2013.10上海造价员继续教育考试67分
2013年度造价员继续教育70分
一、单项选择题（共30题）1.当图纸标有：KL7（3）300*700 Y500*250表示？（）A、7号框架梁，3跨，截面尺寸为宽300、高700，第三跨变截面根部高500、端部高250B、7号框架梁，3跨，截面尺寸为宽700、高300，第三跨变截面根部高500、端部高250C、7号框架梁，3跨，截面尺寸为宽300、高700，第一跨变截面根部高250、端部高500D、7号框架梁，3跨，截面尺寸为宽300、高700，框架梁加腋，腋长500、腋高250A B C D2.在软件中处理剪力墙构件的时候，剪力墙的外侧水平钢筋信息为ø12@200，内侧水平钢筋的信息为ø10@200，在软件墙的水平筋信息中应该输入？（）A、（1）A12@200；（1）A10@200B、（1）A12@200+（1）A10@200C、（1）A12@200/（1）A10@200D、（1）A12@200*（1）A10@200A B C D3.无梁楼盖板，设计有暗梁式纵筋加强带，截面尺寸500mm（截宽）×200mm（截高），配A10@150（2×2）箍筋，问正确的箍筋长（）mm。
（按一类环境确定板保护层厚度）A 1600 mmB 1550 mmC 1508 mmD 1588 mmA B C D4.11G101-1平法图集，墙力墙水平钢筋构造中，当墙的厚度较小并且在墙端部无暗柱的情况时，剪力墙水平钢筋端部做法图集构造为（）。
A 用U形钢筋收头，钢筋种类、分布间距和直径同墙水平筋B 墙水平钢筋伸至墙端部后弯墙厚长度的弯头收头C 墙水平钢筋伸至墙端部后弯10D的弯头收头D 墙水平钢筋伸至墙端部后弯15D的弯头收头A B C D5.当梁的腹板高度Hw大于多少时必须配置构造钢筋？（）A、300mmB、400mmC、450mmD、600mmmA B C D6.圆弧板夹角45度，起始半径6000mm，板高3000mm，布置B10@150放射钢筋，分布间距按板凸边量度，问计算钢筋根数（）。
2013年上海造价员继续教育考试题第二部分含答案
一、单项选择题（共20题）1.下列不是临时设施布置要遵循的原则的选项是（）。
A.方便施工B.少占或不占农田C.尽量压缩临设D.尽量利用原有房屋A B C D2.单代号网络计划的自由时差等于( )。
A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值A B C D3.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。
该工作有两项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天和第14天，则工作M的总时差为( )天。
A.5B.6C.9D.15A B C D4.组织等节奏流水施工的前提是( )。
A.各施工过程施工班组人数相等B.各施工过程的施工段数目相等C.各流水组的工期相等D.各施工过程在各段的持续时间相等A B C D5.若工作的延误时间大于该工作的自由时差，小于总时差，说明此延误时间（）。
A.对后续工作有影响，但对总工期有影响B.对后续工作有影响，但对总工期无影响C.对后续工作无影响，对总工期也无影响D.对后续工作无影响，但对总工期有影响A B C D6.各专业工作队都能连续施工，个别施工段可能有空闲是（）。
A.等节拍专业流水B.无节奏专业流水C.异节拍专业流水D.等步距异节拍流水A B C D7.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天, 则流水步距和流水施工工期分别为( )天。
A.3和16B.3和17C.5和18D.5和19A B C D8.缩短工期也不能无限制增加施工班组内人数，这是因为受到( )的限制。
A.足够工作面B.劳动力C.生产资源D.时间A B C D9.施工段、施工层在流水施工中所表达的参数为（）。
A.空间参数B.工艺参数C. 时间参数D. 一般参数A B C D10.在组织成倍节拍流水时，用各施工过程的流水节拍去除以最大公约数，所得的商数应是（）。
2012-2013年全国注册造价师继续教育考试及答案(五份试卷)
2012-2013年全国注册造价师继续教育考试及答案(五份试卷)DB. 当事人对垫资约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，法院应当尊重当事人的约定，予以支持C. 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理D. 当事人垫资利息有约定的，承包人也无权请求按照约定支付垫资利息第6题(2分)限额设计在建设项目设计阶段的控制过程是通过设计概算合理确定项目投资限额，科学分解投资目标，其过程不包括（）P156A. 合理确定项目投资限额B. 科学分配初步设计的投资限额C. 根据投资限额进行初步设计D. 绝不超过限定额度第7题(2分)型钢支撑的连接主要采用（）连接方法。
A. 绑扎B.压力焊C. 螺栓D. 焊接或高强螺栓第8题(2分)（）在建设项目的可持续发展过程中处于核心的地位，他们直接决定着其他几个利益相关者的期望，其期望若被忽视或不能得到满足，将直接影响到建设项目的经济收益。
P122A. 用户B. 设计方C. 政府部门D. 施工方第9题(2分)桩墙结构的受力形式相当于（）结构。
A. 简支梁B. 梁板C. 悬臂梁D. 刚架第10题(2分)基坑支护技术具有（）技术综合性、不确定性的特点。
A. 危险性B. 突发性C. 随机性D. 临时性第11题(2分)在合理推定原则下，采取平行承包模式时的工程协调风险应当（）。
A. 由发包人承担B. 由平行承包人共同承担C. 由平行承包人中先施工的人承担D. 由平行承包人中后施工的人承担第12题(2分)价值管理包含的要点，不包括（）P109A. 以团队为基础B. 明确业主的价值观，对功能进行定义C. 前瞻性与创造性D. 只能在建设过程中决策阶段应用第13题(2分)在合理推定原则下，承包人为完成合同义务而主动采取的必要措施，如为了保障工程质量或者工期而在施工中采用了一些原施工计划中没有的措施，费用应当（）。
A. 由发包人承担B. 由承包人承担C. 由发包人和承包人共同承担D. 由发包人和承包人平均分担第14题(2分)价值管理工作过程首先要做的是（）P116A. 信息收集B. 方案创造C. 方案评价D. 方案提交第15题(2分)（）会对项目产生重大的影响，或者对项目能否达到预定目标起着十分重要的作用。
2012-2013年全国注册造价师继续教育考试及答案(62.分)
1.（）阶段是通过工程的建设实现预定目标，为各利益相关者带来效益。
A.价值规划阶段B.价值形成阶段C.价值实现阶段D.价值消失阶段【正确答案】：A【学员答案】：C------------------------------------------------------------------------2.断桥一般是在导热系数较大型材的内腔和外腔之间用传热系数小的（）将其隔开，在内外腔之间形成一个阻断冷(热)传递的桥。
A. 塑料或橡胶B.胶水或纸浆C.空气D.纸板【正确答案】：A【学员答案】：A [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------3.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同的，按以下原则处理：（）。
A．一律按无效合同处理B．在建设工程竣工前取得相应资质等级的，仍然按照无效合同处理C．如果工程验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D．即使工程验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，也不予支持【正确答案】：C【学员答案】：C [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------4.对于一切适合种植的土质边坡应当首选（）防治方法。
A.植物B.工程C.结构D.加固【正确答案】：A【学员答案】：A [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------5.预应力锚杆施工工艺主要包括：钻孔、杆体制作与安放、注浆及张拉与（）等。
A.绑扎钢筋B.浇筑混凝土C.锁定D.支模【正确答案】：C【学员答案】：C [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------6.建设工程合同的发包人有权依据建设工程合同的设计变更权提出变更要求。
2013年上海造价员继续教育考试答案62分1
上海造价员继续教育考试一、单项选择题（共30题）1.某工程有一根小梁，受力筋为3Φ16，后因建筑图纸修改荷载增加，需要调整受力配筋，请问用以下什么方法解决：（）A．设计修改B．技术核定单C．业务联系单D．设计变更A B C D2.招标人应在招标文件中如实公布招标控制价，（）A．招标人不可以对所编制的招标控制价进行上浮或下调B．招标人可以对所编制的招标控制价进行上浮或下调C．招标人可以对所编制的招标控制价进行下调、但不可上浮D．招标人可以对所编制的招标控制价中的措施项目费进行上浮或下调A B C D3.《建设工程工程量清单计价规范》的术语中，关于计日工的解释正确的是（）。
A．完成工程量清单中没有定价的项目所需要的费用B．完成工程量清单中暂列金额的项目所需要的费用C．完成未明确项目所需的费用D．完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作A B C D4.在以下正确的工程签证行为中哪一个最优先：（）A．签状况（原始实际情况）不签量B．签单价不签总价C．签事实，不直接签解决结果D．签价不签量E．签工程量不签消耗A B C D E5.在发、承包双包履行合同中，当国家的法律、法规、规章及政策发生变化时，应调整合同价款调整时限是（）A．招标工程以投标截至日前5天，非招标工程以合同签订前5天为基准日B．招标工程以投标截至日前18天，非招标工程以合同签订前18天为基准日C．招标工程以投标截至日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日D．招标工程以投标截至日前30天，非招标工程以合同签订前30天为基准日A B C D6.工程量计算应服从相应的计量规则，关于精确度的规定下列说法中不正确的是（）。
A．以“t”为单位的，保留小数点后三位B．以“m3、m2”为单位的，保留小数点后二位C．以“m”为单位的，取整数D．以“自然计量单位”为单位的，取整数A B C D7.索赔证据资料的范围很广，它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关（）、经济、技术、财务资料。
造价员继续教育试题
造价员继续教育试题一、单选题,每题仅有一个正确的选项。
（本题型共有31题，共62分）1、紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用（）确定合同价款。
A.总价方式B.单价方式C.成本加酬金方式D.成本加利润方式2、造价员如取得注册造价工程师证书或因特殊原因需要脱离工程造价岗位（）者，应申请暂停从业，并到管理机构办理暂停从业手续。
A.一年或一年以上B.两年或两年以上C.三年或三年以上D.四年或四年以上3、关于建设工程项目的分类，下列说法错误的是（）。
A.按建设性质划分，可分为新建项目、扩建项目、迁建项目、恢复项目B.按投资作用划分，可分为生产性建设项目和非生产性建设项目C.按项目规模划分，基本建设项目分为限额以上和限额以下两类D.按项目的投资效益划分，可分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目4、关于成本定量预测方法的特点，下列说法错误的是（）。
A.偏重于数量方面的分析，重视预测对象的变化程度B.完全不受主管因素的影响C.可以利用现代化的计算方法，来进行大量的计算工作和数据处理D.对信息资料质量要求较高5、建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准及时进行验收。
下列关于竣工验收说法错误的是（）。
A.建设工程竣工验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程B.建设工程竣工后，发包人应当及时支付工程价款C.建设工程竣工验收后，方可交付使用D.未经验收或者验收不合格的，不得交付使用6、根据《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），除专用条款另有约定外，对于招标工程，其组成合同文件内容的优先解释顺序正确的是（）。
A.协议书、中标通知书、投标文件及其附件、专用条款、补充协议、通用条款B.协议书、中标通知书、投标文件及其附件、补充协议、通用条款、专用条款C.中标通知书、协议书、投标文件及其附件、专用条款、招标文件、通用条款D.中标通知书、协议书、投标文件及其附件、通用条款、补充协议、专用条款7、根据《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），下列关于竣工结算说法错误的是（）。
2013上海造价员基础试卷
2013造价员基础知识试卷一、判断题：（每题1分，共20分）1、根据我国现行规定，审批工程变更文件属于造价工程师权利之一。
( )2、完成施工用水、电、路工程和征地、拆迁以及场地平整等工作，属于建设实施阶段的工作内容。
( )3、国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。
( )4、建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口借贷，债务等的借款利息和融资费用。
( )5、根据《建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）》，合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款，专用合同条款的编号应与相应的通用合同的条款编号一致。
( )6、投资估算指标一般分为单项工程指标，单位工程指标和分部工程指标三个层次。
( )7、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，建筑安装工程费用按费用构成要素组成划分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。
( )8、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，施工企业的预付款担保、履约担保等费用应该列入企业管理费的财务费中。
( )9、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，施工过程中进行施工测量放线和复测工作的费用应计入分部分项工程费中。
( )10、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，暂列金额是指在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。
( )11、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，安全文明施工费的计算基数可以为定额基价（定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费）。
( )12、根据《建筑安装工程费用项目组成》建标2013（44号）文件的规定，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。
上海造价员继续教育考试真题2013年10月_真题-无答案
上海造价员继续教育考试真题2013年10月(总分100,考试时间90分钟)一、单项选择题（每题2分）1. 在组织成倍节拍流水时，用各施工过程的流水节拍去除以最大公约数，所得的商数应是（）。
A. 流水步距B. 各施工过程的专业队数C. 专业队数之D. 搭接时间2. 施工段、施工层在流水施工中所表达的参数为（）。
A. 空间参数B. 工艺参数C. 时间参数D. 一般参数3. 流水段不变的条件下，流水步距大小直接影响（）。
A. 流水节拍的大小B. 资源投入量C. 施工过程多少D. 工期长短4. 下列不是临时设施布置要遵循的原则的选项是（）。
A. 方便施工B. 少占或不占农田C. 尽量压缩临设D. 尽量利用原有房屋5. 关键线路的特点是（）。
A. 关键线路是从网络计划开始结点到结束结点之间持续时间最长的线路B. 关键线路只能有一条C. 关键线路上的工作的各类时差均相等D. 关键线路上的工作花费费用最多6. 非关键线路的组成中，是由（）。
A. 至少有一项或一项以上非关键工作存在B. 全部非关键工作组成C. 关键工作连结而成D. 关键工作，非关键工作共同组成的线路7. 若工作的延误时间大于该工作的自由时差，小于总时差，说明此延误时间（）。
A. 对后续工作有影响，但对总工期有影响B. 对后续工作有影响，但对总工期无影响C. 对后续工作无影响，对总工期也无影响D. 对后续工作无影响，但对总工期有影响8. 组织等节奏流水施工的前提是()。
A. 各施工过程施工班组人数相等B. 各施工过程的施工段数目相等C. 各流水组的工期相等D. 各施工过程在各段的持续时间相等9. 某流水施工过程，施工段m=4，施工过程n=6，施工层r=3，则流水步距的个数为（）。
A. 6B. 5C. 4D. 310. 各专业工作队都能连续施工，个别施工段可能有空闲是（）。
A. 等节拍专业流水B. 无节奏专业流水C. 异节拍专业流水D. 等步距异节拍流水11. 异节拍专业流水，若采用等步距异节拍流水，则其应是（）A. 施工队数>施工过程数B. 施工队数≥施工过程数C. 施工队数=施工过程数D. 施工队数<施工过程数12. 工程资源需要量计划编制的依据是（）。
2012年-2013年全国造价师继续教育考试及答案 82分
1.断桥一般是在导热系数较大型材的内腔和外腔之间用传热系数小的（）将其隔开，在内外腔之间形成一个阻断冷(热)传递的桥。
A. 塑料或橡胶B.胶水或纸浆C.空气D.纸板【正确答案】：A【学员答案】：C------------------------------------------------------------------------2.2005年6月建设部印发的《工程建设项目招标代理合同示范文本》属于（）。
A.部门规章B.标准合同文本C.司法解释D.内部文件【正确答案】：B【学员答案】：B [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------3.设计审计主要包括（）审计。
A.规划设计与初步设计B.技术设计与施工图设计C.初步设计、施工图设计与设计变更D.施工图设计、施工详图设计【正确答案】：C【学员答案】：C [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------4.价值管理在项目建议书阶段，进行信息收集时，其信息不包括（）A.业主背景、业主的商业战略、业主最初的项目建设动机B.业主的初步投资计划C.政府颁布的相关法律和规定D.具体的实施方案【正确答案】：D【学员答案】：D [正确，得2分]------------------------------------------------------------------------5.2005年1月1日实施的最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，在法律形式上属于（）。
A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释【正确答案】：D【学员答案】：D [正确，得2分]6.采取工程跟踪审计方式实施审计的，审计组在跟踪审计过程发现的问题，应当以（）的名义及时向被审计单位通报，并要求整改。
上海造价员继续教育考试试题
上海造价员继续教育考试试题•相关推荐上海造价员继续教育考试试题上造海价继续员教育考试一、项单择题选 1.、发承包方确双的认索赔与证费用签支付，间时（为）A与．程工进度同款期付支．至B程竣工后支付工C至．工竣算办结完后支付理D．行另支付AB C D2.根据《设建程工程量清单计价规工》范定，规完工已程及设保护备属于措项目施的中（）。
A．通用项目B ．建筑程工项目．C装装修工饰程项目D安装工程项．目A B C D3工.程量单清包应分部括分项工量程清、措施单项清目单、（规）费目项单清、金项税目清单A。
．板及支架清单模．其B他项目清单．暂C定金额．D零星作项目工。
BA C D.4某程工有根一小，受梁力为3筋1Φ6后因，建图筑纸改修载增加，荷需要调受整配筋力，请用以下什么问法解决：方（）．A计修改设B技．核定术单C．业联系单务 D．设变计A更 B D C5. 《建设工工程程量单计清规价》范定（规，其）增加分的工程部量减少后或剩部分的余工程量综的单价由合承人包出，提发包经协商人认后确，予补偿给．A工程清单量的工数量有程引起误工程增量，减合同的属约幅度以外定．工B程清量的工单数程量误的有目项C 工．程清量单的项漏的．D设计变引更起工量增减程A B CD6.工程清量单制编的准确性完和性由．（整）A招．人标负，责投但人应标负有核的义务实，修及改和整的调力。
权B招标人负责．投标，不负人有实的核务，更不义有修具改和整调的权。
力C．标人投责，招负标人供提的单清仅作考参A B C D7.发人包对程工质有量异，如何议办竣工结算理（A．已竣工）验收已投或使用的，质量争入议合同保修条款按行，执工结算竣按合约定办同理B已竣工．收验已或投入使的用，质量待争议题解决问后办理工结算竣C．验收未未或投入使用的，质待争量问题议解后办理竣决工算结．双D方商解决协8.建设目项资投活动及涉面影广因响多，只素用有系统的全、面的观点去析影分因响，素对影响因素实（施），能才到工程达设投资建控制目标。
2012-2013年全国注册造价师继续教育考试及答案(五份试卷)DOC
（一）第1题(2分)标杆分析可依据选择的标杆对象不同，分为两种类型，类似工程的（C）和（）标杆分析。
A. 功能和设计B. 成本和设计C. 功能和成本D. 设计和管理第2题(2分)在（A）阶段实施价值管理对目标实现影响最大。
A. 前期决策和设计阶段B. 施工阶段C. 运行阶段D. 报废阶段第3题(2分)建设项目全过程的VM研究包括价值规划（VP）、价值工程（VE）、价值分析（VA），VP、VE、VA的思想和方法是一致的，但其时间范围不同，VP研究的阶段是（A）A. 项目前期阶段（决策、设计）B. 项目实施阶段C. 项目运营阶段D. 项目消失阶段第4题(2分)国际通用的FIDIC合同条件和我国的《建设工程施工合同》示范文本都规定承包商在一定的情形下有权提出索赔要求。
以下不属于这种可以提出索赔要求的情形是：（D）。
A. 业主没有按约定提供合格的可以直接施工的现场B. 业主拖延支付工程款项，影响承包商资金周转C. 业主指定的分包商未按分包合同规定完成承担的工作D. 承包商没有如约递交履约保函第5题(2分)我国有关司法解释规定，承包人为建设工程垫资的，按以下原则处理：（C）。
A. 当事人对垫资利息没有约定，承包人也有权请求支付利息B. 当事人对垫资约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，法院应当尊重当事人的约定，予以支持C. 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理D. 当事人垫资利息有约定的，承包人也无权请求按照约定支付垫资利息第6题(2分)限额设计在建设项目设计阶段的控制过程是通过设计概算合理确定项目投资限额，科学分解投资目标，其过程不包括（D）P156A. 合理确定项目投资限额B. 科学分配初步设计的投资限额C. 根据投资限额进行初步设计D. 绝不超过限定额度第7题(2分)型钢支撑的连接主要采用（D ）连接方法。
A. 绑扎B.压力焊C. 螺栓D. 焊接或高强螺栓第8题(2分)（A）在建设项目的可持续发展过程中处于核心的地位，他们直接决定着其他几个利益相关者的期望，其期望若被忽视或不能得到满足，将直接影响到建设项目的经济收益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海造价员继续教育考试一、单项选择题（共30题）1.施工单位，要取得索赔，保证自己应得的利益，就必须做到自己不违约，全力保证工程质量和进度，实现（）。
A．合同目标B．质量目标C．进度目标D．利润目标A B C D2.设计修改不应包括以下内容：（）A．必须由设计单位所作的修改设计B．对不符合规范的原设计进行修改使其符合C．对不符合发包方要求的符合性修改D．对不符合常规的施工工艺要求进行的修改E．技术核定单与原设计有较大出入，有人说应当进行设计修改，使其符合技术核定的要求A B C D E3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用（）在工程量清单的其他单价和合价中A．包含B．不包含C．部分包含D．部分不包含A B C D4.对不同的施工方案从技术和经济上进行对比评价，通过（）对质量、工期、造价三项技术经济指标比较，选择合理的施工方案，可以有效地利用人力、物力、财力、资源。
A．定性分析B．定量分析C．定性分析和定量分析D．风险分析A B C D5.索赔和（）管理有直接的联系，（）是索赔的依据。
A．合同B．签证C．档案D．预算A B C D6.在以下正确的工程签证行为中哪一个最优先：（）A．签量不签价B．签单价不签总价C．直接签解决结果D．签状况（原始实际情况）不签量E．签工程量不签消耗A B C D E7.在发、承包双包履行合同中，当国家的法律、法规、规章及政策发生变化时，应调整合同价款调整时限是（）A．招标工程以投标截至日前5天，非招标工程以合同签订前5天为基准日B．招标工程以投标截至日前18天，非招标工程以合同签订前18天为基准日C．招标工程以投标截至日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日D．招标工程以投标截至日前30天，非招标工程以合同签订前30天为基准日A B C D8.某工程有一根小梁，受力筋为3Φ16，后因建筑图纸修改荷载增加，需要调整受力配筋，请问用以下什么方法解决：（）A．设计修改B．技术核定单C．业务联系单D．设计变更A B C D9.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按08规范的规定编制的，应在（）向招标监督机构或造价管理机构投诉。
A．开标前5天B．开标前7天C．开标后5天D．开标后7天A B C D10.以下哪些费用不得作为竞争性费用（）A．施工排水费、规费、税金B．安全文明施工费、已完工程及设备保护费、税金C．安全文明施工费、规费、税金D．施工排水费、安全文明施工费、规费、税金A B C D11.在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由（）提供的文件。
A．工程造价中介机构B．工程招标代理机构C．招标人D．投标人A B C D12.工程合同、变更、签证、（）等工程档案是索赔的重要依据。
A．设计概算B．施工图预算C．招标文件D．施工组织设计A B C D13.工程量清单计价表格中的暂列金额明细表和计日工表均为估算量,竣工结算时,应按承包人实际完成的工作内容结算,剩余部分归（）所有A．承包人B．招标人C．分包人D．审价单位A B C D14.施工阶段节约投资的可能性（）。
A．很大B．较小C．一般D．以上都对A B C D15.设计变更不包括的内容为：（）A．变更的权利一定在发包方B．它受规划要求等法定文件的约束C．它受其他权利人权益文件等的约束D．它的责任方一定是发包方E．通过设计单位对原设计进行的重新设计A B C D E16.（）的建设工程必须采用工程量清单计价方式；其它依法招标的建设工程，应采用工程量清单计价方式。
A．全部使用国有资金投资或国有资金投资为主B．政府投资不足50%工程C．民间投资D．外商投资A B C D17.在竣工结算审核审定单（文件）上请选出以下错误项：（）A．发包方必须加盖法人印章B．承包方可以用竣工结算专用章替代法人印章C．造价咨询方可以使用统一制发的工程造价咨询专用章A B C D18.工程量清单是建设工程的（）的名称和相应数量等的明细清单。
A．分部分项工程项目、措施项目、暂估价项目、规费和税金项目。
B．分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费和税金项目。
C．分部分项工程项目、通用措施项目、暂估价项目、规费和税金项目。
D．实体工程项目、非实体工程项目、暂估价项目、规费和税金项目A B C D19.对施工单位提出索赔的费用计算原则是：施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失，但也不得因索赔事件而获得（）。
A．增加费用B．经济处罚C．损失补偿D．额外收益A B C D20.（）是一种风险费用的转移或再分配，如果施工单位利用（）的方法使自己尽可能的损失得到补偿，就会降低工程报价中的风险费用，从而使建设单位得到相对较低的报价，当工程施工中发生这种费用时可以按实际支出给予补偿，也使工程造价更趋于合理。
A．保险B．索赔C．仲裁D．合同A B C D21.实行工程量清单报价时如采用（）合同，发包方和投标单位应确认清单工程量的准确性或在合同中明确清单工程量错误时的价款调整方法A．固定单价B．固定总价C．成本加酬金D．可调价格A B C D22.工程量清单编制的准确性和完整性由．（）A．招标人负责，但投标人应负有核实的义务，及修改和调整的权力。
B．招标人负责，投标人不负有核实的义务，更不具有修改和调整的权力。
C．投标人负责，招标人提供的清单仅作参考A B C D23.当投标单位在编制投标报价时，发现工程量清单上的工程量与施工图工程量不一致，而招标文件明确不允许工程量进行调整时，应（）。
A．按施工图工程量计算报价B．按工程量清单上工程量计算报价C．按工程量清单上工程量通过调整综合单价的方法报价D．按二者平均工程量计算报价A B C D24.项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（）为分部工程顺序码。
A．一、二位B．五、六位C．七至八位D．十至十二位A B C D25.工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，且合同中没有适用或类似的综合单价，则其对应的综合单价由承包人提出，经（）确认后执行A．工程造价咨询人B．发包人C．工程造价管理部门D．投标人A B C D26.建设项目的投资主要发生在（），在这阶段投资节约投资的可能性也最大。
A．立项阶段B．设计阶段C．施工阶段D．竣工阶段A B C D27.在招投标过程中，出现清单特征描述与设计图纸不符时（）A．应以清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价B．应以计价规范提示项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价C．应以设计图纸为准，确定投标报价的综合单价D．应以工程内容为准，确定投标报价的综合单价A B C D28.建设项目投资活动涉及面广影响因素多，只有用系统的、全面的观点去分析影响因素，对影响因素实施（），才能达到工程建设投资控制的目标。
A．监督B．控制C．规避D．分解A B C D29.综合单价的组成包括．（）A．人工费、材料费、机械费B．人工费、材料费、机械费、管理费、利润C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金D．分部分项工程费、管理费、利润A B C D30.对于工程量清单计价的基本过程描述正确的是（）A．在统一的工程量清单项目设置规则的基础上，制定工程量计算规则B．在统一的工程量计算规则基础上，制定工程量清单项目设置规则C．在统一的工程量清单标准格式的基础上，制定工程量清单项目设置规则D．在统一的工程量清单标准格式的基础上，制定工程量计算规则A B C D二、多项选择题（共13题）1.按工程量清单计价可以采用（）中的任何一种方式签定合同价A．成本加酬金 B．可调价 C．固定价 D．综合单价A B C D2.区分设计变更设计修改的重要意义在于：（）A．控制提高设计质量，减少不必要的设计修改B．明确相关责任有利于控制工程签证的发生。
C．规范设计变更与修改行为D．对于正确行使施工过程中的技术核定行为有积极意义A B C D3.工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列的全部费用，包括（）A.．分部分项工程费B．措施项目费C．其他项目费D．规费、税金A B C D4.以下哪些行为记录一般可以形成工程签证的内容：（）A．技术核定单B．业务联系单C．设计变更D．工程签证事件的直接有效表述E．发包人要求的设计修改引起的工程量变更A B C D E5.关于工程量清单说法正确的是（）A．工程量清单是招标文件的组成部分B．工程量清单是投标文件的组成部分C．工程量清单是合同的组成部分D．工程量清单由投标人提供E．工程量清单由招标人提供A B C D E6.在进行项目特征描述时，必须描述的内容有（）A．涉及准确计量的内容B．涉及由施工措施解决的内容C．涉及结构要求的内容D．施工图、标准图集标注明确的内容E．涉及材质要求的内容F．计价规范规定多个计量单位的A B C D E F7.实行工程量清单计价招标投标的建设工程，其（）的编制、（）确定与调整、（）应按《建设工程工程量清单计价规范》执行A．招标控制价 B．合同价款 C．投标报价 D．竣工结算A B C D8.设计修改应包括以下内容：（）A．必须由设计单位所作的修改设计B．对不符合规范的原设计进行的符合性修改C．对不符合发包方要求的符合性修改D．对不符合常规的施工工艺要求进行的修改E．技术核定单与原设计有较大出入时，有人说应当进行设计修改，使其符合技术核定的要求A B C D E9.发生不可抗力事件，工程价款的调整原则是（）A．工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；B．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；C．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；D．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；E．工程所需清理、修复费用，由发包人承担A B C D E10.对设计变更与设计修改的哪些说法是正确的：（）A．设计变更一定涉及到外立面的变化B．设计修改的权利人一般在于发包人C．不论何种原因引起的设计变更，其责任人一定是发包人D．设计单位有时可以不经过发包人同意签发设计修改通知E．建筑项目影响到其空间分布的重新设计一定属于设计变更A B C D E11.工程量清单中的工程量计算规则，按专业划分为（）A．建筑工程B．装饰装修工程C．矿山工程D．园林绿化工程E．公共卫生工程A B C D E12.风险主要是指工程施工阶段工程计价的风险，体现了风险共担的原则；同时规范还给出了工程施工阶段风险的分摊原则是（）A．完全承担．技术风险和管理风险，（如管理费和利润）B．有限度承担．市场风险；（如建筑材料、机械燃料等价格风险；材料价格的风险宜控制在5%以内，施工机械使用费的风险可控制在10%以内，超过者予以调整）C．完全不承担．法律、法规、规章和政策变化的风险（如税金、规费、人工单价等，应按照当地造价管理机构发布的文件按实调整）D．按分部分项工程费的10%~15%作为参考E．自定义A B C D E13.请将以下涉及工程签证事项（含相关附件）的签认有效的优先顺序内容依次选择排列：（）A．签状况（原始实际情况）不签量B．签单价不签总价C．签事实，不直接签解决结果D．签价不签量E．签工程量不签消耗A B C D E三、判断题（共20题）1.招标人必须对所编制的工程量清单的准确性（数量不算错）和完整性（不缺项漏项）负责。