建设工程施工合同专用条款【新版】
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方(以下简称“甲方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.2 承包方(以下简称“乙方”):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程规模:____________________2.4 工程类型:____________________2.5 工程建设规模:____________________2.6 工程总投资:____________________2.7 工程合同工期:____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求,在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准,如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后,应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求,在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定,确保施工现场安全、环保。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同是由甲方(以下简称“业主”)和乙方(以下简称“承包商”)共同签订,根据双方的自愿、平等和互利原则,依法约定并履行的合同。
1.2 本合同的订立是为了确保建设工程的质量、安全、进度和费用的控制,同时明确双方的权利和义务。
第二条合同范围2.1 本合同适用于以下范围的建设工程:(请详细描述建设工程的性质、规模和位置等相关信息)2.2 如后续发生工程范围的变更或延期等情况,双方应协商并签订补充合同或变更协议。
第三条工期3.1 工期的计算以合同正式签订之日起计算,并根据工程的规模和复杂程度进行合理的调整。
3.2 如因不可抗力等原因导致工期延误,延期天数应按照法律规定执行。
3.3 若承包商拖延工期,按照每日合同金额的2%向业主支付违约金。
第四条价款支付4.1 业主按照工程进度按期支付价款,支付方式和比例按照双方约定执行。
4.2 如因承包商原因导致工程质量不合格,业主有权扣除相应款项,并要求承包商进行整改。
4.3 如发生争议,双方应协商解决,未解决部分可由仲裁委员会裁决。
第五条质量保证5.1 承包商应按照国家和地方相关标准要求,确保建设工程的质量符合合同约定和规范要求。
5.2 对于承包商所使用的材料和设备,应标明合格证明,确保其符合相关质量标准。
5.3 工程竣工后,承包商应提供一定期限的售后保修,如发生质量问题,及时进行处理和修复。
5.4 若承包商未能按照约定提供符合质量要求的工程,业主有权要求承包商重新进行施工,并可要求赔偿相应损失。
第六条安全保障6.1 承包商应制定详细的安全施工方案,并按照规定进行施工,确保工程过程中的安全。
6.2 如有人身伤亡或财产损失,责任由承包商承担,同时承包商需要负责相应的赔偿责任。
第七条违约责任7.1 如一方未能按照合同约定履行其义务,视为违约,另一方有权采取法律措施要求其履行或赔偿损失。
7.2 如双方均存在违约行为,应协商解决,如协商不成,可通过仲裁或法院解决。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同的法律地位和效力1. 本合同是甲方与乙方在平等、自愿、公平的基础上,依照国家有关法律、法规和规章制度,经双方友好协商签订的合同,具有法律效力。
2. 本合同是双方共同遵守和执行的依据,对甲方及乙方均具有法律约束力。
第二条合同的履行程序1. 本合同的履行程序应符合国家有关法律、法规和规章制度的规定。
2. 凡与合同有关的文件、报批表等,必须经甲方审核同意,并按规定的程序办理。
第二章合同的签订和变更第三条合同的签订程序1. 本合同的签订应当经双方合同代表或法定代表人授权,并由双方合同代表或法定代表人签字盖章后生效。
2. 合同签订时,甲方应出具项目批准文件、招标文件、工程设计文件等。
第四条合同的变更1. 在合同履行过程中,如遇法律、法规、规章制度调整,或因工程设计变更、勘察报告调整等原因,需变更合同的,应当及时提出书面变更申请,并经甲方审核同意后方可变更。
2. 合同变更的费用、工期延长等情况应当在变更协议中明确约定。
第三章合同的效力和解除第五条合同的效力1. 合同自双方签订并按照约定的程序生效,具有合同所规定的效力。
2. 合同的生效期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日。
第六条合同的解除1. 合同解除的情况包括但不限于:双方约定的解除情形、甲方依法解除合同的情形、乙方违约解除的情形等。
2. 解除合同应当按照合同条款的约定,并依法办理解除手续。
第四章合同的履行和验收第七条合同的履行1. 乙方应按照工程设计文件、合同约定的要求和标准,高质量地完成工程建设任务,并按计划完成工程。
2. 甲方应配合乙方的工作,提供必要的资料、设备和场地等。
第八条工程的验收1. 工程竣工后,乙方应按照国家相关技术标准和合同约定的验收要求,向甲方申请验收。
2. 甲方应派遣验收人员进行验收,并按照验收结果支付工程质量保证金等款项。
第五章合同的违约责任第九条合同的违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项等,应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款1. 合同订立1.1 合同范围本合同适用于建设工程的施工合同,包括工程的设计、施工、验收和结算等各个阶段。
1.2 合同订立1.2.1 合同的订立应当采用书面形式,由双方合意并签字盖章确认。
1.2.2 合同的订立应当符合国家法律法规以及有关建设工程施工合同的有关规定。
2. 工程设计和施工2.1 工程设计2.1.1 施工方应当根据合同约定的工程范围和要求,按照国家相关法律法规和标准进行工程设计。
2.1.2 工程设计应符合国家相关法律法规和标准的要求,并经甲方审核确认后方可开始施工。
2.2 施工计划和组织2.2.1 施工方应当根据工程的特点和要求制定详细的施工计划,并向甲方报备。
2.2.2 施工方应当组织施工人员和设备,按照施工计划进行工程施工。
2.3 质量控制2.3.1 施工方应当按照国家相关法律法规和标准的要求,采取有效的措施确保工程质量。
2.3.2 施工方应当按照要求进行质量检查和验收,并向甲方提供相应的验收报告。
3. 工程验收3.1 验收程序3.1.1 工程竣工后,施工方应当通知甲方进行验收。
3.1.2 验收程序包括初步验收和终验。
初步验收由施工方和甲方共同参与,终验由甲方负责。
3.2 验收标准3.2.1 验收标准应符合国家相关法律法规和标准的要求。
3.2.2 验收标准包括工程质量、安全性能、使用功能等方面的要求。
4. 合同价款和支付方式4.1 合同价款4.1.1 合同价款应当根据工程范围和要求进行合理确定。
4.1.2 合同价款应包括工程施工和验收的全部费用。
4.2 支付方式4.2.1 支付方式可以分期付款或一次性付款。
4.2.2 分期付款的方式应当根据工程进度和质量进行合理划分。
5. 违约责任5.1 违约责任的定义5.1.1 违约责任是指合同一方因未履行或不完全履行合同义务而应承担的法律责任。
5.1.2 违约责任分为违约赔偿和违约金两种形式。
5.2 违约赔偿5.2.1 违约赔偿应当根据实际损失进行合理计算,并按照约定的方式进行赔偿。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
最新建筑工程合同专用条款
最新建筑工程合同专用条款一、定义与解释1.1 “甲方”:指业主或发包方。
1.2 “乙方”:指承包商或施工方。
1.3 “工程”:指甲方委托乙方进行的建筑工程。
1.4 “合同价格”:指双方约定的工程总价款。
1.5 “工期”:指从合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止的时间期限。
二、工程范围与内容2.1 乙方应根据甲方的要求,按照国家相关法律法规和技术标准,完成以下工程任务:(具体描述工程项目的范围和内容)2.2 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范要求,并接受甲方或相关部门的监督检查。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程任务,如因不可抗力或其他合理原因需要延长工期,应及时与甲方协商确定。
三、合同价格与支付方式3.1 合同价格为人民币____元整(大写:________),包含所有税费和其他费用。
3.2 甲方应在合同签订后____天内支付预付款____元整(大写:________)给乙方作为启动资金。
3.3 剩余款项将根据工程进度和验收情况分期支付,具体支付时间和金额由双方另行协商确定。
3.4 如发生变更设计或增加工程量等情况导致合同价格调整,双方应及时协商确定新的合同价格。
四、工期与进度管理4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程任务,确保工程按时交付使用。
4.2 乙方应制定详细的施工计划和进度安排,并定期向甲方报告工程进展情况。
4.3 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证与验收标准5.1 乙方应按照国家相关法律法规和技术标准进行施工,确保工程质量符合要求。
5.2 甲方有权对工程质量进行监督检查,并要求乙方及时整改不符合要求的工程问题。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿,为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,促进合作,确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位,乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时,需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内,双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准,乙方应承担相应的返工和修复责任,并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因,导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更,双方应及时协商并达成一致意见,按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的,应提前书面通知对方,并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失,并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项,具体内容如附件所示。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则1.1 合同目的本合同是为了明确建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程质量、安全和进度,保障各方的合法权益,规范双方的行为。
1.2 合同定义建设工程施工合同是指建设工程的业主与承包商之间订立的,约定工程范围、工程价款、交付条件等关键事项的法律文件。
1.3 合同约定的基本原则本合同遵循以下基本原则:1.3.1 公正、平等、自愿原则:合同双方在遵循法律法规的前提下,自愿订立本合同,并对各自的权利和义务负责。
1.3.2 公开透明原则:合同内容应当公开透明,双方均有权了解合同的全部内容。
1.3.3 诚实信用原则:合同双方应当遵守诚实信用的原则,不得故意隐瞒或者提供虚假信息。
1.3.4 公平竞争原则:除非法律法规另有规定,合同双方应当保持公平竞争,遵循市场规则。
第二章合同的签订与生效2.1 合同的签订2.1.1 建设工程施工合同应以书面形式订立,并由双方盖章或者签字确认。
2.1.2 合同应当包括:工程范围、工程价款、工程质量、工程进度、施工组织、承包方式、工期、支付方式等条款。
2.2 合同的生效2.2.1 合同生效的条件:合同经双方盖章或者签字确认后生效。
2.2.2 合同生效的日期:合同生效日期为最后签字确认之日。
2.2.3 生效后合同的效力:自合同生效之日起,各方应按合同的约定履行各自的义务。
第三章工程范围与变更3.1 工程范围3.1.1 工程范围应包括工程的具体位置、结构、设备及相关附属设施等。
3.1.2 工程范围的确认:双方应在合同中明确工程范围的详细信息,并签字确认。
3.2 工程变更3.2.1 工程变更的条件:任何一方变更工程范围时,应经对方允许并书面确认。
3.2.2 工程变更的程序:双方应按约定的程序进行工程变更,并记录变更内容和日期。
3.2.3 工程变更的影响:工程变更可能对工程进度、工程费用等产生影响,双方应进行商议解决。
第四章工程价款与支付4.1 工程价款4.1.1 工程价款的确定:工程价款应根据工程量清单和计价规则确定,双方应在合同中明确计价依据和计价方法。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
建设施工合同范本专用条款
建设施工合同范本专用条款1. 定义与解释1.1 “合同”指本建设施工合同及其所有附件。
1.2 “甲方”指委托建设工程的一方。
1.3 “乙方”指承接建设工程的一方。
1.4 “工程”或“建设工程”指在本合同项下由乙方承担的建设任务。
1.5 “标的物”指本合同项下乙方应承担的具体建设工程目标。
1.6 “合同价款”或“价款”指乙方提供工程服务所应得的报酬。
1.7 “变更”指对工程范围、设计、实施方式等的变动。
1.8 “竣工”指工程达到合同规定的工程质量要求,并经甲方验收的状态。
1.9 “保修期”指合同规定的工程竣工后维修的期限。
1.10 “工期”指工程合同规定的完成工程的期限。
2. 工程范围2.1 本合同的工程范围包括但不限于以下内容:施工计划、施工方案、质量标准、安全措施等。
2.2 乙方应按照合同约定的工程范围和标准履行合同义务,确保工程质量符合标准要求。
3. 价格及支付方式3.1 乙方将工程的全部成本列入合同价款内,甲方应按期支付价款。
3.2 甲方按照合同规定的支付方式向乙方支付工程价款,如未按期支付,应支付逾期费用。
3.3 工程中发生的变更由双方协商确定,价款将相应调整。
4. 竣工验收和保修期4.1 乙方应在规定的工期内完成工程,并向甲方提出竣工验收申请。
4.2 竣工验收合格后,双方签署竣工验收证书,保修期自竣工验收之日起开始计算。
4.3 保修期内,乙方应按照合同要求负责工程的维修和保养。
5. 违约责任5.1 如乙方未按合同规定完成工程,应承担相应的违约责任。
5.2 如甲方未按合同规定支付价款,应承担逾期费用。
5.3 双方应尽最大努力协商解决争议,如协商不成,应提交仲裁解决。
6. 其他事项6.1 本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收之日止。
6.2 本合同的解释、效力等应适用法律的规定和双方的约定。
甲方(盖章):__________________ 乙方(盖章):__________________日期:_______________________ 日期:_______________________。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。
1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。
第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。
2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。
第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。
3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。
4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。
第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。
5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。
第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。
6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。
第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。
7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。
第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款,旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程,保护合同各方的权益,确保建设工程的顺利进行。
2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人,包括建设单位和承包商。
2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位,也称为甲方。
2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位,也称为乙方。
2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定,由承包商负责承包施工的工程项目。
3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同,约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。
3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定,双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。
3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案,按时高质量地完成施工任务。
3.2.2 承包商在施工过程中,应当严格遵守相关法律法规,并承担相应责任。
3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督,承包商应积极配合。
4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定,双方应当在合同中明确约定。
4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定,一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。
4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明,以便建设单位支付相应的价款。
4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明,建设单位有权暂停支付未支付的价款。
5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更,应当提前以书面形式通知承包商,并双方协商确定变更内容和变更费用。
5.1.2 变更后的合同应继续履行,双方应按照变更后的约定进行施工和支付。
5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务,应当提出索赔请求,双方应进行协商处理,如协商不成,可依法解决。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程内容:详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方(甲方):名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方(乙方):名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期:________________________3.2 竣工日期:________________________3.3 工期延误的处理方式:详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准:明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收:约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款:人民币(大写)________________________元5.2 支付方式:详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备:列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备:列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式:详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式:详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任:详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任:详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式:约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款:约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款:约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜,双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件:明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件:明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
建筑工程专用合同条款最新
建筑工程专用合同条款最新一、词语定义1.1 本合同(以下简称“合同”)是指由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分构成的建筑工程施工合同。
1.1.1 合同协议书是指由双方当事人签署的、确认合同各项条款的法律文件。
1.1.2 通用合同条款是指适用于各类建筑工程施工合同的、具有普遍约束力的合同条款。
1.1.3 专用合同条款是指针对具体建筑工程项目特点和要求的、对通用合同条款进行补充和细化的合同条款。
1.2 合同当事人及其他相关方:1.2.1 发包人:指委托承包人进行建设工程施工的当事人。
1.2.2 承包人:指承担建设工程施工任务的当事人。
1.2.3 监理人:指由发包人委托的对建设工程施工过程进行监督管理的当事人。
1.2.4 设计人:指负责建设工程设计工作的当事人。
二、合同文件的构成2.1 本合同文件包括:2.1.1 合同协议书;2.1.2 通用合同条款;2.1.3 专用合同条款;2.1.4 合同附件:包括工程量清单、施工图纸、技术规范等。
2.2 合同文件的解释顺序:合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、合同附件。
三、合同的生效、变更和解除3.1 合同自双方当事人签字或者盖章之日起生效。
3.2 合同的变更和解除应当经双方当事人协商一致,并书面确认。
3.3 合同的变更和解除不影响合同中结算和清理条款的效力。
四、工程质量4.1 承包人应当按照设计文件和技术规范的要求进行施工,保证工程质量符合相关法律法规和标准要求。
4.2 发包人应当对施工过程中的工程质量进行监督检查,发现质量问题及时通知承包人整改。
4.3 工程验收合格后,承包人应当对工程实行保修,保修期限和保修范围按照专用合同条款的约定执行。
五、工期和进度5.1 承包人应当按照合同约定的工期完成施工任务。
5.2 发包人应当提供施工所需的场地、材料、设备等,并保证施工顺利进行。
5.3 双方应当共同协商,合理调整工期,确保工程按期完成。
六、材料和设备6.1 承包人应当使用合同约定的材料和设备,并对其质量负责。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款一、合同的目的和范围本合同是为了明确建设工程施工的双方权益和责任,规范合同履行过程中的行为,保障建设工程施工的顺利进行而制定的。
本合同适用于所有建设工程施工合同,除非双方另有约定。
二、合同的签署和生效1. 合同双方应当在合同生效前进行签署,并分别保留正本和副本。
2. 合同的生效以双方签署日期为准。
三、施工工期和工程进度1. 合同双方应当共同确定施工工期,并将其列入合同附件。
2. 施工工期须符合相关法律法规的要求,并根据工程的实际情况进行合理安排。
3. 工程进度应当及时报告并随时调整。
四、工程质量与验收标准1. 施工方应当按照国家标准和相关规定进行施工,确保工程质量符合合同约定。
2. 工程验收应当由业主方组织,并按照相关标准进行,施工方应积极配合并提供必要的技术文件和资料。
3. 如发现工程质量问题,施工方应及时整改并承担相应的责任。
五、施工安全和环境保护1. 施工方应根据相关法律法规要求,制定并执行施工安全和环境保护方案。
2. 施工方应采取必要的安全措施和防护措施,确保施工过程中的安全和环境保护。
3. 如发生施工安全事故或环境污染,施工方应及时采取措施进行处理,并承担相应的法律责任。
六、合同价款和支付方式1. 合同价款按照合同约定的支付方式进行支付。
2. 如发生额外工程或变更工程,双方应进行协商并签订补充合同,明确费用和支付方式。
七、合同的终止与违约责任1. 如一方未履行合同约定的义务,另一方可以要求履行,并保留追究违约责任的权利。
2. 如一方严重违约,给另一方造成重大损失的,受损害方有权解除合同,并要求违约方承担相应的赔偿责任。
八、争议解决1. 合同双方应尽力通过友好协商解决争议。
2. 如协商未果,争议应提交仲裁机构进行裁决。
九、其他事项1. 本合同经双方签署后生效,未尽事宜可进行补充协商。
2. 本合同一式两份,分别由双方保留。
以上为建设工程施工合同的专用条款,双方应遵守并履行。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款1. 总则1.1 双方当事人(以下简称甲方和乙方)在平等自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,就建设工程施工事项达成本合同。
2. 合同的签订和效力2.1 本合同自双方当事人签字或盖章后即生效,具有法律效力。
2.2 本合同的附件、补充协议、变更协议等与本合同具有同等的法律效力。
3. 工程范围3.1 甲方将详细描述工程的具体范围,包括建筑物、设施、设备等,并提交给乙方。
乙方对此范围表示认可并在本合同中载明。
4. 工程期限4.1 甲方和乙方应在合同中约定工程开始和结束的日期,并在此期限内按照约定完成工程。
5. 工程价款5.1 工程价款应包括施工费、材料费、人工费和其他费用,并依照约定的支付方式进行支付。
5.2 乙方应提前报备工程款的支付计划,并经甲方审核确认后方可执行。
5.3 甲方未按照约定支付工程款的,乙方有权停止工程的施工,并要求甲方补偿相应的损失。
6. 质量保证6.1 工程的设计、施工应符合国家和地方的工程质量相关标准。
如出现质量问题,乙方应承担相应的责任并予以修复。
6.2 工程竣工验收合格后,甲方应出具相应的竣工验收证书。
7. 违约责任7.1 若一方无故违反本合同的约定,给对方造成经济损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。
7.2 如因甲方原因造成工期延误或工程停滞影响工程进度,甲方应支付乙方相应的违约金。
7.3 如因乙方原因造成工程质量问题或者未按照合同约定完成工程的,乙方应承担相应的违约责任。
8. 纠纷解决8.1 双方当事人应通过友好协商解决合同履行中出现的争议和纠纷。
8.2 如协商不成,可以选择依法通过仲裁机构或诉讼等方式解决纠纷。
9. 合同的解除和变更9.1 当合同约定的工程完成后,合同即解除。
9.2 任何一方要求变更合同内容的,应向对方提出书面变更通知,并经双方协商一致后签订补充协议。
10. 其他事项10.1 本合同的效力、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
(版)建设施工合同专用条款
建设施工合同专用条款目录1. 定义与术语2. 承包商的义务3. 业主的义务4. 工程进度与变更5. 工程质量与验收6. 合同价格与支付7. 违约责任与解除合同8. 争议解决9. 附件1. 定义与术语1.1 "合同"指的是本建设施工合同专用条款,包括所有附件、附录和补充协议。
1.2 "承包商"指的是承担施工工程的个人或公司。
1.3 "业主"指的是委托承包商进行施工的个人或公司。
1.4 "工程"指的是根据合同规定由承包商进行的施工项目。
1.5 "合同价格"指的是根据合同规定,业主应支付给承包商的总金额。
1.6 "工程进度"指的是根据合同规定,工程应按照的时间表进行。
1.7 "工程质量"指的是根据合同规定,工程应达到的标准和要求。
2. 承包商的义务2.1 承包商应按照合同规定的时间表和工程质量要求进行施工。
2.2 承包商应确保工程使用的材料、设备和工艺符合合同规定的要求。
2.3 承包商应遵守所有适用的法律、法规和标准,并负责获取所有必要的许可证和批准。
2.4 承包商应按照合同规定提供必要的技术文件和施工图纸。
2.5 承包商应按照合同规定提供工程进度报告和变更通知。
3. 业主的义务3.1 业主应按照合同规定支付合同价格。
3.2 业主应提供施工所需的场地和设施。
3.3 业主应提供必要的信息和指示,以便承包商进行施工。
3.4 业主应按照合同规定提供工程验收。
4. 工程进度与变更4.1 工程进度应按照合同规定的时间表进行。
如需变更,应双方协商一致,并签订补充协议。
4.2 如工程进度发生延误,承包商应及时通知业主,并采取必要的措施进行调整。
4.3 如工程发生变更,承包商应及时通知业主,并提供相应的技术文件和施工图纸。
变更价格应根据合同规定进行调整。
5. 工程质量与验收5.1 工程质量应符合合同规定的要求和标准。
建设工程施工合同专用条款(最新)
建设工程施工合同专用条款(最新)
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件应能互相解释,互为说明。
除专用条款(第三部分)另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同协议书
(2)招标发包工程的招标文件中中标通知书
(3)投标文件及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1、本合同除使用汉语外,还使用____________ 语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》
上一页下一页。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释,互为说明。
除专用条款(第三部分)另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)招标发包工程的招标文件中中标通知书(3)投标文件及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1、本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》3.3、适用标准、规范适用标准、规范的名称:《建筑工程验评标准及施工规范》发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:四套2007年3月1日前4.2发包人对图纸的保密要求:不得外传使用国外图纸的要求及费用承担:二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:发包人委托的职权:全权处理施工中有关技术、质量、进度问题需要取得发包人批准才能行使的职权:5.3发包人派驻的工程师姓名:职务:职权:有关工程施工过程中遇到的质量、技术问题5.6不实行监理的,工程师的职权:7、项目经理姓名:陈翼武职务:项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:达到装修施工条件,在2007年3月1日前完成。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前负责接通(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:质检、设计审查、消防、人防、开工许可证等相关证件,在开工前办理。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:(7)图纸会审和设计交底时间:开工前图纸会审完毕(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:甲乙双方共同负责(9)双方约定发包人应做的其他工作:发包方应办理的证件费用由发包方承担8.2发包人委托承包人办理的工作:9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求、完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:2008年3月1日前(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:根据工程进度,每月25日前向发包方提供下月计划和当月完成进度报表(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包方负责(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:办公室一间(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包方自理(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:交工前由承包方负责,交工后由甲方负责,未尽事宜按通用条款执行(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:妥善保护(8)施工场地的清洁卫生的要求:符合现场文明施工要求,未尽事宜,按通用条款执行(9)双方约定承包人应做的其他工作:双方协商三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前10日内工程师确认时间:发包方在收到后5日内批复10.2群体工程中有关进度计划的要求:13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:按通用条款的规定执行,由发包方原因造成的停工,工期顺延,由承包方原因造成的工期延误,工期不顺延四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:基层、隐蔽、饰面工程19、工程试车19.5试车费用的承担:五、安全施工承包方按国家及地方安全施工的规定组织施工,若违章不按操作规程施工,造成的事故全部由承包方自理六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定价+变更方式确定。
1、中标价加减发包人认定的变更;2、暂定价部分由发包人认定承包人支付;3工程量的偏差23.3双方约定合同价款的其他调整因素:材料价格调整方式按甲乙双方签字认可的价格,以定额计价方式进入工程结算24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:扣回工程款的时间、比例:25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日前报工程量报表四份,请发包人在三日内批复26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:每月按工程进度80%支付进度款,待工程全部竣工验收合格结算时预留5%保修款,余款一次付清七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符:由发包人承担所有价差;(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购;(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承担相应费用;(4)到货地点与一览表不符,由发包人负责运至一览表指定地点;(5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐,多于一览表约定的数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;(6)到货时间早于一览表约定时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失,造成工期延误的,相应顺延工期;(7)其他。
28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定;(1)承包人应按设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。
承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
(2)承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
(3)承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。
(4)工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准的材料设备时,应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
(5)承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方可以书面形式议定。
(6)其他未尽事宜,双方协商解决八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:工程竣工14天内提供完整的竣工图,竣工资料。
竣工28天内提供完整的竣工结算资料两份。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:无十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:2执行通用条款的规定本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:执行通用条款的规定本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:执行通用条款的规定双方约定的发包人其他违约责任:执行通用条款的规定35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:执行通用条款的规定,按延误工期每日1‰扣除工程总造价款本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:扣留剩余工程款,并索赔已付不合格工程价款双方约定的承包人其他违约责任:执行通用条款的规定37、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第一种方式解决:(一)提交乌海市仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:不分包分包施工单位为:39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定:地震、战争及其它不可抗力,按通用条款规定执行40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:发包方管理人员的人身保险事宜发包人委托承包人办理的保险事项:(2)承包人投保内容:执行通用条款40.4条41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式:担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式:担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其它担保事项:1执行通用条款规定46、合同份数46.1双方约定合同副本份数:5份47、补充条款1、本专用条款未包括的条款均按通用条款(示范文本第二部分)执行。
2、工程质量达到协议书约定的优良标准时,按乌海市有关规定给予奖励。
3、其他。
1、变更执行内蒙古自治区2004年发布的《内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格》、《内蒙古自治区安装工程消耗量定额及基础定额》、《内蒙古自治区装饰装修工程消耗量定额及基础定额》、《内蒙古自治区建筑工程费用计算规则》及相关调整文件。
2、施工中使用的主要材料价格超过投标价10%以上时,由承包人提供价格,经发包人确认后计入结算。
3、图纸设计做法不明确,按实际施工做法经发包方和监理认定后列入结算。
4、未尽事宜,双方另行协商解决。
附件一:承包人承揽工程项目一览表附件二:发包人供应材料设备一览表附件三:房屋建筑工程质量保修书发包人(全称):内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院承包人(全称):深圳华丽装修家俬企业公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对地质大厦室内装修第一标段(工程全称)签订工程质量保证书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:卫生间防水、浴场防水、室内装修、电气管线、给排水管线道。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年;3、装修工程为年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7、其他项目保修期限约定如下:双方协商质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。