施工合同专用条款

合集下载

安全施工专用条款规定(3篇)

安全施工专用条款规定(3篇)

第1篇一、总则第一条为了确保建筑施工过程中的安全,保障人民群众生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,结合本工程实际情况,特制定本安全施工专用条款。

第二条本专用条款是施工合同的重要组成部分,与通用条款具有同等法律效力。

双方在履行施工合同过程中,应严格遵守本专用条款的规定。

二、安全责任第三条发包人责任1. 发包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定本工程的安全施工组织设计,明确安全施工措施,报相关主管部门审批。

2. 发包人应负责组织施工图设计、施工方案编制、施工招标等工作,确保施工过程中安全措施的落实。

3. 发包人应按时提供施工场地,确保场地安全,满足施工需要。

4. 发包人应负责施工现场的统一管理和协调,对施工过程中发生的安全事故负总责。

第四条承包人责任1. 承包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施。

2. 承包人应组织施工人员参加安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。

3. 承包人应负责施工现场的安全管理,确保施工现场安全、文明施工。

4. 承包人应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。

第五条安全责任追究1. 发包人、承包人及其相关人员违反本专用条款规定,导致安全事故发生的,依法承担相应的法律责任。

2. 发包人、承包人及其相关人员因安全生产违法行为被追究刑事责任的,依法承担刑事责任。

三、安全教育培训第六条发包人应组织施工图设计、施工方案编制、施工招标等工作,确保施工过程中安全措施的落实。

第七条承包人应组织施工人员参加安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。

第八条安全教育培训内容:1. 国家有关安全生产的法律、法规和标准;2. 安全生产规章制度和操作规程;3. 施工现场安全防护设施及使用方法;4. 施工现场安全检查和隐患排查;5. 紧急情况下的应急救援措施。

第九条安全教育培训时间:1. 施工前,对全体施工人员进行不少于48小时的安全生产教育培训;2. 施工过程中,根据实际情况,定期对施工人员进行安全生产教育培训。

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款

建筑工程施工合同专用条款一、工程交付与验收1. 根据工程进度和合同约定,承包方应按时完成工程,并通知业主进行验收;2. 业主有权在验收时对工程质量进行检查,如发现存在质量问题,承包方应及时修复;3. 若工程验收合格,业主应在验收后7个工作日内支付工程款项的30%,余款需按进度分期支付。

二、工程质量保证1. 施工方应严格按照相关法律法规和技术标准进行施工,确保工程质量符合设计要求;2. 施工方应配备具备相应资质和经验的施工人员,并进行必要的培训,确保施工技术达到标准要求;3. 若工程在竣工验收后1年内出现质量问题,承包方应承担修复责任,修复费用由承包方承担。

三、工程变更管理1. 任何工程变更均需经业主书面同意,并与承包方进行协商确定变更的费用及工期等;2. 若工程变更导致施工费用增加,则业主需及时支付相应的费用差额;3. 工程变更所带来的工期延误,由业主和承包方共同商议决定。

四、工程保险责任1. 施工方在施工期间对工程应购买相应的责任保险,并提供保险单给业主备案;2. 如因施工方的过错或疏忽导致工程质量问题,施工方应承担相应的修复费用;3. 如因不可抗力因素导致工程质量问题,责任应由受影响方共同承担。

五、违约责任1. 若任何一方未能履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任;2. 在未经合同另一方同意的情况下,任何一方不得擅自解除合同,否则应承担解约方应负责的违约责任;3. 如因一方的违约行为给另一方造成损失,违约方应赔偿相应的经济损失。

六、争议解决方式1. 若双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;2. 如协商不成,任何一方均可向有管辖权的仲裁机构提出仲裁申请;3. 仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。

七、合同的生效与终止1. 双方在合同上签字盖章后,本合同即生效;2. 合同期限为工程验收合格之日起至完工之日止;3. 在合同履行期间,双方不得单方解除合同,除非发生严重违约行为;4. 合同终止后,双方应根据合同约定完成必要的工程结算和交接手续。

建筑工程施工工程施工合同专用条款

建筑工程施工工程施工合同专用条款

建筑工程施工工程施工合同专用条款一、词语定义与解释1.1 本合同以下简称“合同”,由以下双方于____ 年 ____ 月 ____ 日签订:(1)甲方:_______(以下简称“业主”);(2)乙方:_______(以下简称“施工方”)。

1.2 下列词语,除文中另有定义外,具有以下含义:(1)“工程”:指甲方委托乙方施工的位于_______的建筑工程项目,工程内容包括:_______。

(2)“合同价款”:指本合同约定的,乙方完成工程所需的全部费用,包括工程成本、利润及税费等。

(3)“工期”:指乙方完成合同约定的工程所需的时间,自工程开工之日起至工程竣工交付之日起。

(4)“质量保修期”:指乙方对工程质量承担保修责任的时间,自工程竣工交付之日起计算,保修期限按照相关法律法规及行业标准执行。

(5)“违约金”:指一方违反合同约定,应向对方支付的违约赔偿金。

(6)“不可抗力”:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。

二、合同条款2.1 工程范围与内容乙方应按照甲方的要求,完成工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。

乙方应保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。

2.2 合同价款及支付2.2.1 合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

2.2.2 甲方应按照以下付款节点向乙方支付合同价款:(1)工程开工后,甲方支付合同价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付合同价款的30%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同价款的20%;(4)剩余的10%作为质量保修金,自工程竣工交付之日起一年内无质量问题,甲方一次性支付给乙方。

2.2.3 甲方支付合同价款时,乙方应提供等额的正式发票。

2.3 工期2.3.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程,否则应支付违约金。

2.3.2 乙方因不可抗力原因导致工程延期,应立即通知甲方,并提供相关证明材料。

甲方确认后,工期相应顺延。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。

2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。

工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。

3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。

具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。

4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。

变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。

5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。

发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。

6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。

验收合格后,双方签署《工程验收报告》。

验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。

7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。

保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。

8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。

9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。

协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。

在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)正规范本(通用版)

施工合同通用条款和专用条款(施工合同的法律特征)引言施工合同是建设工程中不可或缺的法律文件,规定了承包商和业主之间的权利和义务,保护了双方的合法权益。

本文将介绍施工合同的通用条款和专用条款,以及施工合同的法律特征。

一、施工合同通用条款施工合同的通用条款通常包括内容:1. 合同的目的和范围合同应明确规定承包商将要承担的工程范围、工作内容和工期等。

此条款的目的是确保双方对合同的理解一致,能够明确地识别出工程的范围和所需工作。

2. 建设工期和交付时间工期条款规定了建设工程的时间框架和完成日期。

交付时间条款则规定了承包商需要在何时完成施工并将工程交付给业主。

这些条款对于合同履行的时间要求具有重要意义。

3. 确定支付方式和费用本条款应明确双方关于支付合同价款的义务和方式。

通常情况下,合同价款将根据工程的进展和完成程度来支付。

此外,还需要规定变更工程的处理方式及费用的支付规定,以确保合同款项的公平支付。

4. 保证和担保责任施工合同通常要求承包商提供一定的保证和担保,以确保工程的质量和安全。

合同条款应规定承包商对工程质量的保证期限,并明确由于质量问题而造成的维修和修复责任。

5. 弃权和争议解决本条款规定了当发生争议时,双方同意通过谈判、调解或仲裁来解决争议。

双方应明确规定解决争议的程序和方式,以保证争议能够公平、及时地解决。

二、施工合同专用条款施工合同的专用条款是根据工程的特殊性而制定的,以确保合同能够更好地适应特定工程的需求。

是一些常见的施工合同专用条款:1. 施工规范和标准本条款规定了施工必须符合的规范和标准。

这些规范和标准可能来自法律法规、行业标准或业主的特定要求。

通过明确规定施工规范和标准,可以确保工程的质量和安全。

2. 变更和解除合同施工合同的变更和解除条款规定了双方可以根据实际情况对合同进行修改或解除的条件和程序。

变更和解除条款应明确双方的权利和义务,以便在需要时有条不紊地进行变更或解除。

3. 安全措施和责任本条款要求承包商采取必要的安全措施,确保工地的安全和施工人员的安全。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款
合同范本专家。

标题,施工合同专用条款。

在撰写施工合同的过程中,需要特别关注以下专用条款,以确保合同的合法性和有效性:
1. 工程描述和范围,详细描述工程的具体内容和范围,包括工程的地点、规模、材料、设备等,以确保双方对工程的理解一致。

2. 工期和进度,明确规定工程的开始和结束时间,以及工程进度的安排和监督机制,确保工程按时完成。

3. 价格和支付方式,规定工程总价、付款方式和付款期限,包括工程款的分期支付安排,以确保双方权益。

4. 变更和索赔,规定工程变更的程序和条件,以及双方对索赔的处理方式,避免因工程变更和索赔引起的纠纷。

5. 质量和保修,明确规定工程质量标准和保修期限,以及双方对质量问题的处理方式,保障工程质量和双方权益。

6. 安全和责任,规定工程安全措施和责任分工,保障工程施工过程中的安全和责任。

以上是施工合同专用条款的主要内容,根据具体情况可适当调整和完善。

如有任何疑问或需要进一步咨询,请随时与我联系,我将竭诚为您提供专业的建议和指导。

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)

施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。

第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。

第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。

工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。

2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。

第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。

2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。

第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。

在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。

第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。

如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。

第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。

2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。

第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。

第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。

2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。

甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。

施工合同范本 专用条款

施工合同范本 专用条款

施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。

“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。

“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。

“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。

2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。

如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。

3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。

双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。

发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。

发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。

2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。

承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。

承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。

承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。

承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。

三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。

发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。

承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。

建筑施工合同专用条款

建筑施工合同专用条款

建筑施工合同专用条款【建筑施工合同专用条款】一、合同的缔约各方及基本条件本建筑施工合同(以下简称“合同”)由甲方(雇主)和乙方(承包商)共同缔结,并共同遵守以下约定。

甲方:【雇主名称】地址:【雇主地址】电话:【雇主电话】乙方:【承包商名称】地址:【承包商地址】电话:【承包商电话】合同工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】约定工期:【工期】合同价格:【金额】(大写:【金额大写】)二、工程范围与工程设计文件1. 工程范围:合同工程包括但不限于【列举工程范围】,具体工作内容详见附件【工程划分清单】。

2. 工程设计文件:乙方应根据甲方提供的工程设计文件进行施工。

甲方应提供的工程设计文件包括但不限于【列举设计文件种类】。

三、质量、进度及安全要求1.质量要求:乙方在施工过程中,应按照相关法律法规、标准及设计文件的要求,保证施工质量符合合同约定,并保证工程的功能性、可靠性及使用寿命。

2.进度要求:乙方应按照约定工期保质保量完成工程,确保工程的按时交付。

3.安全要求:乙方应制定并执行安全生产措施,保障工程施工过程中的人身安全和财产安全。

若发生安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任,并及时采取补救措施。

四、费用支付条款1. 材料采购:甲方应根据施工需要按时提供乙方所需的施工材料,并按照合同价格支付相关费用。

2. 施工费用:乙方应按照工程进度及质量要求,按照合同价格提交工程进度报告,并向甲方申请支付相应的施工费用。

3. 付款方式:甲方应在收到乙方的工程进度报告及发票后,按照约定的付款方式及时支付相应的款项。

五、合同履行保证1. 甲方保证:甲方应及时提供设计文件、办理相关手续,支付相应款项,并保证施工现场的安全及施工条件的满足。

2. 乙方保证:乙方应按照合同要求进行施工,保证工程质量和进度,并承担施工中的安全责任。

3. 违约责任:如一方违约未能履行合同约定的义务,违约方应向对方支付违约金,并赔偿由此产生的实际损失。

建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定,保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。

1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。

1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常,并保证工程质量符合国家规定的验收标准。

1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题,施工方应承担相应的责任并进行整改。

1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质,并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。

1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书,在合同签订后及时向业主或监理单位提供。

1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求,业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。

2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度,确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。

2.1.2 施工方应在合同签订后,根据工程规模和施工条件,制定详细的施工进度计划,并及时向业主或监理单位提供。

2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。

2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期,在施工过程中合理安排施工班次,确保施工工期不受影响。

2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间,以确保施工安全和施工质量。

2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。

3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点,制定安全施工方案,并向业主或监理单位提供。

3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,保证施工场所的安全。

3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款

(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。

第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。

第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。

第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。

第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。

第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。

第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。

第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。

施工合同通用专用条款

施工合同通用专用条款

施工合同通用专用条款一、词语定义及合同文件1.1 词语定义除专用条款另有约定外,本合同下列词语应具有本条所赋予的定义:1.1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.1.7 监理单位:指发包人委托的负责对施工现场进行监督管理的单位。

1.2 合同文件本合同文件包括:1.2.1 协议书;1.2.2 通用条款;1.2.3 专用条款;1.2.4 发包人提供的其他文件。

二、合同范围2.1 本合同所要实施的具体工作内容、范围及工程界限等,在合同专用条款中约定。

2.2 承包人应按照合同约定的范围进行施工,不得擅自变更工程内容。

如确需变更,应报发包人批准。

三、技术标准3.1 承包人应按照合同约定的技术标准进行施工,确保工程质量。

3.2 承包人应遵守有关技术法规,确保施工安全。

四、合同价格4.1 合同价款在专用条款中约定。

4.2 合同价款支付方式及时间在专用条款中约定。

五、合同履行5.1 发包人应按照合同约定的时间和要求提供施工场地、水电、交通等条件。

5.2 承包人应按照合同约定的时间和要求完成施工。

5.3 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量。

5.4 发包人、监理单位应按照合同约定的时间、地点和方式对工程进行检查、验收。

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同系甲方委托乙方对甲方指定的建设工程进行施工,在建设工程施工过程中,双方应严格遵守本合同的约定,互相协作,履行各自的责任,确保工程按质按量按期完工。

1.2 本合同的订立、履行、变更和解除,均应遵守中国法律法规规定和有关部门的规章制度,充分尊重合同当事人的意愿,维护合同当事人的合法权益。

第二条工程范围2.1 甲方要求乙方对指定的建设工程进行施工,具体工程范围包括但不限于工程设计、施工设备及物料的供应、工程施工、安全保障等。

2.2 本合同所涉工程范围的详细规划、配置、材料使用等具体内容详见附件建设工程施工图纸及规范要求。

第三条工程费用3.1 甲乙双方就建设工程的费用问题达成协议,乙方应按照合同约定的费用标准及支付方式进行付款,甲方应在规定时间内予以支付。

3.2 如工程发生变更导致费用增加或减少的,应按变更后的工程费用重新进行协商确定。

第四条工程质量4.1 乙方应按照国家标准及建设工程规范要求对工程进行施工,确保施工质量符合相关标准。

4.2 如工程存在质量问题,乙方应负责修复,并承担相关费用。

第五条工期安排5.1 工程的施工工期为(具体日期),乙方应按照工期要求合理安排施工进度,并保证工程在规定时间内完工。

5.2 如有不可抗力因素,影响工程施工进度,双方应协商解决,并在合理范围内延长工程工期。

第六条安全责任6.1 在工程施工过程中,乙方应严格遵守相关安全法规,保障施工现场的安全环境,并全面负责工程施工期间的安全保障工作。

6.2 如发生施工安全事故,乙方应立即采取有效措施进行处理,并及时通知甲方,合作完成善后工作。

第七条合同变更7.1 双方可以根据实际情况协商变更本合同的内容,但必须经双方协商一致,并经法定程序确认后方可执行。

7.2 变更后的合同内容应写明具体变更事项、变更原因及变更后的费用、工期等相关内容。

第八条违约责任8.1 若一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款施工合同专用条款1. 合同双方确立并理解项目的范围、规模、期限、价格、支付方式等关键要素,以确保合同的有效执行。

2. 承包方应在签订合同之日起15个工作日内,向发包方提供可行性研究报告和施工方案,以便双方进行评估和确认。

3. 承包方应确保施工过程中严格遵守相关法律法规,包括但不限于建设工程质量和安全的相关规定。

4. 发包方有权要求承包方提供施工过程中所用的材料和设备的质量证明,并有权拒绝不符合要求的材料和设备。

5. 承包方应按照约定的工期完成工程进度,并确保按时交付完工。

如工程进度出现问题,承包方应及时向发包方汇报,并提出解决方案。

6. 承包方应保证施工过程中不影响周边环境和其他建筑物的正常使用,并采取相应措施进行防护和安全保障。

7. 双方应就工程质量进行严格验收,发包方有权拒绝不符合质量要求的工程,并要求承包方进行整改。

8. 若承包方在施工过程中发现设计方案存在错误或不合理之处,应及时与发包方沟通,并提出合理的修改方案。

9. 发包方有权对承包方提供的施工过程中的文件、图纸、报告等进行审查,以确保工程符合法律法规和合同要求。

10. 如发生不可抗力事件或其他无法预见的情况,致使工程无法正常进行或延误,双方应友好协商,商定相应的解决办法。

11. 若工程质量存在争议,双方应首先友好协商解决;如协商无法达成一致,可以依据相关法律法规进行仲裁或诉讼解决。

12. 承包方应按照约定的价格进行支付,若发生付款迟延行为,应向发包方支付逾期利息,并承担由此产生的额外费用。

13. 发包方应按照合同约定的金额和支付方式,及时向承包方支付工程款项,并提供相应的付款凭证。

14. 若发包方需对工程进行变更或增减工程量,双方应通过书面协议进行确认和调整,以免发生纠纷。

15. 合同的解除和终止需通过书面协议进行,双方应友好协商,保证各自的权益。

以上为施工合同的专用条款,以确保项目的有效执行和双方权益的保护。

根据实际情况,双方可适当调整和补充具体的条款。

施工合同专用条款

施工合同专用条款

施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。

工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。

本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。

三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。

2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。

3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。

2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。

3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。

五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。

2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。

3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。

六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。

2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。

3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。

七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。

2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。

3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。

八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。

2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。

九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。

2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。

以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。

2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)

2023《建设工程施工合同示范文本》专用条款正规范本(通用版)

建设工程施工合同示范文本专用条款1. 背景和目的本文是建设工程施工合同示范文本的专用条款,旨在规范建设工程施工合同的订立和履行过程,保护合同各方的权益,确保建设工程的顺利进行。

2. 定义和解释2.1 合同方指本合同的当事人,包括建设单位和承包商。

2.2 建设单位指委托承包商进行建设工程的单位,也称为甲方。

2.3 承包商指承担承包工程的责任并按照约定完成施工任务的单位,也称为乙方。

2.4 建设工程指根据建设单位的要求和合同约定,由承包商负责承包施工的工程项目。

3. 合同的订立和履行3.1 合同的订立3.1.1 合同双方应当通过书面形式订立建设工程施工合同,约定合同的有效期、工程范围、工程价格、工期、质量要求等关键条款。

3.1.2 合同的订立应当符合相关法律法规的规定,双方需提供法律法规要求的相关资格证明和申报材料。

3.2 合同的履行3.2.1 承包商应按照合同约定和工程实施方案,按时高质量地完成施工任务。

3.2.2 承包商在施工过程中,应当严格遵守相关法律法规,并承担相应责任。

3.2.3 建设单位有权对施工过程进行监督,承包商应积极配合。

4. 价款支付4.1 价款的确定4.1.1 价款根据工程范围、质量要求、工期等因素确定,双方应当在合同中明确约定。

4.1.2 价款的支付方式和时间应当在合同中明确约定,一般可以按工程进度支付或分期支付等方式。

4.2 价款的支付条件4.2.1 承包商应提供符合规定的工程进度、工程质量等相关证明,以便建设单位支付相应的价款。

4.2.2 若承包商不按合同约定提交相关证明,建设单位有权暂停支付未支付的价款。

5. 变更和索赔5.1 变更5.1.1 若建设单位需要对原合同进行变更,应当提前以书面形式通知承包商,并双方协商确定变更内容和变更费用。

5.1.2 变更后的合同应继续履行,双方应按照变更后的约定进行施工和支付。

5.2 索赔5.2.1 若其中一方认为对方违约或不履行合同义务,应当提出索赔请求,双方应进行协商处理,如协商不成,可依法解决。

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款一、工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程内容:详细描述工程的具体内容和范围二、合同双方2.1 发包方(甲方):名称、地址、法定代表人或授权代表2.2 承包方(乙方):名称、地址、法定代表人或授权代表三、工程期限3.1 开工日期:________________________3.2 竣工日期:________________________3.3 工期延误的处理方式:详细描述工期延误的处理方式和责任承担四、工程质量4.1 质量标准:明确工程质量的具体标准和要求4.2 质量检验和验收:约定质量检验的程序和验收标准五、合同价款与支付5.1 合同总价款:人民币(大写)________________________元5.2 支付方式:详细描述价款的支付方式、时间和比例六、材料设备供应6.1 甲方供应的材料设备:列明甲方供应的材料设备的名称、规格、数量等6.2 乙方采购的材料设备:列明乙方采购的材料设备的名称、规格、数量等七、变更与索赔7.1 工程变更的处理方式:详细描述工程变更的提出、审核、批准和执行程序7.2 索赔的处理方式:详细描述索赔的提出、审核、批准和支付程序八、违约责任8.1 甲方违约的责任:详细描述甲方违约的情形和相应的违约责任8.2 乙方违约的责任:详细描述乙方违约的情形和相应的违约责任九、争议解决9.1 争议解决方式:约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等十、其他条款10.1 保密条款:约定双方在合同履行过程中的保密义务10.2 知识产权条款:约定涉及知识产权的相关事项10.3 其他未尽事宜,双方可另行协商补充十一、合同生效与终止11.1 合同生效条件:明确合同生效的条件和时间11.2 合同终止条件:明确合同终止的情形和程序十二、附则12.1 本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。

工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款

工程施工合同专用条款一、词语定义1.1 合同1.1.1 本合同是指由双方签订的,关于工程施工的明确双方权利和义务的文件。

1.1.2 本合同包括合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单、图纸、技术标准及要求等文件。

1.1.3 其他合同文件包括:施工组织设计、施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施、材料和设备采购合同、工程保修书等。

1.2 合同当事人及其他相关方1.2.1 发包人:指合同中约定的有权委托监理人、接收工程并提供施工条件的当事人。

1.2.2 承包人:指合同中约定的具有相应资质、承担工程施工并支付相应价款的当事人。

1.2.3 监理人:指发包人委托的对工程施工进行监督管理的具有相应资质的第三方。

1.2.4 设计人:指合同中约定的负责工程设计的当事人。

1.2.5 工程师:指监理人指派的,负责工程施工现场日常管理的具有相应资质的人员。

1.2.6 其他相关方:指与本合同有直接利益关系的当事人,如材料和设备供应商、工程保修责任方等。

二、工程和设备1.3 工程:指合同中约定的施工项目,包括建筑工程、安装工程、装修工程等。

1.3.1 施工现场:指工程项目的所在地,包括永久占地和临时占地。

1.3.2 永久占地:指工程项目施工完成后,长期使用的场地。

1.3.3 临时占地:指工程项目施工期间暂时占用的场地。

1.3.4 工程质量:指工程项目符合国家法律法规、技术标准和设计文件要求的能力。

1.3.5 工程进度:指工程项目按照合同约定的时间节点完成的程度。

1.3.6 设备:指合同中约定的,用于工程项目施工的机械设备、仪器仪表、工具等。

三、合同的履行2.1 合同的生效2.1.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.1.2 合同生效后,双方应按照合同约定履行各自的义务。

2.2 合同的终止2.2.1 本合同在以下情况下终止:(1)合同约定的工程全部完工,并经验收合格;(2)合同约定的期限届满;(3)双方协商一致终止;(4)依法应当终止的其他情形。

标准施工合同范本专用条款怎么写

标准施工合同范本专用条款怎么写

标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。

2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。

3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。

4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。

5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。

如有质量问题,甲乙双方应协商解决。

6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。

二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。

2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。

3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。

4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。

三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。

2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。

四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。

2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。

特此确认,以示双方同意。

甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。

施工合同总价合同专用条款

施工合同总价合同专用条款

施工合同总价合同专用条款一、词语定义及合同文件1.1 合同文件组成及解释顺序本合同协议书、中标通知书、本合同专用条款、本招标文件、标准、规范及有关技术文件、图纸、投标书及其附件、本合同通用条款、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

以及双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件。

1.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等与建筑、装修、安装相关的法律法规。

1.3 适用标准、规范的名称最新版本的国家、地方建筑、装修、安装施工各项技术标准、技术规范等,最新版本的建筑、装修、安装验收技术标准和技术规范等。

1.4 发包人向承包人提供图纸日期和套数合同签订后一周内提供套施工图纸;竣工前一周内提供竣工图套。

发包人对图纸要求保密。

二、双方一般权利和义务2.1 监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师,发包人委托的职权:质量、工期、安全、工程进度资金支付审查等项目的控制。

2.2 承包人义务承包人应按合同约定完成施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。

并保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同约定。

2.3 发包人义务发包人应按合同约定提供施工图纸、施工场地、施工条件、施工资金等。

并保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同约定。

三、合同价格3.1 合同总价本合同总价是指承包人完成合同范围内全部工程的设计、施工、设备安装、调试、验收等工作的全部费用。

合同总价为本合同专用条款约定的工程量清单和工程报价单或预算书中的合计金额。

3.2 价格调整合同总价在合同签订后,不再调整。

四、合同支付4.1 预付款发包人应在合同签订后七个工作日内,向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。

预付款的支付比例在本合同专用条款中约定。

4.2 进度付款承包人完成合同约定的工程进度后,发包人应在验收合格后七个工作日内支付相应进度款项。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二节合同专用条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人:重庆两山建设投资有限公司1.1.2.3 承包人:1.1.2.6 监理人:1.1.3 工程和设备1.1.3.2 永久工程:施工招标范围内所示工作内容。

1.1.3.3 临时工程:施工供水工程、施工照明工程、脚手架搭设等。

1.1.3.4 单位工程:1.1.3.10 永久占地:1.1.3.11 临时占地:1.1.4 日期1.1.4.5 缺陷责任期: 24个月1.4 合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序:按通用条款执行。

1.5 合同生效的条件合同生效的条件:中标人提交履约保证金后,双方签订合同后生效。

1.6 图纸和承包人文件1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量:1.6.2 承包人提供的文件范围:承包人提供文件的期限、数量:监理人批复承包人提供文件的期限:1.6.3 监理人签发图纸修改的期限:1.7 联络1.7.2 联络送达的期限:2. 发包人义务2.3 提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间:(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已基本具备,由承包人负责,费用包含在报价中按实结算部分包干使用,中标后不作调整。

(2) 将施工所需的水、电、路、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:由承包人负责办理,费用自行测算,列入报价中按实结算部分包干使用,中标后不作调整。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:由承包人现场踏勘确定道路走向和位置,费用自行测算,列入报价中按实结算部分包干使用,中标后不作调整。

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:施工场地内需要拆迁的管网(线)由承包人组织拆迁,费用自行测算,列入报价中按实结算部分包干使用,中标后不作调整。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:工程开工前完成。

(6) 水准点与座标控制点交验要求:开工前发包人技术人员以书面形式通知承包人,由发包人组织相关单位进行现场交验,并作好交验记录。

(7) 图纸会审和设计交底时间:施工图提交后5天内。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:发包人配合承包人做好保护工作,保护费用由承包人承担,发包人指明的、资料中显示的以及相关单位指认走向的管网(线),在施工过程中发生损坏,由承包人负责,发包人不因此承担任何责任。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作:及时协调处理好施工过程中应由发包人协调处理的关系。

(10)发包人委托承包人办理的工作:届时双方协商,以书面通知或协议为准。

2.8 其他义务发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间:不采用。

3. 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1 须经发包人事先批准行使的权力:以发包人书面通知为准4. 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.8 为他人提供方便承包人为他人提供条件的内容:施工过程中根据实际情况确定承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法:由承包人计入投标总价中,中标后不作调整4.2 履约担保承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间:金额:按照中标金额的10%缴纳履约保证金;方式:转账或电汇到发包人指定账户;提交时间:中标通知书发出后7日内提交。

履约担保金退还:支付第一期工程款的时候,无息退还10%的履约保证金;支付第三期工程款的时候,无息退还40%的履约保证金;剩余50%的履约保证金待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

4.3 分包4.3.2 分包的内容当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人:本工程不允许分包4.11 不利物质条件4.11.1 不利物质条件的范围:不适用5. 材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备:所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准,符合设计要求。

所有材料设备必须经监理单位、发包人确认后才能进场。

对未按上述要求采购、进场的材料、设备,发包人将拒绝用于本工程,并要求承包人自行无偿清退出场。

由此造成的损失,概由承包人承担。

5.1.2 承包人报送监理人审批的时间:5.2 发包人提供的材料和工程设备5.2.1 材料的名称、规格、数量和价格:无材料的交货方式、地点和日期:无工程设备的名称、规格、数量和价格:无工程设备的交货方式、地点和日期:无5.2.3 材料和工程设备的接收、运输与保管:无6. 施工设备和临时设施6.1 承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2 发包人承担修建临时设施费用的范围:临时占地的申请:由承包人自行申请临时占地相关费用:由承包人承担6.2 发包人提供的施工设备和临时设施无7. 交通运输7.1 道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权的办理人:承包人自行办理相关费用:包含在合同价(中标价)中,由承包人自行负责7.2 场内施工道路7.2.1 临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人:承包人自行办理7.2.2 临时道路和交通设施相关费用的承担:包含在合同价(中标价)中,由承包人自行负责7.3 超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担:无8. 测量放线8.1 施工控制网8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限:开工前5天内。

施工控制网的测设:由承包人测设。

报监理人审批施工控制网资料的期限:9. 施工安全、治安保卫和环境保护9.1 发包人的施工安全责任增加下列项:9.1.4 发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》(渝建发〔2008〕177号)、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发〔2008〕169号)等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2 承包人的施工安全责任增加下列项:9.2.8 承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》(渝建发〔2008〕177号)等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

9.2.9文明施工必须达标,如不能达标而被政府督查或媒体暴光,经查实的,每一次扣安全文明施工专项费总额的1/3。

9.2.10承包人应加强日常工程质量的检查、监督。

9.2.11承包人负责的承包项目发生的安全质量事故由承包人承担全部责任。

9.3 治安保卫9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建:费用包含在合同价(中标价)中,由承包人自行负责。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制:承包人编制。

9.4 环境保护增加下列项:9.4.7 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》(渝建发〔2009〕13号)、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发〔2008〕169号)等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

10. 进度计划10.1 合同进度计划承包人编制施工方案的内容:同招标范围。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限:每月25日前向发包人提交当月完成工程量报表和下月进度计划一式四份。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限:11. 开工和竣工11.4 异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围:按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪)量等资料确认。

11.5 承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法: 5000元/天。

逾期竣工违约金的限额:中标价的千分之五。

11.6 工期提前提前竣工的奖励办法:不采用12. 暂停施工12.1 承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形:连续停水停电在48小时以内引起的暂停施工;因交管部门、环保部门、市政绿化管理部门等行政管理部门的行政执法引起的暂停施工。

13. 工程质量13.1 工程质量要求增加下列项:13.1.4 发包人、监理和承包人在工程建设中,应执行以下规定:(1)《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号)(2)《重庆市建筑节能条例》(重庆市人大[2007]第34号公告)(3)《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》(渝建发[2004]172号)(4)《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法(试行)》(渝建发[2007]199号)(5)《重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》(渝建发[2007]226号)(6)《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》(渝建发[2007]112号)(7)《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》(建标[2002]212号)(8)《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》(渝建发[2008]30号)(9)《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表(建筑节能分部工程)>和<建设工程技术用表(建筑节能工程)>的通知》(渝建发[2008]76号)(10)其他应遵守的相关法律法规及施工规范.13.1.5 发包人、监理和承包人在工程建设中,应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

13.2 承包人的质量检查承包人提交工程质量保证措施文件的期限:15. 变更15.1 变更的范围和内容变更的范围与内容:以施工过程中发包人的书面指令为准,承包人必须无条件接受并实施。

15.3 变更程序15.3.2 变更估价在履行合同过程中,按《璧山县政府投资项目管理办法》[璧府发(2008)12号]及经发包人同意,监理人向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。

没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。

承包人提交变更报价书的期限:承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内,向监理人提交变更报价书。

监理人商定或确定变更价格的期限:监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内与承包人商定或确定变更价格,报发包人审核。

15.4 变更及新增项目的结算原则招标范围内的所有工程内容以中标价包干使用,中标后不得以任何理由调整。

本合同价款已包含了为实施和完成该段施工图及招标文件中补充的范围内所有工程项目所需的劳务、材料、机械、质检、缺陷修复、管理、措施、保险、税费、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险,包括投标人认为可能发生的一切费用。

除合同另有约定外,承包人无权以任何理由要求调整合同价。

(1)招标范围内的按中标价结算,安全文明施工专项费用按渝建发[2010]158号文件予以调整。

(2)增减工程量按工程预算书的编制5.1所述工程计价依据及原则计算,并按(最高限价-中标价)÷最高限价+璧山县财政预算审核确定的下浮比例进行结算;其中工程量增减的材料、人工价格以开工令发布之日当月《重庆市建设工程造价信息》公布的材料,人工价格计算。

工程增减计量由发包人、监理、承包人三方代表共同参与并签字确认。

相关文档
最新文档