建筑合同施工合同专用条款

合集下载

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。

双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

6、承包方式:______________。

第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。

2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。

3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。

(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。

(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。

(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。

(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。

(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的和依据本合同的目的是明确双方的权益和责任,保障建筑工程施工的顺利进行。

本合同依据国家法律法规、相关工程建设标准和规范制定。

第二条合同定义1. 建筑工程:指在土地上或其他相关无遮拦地面上,按照设计图纸和技术要求进行施工的一系列施工活动。

2. 建筑工程施工:指按照已批准的工程设计图纸、规范和技术要求进行的建筑工程实际施工活动。

第三条合同范围本合同适用于各类建筑工程施工合同,包括新建、改建、扩建、修缮、维修等项目。

第四条施工单位1. 施工单位:指具备相应施工能力和资质的企事业单位、个体经营者或合作社等。

2. 施工单位应具备建筑工程施工相应的技术人员和设备,并依法取得相关资质证书。

第五条监理单位1. 监理单位:指根据施工单位和建设单位之间签订合同,负责对施工过程和施工质量进行监督和验收的单位。

2. 监理单位应具备相应的技术能力和监理经验,并依法取得相关资质证书。

第六条竣工验收1. 竣工验收是指建筑工程施工完成后,建设单位组织有关方面对工程施工的质量、安全和合规性进行检查认可的过程。

2. 竣工验收合格后,方可办理竣工手续和交付使用。

第七条紧急变更在建筑工程施工过程中,若出现紧急情况需要变更施工方案、工程进度或其他相关事项,应当及时协商解决并书面确认。

第八条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿、迟延履约、质量不合格等。

2. 违约责任的金额和种类应根据具体情况确定,双方应进行协商解决。

第九条合同变更和解除1. 若因特殊原因需要变更合同内容或解除合同,应当提前书面通知对方并经过双方协商一致。

2. 变更或解除合同应符合国家法律法规的规定,并确保不违反公共利益和社会公共秩序。

第二章工程内容和进度第十条工程内容1. 工程内容包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。

2. 工程内容根据设计文件确定,双方应共同确认并在施工过程中进行相应的调整。

(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)

(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)

(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。

1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。

2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。

2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。

第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。

3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。

第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。

4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。

第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。

5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。

第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。

6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。

第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。

7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。

2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。

工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。

3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。

具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。

4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。

5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。

发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。

6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。

验收合格后,双方签署《工程验收报告》。

验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。

7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。

保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。

8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。

9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。

协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。

在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)
1. 合同目的
本合同的目的是确定双方就施工项目的具体要求、责任、义务和报酬等事项达成一致,并创建和保持合作关系。

2. 工程描述
甲方委托乙方负责进行施工项目,包括但不限于工程的规划、设计、施工、监督和管理等。

3. 合同期限
本合同的有效期为起止日期至完成工程的日期。

如工程不能按时完成,双方可协商延长合同期限。

4. 价格和支付方式
甲方应按本合同约定的价格支付乙方相关工程费用,并按照约定的支付方式进行支付。

5. 材料和设备
乙方应按照甲方要求使用符合标准的材料和设备,且应提供相应的质量证明文件。

6. 竣工验收
工程完成后,乙方应通知甲方进行竣工验收。

如工程存在任何质量问题,乙方应负责修复。

7. 违约责任
任何一方违反合同中的条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

8. 保险责任
乙方应购买足够的保险,以保障工程施工过程中的任何意外事故。

若发生事故,乙方应及时报告甲方并采取相应补救措施。

9. 保密条款
双方在合同履行过程中可能获知对方的商业机密,双方应对此保密,并未获得对方的书面许可不得披露给第三方。

10. 争议解决
双方发生争议时,应通过友好协商解决。

如协商不成,应提交至相关仲裁机构或法院进行解决。

请注意,以上仅为常见的合同条款范本,具体合同应依据双方的具体需求和实际情况进行修改和补充,建议寻求法律专业人士的帮助以确保合同的合法性和有效性。

建筑合同通用条款和专用条款

建筑合同通用条款和专用条款

建筑合同通用条款和专用条款说到建筑合同,哎呀,很多人第一反应就是一堆让人头疼的法律条文,完全看不懂嘛。

建筑合同里面有两个很重要的部分,分别叫“通用条款”和“专用条款”。

这两个部分,虽然听起来很高深、很复杂,但说白了,就是为了让大家合作更顺利,不至于在建房子或者修路的过程中,双方互相吵架,甚至闹到法庭去。

今天咱们就来聊聊这两块儿,怎么样能让大家既懂又不累,明明白白地把房子建好,或者工程做完。

先说说这个“通用条款”吧,听名字就知道,这部分是“通用”的,基本上每个建筑工程都会有。

它们就像是你去餐馆点的菜单上那些“常见菜”,不管你点的是哪一道,老板都会拿出来。

举个简单的例子,“施工方必须按时完成工程”,这就是个典型的通用条款,几乎每个建筑合同里都有。

还有像“工程质量必须符合国家标准”这种话,听着都不陌生吧?通用条款的最大特点就是,它们在所有合同中都是一样的,给大家一个框架和基本的规则,确保每个人都不跑偏,明明白白地知道自己该干什么,不该干什么。

说到这里,可能有些人就会问了:“那如果是每个合同都一样,干嘛还要写那么多条款呢?”嘿嘿,这个问题问得好!通用条款的作用就是给大家一个大致的方向,保证大家在合作的时候,不会因为理解不同而引起争执。

比如,你跟我说‘必须按时完工’,但这个‘按时’到底是什么时候?是不是我想象中的时间?这个‘质量合格’到底能不能让我们放心?这些问题啊,可能就要通过专用条款来进一步澄清了。

所以,接下来咱们再说说这个“专用条款”。

说到这个,大家可得小心了,它可不像通用条款那样“随便”用的。

专用条款是根据具体的项目来定的,就是说每个工程的专属定制版。

比如,你承包了一个大桥的建设,那专用条款里就可能会规定一些特别的内容,比如“施工期间要注意避免对附近居民造成震动影响”,这种就跟你盖个小房子完全不一样。

而如果是盖房子的话,专用条款里可能就会写到:“请确保建材质量达到标准”,还有可能会特别提到“施工时不得影响附近的交通”之类的。

建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程,是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程,具体范围详见附件一。

2. 本合同所称甲方,是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。

3. 本合同所称乙方,是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。

4. 本合同所称监理,是指按照法律法规和合同约定,对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。

5. 本合同所称设计,是指建设工程项目的设计单位或设计人员。

第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效,并对双方具有法律约束力。

2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。

第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质,并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求,严格遵守相关标准和规定。

2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件,确保施工质量和安全。

第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设,并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。

2. 如乙方需延长施工工期,应提前书面通知甲方,并取得甲方书面同意后,方可延期施工。

第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下,按工程进度向乙方支付相应的工程款。

2. 工程款支付方式为:按进度款和质量保证金进行分期付款。

第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。

2. 预付款为工程合同价款的15%,在合同签订后五个工作日内支付给乙方。

3. 进度款为工程合同价款的65%,按工程进度的不同分为若干次支付,乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。

4. 尾款为工程合同价款的20%,在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。

第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求,提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。

建筑工程施工工程施工合同(专用条款)

建筑工程施工工程施工合同(专用条款)

建筑工程施工工程施工合同(专用条款) 建筑工程施工工程施工合同(专用条款)第一条合同的签订与生效1. 本合同由甲方与乙方共同签订,以书面形式确认,并由双方盖章生效。

2. 本合同一经签订,即具有法律效力。

第二条工程的范围1. 乙方应按照甲方的要求,在约定的工期内完成甲方指定的建筑工程施工任务。

2. 工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

第三条工程进度及质量1. 工程进度应按照甲方的要求和工期安排进行。

2. 工程质量应符合法律法规、国家标准及行业规范的要求。

第四条合同价款及支付方式1. 合同价款为______万元,具体支付方式按照甲乙双方的协商确定。

2. 甲方应按照工程进展的情况及时支付相应的款项给乙方。

第五条材料及设备1. 材料及设备采购由甲方负责,乙方提供相应的技术要求及配合工作。

2. 乙方应按照甲方提供的材料及设备进行工程施工。

第六条保修期1. 工程竣工后,甲方享有一定的保修期,在保修期内乙方应及时解决因工程质量问题导致的损坏或故障。

2. 保修期为___年,具体保修范围根据工程类型和双方协商确定。

第七条违约责任1. 如甲方或乙方未能履行本合同约定的义务,应承担相应的违约责任。

2. 违约方应赔偿守约方遭受的一切损失。

第八条争议解决1. 如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。

第九条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商、补充合同。

甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________。

施工合同范本 专用条款

施工合同范本 专用条款

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。

“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。

“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。

“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。

2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。

如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。

3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。

双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。

发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。

发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。

2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。

承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。

承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。

承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。

承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。

三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。

发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。

承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)1. 合同概述2. 工程范围•工程名称:工程名称的具体描述。

•工程地点:工程施工地点的详细地质。

•工程规模:工程的总体规模和范围,包括建筑面积、总楼层数等。

•工程内容:具体的施工项目内容和工艺要求。

3. 施工期限和工期•施工期限:本工程的施工期限为从合同生效之日起至竣工验收之日止。

•工期延误责任:若承包商未能按时完成工程,将承担相应的违约责任,包括但不限于支付逾期竣工的违约金。

4. 工程质量和验收标准•工程质量:承包商应确保工程符合相关法律法规和技术标准,保证工程质量达到合同约定的要求。

•竣工验收:在工程竣工后,双方将进行竣工验收。

验收合格后,承包商有权要求支付相应的款项。

5. 工程款项与支付方式–预付款:在合同签订后的5个工作日内支付预付款的20%作为启动资金。

–进度款:根据已完成工程进度的70%支付相应的进度款。

–竣工款:工程竣工验证合格后支付剩余的10%作为竣工款。

•支付方式:款项支付方式可以通过银行转账或支票支付等形式进行。

6. 变更和索赔•变更:在施工过程中,若需要对工程范围、工程质量等方面进行变更,双方应通过书面协议进行确认。

•索赔:若由于业主原因导致工程停工、延期或增加成本等,承包商有权提出索赔要求。

7. 保险责任•保险责任:承包商应负责为工程提供合适的保险,确保工程期间的施工安全和第三方财产的保护。

8. 违约责任•违约责任:若任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的一切损失。

9. 合同解除–经双方书面协议达成一致。

–在法律法规允许的情况下,由一方向另一方发出通知解除合同。

10. 争议解决•争议解决:对于因合同履行而产生的争议,双方应首先通过友好协商解决。

如协商不成,应提交至有管辖权的仲裁机构裁决。

11. 合同生效和附件•合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。

•附件:本合同所附的附件为合同的一部分,具有同等法律效力。

12. 其他事项•其他事项:对于未在本合同中约定的事项,双方应通过书面协议进行确认,并作为合同的补充内容。

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿,为确保建筑工程的顺利进行而订立的。

本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,促进合作,确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。

2. 合同主体本合同的甲方为建设单位,乙方为承包商。

甲方和乙方在签订合同时,需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。

3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。

在工程期限内,双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。

5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。

合同价款的支付方式为_______。

6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。

工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。

若工程不符合验收标准,乙方应承担相应的返工和修复责任,并在规定的时间内完成修复。

7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因,导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更,双方应及时协商并达成一致意见,按照相关法律法规进行合理的变更。

任何一方要求变更合同的,应提前书面通知对方,并取得对方的书面同意。

8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿对方因违约而产生的损失,并承担相应的法律责任。

9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决。

协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项,具体内容如附件所示。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款第一条总则。

1.1 本合同是由甲方与乙方就特定工程项目的施工事项达成的协议,双方应当严格遵守本合同的约定。

1.2 本合同的签订应当遵循公平、公正、自愿的原则,双方应当在明确各自权利和义务的基础上进行协商并签署合同。

1.3 本合同的签订应当符合国家有关法律法规的规定,并应当经双方合法代表人签字盖章。

1.4 本合同一经签署即具有法律效力,双方应当严格履行合同约定的各项内容。

第二条工程内容。

2.1 本合同所指的工程内容包括但不限于施工范围、工程质量、工程进度、工程安全等方面的内容。

2.2 甲方应当向乙方提供准确、完整的工程设计图纸和相关资料,乙方应当按照设计图纸和相关资料进行施工,并保证工程质量。

2.3 乙方在施工过程中应当严格遵守国家有关建筑施工的法律法规,保障工程安全,确保施工质量。

第三条施工期限。

3.1 本合同约定的工程施工期限为______年月日至______年月日。

3.2 如因不可抗力因素或甲方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当及时通知甲方,并经双方协商确定延长施工期限的具体时间。

3.3 如因乙方原因导致工程施工期限延长的,乙方应当承担由此产生的违约责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第四条工程质量。

4.1 乙方应当按照国家有关建筑施工的标准和规范进行施工,确保工程质量符合相关标准要求。

4.2 乙方应当对工程质量负总责,如发现工程质量存在问题,应当及时进行整改,并承担由此产生的费用。

4.3 甲方有权对工程质量进行监督检查,乙方应当配合并提供必要的协助。

第五条施工安全。

5.1 乙方应当制定并执行施工安全管理制度,确保施工过程中的安全。

5.2 乙方应当为施工人员提供必要的安全防护设施和培训,并严格遵守国家有关施工安全的法律法规。

5.3 如因乙方违反施工安全规定导致施工安全事故的,乙方应当承担相应的责任,并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第六条资金支付。

6.1 甲方应当按照本合同约定的支付方式和进度及时支付工程款项。

建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条根据国家有关法律法规和规章制度,为了规范建设工程施工合同的签订和履行,保障合同当事人的合法权益,依据双方自愿原则,本合同条款起草。

第二条本合同适用于建设工程(包括房屋、市政道路、桥梁、港口、电厂、电力工程等)施工过程中与勘察设计、工程监理、施工总承包、分包等有关的合同管理。

第三章合同签订第三条合同的签订应遵循公平、公正、公开原则,并在纸质格式上作出双方签字。

第四条合同的主要内容包括但不限于:造价、工期、质量标准、支付方式、违约责任、保险责任、转包情况、争议解决方式等。

第四章质量控制第五条施工方应严格按照国家法律法规和合同约定的要求进行施工,并在规定的工期内保质保量完成工程。

第六条建设工程施工过程中应遵循施工工艺、操作规范和安全生产要求,确保工程质量和施工安全。

第七条建设工程施工过程中,如果发生设计变更或需经施工方提出变更,应与甲方协商一致,并经有权机关批准。

第五章施工支付第八条根据合同约定,乙方有权按工程进度将相应款项支付给甲方,并提供与付款相应的相关凭证。

第九条如甲方未按约定时间或付款条件支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金或采取其他法律措施。

第十条施工工程的决算应按照工程量和费率计算,合同约定的最后一次支付后,乙方应将决算报告提交给甲方。

第六章违约责任第十一条任何一方违反合同约定,给对方造成经济损失的,应承担相应的违约责任。

第十二条如果甲方违约,乙方可以采取停工、索赔或解除合同等措施。

如果乙方违约,甲方可以采取扣款、赔偿或解除合同等措施。

第十三条合同解除后,双方应通过协商解决未竟事项,并进行结算。

第七章争议解决第十四条如发生合同争议,双方应首先通过友好协商解决。

如协商不成,可提交相关有关部门的仲裁或法院解决。

第八章保险责任第十五条施工期间,甲方应负责购买工程施工保险,确保工程施工过程中发生的意外事故得到及时保障。

建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同,旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务,规范双方的合作关系。

第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工,包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。

第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。

2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。

第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项,支付方式为_________________。

2.乙方完成工程后,甲方应及时支付工程的最后尾款。

第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料,包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。

2.甲方提供的工程资料应准确、完整,如有变更应及时通知乙方。

第六条现场配合1.甲方应提供工程现场,并保证施工期间的顺利进行。

2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件,包括但不限于供电、供水、通风等。

第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施,包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。

2.如有特殊安全要求,甲方应提前告知乙方,并共同商定安全措施。

第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求,保证施工质量符合合同约定。

2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备,并按照施工图纸进行施工。

第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工,并保证完成工程的时间节点。

2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方并协商解决方案。

第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系,确保施工过程安全无事故。

2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训,并提供必要的安全防护设施。

第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定,应承担相应的违约责任。

2.如一方违约给对方造成损失的,应承担赔偿责任,并负责处理违约问题。

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。

第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。

第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。

第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。

第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。

第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。

第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。

第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。

建设工程施工合同通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

1. 工程名称:_______________________________________工程地点:_______________________________________3.工程承包范围承包范围:___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期:________年________月________日计划竣工日期:________年________月________日计划工期总日历天数________天。

5.质量标准工程质量标准:________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________金额:________万元人民币________ 承包人:法定代表人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件:指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。

1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为投标函的文件。

1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为投标函附录的文件。

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的第二条定义和解释第三条合同的构成第四条合同的签订第五条合同的生效第二章工程建设的基本内容和标的第一条工程内容第二条工程规模和质量标准第三条工程进度安排第四条工程报价和支付方式第五条工程保证金第六条工程变更和索赔第七条工程质量监督和验收第三章合同履行的主要义务第一条甲方的义务第二条乙方的义务第三条双方共同的义务第四章合同履行的保证措施第一条保证金的交纳和退还第二条履约保证第三条效果保证第五章违约责任和争议解决第一条违约责任第二条争议的解决第六章合同的变更和解除第一条变更合同第二条解除合同第七章法律效力和附件第一条法律效力第二条附件本文档涉及附件:1. 工程项目方案2. 工程建设设计图纸3. 工程报价表4. 工程合同变更单5. 工程验收报告6. 其他相关附件本文所涉及的法律名词及注释:1. 工程内容:指合同中约定的具体建设工程的种类和范围。

2. 工程规模:指合同中约定的工程的大小、面积、容积等量化指标。

3. 工程质量标准:指合同中约定的工程质量达到的要求和标准。

4. 工程变更:指在合同履行过程中,对工程内容、规模等进行的修改。

5. 工程保证金:指乙方在合同签订后交纳的一定金额,作为合同履行的保证。

6. 违约责任:指在合同履行中,一方未履行或未按约定履行义务所应负担的责任。

7. 争议解决:指合同履行过程中双方产生的争议通过协商、调解或仲裁方式解决。

8. 变更合同:指双方经协商一致,对已签订的合同内容进行修改和调整。

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款第一条建筑工程的名称、地点和规模甲方(甲方名称)、乙方(乙方名称)拟在(地点)进行(工程名称)的施工工程,该工程的约定规模为(工程规模)。

第二条工程价款计算方式1. 工程价款为(工程总价款);2. 工程价款计算遵循《建筑工程计量计价规范》;3. 工程价款分期结算,具体规定详见下文。

第三条施工期限1. 工程期限自双方签署本合同后开始,至(竣工时间)结束;2. 若因不可抗力等原因,工期需延长的,应双方商议后出具书面延长工期通知。

第四条安全生产责任1. 甲方和乙方均应加强安全生产管理,确保施工现场安全;2. 施工过程中遵守国家有关安全生产规定,确保工人安全。

第五条质量、检验和验收1. 施工过程中,甲方有权对工程质量进行检验;2. 工程验收应符合国家有关标准规定,甲方应提供相应验收报告。

第六条材料和设备1. 施工所需材料和设备应符合国家标准,乙方应提供合格材料和设备;2. 若材料和设备不合格,乙方应承担责任并及时更换。

第七条索赔和违约责任1. 若工程质量不符合要求,甲方有权向乙方提出索赔请求;2. 乙方应按期交付工程,并保证工程质量符合要求,否则应承担违约责任。

第八条保险1. 乙方应为工程施工过程购买相关保险,确保发生意外时能及时赔偿;2. 保险费用由乙方承担。

第九条完工及交付1. 施工完成后,乙方应通知甲方进行工程验收;2. 工程验收合格后,乙方应按规定交付工程,移交相关手续。

第十条异议处理1. 如双方在合同履行过程中发生争议,应协商解决;2. 若无法达成一致意见,应向所在地法院提起诉讼解决。

第十一条其他事项1. 本合同自双方签署后生效;2. 未尽事宜由双方协商解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。

施工合同范本 专用条款

施工合同范本 专用条款

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义1.1 合同“合同”指通用条款、专用条款以及双方签署的其他协议所组成的整体。

“通用条款”指根据法律法规和行业惯例制定的一般性条款。

“专用条款”指本文件中对通用条款进行补充、修改和特别约定的条款。

1.2 工程“工程”指发包人与承包人在合同中约定的工程范围和内容。

“永久工程”指按照合同约定建造并移交给发包人的工程。

“临时工程”指为完成永久工程所需要的临时性工程。

1.3 日期和期限“开工日期”指监理人发出的开工通知中载明的开工日期。

“竣工日期”指工程通过竣工验收的日期。

“工期”指自开工日期至竣工日期的日历天数。

1.4 款项与支付“合同价格”指承包人按合同约定完成全部工程内容的价款总额。

“预付款”指发包人在开工前支付给承包人用于工程准备的款项。

“进度款”指发包人按照工程进度支付给承包人的款项。

“竣工结算款”指工程竣工结算后发包人应支付给承包人的剩余款项。

二、双方一般权利和义务1. 发包人提供施工场地和施工所需的水、电、通信等基础条件。

办理施工所需的各种许可证和批准文件。

协调处理施工现场周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

按照合同约定支付工程款。

1.2 发包人有权对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查,有权要求承包人对不符合要求的工作进行整改。

2. 承包人编制施工组织设计和施工方案,并报监理人审批。

按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程施工。

遵守施工现场的管理规定,做好安全防护和环境保护工作。

及时向发包人报告工程进展情况和存在的问题。

2.2 承包人有权要求发包人按照合同约定支付工程款,有权拒绝发包人提出的不符合法律法规和合同约定的要求。

三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计1.1 承包人应在开工前[X]天内,向监理人提交施工组织设计和施工进度计划。

监理人应在收到后的[X]天内予以批准或提出修改意见。

1.2 施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、劳动力安排、机械设备配置、质量保证措施、安全保证措施等内容。

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。

第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。

第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。

工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。

2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。

第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。

2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。

第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。

在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。

第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。

如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。

第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。

2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。

第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。

第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。

2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。

甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建筑合同施工合同专用条款
第一条总则
1.1 本合同是乙方承包甲方委托的建筑施工项目的约定,乙方承诺
按照规定的工期、质量和价款进行施工。

1.2 一方以书面形式通知对方施工合同的签订,合同即成立。

1.3 本合同的有效期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

第二条工程范围
2.1 乙方负责完成甲方委托的全部建筑工程,包括但不限于设计、
施工、安装、调试等。

2.2 工程范围以乙方提供的详细施工图纸为准,并经甲方认可。

第三条工期
3.1 工程起止日期:自合同生效之日起至计划竣工日期止。

3.2 如遇不可抗力等客观原因导致工期延误,应及时向甲方报备并
经双方确认后,由乙方延期完成工程。

第四条工程方案
4.1 乙方应向甲方提交详细的工程方案及工艺流程,并征得甲方的
同意后方可进行施工。

4.2 工程方案应符合国家相关法律法规和标准,且应保证工程质量
和安全。

第五条施工质量
5.1 乙方应根据国家相关标准和规范进行施工,保证施工质量满足
合同要求。

5.2 甲方有权派出专职人员对工程进展和施工质量进行监督和检查。

第六条竣工验收
6.1 工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的工程竣工资料,包括但
不限于竣工图纸、验收记录等。

6.2 甲方有权对工程进行验收。

如甲方发现工程质量或完工不符合
合同约定,乙方应按要求进行整改,并承担相应的费用。

第七条工程款支付
7.1 工程款按合同约定的付款比例及时间进行支付。

7.2 甲方在支付工程款前,有权对工程进展和质量进行检验,确认
无误后方可支付相应款项。

第八条违约责任
8.1 乙方未按合同约定完成工程的,应承担相应的违约责任,并赔
偿甲方因此遭受的损失。

8.2 甲方未按时支付工程款的,应承担相应的违约责任,并支付滞
纳金。

第九条争议解决
9.1 合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交当地仲裁委员会进行仲裁。

9.2 仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。

第十条合同的变更和解除
10.1 双方协商一致可以对合同进行变更或解除,变更或解除须以书面形式确认。

10.2 变更或解除合同时,应根据实际情况协商确定相应的赔偿方式和金额。

第十一条附加条款
11.1 本合同中未尽事宜,双方应另行协商确定,签署补充协议,作为本合同的补充部分。

11.2 补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第十二条合同生效
12.1 本合同经双方签字盖章后生效,合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

12.2 本合同中的附件与正文具有同等法律效力。

结语
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。

双方应按照本合同的约定履行各自的责任和义务。

如有争议,双
方应友好协商解决,协商不成的,提交仲裁解决。

合同解除或终止,
双方应按照实际情况协商确定赔偿方式和金额。

感谢您的信任与合作!。

相关文档
最新文档