兴隆煤矿架设10KV双回路施工承包合同
10k配电施工合同
10k配电施工合同1. 引言甲方：地质：联系人：方式：乙方：地质：联系人：方式：2. 工程概况2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3 工程内容： 2.4 工程规模：2.5 工期要求：3. 乙方责任3.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和要求执行施工任务。
3.2乙方应按照相关法律法规、标准和规范要求进行施工，保证施工质量合格。
3.3 乙方应配备足够的施工人员和所需的工具设备，确保工程顺利进行。
3.4 乙方应按照工期要求完成工程，并确保工程交付甲方使用。
4. 甲方责任4.1 甲方应按照约定支付工程款项。
4.2 甲方应提供完整的设计图纸和工程要求给乙方。
4.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续，如施工许可证等。
4.4 甲方应提供工程所需的场地和相关配套设施。
5. 工程款项支付5.1 甲方应在工程开工前支付工程款项的30%作为预付款。
5.2工程款项的支付方式为：甲方根据乙方提供的发票结算，乙方提供发票后，甲方应在收到发票后的10个工作日内支付相应款项。
6. 违约责任6.1 若乙方未按照约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并可按照合同约定的方式对乙方进行相应责任追究。
6.2 若甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并可暂停工程的进行直至甲方支付相应款项。
7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和技术机密，双方应互相保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
7.2 本条款的保密期限为合同终止后的五年。
8. 合同解除与终止9. 争议解决9.1 对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
9.2 若协商未果，则提交至双方签署合同所在地的仲裁委员会进行仲裁。
9.3 仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
10. 其他10.1 本合同自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。
10.2 本合同未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定。
10.3 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
10千伏架空线路工程合同
10千伏架空线路工程合同甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]合同签订日期： [签订日期]合同签订地点： [签订地点]鉴于条款：甲方希望委托乙方进行10千伏架空线路工程的施工工作，乙方具有相应的资质和能力，同意承接该工程。
第一条工程概况1.1 工程名称：10千伏架空线路工程。
1.2 工程地点：[具体地点]。
1.3 工程内容：包括但不限于架设导线、安装杆塔、相关电气设备的安装调试等。
1.4 工程规模：[具体规模描述]。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：[开工日期]。
2.2 工程竣工日期：[竣工日期]。
2.3 工程总日历天数：[总天数]。
第三条工程质量和技术标准3.1 工程质量应达到国家或行业相关标准。
3.2 乙方应遵守甲方提供的技术规范和要求。
第四条合同价款4.1 合同总价为人民币 [金额] 元。
4.2 付款方式和时间：[具体付款安排]。
第五条甲乙双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：[具体描述]。
5.2 乙方的权利和义务：[具体描述]。
第六条安全施工与环境保护6.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应采取有效措施保护施工现场及周边环境。
第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
7.2 甲方应在收到验收申请后 [时间] 个工作日内组织验收。
第八条违约责任8.1 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，具体金额为违约方合同总价的 [百分比]%。
第九条争议解决9.1 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
10.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请根据实际情况调整上述模板内容，并确保所有条款都符合您的具体需求和当地法律法规。
10kv架空线路施工合同
10kv架空线路施工合同甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行10kv架空线路的施工工作，甲乙双方经友好协商达成一致，签订本合同，共同遵守以下条款：第一条施工范围1.1 本合同约定的施工范围为：10kv架空线路的设计、勘测、安装、测试、调试等，并包括相关材料、设备采购、运输等工作。
第二条工期2.1 本工程的施工工期为XX个工作日，工期自双方签订合同之日起计算，具体工期计划将在合同签订后7日内制定并提供甲方。
第三条价格和付款条件3.1 施工总价款为：人民币（大写）（￥）xx万元（小写），价格包含了所有相关工程所需的人工、材料、设备、运输等费用。
3.2 付款方式：（1）甲方预付合同总价款的30%（￥xx万元）作为预付款，在合同签订后3日内支付给乙方；（2）甲方在工程验收合格后15日内，支付合同总价款的40%（￥xx万元）给乙方；（3）甲方在工程完工并经监理单位验收合格后15日内，支付合同总价款的30%（￥xx万元）给乙方。
第四条质量保证和验收4.1 本工程按照相关技术标准和规范进行施工，乙方保证所提供的工程质量满足相关要求，并承诺对施工质量承担相应的法律责任。
4.2 工程的验收按照合同规定的工期和甲方要求进行，甲方有权对工程质量进行检查和验收。
如发现不符合合同约定或施工质量存在问题的，乙方应在收到通知后及时进行整改，并承担由此引起的损失和违约责任。
第五条违约责任5.1 若甲方或乙方未按照合同约定履行责任，致使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任并赔偿损失。
5.2 除非出现不可抗力的情况，任何一方中止或终止合同必须提前15日书面通知对方，并经双方协商一致。
第六条知识产权6.1 受合同约束期间，乙方独立保留其在本合同履行过程中所形成的相关技术、经验和其他知识产权。
6.2 未经甲方书面许可，乙方不得将合同中所涉及的任何技术、经验和其他知识产权向其他方披露、出售或转让。
10KV线路工程施工合同书(2024版)
10KV线路工程施工合同书(2024版) 甲方(承包商):___________________乙方(业主):___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方委托的10KV线路工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：10KV线路工程施工。
1.2 工程地点：________________。
1.3 工程内容：本工程包括线路敷设、杆塔安装、导线架设、绝缘子安装、金具安装、接地装置安装、电缆敷设、电缆头制作、终端头制作、试验等全部工程。
1.4 工程进度：自本合同签订之日起，甲方应按照乙方的要求和国家有关规定，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
第二条工程质量2.1 甲方应按照国家有关规定和行业标准，保证工程质量符合设计要求和验收标准。
2.2 甲方应加强对施工现场的管理，确保施工安全，防止安全生产事故的发生。
2.3 甲方应按照国家有关规定和行业标准，对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，防止环境污染。
第三条工程造价3.1 本工程的总造价为人民币________元整(大写：__________)。
3.2 本工程的支付方式为：甲方在收到乙方支付的首期款人民币________元整后，开始施工；施工完成后，乙方支付剩余款项。
具体支付比例和时间节点由双方另行约定。
3.3 如因甲方原因导致工程延期或质量问题，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任和赔偿损失。
第四条保修期及维修责任4.1 本工程自交付使用之日起，保修期为________年/月/日，共计________天/月/年。
如在此期间发生质量问题，甲方应负责免费维修。
4.2 在保修期内，如因甲方原因导致设备损坏，甲方应承担维修费用；如因乙方原因导致设备损坏，乙方应承担维修费用。
如因不可抗力因素导致设备损坏，双方应协商解决。
第五条合同变更与终止5.1 本合同一经签订，即具有法律效力。
10kv线路合同模板
10kv线路合同模板一、甲方（供电公司）：地址：电话：传真：邮编：二、乙方（施工单位）：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方为乙方提供10kv线路施工项目，双方达成如下合同：一、项目名称及位置：项目名称：施工地点：二、项目内容：1. 施工范围，10kv线路的新建、改造、维护等工程。
2. 施工内容，包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、绝缘子安装等工作。
3. 施工标准，按照国家相关标准和甲方要求进行施工。
三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。
四、合同价款及支付方式：1. 本项目总价款为人民币（￥）元整。
2. 付款方式，根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
3. 甲方支付款项的方式，银行转账或现金支付。
五、质量保证：1. 乙方承诺施工过程中严格按照相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题负责，并在规定时间内进行整改。
六、安全保障：1. 乙方必须严格遵守国家相关安全法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方必须配备专业的安全员，并定期进行安全教育和培训。
七、违约责任：1. 若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付款项，应承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
八、争议解决：双方因履行本合同发生争议时，应协商解决。
协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、合同变更：任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更合同内容。
十一、附则：本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是10kv线路合同模板，希望对您有所帮助。
如果需要更多信息，请随时与我们联系。
10kv配电工程施工合同
10kv配电工程施工合同承包方（乙方）：________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就10kV配电工程施工事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：乙方负责完成甲方所需的10kV配电工程施工任务，包括但不限于线路敷设、电缆接头制作、开关设备安装、接地装置施工等。
1.4 工程范围：乙方应根据甲方提供的工程设计图纸和技术要求，按照国家相关标准和规范进行施工。
二、工程质量与验收2.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方的要求。
2.2 工程竣工后，甲方应组织有关部门对工程进行验收。
如发现质量问题，乙方应及时整改，直至达到验收标准。
三、工程进度与工期3.1 乙方应根据甲方的工程进度要求，合理安排施工计划，确保按期完成工程任务。
3.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任；如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任。
四、工程造价与支付方式4.1 工程造价：双方根据工程量清单和国家相关定额标准，协商确定工程造价为人民币______元整（大写：____________________元）。
4.2 支付方式：甲方应按以下支付方式向乙方支付工程款：（1）预付款：甲方在合同签订后______个工作日内支付乙方预付款人民币______元整（大写：____________________元），用于乙方购买材料和组织施工。
（2）进度款：甲方根据乙方提交的工程进度报告，按月支付进度款。
每次支付金额为当月完成工程量的______%（具体比例由双方协商确定）。
（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在______个工作日内支付乙方竣工款人民币______元整（大写：____________________元）。
10千伏架空线路工程合同
10千伏架空线路工程合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行10千伏架空线路工程建设事宜，达成如下合同：一、工程内容1.1 工程名称：XX地区10千伏架空线路工程1.2 工程地点：XX地区1.3 工程规模：新建10千伏架空线路XX公里，配套塔基、电缆、金具等设施。
1.4 工程标准：符合《中华人民共和国电力法》、《电力工程质量管理规定》等法律法规和行业标准的要求。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币XX万元（大写：XXXXXXXXXXXXXXXX）。
2.2 合同价格包含：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收等全部费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定。
三、合同工期3.1 工期：自合同签订之日起，至工程验收合格之日止，共计XX个月。
3.2 工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程，应当按照违约责任承担相应的违约金。
四、质量保证4.1 乙方应当按照约定的标准和质量要求完成工程，并保证工程的安全、稳定、可靠运行。
4.2 乙方应当提供工程质量保证书，并承担质量保证期内的一切质量问题。
五、付款方式5.1 甲方应当按照合同约定的付款节点和付款比例支付乙方工程款项。
5.2 甲方支付工程款项时，应当提供合法的发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的标准和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修或者赔偿损失。
6.2 乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
6.3 甲方未按照约定的付款节点和付款比例支付乙方工程款项，乙方有权拒绝交付工程或者要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
10KV电力线工程施工承包合同
甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围1. 工程名称：10KV电力线工程2. 工程地点：3. 承包范围：包括但不限于10KV电力线的设计、材料采购、施工、验收、移交和保修等所有工作内容。
第二条工期1. 本工程工期总天数为：天。
即从年月日至年月日。
第三条甲方应承担的工作与责任1. 甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2. 甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
3. 甲方应负责办理并取得施工现场所需的各项许可和批准，确保乙方能够顺利施工。
第四条乙方应承担的工作与责任1. 乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管线通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。
查找，收集管线资料，借助管线仪查找。
将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。
用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于第五条质量标准1. 本工程的质量标准应符合国家电力行业标准和规范，并满足设计要求。
第六条合同价款1. 合同价款为人民币元（大写：元整），乙方应按照合同约定的工程量和质量要求完成施工。
2. 合同价款支付方式为：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的%。
工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。
第七条违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应支付乙方违约金，违约金为应付款额的%。
2. 乙方未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的%。
第八条争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
10kv配电施工合同
一、工程概况
根据本合同规定，甲方（以下简称“甲方”）委托乙方（以下简称“乙方”）承担10kv配电施工工程（以下简称“本工程”）。本工程位于XX地区，主要包括10kv配电线路、配电室及相关设备的安装、调试等。
二、工程范围
1.乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.乙方负责提供本工程所需的设备、材料，并确保设备、材料的质量符合国家标准。
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________
甲方代表（签名）：_________________乙方代表（签名）：_________________
3.乙证、验收手续等。
4.乙方负责本工程的安全生产，确保工程质量和进度。
三、合同工期
1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2.乙方应按照合同约定的工期完成本工程的施工、安装、调试等工作。
3.如遇不可抗力因素，影响工程进度，双方协商一致后，可适当延长合同工期。
六、安全生产
1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保本工程安全生产。
2.乙方负责本工程的安全生产管理，配备必要的安全生产设备和设施。
3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患，立即整改。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本工程总价款的5%。
2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的5%。
10kv高压线路架设工程合同
10kv高压线路架设工程合同甲方：[建设单位名称]乙方：[施工单位名称]鉴于甲方需进行10kV高压线路架设工程，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程内容及规模1. 工程名称：10kV高压线路架设工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：架设总长度约为[具体长度]公里的10kV高压线路。
第二条工程标准与质量要求1. 本工程应符合国家相关电力工程建设标准和规范。
2. 乙方必须保证工程质量，确保线路安全可靠，满足长期稳定运行的要求。
第三条工程进度与完成时间1. 本工程自合同签订之日起[具体天数]天内完成。
2. 乙方应制定详细的施工计划，并按计划推进工程进度。
第四条工程造价与支付方式1. 本工程总造价为[具体金额]元。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：预付款[比例]%，进度款[比例]%，竣工款[比例]%。
第五条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
2. 乙方有义务按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。
第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间、质量和标准完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
第七条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人签字：日期：日期：。
煤矿10kv用电工程施工合同
合同编号：________合同名称：煤矿10kV用电工程施工合同甲方（发包方）：________煤矿乙方（承包方）：________建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方平等、自愿、协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：________煤矿10kV用电工程1.2 工程地点：________煤矿施工区域1.3 工程内容：包括但不限于10kV电力线路的设计、施工、设备采购、调试及验收等。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
2.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：符合国家现行有关法律、法规、规范、标准和甲方要求。
3.2 工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按约定时间完成验收整改。
第四条工程进度4.1 工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计________天。
4.2 乙方应按照甲方要求，保证工程进度，按时完成工程。
第五条合同的履行5.1 乙方应按照合同约定，完成工程的设计、施工、设备采购、调试及验收等工作。
5.2 甲方应按照合同约定，按时支付合同价款。
5.3 甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、施工用水、施工用电等。
第六条违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
10kv架空线路工程承包合同
10kv架空线路工程承包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方10kv架空线路工程（以下简称“工程”）的施工事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 工程名称：10kv架空线路工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模及主要工程量：____________________1.4 工程质量标准：符合国家电力行业标准及甲乙双方约定的标准。
二、合同价格2.1 工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 合同价格构成：包括工程设计、材料设备采购、施工、调试、验收、培训、质保等全部费用。
2.3 合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%。
（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、合同履行3.1 甲方责任：（1）负责办理工程所需的相关审批手续。
（2）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。
（3）按照合同约定支付工程款项。
3.2 乙方责任：（1）按照合同约定的工程内容、规模、质量标准完成施工。
（2）负责工程设计、材料设备采购、施工、调试、验收、培训等工作。
（3）确保工程安全，遵守国家相关法律法规，严格按照施工图纸和规范施工。
（4）工程验收合格后，提供相应的技术资料和培训。
四、工程验收4.1 工程验收标准：符合国家电力行业标准及甲乙双方约定的标准。
4.2 工程验收程序：（1）工程完成后，乙方组织自检，自检合格后向甲方申请验收。
（2）甲方收到验收申请后，组织相关人员对工程进行验收。
（3）验收合格后，双方签署验收报告。
10千伏电力施工合同范本
10千伏电力施工合同范本甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：包括但不限于 10 千伏电力线路的架设、电缆敷设、变电站设备安装调试等，具体工程内容以双方确认的施工图纸为准。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程延期，双方应另行协商确定延期期限。
三、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在合理期限内组织验收。
如验收合格，双方应签署验收报告；如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总造价的______%；工程竣工并验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的______%；剩余工程总造价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按合同约定支付工程款项；协助乙方协调与工程相关的外部关系。
10KV电力线路施工合同(2024年最新版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX10KV电力线路施工合同（2024年最新版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同执行地点1.3 合同生效日期第二条工程范围及内容2.1 工程概述2.2 施工内容2.3 施工标准及规范第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度第四条工期及进度4.1 施工期限4.2 施工进度计划4.3 工期延误及赔偿第五条施工质量及验收5.1 施工质量标准5.2 验收程序5.3 质量保修第六条安全生产及环保6.1 安全生产要求6.2 环保措施6.3 安全事故处理第七条合同变更及解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条违约责任及赔偿8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 赔偿金额第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点及机构9.3 诉讼地点及法院第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约保密条款第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决第十三条其他条款13.1 合同附件13.2 补充协议13.3 合同解除或终止后的权利和义务第十四条双方签字盖章14.1 合同甲方签字14.2 合同乙方签字14.3 签字日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方甲方：X电力公司乙方：X建筑工程有限公司1.2 合同执行地点本合同施工范围涉及省市地区，具体施工地点以甲方指定的为准。
1.3 合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工并验收合格之日止。
第二条工程范围及内容2.1 工程概述本工程为10KV电力线路施工，包括线路新建、改造、设备安装及调试等。
2.2 施工内容乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成线路杆塔建设、电缆敷设、设备安装、接线调试等工作。
双回路电力施工合同范本
双回路电力施工合同范本
甲方（施工方）：
地址：
联系人：
联系电话：
乙方（业主方）：
地址：
联系人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方友好协商，就以下事宜达成以下协议：
一、工程名称：双回路电力施工工程
二、工程地点：（具体地址）
三、工程内容：
1. 根据设计要求，进行双回路电力工程施工；
2. 完成施工图纸审核及审查，并按要求进行施工；
3. 提供施工期间所需的材料和设备；
4. 完成验收工作，保质保量交付使用。
四、工程价格：总价格为（金额），具体分期付款方式为：
1. 工程开工前支付（金额）作为预付款；
2. 工程完成50%时支付（金额）；
3. 工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、工程期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为（具体时间），如因不可抗力等特殊情况影响工期，双方可协商延期或解除合同。
六、保修期：自工程竣工验收合格之日起，甲方提供12个月的免费保修期。
七、风险责任：工程期间发生的人员伤亡、设备损坏等事故，由责任方承担相应责任。
八、违约责任：一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
九、其他事项：双方共同遵守合同约定，如有争议，应友好协商解决；未尽事宜，双方另行协商确定。
十、合同解释权属：本合同履行过程中如发生有关事宜未尽事宜，由双方协商或依据相关法律法规解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
10千伏电力施工合同范本
10千伏电力施工合同范本一、合同双方甲方（供电方）：__________乙方（施工方）：__________1.1 供电方：指合同甲方，即负责电力供应和管理的单位或个人。
1.2 施工方：指合同乙方，即承担10千伏电力施工任务的单位或个人。
1.3 10千伏电力施工：指对10千伏电力线路、设备及其配套设施进行新建、改建、扩建、维修、调试等工作的施工活动。
二、工程内容和范围2.1 工程内容（1）新建10千伏电力线路及配套设施；（2）改建、扩建10千伏电力线路及配套设施；（3）维修、调试10千伏电力线路及配套设施；（4）甲方委托的其他相关施工任务。
2.2 工程范围（1）甲方指定的施工地点；（2）甲方提供的施工图纸及施工方案所涉及的施工范围；（3）根据施工需要，乙方在施工过程中所涉及的周边区域。
三、合同工期3.1 工程工期本合同工程工期为____个月，自合同签订之日起计算。
3.2 工期延误如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担乙方因此产生的合理费用；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、合同价格4.1 合同总价本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 支付方式（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）施工进度达到50%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；（3）工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50%。
五、工程质量及验收5.1 工程质量乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
5.2 工程验收工程验收分为阶段验收和竣工验收。
阶段验收合格后，乙方方可进行下一阶段施工。
工程峻工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的50%。
六、合同变更和解除6.1 合同变更双方协商一致，可以对本合同进行变更。
6.2 合同解除（1）在合同履行过程中，如发生不可抗力因素，导致合同无法继续履行，双方可以解除合同；（2）一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。
10千伏电力施工合同范本
10千伏电力施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行10千伏电力施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：10千伏电力施工工程。
1.2 工程地点：____________________。
1.3 工程范围：包括但不限于基础开挖、杆塔安装、线路架设、电缆敷设、变电站建设等。
1.4 工程质量标准：符合国家及行业相关标准。
第二条合同价款2.1 工程总价款为人民币（大写）：____________________（￥_________）。
2.2 价款支付方式：按照工程进度分阶段支付。
2.3 价款支付时间：具体支付时间按照工程进度和验收情况确定。
第三条工程期限3.1 工程开工日期：____________________。
3.2 工程竣工日期：____________________。
3.3 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。
第四条甲方义务4.1 甲方负责提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
4.2 甲方应按合同约定支付工程款。
4.3 甲方应协助乙方协调与当地政府及相关部门的关系。
第五条乙方义务5.1 乙方负责按照合同约定完成工程，并保证工程质量。
5.2 乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全。
5.3 乙方应按期完成工程，并及时通知甲方进行验收。
第六条工程验收6.1 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
6.2 甲方应在接到验收申请后____天内组织验收。
6.3 验收合格后，双方应签署验收合格证明。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付工程款，应按日支付未付款项千分之五的违约金。
7.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。
10KV电力线工程施工承包合同协议书范本
甲方：乙方：根据《中国人民共和国合同法》和《电力安装工程发承包合同条例》，为明确双方的权利、义务和经济责任、经协商达成如下协议条款。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围和内容：1、工程内容：2、10KV线路安装及低压计量箱3、导线采用LGJ-50/8，∮150___10000预应力砼电杆，∠63*1500热镀锌横担，X-4.5悬式瓷瓶，P-15T、P-15M针式瓷瓶，∮16*1800双弯地拉棒，P-8拉线盘，NUT-2型UT线夹，NX-2锲形线夹架设空电力线路。
四、承包方式：包工包料五、本工程工程量：包工包料包验收。
六、合同价款： 0KV线路安装工程施工设计、施工图预算和本合同确定的承包范围进行工程施工，总费用为人民币结算。
第二条施工准备一、乙方：1、组织本工程设计施工图，编制施工方案规划及相关工程资料。
2、落实本工程施工安全、技术组织措施。
3、组织工程施工、管理人员、材料和施工机械进场。
第三条工程工期一、本工程总日历工期为天，于年月日开工，年月日竣工，通过验收合格并达到带电投运条件。
二、如遇下列情况，工期顺延：1、重大设计变更，致使施工进度受影响的。
2、不可抗拒力的因素导致施工无法正常进行的。
第四条工程质量一、乙方必须严格按照施工图纸和国家相关的施工技术规程进行施工，并接受监督部门和设计部门的监理，确保工程质量达到合格，具备带电投运条件。
二、乙方在施工中必须严格遵守下列规定：1、隐蔽工程施工前必须及时通知驻工负责人进行检查验收签证，检查验收签证工序合格后，自行进行下一道工序施工。
2、工程竣工后，工程达到当地供电部门验收标准。
第五条工程施工安全乙方必须严格遵守《电力建设安全工作规程》等有关安全作业的规定，保证安全施工，并接受甲方对工程建设过程中安全施工和文明的监督管理，因乙方违反安全管理规定和安全工作规程而造成安全事故，其后果均乙方自行负责。
第六条材料供应一、本工程所需的设备材料乙方自行组织供货。
煤矿双回路供电合同
煤矿双回路供电合同甲方（供电方）：____________乙方（用电方）：____________煤矿鉴于甲方具备电力供应的资质和能力，乙方因煤矿生产需要稳定的电力供应，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就乙方的双回路供电事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在双回路供电过程中的权利和义务，确保乙方获得稳定、安全、可靠的电力供应，以促进乙方煤矿的正常生产和经营。
二、供电方式1. 甲方应按照乙方的需求，为其提供双回路供电服务。
2. 甲方应在乙方指定的地点设立供电设施，确保电力供应的稳定性和连续性。
3. 甲方应确保供电设施的维护和管理，确保电力供应的安全和可靠。
三、电力质量1. 甲方应确保提供的电力质量符合国家相关标准和规定。
2. 在电力质量出现问题时，甲方应及时处理，确保乙方煤矿的正常生产。
四、电力价格及支付方式1. 甲方应按照国家标准和当地政府规定的电价标准向乙方收取电费。
2. 乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付电费。
3. 如乙方未按时支付电费，甲方有权停止供电，并要求乙方按照约定支付违约金。
五、供电期限及终止方式1. 本合同的供电期限为_____年/月/日，自本合同生效之日起计算。
2. 如乙方需要终止本合同，应提前___个月向甲方提出书面申请，并按照约定支付相关费用。
3. 如甲方需要终止本合同，应提前___个月通知乙方，并说明终止原因。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方透露。
2. 双方应对对方的商业信息和技术信息保密，不得向任何第三方泄露。
七、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定提供稳定的电力供应，应承担违约责任，并按照损失情况向乙方支付赔偿金。
2. 如乙方未按照本合同约定支付电费，应承担违约责任，并按照约定支付违约金。
3. 如双方因不可抗力导致本合同无法履行，应及时通知对方，并共同协商解决。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
10kv电缆施工工程合同
10kv电缆施工工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方需要实施10kV电缆施工工程，并希望委托有资质的承包商进行施工；乙方具备相应的资质条件，愿意承担该工程施工任务。
根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同如下：一、工程概况1. 工程名称：10kV电缆施工工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不限于电缆敷设、接头制作、试验调试、土方回填等。
4. 施工标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同金额1. 工程总价：人民币____________元。
2. 付款方式：甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间由双方协商确定。
三、工期要求1. 开工日期：自合同签订之日起___天内。
2. 竣工日期：自开工之日起___天内完成。
3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应重新协商确定竣工日期。
四、质量要求1. 乙方必须严格按照国家规定的质量标准和工艺要求进行施工。
2. 工程完工后，应通过甲方或第三方机构的验收。
3. 如发现质量问题，乙方应在规定时间内无偿修复。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应按逾期金额支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
兴隆煤矿架设10KV双回路施工承包合同甲方代表：（简称甲方）乙方：贵州久利电网建设有限责任公司遵义分公司（简称乙方）经甲、乙双方共同协商，甲方同意将红林110KV变电站至甲方新建的10KV开关站供电线路及甲方新建的10KV开关站至甲方指定的兴隆煤矿10KV双回路安装工程发包给乙方进行施工，为了公平、公正及在施工中明确双方权利、义务、责任，特签订本合同。
一、承包方式
本工程甲方以包工包料的方式发包给乙方进行施工，工程达到验收合格，带电移交的条件。
二、工程价款及支付原则
本工程主干线（红林110KV变电站起第一基杆至甲方新建的10KV开关站终端杆止）每公里甲方以壹拾柒万元（170000.00）的单价发包给乙方进行施工，分支线（甲方新建的10KV开关站起第一基杆至甲方指定煤矿10KV配电室终端杆止）每公里甲方以壹拾叁万元（130000.00元）的单价发包给乙方进行施工（工程结算以实际发生的线路里程为依据），其中包括（测量定点、材料购置、运输青苗赔偿、树木砍伐、人工费等）本工程所需的全面工作。
工程全部结束，带电运行72小时无异状后，甲方一次性付清工程款。
．
三、工程要求
本工程乙方必须按供电线路及配电安装工程的相关要求进
行施工，材料进场乙方必须通知甲方查验方能使用，主干线使用190×10M水泥电杆，横担采用75×8×1500镀锌料，导线使用LCJ-185钢芯铝绞线及配套金具，分支线使用150×10M水泥电杆、横担使用75×8×1500镀锌料，导线使用LCJ-120钢芯铝芯绞线及配套金具。
四、工程期限
本工程主干线有效期为60天（分支线根据实际情况双方签订补充合同）如遇下列情况，工期顺延。
1、人力不可抗拒的自然灾害，如雨天、冰冻。
2、甲方不按合同支付工程款。
3、工程受阻待协调等。
五、工程安全
在施工中，乙方必须按架空线路施工安全规程规范施工，确保工程施工安全，在施工中乙方如发生安全事故及对第三者造成的财产损失及人生伤害均由乙方负担全部责任，一切安全事故与甲方无关。
六、甲方责任
合同签订后，甲方按合同拨付工程款，指派专人随工验收材料，核查工程进度及施工质量，核实无法施工的雨天及特殊情况，甲方必须负责乙方进场的如因甲方原因要求工程停建或缓建的，
一切材料及设备的保管及材料安全，如因甲方原因造成工程延期完成的，一切责任由甲方负责。
七、乙方责任
合同签订后，乙方必须组织有力的施工队伍，及时购调材料，组织施工，确保工程按期完成，材料及施工必须达到10KV供电线路及配电安装工程的相关标准，如因乙方原因造成工程返工、工期延误，一切责任由乙方负责。
工程完工后乙方必须根据甲方工程款等额开具增值税专用发票。
八、违约责任
本合同签订后，乙方正常施工，甲方不按合同拨付工程款及验收结算的，甲方将按违约约每天以工程总额的千分之三支付给乙方作违约金，乙方不按合同要求组织施工，造成工期延误，乙方将按工程总额的千分之三支付给甲方作违约金
九、纠纷处理
在本合同履行期间，如双发发生异议，甲乙双方协商不下的，受损方可向工程所在地人民法院提出诉讼。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双发签字生效，工程结束，甲方付清全部款项后合同自然终止。
甲方：乙方：。