内容完整性要求：1、签证事实发生日期、完成日期;2、执行签证事实的依据(甲方指令等、包括口头指令，需指令人签字认可);如为书面文件，应附后;3、签证事实及完成情况简述;4、涉及经济或工期的数量或天数(所得数量应有逻辑关系清晰的计算式);必须有施工单位预算决算和审计单位决算书。

5、有关附图、附件;6、承包单位签收人员的签名和项目公司印章。

有下列情形的，签证单将不被接纳，或虽已经过审核，但将作为无效签证处理：1、内容不全的;2、对事实表述不清或容易引起歧义的;3、签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的;4、要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的(审核意见已作说明的除外)五、工程现场签证的程序：施工单位应据实填写工程计量申请单向建设单位提出签证申请，甲方代表工应本着节约资金及现场确需签证实事求是的原则，组织相关人员现场进行工程测量签字确认，现场填写工程签证现场原始工程计量单，建设单位组织填写工程签证计量确认单，根据工程施工单位编制工程预算决算并填报工程签证费用申报单，建设单位收到后委托有关造价咨询单位进行审核后，组织填写工程签证费用核定单，各方签字盖章认可。

施工便道签证单

工程名称：xx县xx污水处理工程编号：001建设单位xx建设投资有限公司监理单位xx建设工程监理有限公司施工单位xx建筑工程有限责任公司工程部位施工便道路肩墙说明：图中桩号和高程单位为米，其余均为毫米。

施工单位:年月日监理单位：年月日建设单位：年月日建设单位xx投资有限公司监理单位xx建设工程监理有限公司施工单位xx建筑工程有限责任公司工程部位施工便道路肩墙说明：图中桩号和高程单位为米，其余均为毫米。

施工单位:年月日监理单位：年月日建设单位：年月日建设单位xx建设投资有限公司监理单位xx建设工程监理有限公司施工单位xx建筑工程有限责任公司工程部位施工便道路肩墙说明：图中桩号和高程单位为米，其余均为毫米。

工程施工便道签证单范本

工程施工便道签证单范本一、签证单基本信息1. 签证单编号：________2. 工程名称：________3. 施工单位：________4. 建设单位：________5. 签证日期：________二、签证内容1. 签证原因：由于工程施工需要，为确保工程进度和施工安全，需要在施工现场附近修建一条便道，以便施工材料和设备的运输。

2. 签证工程内容：便道修建工程，包括道路平整、排水设施、路面铺设等。

3. 签证工程量：根据施工图纸和实际需求确定便道长度、宽度和厚度等参数，具体工程量如下：- 便道长度：________米- 便道宽度：________米- 便道厚度：________米4. 签证单价：根据市场行情和甲方要求，便道修建工程单价为每平方米________元。

5. 签证总价：根据签证工程量和签证单价计算，签证总价为________元。

三、签证流程1. 施工单位根据工程施工需要，向建设单位提出便道修建的签证申请。

2. 建设单位对签证申请进行审核，同意后签字确认。

3. 施工单位根据签证内容进行施工，并确保施工质量。

4. 施工完成后，施工单位向建设单位提交签证单和施工验收报告。

5. 建设单位对施工验收报告进行审核，确认无误后签字确认。

6. 签证单生效，施工单位按照签证内容进行支付。

四、签证注意事项1. 签证单必须以书面形式提交，并确保手续齐全。

2. 签证内容应明确，项目要清楚，数量要准确，单价要合理。

3. 签证要及时，在施工中随发生随进行签证，应当做到一次一签证，一事一签证，及时处理。

4. 甲、乙双方代表应认真对待签证工作，提高责任感，遇到问题双方协商解决，及时签证，及时处理。

五、违约责任1. 施工单位未按照签证内容进行施工，甲方有权要求施工单位承担违约责任。

2. 建设单位未按照签证内容进行支付，施工单位有权要求建设单位承担违约责任。

六、争议解决如在签证过程中发生争议，甲、乙双方应首先协商解决。

协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行解决。

工程签证管理办法及实施细则(试行)

工程签证管理办法及实施细则(试行)建设项目工程签证管理办法及实施细则(试行)二一一年一月—1—目录1.总则 (2)2.工程签证内容 (3)3.工程签证管理职责 (4)3.1承包单位职责 (4)3.2监理单位职责 (4)3.3指挥部各职能部门职责 (5)4.工程签证申请与审批流程 (6)5.工程签证资料规定 (9)6.附表及附图…………………………………………………12—2—1总则1.1为加强建设项目的投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理，维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。

1.2本办法适用于建设项目指挥部（以下简称指挥部）负责建设的所有工程项目。

1.3参与工程签证的人员须遵守“违法、公正、科学”的准则，签证内容必须真实反映究竟，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。

1.4工程签证的支持材料必须合法有用、内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无贰言、图示尺寸准确。

1.5按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的依据，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。

工程签证费用的最终核定以当局广发行结算审核终审部门核定为准。

1.6工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。

工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。

1.7工程签证：在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增减而发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和指挥部确认的工程（作）量，按规定办理的凭证。

1.8工程签证必须要“一事一签、随发生随签”，承包单位须在本办法规定—3—工夫内报送工程签证，过期报送的，指挥部有权不予受理。

1.9指挥部工程办理部是工程签证的归口办理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程办理部负责解释、处理。

技术、经济签证核定单范本

技术、经济签证核定单范本
SG—008
技术、经济签证核定单
受文单位：四川天益冶金集团有限公司编号：001 共 1 页第 1 页
工程名称或编号
天益国际2#楼改建工程
施工单位
四川蜀龙建筑劳务集团公司
分部分项工程名称
零星工程
图纸编号
建施3/21
核定内容
零星工作量（费用）
应甲方要求：
1：2#楼一层至四层墙体拆除构造柱抹灰工程量（构造柱80根，每根抹灰宽度30公分）
0.3×3×80=72㎡Байду номын сангаас
2：抹楼梯墙面及梁线条共计2个工日
受文单位签证：
年月日
建设单位现场代表：
年月日
填表人：（签字）
年月日
项目技术负责人：（签字）
年月日
注：本表一式2份，建设单位、施工单位各一份。
四川省建设厅监制

2工程签证费用核定单

建设
单位
意见
工程量确认意见：
主管工程师：
工程部经理：
费用审核意见：
主管造价师：
成控部经理：
审核意见：
工程副总：
审批意见：
常务副总：
【建设单位盖章】
说明：本单由施工方申报（具体工程量及费用明细），必须附《工程签证单》及其他相关资料；事件完成后14日内施工单位未提报，则做自动放弃索赔处理。
我方申报总签证面积为18419.8m2，单价为18元/平米，总价：331556.4元。具体见附后资料：
本签证事件实际发生日期为：已完成
附件：【以上内容较多时，可简述后详细见附件】
商务经理（签字）：项目经理：
项目盖章：
ห้องสมุดไป่ตู้年月日
监理
单位
意见
工程量审核意见：
专业监理（签字）：日期：
审核意见：
总监（签字）：【盖章】
工程签证费用核定单
建设单位编号：施工单位编号：
合同名称
康美（亳州）华佗国际中药城三期土方工程
施工单位
河南省建设集团有限公司
签证事项主题名称
j区广场及围墙破除
对应工程签证单编号
现场签证单
签证原因
混凝土地坪及围墙必须破除
建设方要求施工日期
已完成
签证子项
及费用计算明细
事由我公司负责亳州南部新区康美（亳州）华佗国际中药城三期土方工程地下室开挖，现已进入施工阶段，在施工过程中发现，基坑原地面靠近南边有砼地坪及围墙，同时基坑原地面靠近东南角板房是砼地坪，以及基坑原地面靠近东面小板房是砼地坪，在开挖之前必须先破除，才能进行基坑开挖施工。经工程部、成本控制部等相关工作人员到现场踏勘；决定给予现场签证。

工程签证费用核定审批单

工程签证费用核定审批单
日期：
签证单编号
施工单位
通知单编号
联系人、联系电话
签证项目
分部工程
□土建□强电□弱电□园林□给排水/暖通□装饰□维修□其它
合同编号
合同名称
签证类型
□设计变更□现场签证
□其它变更
项目目标成本（元）
合同金额（元）
签证金额（元）
本次
签证比率（%）
本次
累计
累计
签证原因
□材料变更□工程量变更
□临时变动
索赔情况
签证发生部门
□公司设计管理部门□财务部□成本部□项目部□合约室□其他-------------
主管工程师意见：
项目负责人意见：
工程分管高管意ห้องสมุดไป่ตู้：
现场成本人员意见：
成本职能部门意见：
工程审计意见：
总经理意见：
董事/第一负责人意见：
说明：1：签证单须一式三份；2：签证单需附工程数量认可单，工程通知单或其它相关签证依据；3、按《集团责权手册》权限审批；4、签证比率为签证金额与项目目标成本的比值

现场签证费用确认单

其他说明及相关附件
3.需要说明的内容；
4.相关附件：
（3）定额计价模式：工程取费表、工程计价表、材料价差汇总表等；
（4）清单计价模式：单位工程汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单、其他项目清单、规费税金清单、材料价差汇总表等。
会签栏
建设单位：
项目成本经理：
公司成本负责人
承包单位（盖章）：
经办人：
承包单位
重庆建工住宅建设有限公司
合同名称
协信西部车城凯迪拉克4S店室外管网工程承包合同
合同编号
合同造价（元）
493000.00元
合同计价方式
固定总价固定单价费率
施工单位
报审金额（元）
RMB31499.18元
咨询单位
审核金额（元）
RMB元
双方确认
审定金额（元）
RMB元
审减金额（元）
RMB元
现场签证内容
现场签证费用确认单（样式）
编号：
现场签证名称
现场签证编号
项目名称
承包单位
合同名称
合同编号
合同造价（元）
元
合同计价方式
固定总价固定单价费率
施工单位
报审金额（元）
RMB元
咨询单位
审核金额（元）
RMB元
双方确认
审定金额（元）
RMB元
审减金额（元）
RMB元
现场签证内容
简述现场签证主要内容：
其他说明及相关附件
现场签证费用确认单（样式）
编号：协信西部车城凯迪拉克4S店室外管网工程XCQZ-02
现场签证名称
协信西部车城凯迪拉克4S店室外给水管网
现场签证编号
协信西部车城凯迪拉克4S店室外管网工程XCQZ-02

工程签证要求及标准

工程签证工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。

通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

依据承发包合同约定分类现场经济签证包括：（1）零星用工。

施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。

（2）零星工程。

（3）临时设施增补项目。

（4）隐蔽工程签证。

（5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。

如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。

（6）议价材料价格认价单。

结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。

（7）其它需要签证的费用。

工期签证包括停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。

注意事项及时办理现场签证。

凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。

并且要马上向你的领导汇报办理情况。

不适合以签证形式出现的如议价项目、材料价格等，应在合同中约定而合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定。

签证七原则1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。

2 、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。

3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。