弱电施工合同
弱电施工合同范本6篇
弱电施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方弱电施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________弱电施工工程2. 工程地点：__________________3. 工程范围：包括综合布线系统、监控系统、门禁系统、背景音乐系统等弱电项目的施工及安装调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：__________________元整（大写：__________________元整）。
具体金额根据工程实际清单及变更签证确定。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）剩余____%作为质保金，质保期为____年，期满后无质量问题甲方一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关标准及规范进行验收。
4. 验收时如发现不符合合同约定的工程内容或质量不合格的，甲方有权要求乙方返工或整改。
五、工程保修及服务1. 乙方承诺对工程提供保修服务，保修期为____年。
保修期内如出现非人为因素造成的故障或损坏，乙方负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用双方另行协商。
篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方弱电施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________弱电施工工程2. 工程地点：__________________3. 工程范围：包括视频监控、门禁系统、报警系统、网络布线等弱电项目的施工及安装调试。
弱电工程合同6篇
弱电工程合同6篇弱电工程合同 (1) 发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________一、概况1、甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。
3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。
4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________其中：材料费：____________________，人工费：____________________管理费：____________________，设计费：____________________垃圾清运费：____________________，税金（3、41%）：____________________其他费用：____________________经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
6、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。
弱电工程合同范本(5篇)
弱电工程合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：施工地点：第二条工程内容及承包范围1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。
第三条设备安装开工和竣工期限1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后____周内。
2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。
(1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;(2)甲方书面通知的计划工期改变;(3)不可抗力;第四条承包方式、造价及造价调整1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。
不包含室外安装立杆。
2、本工程总造价：人民币(大写)(详见附件一)3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：(1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
(2)应甲方要求单项设计变更增减费用在￥____元(不含本身)以上。
(3)不可抗力。
发生以上情况时，乙方应在____天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方，甲方应在收到报告后____天内给予答复。
(4)除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。
第五条双方责任甲方责任：1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
弱电工程协议模板(六篇)
弱电工程协议模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：签订地点：第一条、工程项目1_____1.工程名称：1_____2.工程地点：1_____3.工程范围及内容：监控工程。
第二条、工程期限2_____1.开工日期：2_____2.工期：约5天2_____3.由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。
第三条、工程计价方式按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。
第四条、工程总价与付款方式4_____1.工程总价：人民币4_____2.付款方式：4_____2_____1.首付，合同签订____日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币4_____2_____3.设备全部进场，甲方验货完毕____日内再付合同价款40%，人民币4_____2_____4.乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后____日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币4_____2_____5.余款10%，人民币，留作保修金，保修期期满后一周内付清。
第五条、工程质量标准和验收5_____1.工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。
5_____2.乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可,线材需按国家标准并提供合格证明。
第六条、乙方责任6_____1.乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。
6_____2.因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。
6_____3.乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。
6_____4.乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。
第七条、甲方责任7_____1.甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电施工合同范本4篇
弱电施工合同范本4篇乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
今天小编就给大家整理了弱电施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!弱电施工合同1甲方：乙方： (施工班组)甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统安全。
工程名称：二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，。
三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：合格。
五、承包总价：每点31元整。
六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。
若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。
遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。
如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责甲方：1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日弱电施工合同2发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
弱电工程安装合同范文(5篇)
弱电工程安装合同范文建设单位：（简称：甲方）施工单位：（简称：乙方）经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方位于弱电系统工程的安装，并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定，结合本工程具体情况，经过协商，双方达成如下协议。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工期要求：____年____月____日至____年____月____日。
1.5合同价款：人民币小写：￥元正，大写：元正。
1.6系统主要设备配置清单，详见附件表。
二、甲乙双方工作2.1、甲方工作2.1.1施工场地具备开工条件，提前一周通知乙方进场。
2.1.2开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。
2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。
2.1.4系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。
甲方负责建筑物内的坚井桥架，PVC管道并在管道内穿上铁丝，两端用防沙堵头保护。
施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调，确保工程顺利进行。
2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定，不得擅自拆装系统设备及终端，如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。
如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
2.2、乙方工作2.2.1乙方负责施工及场地的防护工作，并执行甲方现场管理规定。
2.2.2乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。
2.2.3施工安全由乙方负责。
三、工程款支付金额和时间3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%，小写：____￥元正，即大写：元正;设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写：____￥元正，即大写：元正;工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%，小写：____￥元，大写：元正。
3.2、在甲方款项未付清之前，设备所有权归乙方。
3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户：宣威市荣信科技有限公司。
弱电综合布线施工合同(5篇)
弱电综合布线施工合同甲方：乙方：一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：五、施工期限如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。
乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：七、质量保证整个布线工程质量保证期为壹拾五年。
关于质量、维修的其他约定：八、货款支付甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。
双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日弱电综合布线施工合同（二）甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
弱电工程合同范本6篇
弱电工程合同范本6篇篇1弱电工程合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）鉴于甲方拟在_____________（具体地点）进行弱电工程施工，现甲乙双方经友好协商，一致达成如下合同：第一条项目名称：_____________（项目名称）第二条项目地址：_____________（项目地址）第三条项目内容：1. 本合同范围包括但不限于弱电工程设计、采购、安装调测，具体内容如下：数据通信系统：_____________；安防监控系统：_____________；智能化控制系统：_____________；电视监视系统：_____________；其他相关系统：_____________。
2. 本项目所需材料、设备的采购及技术参数必须符合国家规定的标准，如有特殊要求需在合同中明确。
第四条施工期限：从_____________年月日开始，至_____________年月日结束，共计_____________天。
第五条施工费用：本工程总造价为_____________元（大写）。
1. 在签订本合同时，甲方应向乙方支付工程款的百分之_____________作为预付款；2. 工程款的结算方式为分次结算，具体如下：第一次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第二次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第三次结算：_____________元（大写），应在工程竣工验收合格后支付。
第六条设备保修：设备保修期自工程竣工验收之日起计算，持续时间为_____________年（月）。
保修范围包括设备的免费维修及更换，但不包括人为损坏和不当使用的损坏。
第七条工程备案：施工完成后，乙方应负责将工程相关资料报送至有关部门备案，不得拖延或忽视此事项。
第八条违约责任：任何一方未按时履行合同义务，应承担违约责任。
强弱电工程安装合同范本6篇
强弱电工程安装合同范本6篇篇1强弱电工程安装合同范本甲方（委托方）：（委托方名称）乙方（承包方）：（承包方名称）鉴于甲方拟对自己的某某项目进行强弱电工程的安装施工，为明确工程安装的责任、义务及权利，双方经友好协商达成一致，特签订本合同，并共同遵照本合同的约定进行履行。
第一条工程范围1.1 本合同工程项目名称：（项目名称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程概况：（1）强电工程：包括配电箱、开关柜、线路布线等相关工程；（2）弱电工程：包括网络布线、监控系统、安防系统等相关工程。
第二条施工要求2.1 乙方按照国家有关强弱电工程的规范和标准进行施工，保证工程质量符合相关规定。
2.2 乙方应按照合同要求提供相应的施工方案，经甲方确认后方可施工。
2.3 乙方应按照工程进度安排合理组织施工，保证工程按时完工。
第三条工程价格及支付方式3.1 工程总造价为（具体金额）人民币。
3.2 甲方在签订合同后需支付工程总造价的30%作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。
3.3 工程款付款方式：（具体支付方式）3.4 如发生工程变更，变更款项按双方协商后另行支付。
第四条质量保证4.1 工程质量保修期为1年，自工程竣工验收之日起计算。
4.2 工程质量问题在质保期内出现，乙方应在收到通知后及时处理，确保质量问题得到解决。
第五条竣工验收5.1 工程竣工后，双方按照合同约定的标准进行验收。
5.2 工程质量达到合同约定标准后，双方共同签署竣工验收报告，并应及时结清余款。
第六条违约责任6.1 若乙方未按照合同要求完成工程，甲方有权要求乙方继续履行合同义务或者承担违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同，但需向对方提前书面通知。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。
7.2 本合同的解释权归双方共同所有。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是关于强弱电工程安装合同的范本，双方在签署合同前应认真阅读并确保各项条款清晰明了，确保双方的权益得到有效保障。
弱电工程协议书5篇范本
弱电工程协议书范本1甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电工程的设计、施工等相关事项，经友好协商，达成以下协议：一、工程概述1.1 工程名称：________弱电工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：包括但不限于网络系统、电话系统、监控系统、广播系统等的设计和施工。
二、工程设计和施工2.1 乙方负责根据甲方的需求进行弱电工程的设计，并提交设计方案及施工图纸。
设计方案应符合国家相关法律法规及行业标准，满足甲方的使用需求。
2.2 乙方按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.3 乙方应指派专业工程师对工程进行现场指导，确保工程质量和进度。
2.4 乙方应按照约定的时间节点完成工程，如有特殊情况需提前通知甲方，经甲方同意后方可调整工程进度。
三、工程质量和保修3.1 乙方应保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。
工程质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供一年的免费保修服务。
保修期内，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内派员进行维修。
四、工程费用和支付4.1 工程总费用为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程费用。
甲方未按时支付工程费用的，应按逾期付款金额的每日千分之五向乙方支付违约金。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决6.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交________人民法院诉讼解决。
弱电智能化施工合同范本(7篇)
弱电智能化施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况1、工程名称：____小区黑白可视对讲系统工程2、工程地址：____小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期验收合格后12个月。
九、合同价款按444户计算，单价___元（含税）金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：___元整付款方式：1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款___元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格___日内甲方将昌茂花园6____楼___单元1、2、3、___号地下室以___元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金___元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张___元。
十、验收甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
弱电施工合同15篇
弱电(ruò diàn)施工合同15篇弱电施工(shī gōng)合同15篇弱电施工(shī gōng)合同1甲方：武汉×××房地产开发(kāifā)乙方：武汉××科技(kējì)开展根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。
第二条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。
2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历工期、各阶段工期。
工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。
3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。
乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。
第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。
如甲方同意接受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。
第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。
弱电施工合同15篇
弱电施工合同15篇弱电施工合同1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。
第一条工程概况1、工程名称：香樟美地（怡宁商业广场二期）工程2、工程地址：3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。
第二条承包形式包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。
第三条承包范围与内容1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一个。
2、弱电系统：消防弱电不在范围内。
3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。
4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。
5、以上所有弱电（乙方只提供PVC管、配件、钢丝材料），其余材料甲方提供。
6、所有穿线、接线不在工程范围之内。
7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。
8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。
9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。
第四条承包单价完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元陆角/平方（2.6元/㎡），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。
第五条结算付款方法建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。
乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。
第六条工期要求按甲方提供的工期，乙方如期完成。
以上几条希双方共同遵守，未尽事宜双方协商，本合同一式二份。
甲方签字：年月日年月日乙方签字：弱电施工合同2甲方：乙方：(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担工程。
弱电清包工合同6篇
弱电清包工合同6篇篇1弱电清包工合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行弱电清包工程签订本合同。
一、合同项目名称：弱电清包工程二、工程介绍：本工程包括弱电系统的设计、安装、调试、验收等工作内容。
三、工程内容：1. 设计：乙方应根据甲方要求对弱电系统进行设计，并提供设计方案。
2. 安装：乙方应按照设计方案进行弱电系统的安装工作。
3. 调试：乙方应对安装完毕的弱电系统进行调试，确保系统正常运行。
4. 验收：乙方完成工程后，甲方有权对弱电系统进行验收，验收合格后方可交付使用。
五、工程期限：本工程工期为____（具体工期），自合同签订之日起计算。
六、合同价款：本工程总价款为______，其中______作为合同订立时，甲方应支付给乙方______作为验收合格后，甲方应支付给乙方，______作为最终交付后，甲方应支付给乙方。
七、支付方式：按工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
八、违约责任：一方违约，需向对方支付相应违约金，同时承担由此造成的一切损失。
九、争议解决：因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁。
十、其他补充事项：双方如有其他约定，可在本合同附件中补充规定。
甲方：（委托方）乙方：（承包方）签署日期：______年______月______日签署地点：______（附件：设计方案、验收标准等）篇2弱电清包工合同范本甲方（发包人）：（公司名称）乙方（承包人）：（公司名称）鉴于甲方拥有/代表拥有（项目名称）的清包工程权利，且拥有支付承包标的款项的能力；乙方具有从事弱电工程施工的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方发包给乙方进行弱电清包工程的相关事宜就业务进行如下合同：第一条项目名称：（项目名称）第二条项目内容：清包工作的具体内容及范围详见附件《清包工程量清单及说明》。
第三条施工地点：（项目施工地点）第四条合同价款：本合同的合同价款为人民币（大写）____________________元整（￥____________________），按照甲方与乙方签订的《工程量清单及费用明细表》，进行阶段性支付。
弱电工程施工协议5篇
弱电工程施工协议5篇篇1弱电工程施工协议甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，就甲方的【项目名称】弱电工程施工事宜达成如下协议：一、项目信息1. 项目名称：【项目名称】。
2. 项目地点：项目位于【项目地点】。
3. 项目范围：本项目的弱电工程施工包括但不限于电缆线路敷设、通信设备安装、监控设备设置、智能化系统调试等。
4. 工程期限：本项目工程期限为【具体时间】。
5. 工程造价：本项目工程造价为【具体金额】，乙方应按合同约定的支付方式支付给乙方。
二、施工内容1. 乙方应按照双方事先确认的施工方案和设计图纸，按时、高质量完成工程建设，保证工程质量符合国家有关标准。
2. 乙方应按照相关法律法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全、环保、文明施工。
3. 乙方应具备弱电工程施工的资质，并委派具有相关经验和技能的施工人员参与施工。
4. 乙方应根据实际情况合理安排施工进度，及时向甲方汇报施工进度和工程质量情况。
三、合同变更1. 在工程施工过程中，如发生合同约定以外的情况，需变更合同条款的，双方应经过友好协商，并签订书面变更协议。
2. 未经双方书面协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
四、质量保证1. 乙方保证工程施工质量符合国家标准和甲方要求，如发现工程质量存在问题，应立即进行整改并保证在规定时间内完成。
2. 工程完工后，乙方应提供工程验收报告，并按甲方的要求提供相关质量保证。
五、验收与结算1. 工程完工后，双方应共同组织对工程进行验收。
验收合格后，甲方应按照合同约定的支付方式支付给乙方。
2. 如工程未达到验收标准，乙方应承担相应责任并进行整改，直至通过验收为止。
六、保密协议1. 双方应保守工程施工过程中涉及的商业机密、技术机密等信息，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
2. 终止合同后，双方仍需继续遵守保密协议，保护对方的商业和技术机密。
弱电合同范本(通用5篇)
弱电合同范本（通用5篇）弱电合同1甲方(全称)：乙方(全称)：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。
第一条：工程项目1：工程名称：2：工程地点：3：工程范围本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;第二条：工程内容甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。
第三条：差异调整甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。
第四条：承包方式本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。
第五条：双方责任1：甲方责任1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;3)：确定工程的变更事项;4)：负责申报工程验收;5)：办理竣工结算;6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。
2：乙方责任1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;6)：配合甲方的验收工作。
第六条：工程进度及工期本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。
第七条：工程验收乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
弱电施工合同
合同编号：_________
甲方：_________
地址：_________
电话：_________
联系人：_________
传真：_________
邮编：_________
乙方：_________
地址：_________
电话：_________
联系人：_________
传真：_________
邮编：_________
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约
_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）
六、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。
工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。
但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________
法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________ 地址：_________ 地址：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐号：_________ 帐号：_________
签约时间：_________年___月___日签约地点：_________。