建设工程勘察设计合同范本范本模版
建设工程勘察设计合同模板通用版8篇
建设工程勘察设计合同模板通用版8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（此处详细描述工程的名称、地点、规模、勘察设计范围及具体工作内容等。
）二、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该价款包括勘察设计的全部费用，但不包括与本工程相关的其他费用。
2. 甲方应按照以下方式支付款项：签订合同后预付总价款的百分之XX；工程勘察设计完成并提交成果报告后支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致工程勘察设计工作进度延迟，甲方应支付相应的延期费用。
具体费用由双方另行协商确定。
三、勘察设计期限及进度安排（此处详细描述勘察设计的计划开始时间、结束时间、关键阶段的时间节点以及进度安排等。
）四、知识产权保护及保密条款1. 乙方对本次工程勘察设计中涉及的甲方商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方提交的勘察设计成果归甲方所有，乙方不得将成果用于其他用途或向第三方转让。
若因乙方违约导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、质量标准和要求（此处详细描述工程勘察设计的具体质量标准和要求，确保工程的安全性和可行性。
）六、验收标准和方式1. 乙方提交的勘察设计成果应按照双方约定的质量标准和要求进行验收。
2. 验收标准和方法应明确具体，包括验收的项目、指标、流程等。
如存在争议，应按照国家相关标准或行业惯例进行验收。
七、违约责任和解决争议方式1. 甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
建设工程勘察设计合同书模板6篇
建设工程勘察设计合同书模板6篇篇1建设工程勘察设计合同书合同双方，甲方（委托人）：___________________，法定代表人/负责人：___________________，地址：___________________；乙方（承包人）：___________________，法定代表人/负责人：___________________，地址：___________________。
鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计，为明确双方权利与义务，特订立如下合同：第一条总则甲方委托乙方进行建设工程勘察设计的，双方应遵循公平、公正、诚实信用的原则，按照法律法规和规范要求，本着互利共赢的原则，谨慎合作，确保合同的实施和顺利完成。
第二条项目概况甲方拟委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称、地点、内容和范围详见附件一《建设工程勘察设计项目承接情况表》。
第三条服务内容乙方应按照甲方的要求，承担建设工程的勘察设计任务，具体服务内容详见附件二《建设工程勘察设计任务书》。
第四条价格及支付方式1. 甲方向乙方支付的费用：___________________（大写：_________________）元人民币。
2. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间，向乙方支付费用。
支付方式为：_________________。
3. 收款账号及开户行：_________________。
第五条服务标准乙方应按照相关建设工程勘察设计规范和标准，认真完成委托项目并提供优质的服务。
如因乙方原因导致服务质量不达标，乙方应承担相应责任。
第六条知识产权1. 乙方在承担本合同项下的工作中所制作的所有资料和成果均属于原始权利人的财产，甲方对此享有相应权益。
2. 甲方不得擅自复制、传播乙方提供的勘察设计成果，未经乙方同意不得进行商业使用。
第七条保密义务乙方应对甲方提供的项目相关资料和信息予以保密，未经甲方事先书面同意，不得向第三方泄露相关信息，不得用于其他用途。
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版模板甲方（甲方单位名称）：乙方（乙方单位名称）：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，在友好协商的基础上签订本合同，共同遵守。
一、合同目的与内容1. 甲方拟进行（项目名称），现委托乙方进行勘察设计工作；2. 乙方要求保证其具有合法资质，具备从事相应勘察设计工作的资格；3. 合同包括勘察设计过程中的全过程跟踪服务，直至工程竣工验收。
二、合同签订及生效1. 双方在本合同生效日起开始履行；2. 合同生效后甲方应支付相应的费用，在勘察设计过程中乙方有权收取相关费用；3. 乙方应按合同约定的时间节点提交勘察设计成果，并经甲方验收。
三、工作流程及要求1. 乙方应按照甲方的要求和相关规范、标准进行勘察设计工作；2. 乙方应保证设计成果符合国家相关法律法规，切实保护自然环境和生态环境；3. 乙方应设立专业团队，确保项目质量，并及时告知甲方项目进展情况；4. 乙方应对工程施工过程中可能遇到的问题提出解决方案，并配合甲方解决问题。
四、变更与解除1. 合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议；2. 如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，任一方均有权提前三十天书面通知对方解除合同。
五、保密条款双方应严格遵守保密协议，未经允许不得泄露对方商业机密信息。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他1. 除非有书面协议，本合同不可转让给任何第三方；2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
八、本合同自双方签字盖章之日生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方单位名称（盖章）：签订日期：乙方单位名称（盖章）：签订日期：以上为《建设工程勘察设计合同通用版模板》，请甲乙双方严格按照合同约定履行，确保合同顺利完成。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。
四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。
五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。
六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。
七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。
2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。
3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。
八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。
十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。
合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。
2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。
3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。
二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。
甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。
3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。
三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。
3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。
四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。
2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。
3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。
下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇，希望对你有所帮助。
建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
建设工程勘察设计合同样板7篇
建设工程勘察设计合同样板7篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人：____________联系人：____________电话：____________鉴于甲方拟开展建设工程项目，为了满足工程设计的需求，经双方友好协商，达成以下合同：一、项目背景甲方委托乙方进行工程勘察设计，具体项目名称、地点、范围和要求详见附件一。
二、服务内容1. 乙方将根据甲方的要求，对项目进行全面的勘察和设计，包括但不限于地质勘察、设计图纸制作、技术方案报告编制等。
2. 乙方应保证设计方案的合理性、经济性和实用性，确保设计结果符合国家有关法律法规和标准要求。
三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至工程勘察设计完成并经甲方验收合格之日止。
四、服务费用1. 甲方应按照合同约定的进度和标准及时支付乙方的服务费用。
2. 服务费用支付方式为每个月合同总金额的15%作为首付款，在勘察设计过程中根据项目进度支付相应款项，剩余未支付款项在工程竣工验收后统一支付。
五、保密责任1. 双方在履行合同过程中，应保守对方的商业秘密，严禁泄露项目设计相关信息。
2. 未经对方授权，不得将设计方案和勘察结果向第三方透露，不得用于其他用途或项目。
六、违约责任1. 在合同履行期间，如一方违反合同规定，未能履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如有严重违约行为，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
七、争议解决双方如因本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至签订本合同地所在地的人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的修改或补充均需双方协商一致并签署书面确认。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：附件一：项目明细（可根据具体工程项目情况添加）第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拟在________（工程名称）项目上进行建设，为保证工程质量、工期和安全，经双方友好协商，就该项目的工程勘察设计事宜，达成如下合同：第一条项目内容1.1 乙方应按照国家相关标准和规定，对甲方的________工程进行勘察设计工作，并保证设计方案符合国家建筑规范。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察设计合同范本(4篇)
建设工程勘察设计合同范本(4篇)建设工程勘察设计合同范本1委托方(甲方)：地址：邮码：____________ 电话：法定代表人：职务：承托方(乙方)：地址：邮码：____________ 电话：法定代表人：职务：依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察、设计服务，双方遵循诚实守信、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况及勘察、设计范围（一）工程名称：【工程名称】（二）工程地点：【工程地点】（三）勘察、设计范围：【勘察、设计范围描述】（四）勘察、设计内容：【勘察、设计内容描述】二、合同总价及支付方式（一）本合同总价为人民币【总价】元。
该总价包括但不限于勘察费、设计费、成果交付费用等。
具体费用明细见附件。
（二）支付方式：1. 本合同签订后【预付款比例】的预付款，在勘察设计工作开始前支付。
2. 勘察阶段完成后，支付合同总价【中期付款比例】。
3. 设计阶段完成后，支付合同总价【尾款比例】。
4. 剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。
三、工期及进度安排（一）本合同约定的工期为【天数】日，自乙方收到甲方预付款之日起开始计算。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
（二）乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段工作，确保工程进度。
四、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他用途或转让给第三方。
（二）双方在合作过程中涉及的商业秘密应当予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
五、质量标准及验收方式（一）乙方应按照国家和地方现行的建设工程勘察、设计规范及标准进行设计，确保勘察、设计成果的质量。
（二）各阶段工作完成后，乙方应提交相应的成果资料，甲方组织验收。
验收标准、方法详见附件。
验收合格后，双方签署验收报告。
（三）如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。
整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
建设工程勘察设计合同范本(七篇)
建设工程勘察设计合同范本工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_____订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
建设工程勘察设计合同模板6篇
建设工程勘察设计合同模板6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方/业主方）地址：法定代表人：联系人：鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，双方经友好协商，达成如下合同条款：第一条任务内容1. 乙方承担甲方委托的建设工程的勘察设计任务，具体包括：（1）对建设项目的规划、设计方案进行确认和评审；（2）完成建设工程的土地勘察、地质勘察、地基勘察等各项勘察工作；（3）编制符合国家标准的建设工程设计文件，并在相关部门备案。
第二条报酬1. 甲方应按照乙方提供的工作报价支付勘察设计工作报酬，具体金额为（具体金额）。
2. 工作报酬支付方式：（一次性付款/分期付款）。
第三条保密条款1. 乙方应对甲方提供的项目资料和相关信息进行保密，不得泄露给第三方。
2. 乙方应对设计方案、施工图纸等技术资料进行保密，不得擅自复制或传播。
第四条赔偿责任1. 若因乙方过错导致设计文件存在严重错误，乙方应立即承担修正责任，不收取额外费用。
2. 若因甲方提供的虚假信息导致设计文件存在错误，甲方应赔偿乙方相应损失。
第五条合同变更1. 若工程施工过程中需要变更原设计方案，应由双方重新协商签订合同变更协议。
2. 合同变更应经由双方法定代表人签字确认方为有效。
第六条履约期限1. 乙方应在签订本合同后XX日内开始履行勘察设计任务，按时完成设计文件编制。
2. 如因不可抗力因素导致勘察设计延误，应及时通知甲方并重新协商工作进度。
第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成勘察设计任务，应向甲方支付违约金，违约金数额为（具体数额）。
2. 若甲方未按照合同约定支付工作报酬，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按日累积计算。
第八条争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议应友好协商解决，如协商不成，提交仲裁机构进行仲裁。
第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察设计任务完成之日终止。
建设工程勘察设计合同样书通用版6篇
建设工程勘察设计合同样书通用版6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同样书甲方（委托方）：（单位全称）地址：邮编：法定代表人/委托代表：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方拟进行建设工程的勘察设计工作，经甲、乙双方友好协商，就相关事宜达成一致意见，特订立本合同样书。
第一条项目名称甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（填写具体项目名称）。
第二条勘察设计范围乙方应按照相关国家和地方法规、规范以及甲方的委托要求，对项目调查、勘察、设计等工作进行合理布局，综合利用各类资源，充分发挥科学技术优势，确保勘察设计质量。
第三条勘察设计内容乙方应根据甲方提供的相关资料和要求，进行项目规划、方案设计、施工图纸编制等工作，并提出符合国家法规要求和行业标准的勘察设计成果。
第四条服务标准乙方应按照相关法规和甲方的委托要求，严格执行勘察设计质量管理体系，确保勘察设计成果的准确性和可行性。
第五条合同价款及支付方式1. 本合同标的总价为（填写具体金额）。
2. 甲方按以下方式支付价格：（1）首次支付：合同签订后（填写具体时间）内支付合同总价款的30%；（2）中期支付：乙方提交初步设计文件后（填写具体时间）内支付合同总价款的40%；（3）验收付款：乙方提交最终设计文件后（填写具体时间）内支付合同总价款的30%。
第六条工期乙方应按合同约定的工期完成相关勘察设计工作。
如因特殊情况需延长工期，应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可延长工期。
第七条质量保证乙方应保证勘察设计成果的合理性、安全性、经济性和可行性，如因乙方原因导致设计质量不符合相关标准要求的，乙方需承担相应责任。
第八条知识产权乙方在履行本合同过程中所形成的技术成果，包括但不限于图纸、文档等，归属甲方所有。
乙方不得将技术成果用于其他项目或转让给第三方。
第九条违约责任1. 若甲方未按照本合同的约定支付价款的，应支付逾期价款0.5%的违约金；2. 若乙方不按约定完成勘察设计工作，或勘察设计成果不符合约定要求的，应按实际违约情况支付违约金。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方承担本项目的勘察设计工作，包括（但不限于）以下内容：1. 勘察工作：包括地质勘察、测量及其他相关勘察服务。
乙方应按照相关规定和要求，提供准确的勘察资料和报告。
2. 初步设计工作：乙方需根据甲方提出的工程要求进行初步设计，并提交初步设计方案和相关图纸。
3. 施工图设计工作：乙方需完成施工图纸设计，确保施工顺利进行。
4. 后期服务：包括现场指导、技术交底等后期服务工作。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 初步设计应在勘察工作完成后，按照甲方要求的进度进行。
3. 施工图设计应在初步设计确定后，按照双方约定的时间节点完成。
4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计：[金额]。
支付方式：[支付方式描述]。
2. 甲方应按以下时间节点支付费用：预付款[比例]，初步设计完成后支付[比例]，施工图设计完成后支付尾款[比例]。
3. 若因乙方原因导致勘察设计进度延迟，甲方有权扣除相应违约金或暂停支付款项。
如因甲方原因导致支付延迟，双方应协商解决。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范和要求进行勘察设计，确保勘察资料和设计成果的质量。
2. 工程勘察设计成果需经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方相关法规及行业标准执行。
具体验收程序由双方另行约定。
3. 若乙方提交的勘察设计成水果未达到约定的质量要求，甲方有权要求乙方整改或重新设计，并承担相应费用。
建设工程勘察设计合同样式5篇
建设工程勘察设计合同样式5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：电话：传真：为了保障双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方与乙方按照平等自愿、互利互惠的原则，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、委托内容1. 甲方委托乙方进行建设工程的勘察设计，具体内容包括但不限于项目概况、工程范围、工程概况调查、规划设计等，具体详细内容以双方协商一致的书面协议为准。
2. 勘察设计的成果应符合国家规定的相关标准和规范，能够满足建设工程实际需求。
3. 乙方应按照约定的时间节点提交勘察设计成果，并接受甲方的监督和审核。
二、费用与支付方式1. 甲方向乙方支付的勘察设计费用为（具体金额），乙方应根据工作量、工程复杂度等因素进行合理评估。
2. 付款方式：甲方应在签订合同后（具体时间）内支付（具体金额）的合同款项，乙方应在勘察设计阶段的不同阶段按照约定的比例进行分期付款。
三、保密责任1. 双方在合作期间应保护对方的商业机密信息，不得向第三方泄露或披露与本合同有关的任何商业秘密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得将本次合作的相关信息用于其他商业目的。
四、知识产权1. 乙方为甲方提供的勘察设计成果，包括设计方案、图纸、技术文件等，其知识产权归甲方所有。
2. 乙方应保证提供的勘察设计成果不存在侵犯他人知识产权的情况，如有任何侵权行为，乙方应承担相应的法律责任。
五、违约责任1. 若因乙方故意或重大过失导致勘察设计成果不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并要求乙方承担违约赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致勘察设计工作无法顺利进行或延迟，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
六、合同变更和解释1. 合同履行过程中，若双方需要对合同内容进行修改或变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
建设工程勘察设计合同模板5篇
建设工程勘察设计合同模板5篇篇1建设工程勘察设计合同模板合同编号：【填写】甲方（委托方）：【填写】联系地址：【填写】联系电话：【填写】乙方（承包方）：【填写】联系地址：【填写】联系电话：【填写】鉴于甲方拟建设【填写】工程，为确保工程的顺利进行，为甲方提供全方位的勘察设计服务，双方经友好协商，就勘察设计工作事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 本合同的服务内容为乙方对甲方拟建工程的勘察设计工作，具体服务内容包括但不限于：a)工程勘察：对工程项目进行地质勘察、地形勘察等各项勘察工作；b)工程设计：根据勘察结果，对工程项目进行结构设计、施工图设计等设计工作；c)编制相关报告：根据勘察和设计结果，编制相应的勘察报告、设计方案、施工图等文件。
1.2 乙方承诺，所提供的服务应符合法律法规的规定，符合国家的相关标准和规范，确保服务的质量和安全。
第二条服务费用2.1 甲方应按照合同约定的方式和时限支付服务费用给乙方。
服务费用为【填写具体金额】，乙方应在勘察设计工作结束后提供相关发票给甲方。
2.2 如工程范围、内容有变更，需另行协商确定变更后的服务费用。
第三条工作流程3.1 乙方应按照合同约定的时间节点和要求完成工作，并确保服务的及时性和准确性。
3.2 甲方应根据工作流程提供必要的支持和协助，如提供必要的文件资料、勘察设计方向等。
第四条知识产权4.1 乙方完成勘察设计工作后，工程的知识产权归甲方所有。
但乙方有权保留相关设计文件及数据用于备份和维护。
4.2 未经甲方书面许可，乙方不得将勘察设计相关文件和数据提供给第三方使用。
第五条违约责任5.1 若因乙方原因导致服务质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，并承担甲方因此所产生的一切损失。
5.2 若因甲方原因导致工作进度受阻或产生其他问题，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此所产生的费用和损失。
第六条合同解除6.1 若因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，本合同可解除，解除时双方不承担违约责任。
建设工程勘察设计合同样式范本7篇
建设工程勘察设计合同样式范本7篇篇1合同编号：XXX-XXX甲方（发包人）：__________（以下简称甲方）单位名称（全称）：__________法人代表职务：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包人）：__________（以下简称乙方）单位名称（全称）：__________法人代表职务：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：__________。
4. 勘察设计范围：包括但不限于地质勘察、工程设计等。
具体内容见附件一。
二、合同标的及成果交付标准乙方应向甲方提供满足国家相关技术规范和要求的地质勘察资料和设计文件等成果。
具体成果交付标准见附件二。
乙方应确保交付的勘察设计成品的真实性和可靠性，并对勘察设计的准确性和完整性承担法律责任。
合同的具体标的以工程勘察设计的实际工作内容为准。
三、合同金额及支付方式本合同总金额为人民币______元整。
支付方式为分期付款，具体支付节点和金额按照附件三执行。
乙方在履行合同过程中提供相应金额的合法增值税专用发票给甲方，甲方应按约定及时支付合同款项。
若甲方未按约定支付款项，应承担相应的违约责任。
乙方完成并提交勘察设计成品的验收合格后，甲方支付最终款项。
若甲方对勘察设计成品的验收存在异议，应及时书面通知乙方并提出改进意见，待双方协商一致后，甲方方可支付款项。
如乙方提交成果未达到约定要求时，乙方应按甲方要求整改完成后再申请付款。
如最终付款额超出本合同总金额，超出部分由双方另行签订补充协议确定支付方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察设计
合同（１）
建设工程勘察设计合同
发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
根据《中华人民国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
１．委托方应在商定的时间向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可
靠性负责。
提供资料的容，技术要求及期限见附表三。
２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（１）……
（２）……
（３）……
３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
１．承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书围的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
３．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
１．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
（１）……
（２）……
（３）……
２．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
３．承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交
纳按勘察设计费５‰的违约金。
４．由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
（１）……
（２）……
（３）……
５．因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
６．委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的５‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本２份，委托方、承包方各执１份；副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：承包方（盖章）：鉴（公）证意见
地址：地址：经办人
法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章）委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
电挂：电挂：
邮政编码：邮政编码：
签约时间年月日签约地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
年月日
有效期限至
年月日
附表一：建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿设计工作。
工程设计项目表
〔说明〕空格如不够用，可以另接
附表二、工程、地质勘察委托书
〔说明〕空格如不够用，可以另接。
附表三：建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表
双方协议，由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料
〔说明〕空格如不够用，可以另接。
附表四：
勘察设计文件交付日期一览表
〔说明〕空格如不够用，可以另接。