施工合同专用条款电子版
施工合同施工合同通用条款8篇
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成以下条款:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收,验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元。
2. 支付方式:____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合要求,乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案,经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全,防止事故发生。
2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf
建设工程施工合同通用条款完整版一、总则1.1 合同方当事人1.2 合同范围本合同适用于建设工程的施工承包合同。
建设工程包括但不限于房屋建筑、公共建筑、道路、桥梁、隧道等工程。
1.3 合同目的本合同的目的是规定双方在建设工程施工中的权利和义务,保证工程质量、工程进度和合同履约。
1.4 合同形式本合同以书面形式签订,并经双方盖章后生效。
二、施工规范2.1 相关法律法规承包商在施工过程中应遵守国家、地方的法律法规,包括但不限于建设法、安全生产法、环境保护法等相关法律法规。
2.2 工程质量要求承包商应按照相关规范和标准进行施工,确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2.3 工程进度管理承包商应按照合同约定的工程进度进行施工,并及时与业主沟通工程进展情况。
2.4 施工安全管理承包商应制定安全施工方案,并严格执行安全操作规程,保障工人和现场人员的生命安全。
三、工程变更和索赔3.1 工程变更业主如需变更工程范围、工程设计或工程进度等内容,应与承包商协商一致,并签订变更协议。
3.2 索赔处理如因业主原因导致承包商遭受损失,应由业主进行赔偿。
如因承包商原因导致工程质量不合格,应由承包商进行赔偿。
3.3 争议解决双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成时,可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
四、履约保证4.1 履约保证金业主可要求承包商提供履约保证金,用于保障合同的履行。
保证金金额和支付方式由双方协商确定。
4.2 索引文件承包商应按照合同要求提供施工图纸、技术资料等索引文件,以便业主进行审查。
4.3 交工验收工程完成后,业主有权进行交工验收,并有权提出合理的整改意见。
承包商应积极配合整改,确保工程质量达到合同要求。
五、违约责任5.1 违约处理任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此遭受的经济损失。
5.2 解除合同如一方严重违约,导致合同无法履行,对方有权解除合同,并有权追究违约方的法律责任。
5.3 损害赔偿如一方因违约行为给对方造成损害,应根据损害情况进行合理的赔偿。
施工(合同)专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)1. 合同的当事人甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]2. 施工合同的目的和范围本合同旨在明确甲乙双方在工程施工过程中的权利和义务,确保工程顺利进行。
本合同适用于[工程项目名称]的施工。
3. 工程规划和施工要求3.1 工程规划甲方负责提供详细的工程规划,包括但不限于工程设计、施工图纸和相关技术文件等。
工程规划应满足法律法规和相关标准要求。
3.2 施工要求乙方应按照甲方提供的工程规划,按照相关法律法规和标准的要求进行施工。
乙方负责确保施工质量,保证工程达到预期效果,并承担施工过程中的安全责任。
4. 工期和支付方式4.1 工期本工程的合理工期为[工期],双方应在合同签订后[工期]内完成工程的施工。
4.2 支付方式工程款按照方式支付:•前期款:工程开工前,甲方向乙方支付[前期款比例]%的合同总款项作为前期款;•进度款:工程进行过程中,乙方按照工程进度向甲方提出进度款支付申请;•竣工款:工程竣工后,甲方在验收合格后支付剩余合同款项。
5. 变更和索赔5.1 变更在工程施工过程中,如需对工程规划和设计进行变更,应经甲乙双方协商一致并签订书面变更合同。
5.2 索赔在工程施工过程中,如有原因属于甲方的事件导致工程进度延误或费用增加,乙方可以向甲方提出索赔申请。
甲乙双方应协商解决,如无法达成一致意见,将提交仲裁机构处理。
6. 竣工验收和质量保证6.1 竣工验收工程竣工后,甲方有权进行验收。
如经验收合格,甲乙双方应签订竣工验收证书,并办理相关手续。
6.2 质量保证乙方对工程提供[质保期限]的质量保证期限。
质保期内如发现工程质量问题,乙方应负责及时修复。
乙方应按照施工合同规定的质量标准确保工程质量。
7. 违约责任7.1 违约责任如果甲方或乙方违反本合同的任何约定,对方有权要求违约方承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失。
7.2 解除合同严重违约情况下,任何一方有权单方解除合同,并要求违约方赔偿损失。
施工安全合同协议书电子版(5篇)
施工安全合同协议书电子版建设单位(以下简称甲方):代理人:联系电话:联系地址:承包单位(以下简称乙方):代理人:联系电话:联系地址:为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。
甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
第一条施工工程概况1、施工项目:_____2、有效期限:____年____月____日至____年____月____日3、工程地点:_____第二条管理小组乙方及其各班组要建立安全施工领导小组,设立专职安全员与甲方保持联系,并定期对其职工进行安全教育,经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查),且和职工个人要签定安全责任书,不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
第三条甲方安全责任1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,落实各项安全生产制度,对本项目的安全生产负责。
2、审查承包方的安全生产资质和专项施工方案,对承包方的安全生产管理进行监督检查。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正。
4、建立安全生产检查制度。
第四条乙方安全责任1、认真履行安全生产责任,自觉接受发包方对安全生产的监督管理,遵守工程建设安全生产有关管理规定,执行发包方有关安全生产的规章制度。
2、加强对作业人员的安全教育与培训,作业前应针对工程特点进行再教育,提高作业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证作业环境的安全。
特种作业人员必须持证上岗。
3、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的和依据本合同的目的是明确双方的权益和责任,保障建筑工程施工的顺利进行。
本合同依据国家法律法规、相关工程建设标准和规范制定。
第二条合同定义1. 建筑工程:指在土地上或其他相关无遮拦地面上,按照设计图纸和技术要求进行施工的一系列施工活动。
2. 建筑工程施工:指按照已批准的工程设计图纸、规范和技术要求进行的建筑工程实际施工活动。
第三条合同范围本合同适用于各类建筑工程施工合同,包括新建、改建、扩建、修缮、维修等项目。
第四条施工单位1. 施工单位:指具备相应施工能力和资质的企事业单位、个体经营者或合作社等。
2. 施工单位应具备建筑工程施工相应的技术人员和设备,并依法取得相关资质证书。
第五条监理单位1. 监理单位:指根据施工单位和建设单位之间签订合同,负责对施工过程和施工质量进行监督和验收的单位。
2. 监理单位应具备相应的技术能力和监理经验,并依法取得相关资质证书。
第六条竣工验收1. 竣工验收是指建筑工程施工完成后,建设单位组织有关方面对工程施工的质量、安全和合规性进行检查认可的过程。
2. 竣工验收合格后,方可办理竣工手续和交付使用。
第七条紧急变更在建筑工程施工过程中,若出现紧急情况需要变更施工方案、工程进度或其他相关事项,应当及时协商解决并书面确认。
第八条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿、迟延履约、质量不合格等。
2. 违约责任的金额和种类应根据具体情况确定,双方应进行协商解决。
第九条合同变更和解除1. 若因特殊原因需要变更合同内容或解除合同,应当提前书面通知对方并经过双方协商一致。
2. 变更或解除合同应符合国家法律法规的规定,并确保不违反公共利益和社会公共秩序。
第二章工程内容和进度第十条工程内容1. 工程内容包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。
2. 工程内容根据设计文件确定,双方应共同确认并在施工过程中进行相应的调整。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
施工合同专用条款
施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。
2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。
工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。
3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。
具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。
4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。
5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。
发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。
6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。
验收合格后,双方签署《工程验收报告》。
验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。
7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。
保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。
8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。
9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。
协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。
在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
建设工程施工合同专用条款(标准版)
建设工程施工合同专用条款(标准版)第一章总则第一条定义1. 本合同所称建设工程,是指甲方委托乙方进行的建筑、土木、装修、安装、市政等工程,具体范围详见附件一。
2. 本合同所称甲方,是指委托乙方进行工程的建设单位或业主。
3. 本合同所称乙方,是指承接建设工程施工的承包商、施工单位或个人工程师。
4. 本合同所称监理,是指按照法律法规和合同约定,对建设工程施工过程进行监督、检查、鉴定的第三方机构。
5. 本合同所称设计,是指建设工程项目的设计单位或设计人员。
第二条合同的效力和变更1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效,并对双方具有法律约束力。
2. 任何一方欲对本合同进行修改或变更,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后的书面变更合同方可生效。
第三条施工单位的资质和技术要求1. 乙方需具备相应的建筑施工资质,并承诺在整个施工过程中按照法律法规要求,严格遵守相关标准和规定。
2. 乙方应提供施工现场各项技术人员的相关证书和有效联系件,确保施工质量和安全。
第四条施工工期和延期责任1. 乙方应按照本合同约定的施工工期完成工程建设,并承担按工期延误所造成的一切责任和损失。
2. 如乙方需延长施工工期,应提前书面通知甲方,并取得甲方书面同意后,方可延期施工。
第二章工程款支付与索赔第五条工程款支付方式1. 甲方在工程进展情况合理的前提下,按工程进度向乙方支付相应的工程款。
2. 工程款支付方式为:按进度款和质量保证金进行分期付款。
第六条进度款支付方式1. 进度款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
2. 预付款为工程合同价款的15%,在合同签订后五个工作日内支付给乙方。
3. 进度款为工程合同价款的65%,按工程进度的不同分为若干次支付,乙方应在每次支付前提供符合合同约定的工程进度报告。
4. 尾款为工程合同价款的20%,在竣工验收合格后的15个工作日内支付给乙方。
第七条质量保证金1. 乙方应按照合同约定的工程质量要求,提供符合国家及地方相关标准的工程质量保证金。
工程施工合同电子版(通用6篇)
工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版1发包方:_____________承包方:_____________签约时间:_________________签约地点:_________________为了保证_____________施工质量,如期完成施工任务,到达双方互惠互利的目的,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工工程协商一致,订立本合同。
一、工程名称:________________二、建筑面积(工程形式):________________三、施工地点:_____________四、工期:_________________(一)开工:_________________年_____月_____日;(二)开工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式:______________六、工程质量标准:______________七、工程价款:_________________共计人民币元。
八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款项的_____%,计__________元;工程开工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计__________元;质保金______元,质保期满后支付。
九、质保期:_________________年。
十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电,满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进展验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进展施工;2、如期完成施工任务;3、承受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员保护甲方的材物,不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则1.1 合同目的本合同是为了明确建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程质量、安全和进度,保障各方的合法权益,规范双方的行为。
1.2 合同定义建设工程施工合同是指建设工程的业主与承包商之间订立的,约定工程范围、工程价款、交付条件等关键事项的法律文件。
1.3 合同约定的基本原则本合同遵循以下基本原则:1.3.1 公正、平等、自愿原则:合同双方在遵循法律法规的前提下,自愿订立本合同,并对各自的权利和义务负责。
1.3.2 公开透明原则:合同内容应当公开透明,双方均有权了解合同的全部内容。
1.3.3 诚实信用原则:合同双方应当遵守诚实信用的原则,不得故意隐瞒或者提供虚假信息。
1.3.4 公平竞争原则:除非法律法规另有规定,合同双方应当保持公平竞争,遵循市场规则。
第二章合同的签订与生效2.1 合同的签订2.1.1 建设工程施工合同应以书面形式订立,并由双方盖章或者签字确认。
2.1.2 合同应当包括:工程范围、工程价款、工程质量、工程进度、施工组织、承包方式、工期、支付方式等条款。
2.2 合同的生效2.2.1 合同生效的条件:合同经双方盖章或者签字确认后生效。
2.2.2 合同生效的日期:合同生效日期为最后签字确认之日。
2.2.3 生效后合同的效力:自合同生效之日起,各方应按合同的约定履行各自的义务。
第三章工程范围与变更3.1 工程范围3.1.1 工程范围应包括工程的具体位置、结构、设备及相关附属设施等。
3.1.2 工程范围的确认:双方应在合同中明确工程范围的详细信息,并签字确认。
3.2 工程变更3.2.1 工程变更的条件:任何一方变更工程范围时,应经对方允许并书面确认。
3.2.2 工程变更的程序:双方应按约定的程序进行工程变更,并记录变更内容和日期。
3.2.3 工程变更的影响:工程变更可能对工程进度、工程费用等产生影响,双方应进行商议解决。
第四章工程价款与支付4.1 工程价款4.1.1 工程价款的确定:工程价款应根据工程量清单和计价规则确定,双方应在合同中明确计价依据和计价方法。
建设工程施工合同专用条款(标准版)正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款(标准版) 第一章总则第一条合同目的本合同是甲方委托乙方承揽建设工程的合同,旨在明确双方在工程建设过程中的权利和义务,规范双方的合作关系。
第二条合同范围本合同适用于甲方委托乙方进行建设工程的施工,包括但不限于项目的土建、安装、装饰等各个环节。
第三条合同价格1.本合同的总价格为_________________。
2.合同价格包括但不限于材料费、劳务费、设备费、管理费等。
第四条付款方式1.甲方根据工程进度向乙方支付工程款项,支付方式为_________________。
2.乙方完成工程后,甲方应及时支付工程的最后尾款。
第五条提供工程资料1.甲方应向乙方提供与工程设计、施工相关的各项资料,包括但不限于施工图纸、设计方案、材料清单等。
2.甲方提供的工程资料应准确、完整,如有变更应及时通知乙方。
第六条现场配合1.甲方应提供工程现场,并保证施工期间的顺利进行。
2.甲方应负责提供施工现场的基础设施和必要的协助条件,包括但不限于供电、供水、通风等。
第七条安全保障1.甲方应为施工过程提供安全保障措施,包括但不限于施工现场的安全警示标识、防护设施等。
2.如有特殊安全要求,甲方应提前告知乙方,并共同商定安全措施。
第八条施工质量1.乙方应按照国家标准和相关法律法规要求,保证施工质量符合合同约定。
2.乙方应选用符合质量要求的材料和设备,并按照施工图纸进行施工。
第九条工期保障1.乙方应按照工程进度计划进行施工,并保证完成工程的时间节点。
2.如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误,乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第十条安全施工1.乙方应建立完善的安全生产责任制度和安全管理体系,确保施工过程安全无事故。
2.乙方应对施工人员进行必要的安全教育和培训,并提供必要的安全防护设施。
第四章违约责任第十一条违约责任1.若任何一方违反本合同的规定,应承担相应的违约责任。
2.如一方违约给对方造成损失的,应承担赔偿责任,并负责处理违约问题。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议,具有合同效力。
第二条合同基本信息本合同的基本信息如下:建设工程名:【填写工程名称】施工地点:【填写工程地点】合同签订日期:【填写签订日期】合同金额:【填写合同金额】合同期限:【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更,应当书面协商一致,并签订变更协议。
2.变更协议应当附在本合同正本上,具有与本合同同等的法律效力。
第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。
–法律法规规定的情形;–双方协商一致;–其他合同约定的情形。
第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件,确保施工顺利进行。
2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工,确保工程质量和安全。
第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量,按时保质保量完成施工任务。
2.乙方应严格遵守施工安全规范,采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全。
第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后,应书面通知甲方进行工程验收。
2.工程验收时,甲方有权对工程进行检查,发现问题应及时提出,并由乙方进行整改。
第十条竣工验收1.工程竣工后,甲方应组织对工程进行验收,并据实填写竣工验收证书。
2.竣工验收合格后,乙方应完成工程交付手续。
第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定,应当承担违约责任。
2.违约方应向对方支付违约金,并承担其他法律责任。
第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时,应当通过友好协商解决。
2.如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同电子版范本(7篇)
建设工程施工合同电子版范本(7篇)建设工程施工合同电子版(篇1)发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:君利花园住宅小区4-8号楼共20__平米、635户智能家居设备及安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料三、合同工期开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:国家验收规范合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币)¥:20__.00(每平方米总价29元)元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:建设工程施工合同电子版(篇2)建设(发包)单位:(简称甲方)施工(承包)单位:(简称乙方)甲方为单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。
施工合同专用条款
施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。
工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。
本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。
三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。
2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。
3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。
2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。
3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。
五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。
2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。
3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。
六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。
2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。
3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。
七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。
2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。
3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。
八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。
2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。
九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。
2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。
以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。
工程施工合同专用合同条款
工程施工合同专用合同条款合同编号:[合同编号]甲方(业主):[业主名称]乙方(承包商):[承包商名称]签订日期:[签订日期]工程地点:[工程地点]第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程内容:[详细描述工程项目的性质、范围、标准和要求等]1.3 工程造价:[约定的工程总造价]1.4 工程期限:[具体开工日期]至[具体竣工日期]第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关质量标准及甲方提供的技术规范执行施工,并保证工程质量满足合同约定。
2.2 如发生质量问题,乙方应在接到通知后迅速采取措施进行整改,费用由责任方承担。
第三条工程进度与计划3.1 乙方应根据合同约定提交详细的施工进度计划,并经甲方审核同意。
3.2 若因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式及时限应根据合同规定执行。
4.2 甲方应按时支付工程款,如有延迟,应向乙方支付相应的滞纳金。
第五条变更与索赔5.1 任何工程变更需得到双方书面同意,并按照约定调整合同价款及工程期限。
5.2 乙方有权在符合合同规定的情况下提出成本和时间的索赔。
第六条违约责任6.1 双方均应严格履行合同义务,一方违约应承担违约责任。
6.2 违约赔偿应基于实际损失计算,且不得超过合同中约定的限额。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的争议。
7.2 如协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 未尽事宜,双方可另行商议并补充相关条款。
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf目录[TOC]1. 引言2. 定义与解释•合同:指本建设工程施工合同。
•委托人:指合同的发起方,即需要进行建设工程的施工的当事人。
•承包人:指合同的接受方,即承担建设工程施工任务的当事人。
•建设工程:指本合同中所规定的需要进行施工的建筑、结构、设备或其他工程。
•合同价款:指合同约定的承包人施工建设工程所应获得的价款。
•工期:指合同规定的建设工程完成所需要的时间。
3. 合同的内容3.1 建设工程的范围本合同约定的建设工程的范围应包括具体的工程内容、材料、设备等。
3.2 价款和支付方式3.2.1 价款的确定•固定总价款:合同双方约定建设工程的总价款,不受施工过程中的变化影响。
•单价加总价款:合同双方约定建设工程的单价和数量,根据工程实际完成情况进行价款计算。
3.2.2 价款的支付方式•分期支付:委托人按照合同约定的工程进度和实际完成情况,向承包人支付相应的价款。
•最终支付:合同约定的最终支付日期到达后,委托人应支付剩余的价款。
3.3 工期和延期3.3.1 工期的确定根据合同约定的建设工程的范围和工程量,合同应约定工程的开始日期和完成日期。
3.3.2 延期在下列情况下,工期可以延期:•不可抗力:包括自然灾害、战争等不可避免的因素。
•双方协商一致:委托人和承包人经协商一致同意延期。
3.4 合同的履行3.4.1 承包人的权利和义务•按期交付:承包人应按照合同约定的工期完成建设工程。
•质量保证:承包人应确保建设工程符合国家法律法规和行业标准的要求。
3.4.2 委托人的权利和义务•支付合同价款:委托人应按照合同约定的方式和时间支付价款。
•验收和接收:委托人应对建设工程进行验收,确认其符合合同约定的要求。
3.5 保险责任为了确保建设工程施工过程中的安全,双方应购买相应的保险,并履行保险责任。
3.6 解决争议双方在履行合同过程中产生的争议,应通过友好协商解决。
如果协商不成,可以提交仲裁机构进行仲裁。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):********************************承包人(全称):********************************根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就******************************************************************* * 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:****************************************************** 。
2.工程地点:********************************** 。
3.工程立项批准文号:************************* 。
4.资金来源:*********************。
5.工程内容:*******************************************************。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:施工图及工程量清单全部内容。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:********* 天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合国家质量验收质量标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)叁佰陆拾玖万伍仟柒佰柒拾柒元整 (¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写) (¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) (¥元);(4)暂列金额:人民币(大写) (¥元)。
2.合同价格形式:固定单价合同。
五、项目经理承包人项目经理:*** 。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:******************地址:地址:**********************************邮政编码:邮政编码:*********法定代表人:法定代表人:***********委托代理人:委托代理人:电话:电话:*************传真:传真:****************电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:**************************账号:账号:0********************第二部分通用合同条款(见通用条款示范文本,不再详列)第三部分专用合同条款1. 一般约定词语定义合同其他合同文件包括:合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
合同当事人及其他相关方监理人:名称:********************************;资质类别和等级:****************;联系电话:********************** ;电子信箱:**************************;通信地址:**************************************。
设计人:名称:***********************************;资质类别和等级:***********************************;联系电话:*******************;电子信箱:********************;通信地址:********************************************************************************************************************。
工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括:现场临时办公室。
永久占地包括:无。
临时占地包括:施工临时建筑及用水,用电工程临时施工便道。
法律适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国仲裁法》、《中华人民共和国建筑工程承包条例》以及国家现行法律、行政法规及内蒙古自治区、鄂尔多斯市的地方法规和有关部门的规章、规定。
标准和规范适用于工程的标准规范包括:国家、自治区以及地方有关建筑安装工程现行施工验收规范、质量评定标准和行业有关规定。
发包人提供国外标准、规范的名称: / ;发包人提供国外标准、规范的份数: / ;发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/ 。
合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前5天;发包人向承包人提供图纸的数量:2套;发包人向承包人提供图纸的内容:本合同发包内容中的全部图纸。
承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:符合当月完成的工程量报表和下个月施工进度计划安排;承包人提供的文件的期限为:按发包人要求;承包人提供的文件的数量为:按发包人要求;承包人提供的文件的形式为:书面;发包人审批承包人文件的期限:7天内。
现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:按通用条款执行。
联络发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
发包人接收文件的地点:施工现场建设单位办公室;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:施工现场项目部办公室;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:施工现场监理办公室;监理人指定的接收人为:。
交通运输出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:按通用条款执行。
场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:按通用条款执行。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:按通用条款执行。
超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的着作权的归属:/ 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: / 。
关于承包人为实施工程所编制文件的着作权的归属:/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:/ 。
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:自行承担。
工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:执行专用条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:变化幅度超过15%的。
2. 发包人发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:************************************施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:按通用条款执行。
资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:28天内。
发包人是否提供支付担保:否。
发包人提供支付担保的形式:无。
3. 承包人承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:完整的竣工技术档案资料、结算资料。
承包人需要提交的竣工资料套数: 4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面。
(10)承包人应履行的其他义务:/ 。
项目经理项目经理:姓名:****************************;身份证号:******************************;建造师执业资格等级:**********************;建造师注册证书号:************************;建造师执业印章号:******************************;安全生产考核合格证书号:******************************;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:按通用条款执行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理确保到位率100%,如有特殊原因需请假,必须提前3天通知甲方代表。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:/。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任: 3000元/天。
承包人擅自更换项目经理的违约责任:扣除合同价款的1%。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:扣除合同价款的1%。